建设工程垫资合同范本
建设工程垫支合同
建设工程垫资合同是指在建设工程项目中,由于发包方(甲方)资金周转困难,需要施工方(乙方)提前垫付部分或全部工程款项,双方为保障各自权益,明确双方权利义务而签订的合同。
以下是一份建设工程垫资合同范本,供您参考:甲方(发包方):乙方(施工方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程项目施工,乙方提前垫付部分工程款项事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元二、垫资金额及用途2.1 乙方同意为甲方垫付工程款项,垫资金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 垫资款项主要用于购买原材料、支付工人工资、设备租赁等施工过程中的合理开支。
三、垫资期限及还款方式3.1 垫资期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.2 甲方在工程竣工验收合格后,应在一个月内将垫资款项一次性偿还给乙方。
3.3 还款方式:甲方每月偿还乙方垫资款项的____%,直至全部还清。
四、利息及费用4.1 甲方应支付给乙方垫资款项的月利息为____%。
4.2 甲方应承担因垫资产生的其他费用,包括但不限于银行转账手续费、汇款费用等。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
5.2 工程竣工后,甲方应组织验收,乙方应按照验收要求提供相关资料,配合验收工作。
5.3 工程验收合格后,甲方应在一个月内支付剩余工程款项及垫资利息。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间偿还垫资款项及利息的,应支付违约金,违约金为未偿还垫资款项的____%。
2024年工程垫资过桥合同范本大全
2024年工程垫资过桥合同范本大全甲方(垫资方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方(借款方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方因工程需要向甲方申请垫资过桥事宜达成如下合同条款,以资共同遵守:第一条垫资过桥用途甲方同意向乙方提供垫资过桥资金,专项用于乙方的工程项目建设。
乙方保证将垫资资金仅用于约定的用途,不得挪作他用。
第二条垫资金额及期限1. 垫资金额:人民币(大写)__________元整(¥__________)。
2. 垫资期限:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
第三条垫资利率及费用1. 垫资利率:年利率为__________%。
2. 利息支付:乙方应于每月的第__________日前支付当月利息。
3. 其他费用:乙方应在垫资期限届满时一次性支付甲方垫资服务费,服务费为垫资金额的__________%。
第四条垫资资金的支付甲方应在本合同生效后__________个工作日内将垫资资金支付至乙方指定账户。
第五条还款方式乙方应按照以下方式偿还垫资本金及利息:1. 还款时间:乙方应在垫资期限届满后的__________个工作日内一次性偿还全部垫资本金及利息。
2. 逾期还款:如乙方逾期还款,应按照未偿还金额的日__________‰向甲方支付逾期利息。
第六条担保条款1. 乙方应向甲方提供价值不低于垫资金额的__________作为担保。
2. 担保范围包括但不限于垫资本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权所支付的费用。
第七条违约责任1. 若乙方未按合同约定使用垫资资金,甲方有权要求乙方立即偿还全部垫资本金及利息,并支付违约金,违约金为垫资金额的__________%。
工程垫资合同范本
工程垫资合同范本第一篇范文:合同编号:__________合同签订日期:____年__月__日甲方(出资方):__________乙方(接收方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方提供工程垫资事宜,达成如下协议:一、工程概况1.乙方承担的工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程内容:__________4.工程合同金额:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
二、垫资金额及用途1.甲方同意为乙方提供工程垫资,垫资金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.垫资主要用于乙方向甲方购买工程所需的材料、设备及支付工程进度款等。
三、垫资期限1.甲方同意自合同签订之日起,向乙方提供工程垫资,垫资期限为____个月。
2.乙方应在垫资期限内将垫资款归还甲方,如乙方逾期未归还,应按同期银行贷款利率支付甲方利息。
四、还款方式及还款计划1.乙方应按照甲方的要求,制定合理的还款计划,并按计划及时归还垫资款。
2.还款方式可以采用定期还款、进度还款或其他双方约定的还款方式。
五、合同的解除和终止1.在合同履行过程中,如乙方未按约定用途使用垫资金,甲方有权解除合同,并要求乙方立即归还已提供的垫资款。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
六、违约责任1.乙方未按约定用途使用垫资金,甲方有权解除合同,并要求乙方立即归还已提供的垫资款。
2.乙方逾期未归还垫资款,应按同期银行贷款利率支付甲方利息。
3.甲方未按约定提供垫资金,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,可以向有管辖权的人民法院起诉。
3.工程合同复印件4.工程预算复印件5.甲方银行账户信息6.乙方银行账户信息7.其他双方约定的附件甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________授权代表(签名):__________ 授权代表(签名):__________签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同签订日期:____年__月__日甲方(出资方):__________乙方(接收方):__________丙方(第三方保证方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方提供工程垫资事宜,并引入丙方作为第三方保证方,以保障甲方的权益,达成如下协议:一、工程概况(同第一篇范文)二、垫资金额及用途(同第一篇范文)三、垫资期限(同第一篇范文)四、还款方式及还款计划(同第一篇范文)五、第三方保证方的责权利1.丙方作为第三方保证方,应对乙方的还款义务承担连带保证责任。
建筑工程招标垫资合同范本
建筑工程招标垫资合同范本甲方(招标方):住所:法人代表:联系方式(手机):乙方(垫资方):住所:法人代表:联系方式(手机):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规以及规章的规定,甲方为进行某建筑工程项目的招标,并需要乙方提供垫资支持。
经双方平等自愿、协商一致,特签订本建筑工程招标垫资合同(以下简称“本合同”),并保证共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:XX建筑工程项目1.2 工程地点:XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模:XX平方米1.4 工程内容:主要包括XXX等工程第二条垫资金额及用途2.1 乙方同意为甲方提供垫资支持,垫资金额为人民币XX万元整(大写:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。
2.2 乙方向甲方提供的垫资专用于本工程的施工,不得挪作他用,不得进行违法活动。
第三条垫资期限3.1 乙方向甲方提供的垫资期限为自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第四条利息及费用4.1 甲方应按双方约定的利率支付垫资利息,利率为年利率XX%。
4.2 甲方应承担与垫资相关的其他费用,包括但不限于手续费、咨询费等。
第五条还款方式及期限5.1 甲方应按双方约定的还款方式进行还款。
还款方式为每半年还款一次,每次还款金额为垫资金额的XX%。
5.2 甲方应在本合同约定的垫资期限届满后XX日内,将全部垫资本金及利息支付给乙方。
第六条保证措施6.1 甲方以其在工程项目的所有权、收益权、处置权等方式提供担保。
6.2 甲方同意将工程项目的部分或全部应收账款抵押给乙方,作为还款的保障。
第七条违约责任7.1 甲方未按本合同约定的用途使用垫资,或未按约定的还款方式和期限还款的,应向乙方支付违约金,违约金为垫资金额的XX%。
7.2 乙方未按本合同约定的期限提供垫资的,应向甲方支付违约金,违约金为垫资金额的XX%。
第八条争议解决8.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
垫资工程合同范本
垫资工程合同范本第一篇范文:合同编号:[填写合同编号]甲方:(全称名称)地址:[甲方地址]代表人:[甲方代表人]乙方:(全称名称)地址:[乙方地址]代表人:[乙方代表人]鉴于甲方为乙方提供工程服务,现双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方垫资事宜达成如下协议:第一条垫资金额甲方同意为乙方垫资人民币[填写金额]元(大写:[填写金额的大写]元整),用于乙方的工程项目的资金周转。
第二条垫资用途乙方同意甲方所垫资金用于[填写具体用途],并承诺在约定期限内归还甲方所垫资金及相应利息。
第三条垫资期限甲方同意在[填写期限]内向乙方提供垫资服务,乙方应在垫资期限届满后[填写期限]内将垫资金额及利息一次性归还甲方。
第四条利息计算乙方应按年利率[填写利率]支付甲方垫资期间的利息。
利息计算方式为:垫资金额×年利率×垫资期限(以年为单位)。
第五条还款方式乙方同意采用以下第[填写方式]种方式归还甲方垫资及利息:1.乙方在垫资期限届满后一次性归还甲方垫资及利息;2.乙方在垫资期限内按月/季/年分期归还甲方垫资及利息;3.乙方按照双方约定的其他方式归还甲方垫资及利息。
第六条违约责任乙方如未按约定时间归还甲方垫资及利息,应向甲方支付违约金,违约金金额为未归还垫资金额的[填写比例]%。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本合同附件包括:[填写附件名称],乙方应确保附件的真实性、合法性。
第九条其他约定双方还可以约定其他事项,如:[填写其他约定]。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________ 日期:[填写日期]乙方(盖章):__________ 日期:[填写日期]请注意,以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并在签订合同时由双方协商确定。
在签订合同时,请务必遵循相关法律法规,确保合同的合法性和有效性。
建筑工程垫资投标合同范本
建筑工程垫资投标合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、诚实信用的原则基础上,就甲方授权乙方进行XX建筑工程项目的建设,乙方需垫资进行施工,双方达成一致,签订本合同,并共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:XX建筑工程1.2 工程地点:XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模:XX平方米1.4 工程结构:XX结构1.5 工程质量标准:达到国家现行相关法律法规、规范、标准和甲方要求的标准。
第二条承包范围与内容2.1 承包范围:本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全过程。
2.2 承包内容:包括但不限于土建、安装、装修、绿化、配套等工程。
第三条合同价格3.1 本工程合同总价为人民币XX元(大写:XX元整),乙方需垫资进行施工。
3.2 乙方在合同签订后,按照甲方的要求,向甲方提交相应的投标保证金,保证金金额为合同总价的5%。
3.3 工程款支付:甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相应发票后,按照双方约定的进度支付工程款。
第四条合同工期4.1 合同工期为XX个月,自乙方进场之日起计算。
4.2 乙方应当按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应当承担相应的违约责任。
第五条乙方义务5.1 乙方应当按照设计和施工规范进行施工,保证工程质量。
5.2 乙方应当遵守安全生产规定,确保施工安全。
5.3 乙方应当做好环境保护工作,遵守相关法律法规。
5.4 乙方应当承担工程验收、保修等责任。
第六条甲方义务6.1 甲方应当按照约定支付工程款,保障乙方的合法权益。
6.2 甲方应当提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
6.3 甲方应当协助乙方办理相关施工手续。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
7.2 甲方未按照约定支付工程款,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
工程垫资合同范本
工程垫资合同范本工程垫资合同范本工程垫资合同该怎么写呢?下面小编整理了工程垫资合同,欢迎大家阅读!篇一:工程垫资合同范本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:东方鼎臣广场二、工程地点:上分线以东、发展大道以北三、工程结构:框剪结构总建筑面积约约6万平方米。
四、进场时间:定于五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行元/工日。
4、施工措施费按取费标准的 %计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其%。
拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。
十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。
建设工程代建合同垫资
建设工程代建合同垫资在建设工程中,由于多种原因,甲方可能暂时无法提供足够的资金以维持项目的正常运行。
在这种情况下,甲乙双方可以协商签订一份垫资合同。
该合同允许乙方先行垫付一部分建设资金,待项目完成后由甲方按照约定的方式归还。
以下是一个建设工程代建合同垫资的范本:【合同名称】建设工程代建合同垫资协议【甲方(业主)信息】单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:【乙方(承建方)信息】单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:【合同内容】一、垫资金额及用途甲方因__________(项目名称)的建设需要,向乙方申请垫资人民币_____元整,用于支付__________(具体用途)。
二、垫资期限垫资自____年__月__日起至____年__月__日止,期满后甲方应按合同约定归还垫资及相应利息。
三、利息及费用1. 垫资期间,甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方垫资利息。
2. 除利息外,甲方还需承担乙方垫资过程中产生的合理费用。
四、还款方式甲方应在垫资期满后一次性还清全部垫资本金及利息。
若甲方不能按期还款,需提前__天书面通知乙方,并说明延期还款的原因和预计还款日期。
五、违约责任1. 如甲方未能按合同约定归还垫资及利息,应按照未还部分每日千分之五的标准向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供垫资,应向甲方支付相当于垫资金额百分之十的违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表签字:乙方代表签字:签约日期:____年__月__日。
垫资代建合同范本
垫资代建合同范本甲方(委托方):________________乙方(代建方):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方垫资代建项目事宜,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:________________1.2 项目地点:________________1.3 项目类型:________________1.4 项目规模:________________二、垫资代建范围2.1 乙方负责项目的整体策划、设计、报批、建设、验收等工作。
2.2 乙方按照甲方的要求和项目需求,负责项目的质量、安全、进度、投资控制等工作。
三、垫资代建费用3.1 乙方垫资代建项目的总投资为人民币_______元(大写:________________元整)。
3.2 乙方垫资代建费用的支付方式为:________________3.3 乙方垫资代建费用的支付期限为:________________四、垫资代建期限4.1 本合同项下的垫资代建期限自双方签订之日起计算,总工期为_______天。
4.2 乙方应按照约定的工期完成垫资代建项目,并确保项目质量符合国家标准和甲方要求。
五、甲方的权利与义务5.1 甲方有权对乙方垫资代建项目的质量、安全、进度等进行监督和检查。
5.2 甲方应按照约定及时支付乙方垫资代建费用。
5.3 甲方应提供必要的项目资料和手续,协助乙方办理相关报批手续。
六、乙方的权利与义务6.1 乙方有权按照约定收取垫资代建费用。
6.2 乙方应按照约定的工期和质量标准完成垫资代建项目。
6.3 乙方应确保项目质量和安全,严格遵守国家法律法规和行业标准。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
7.2 甲方未按时支付垫资代建费用的,应按照逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
工程垫付资金合同
工程垫付资金合同在工程建设项目中,甲方(通常指业主或发包方)与乙方(承包方或施工方)之间,为了保障工程的顺利实施,经常会出现垫资的情况。
为规范此类行为,甲乙双方需签订一份工程垫付资金合同。
以下是一份标准的工程垫付资金合同范本:【工程垫付资金合同】甲方(业主/发包方):_____________地址:_____________________________联系电话:_________________________乙方(承包方/施工方):_____________地址:_____________________________联系电话:_________________________鉴于甲乙双方就_______________工程项目(以下简称“本工程”)达成合作意向,现基于相互信任及合作原则,就甲方向乙方垫付的资金问题达成如下协议:一、垫资金额及用途甲方同意向乙方垫付人民币_________元整(¥_______),用于本工程的_____________(具体用途)。
二、垫资期限甲方垫付的资金将于____年___月___日前支付给乙方,乙方应确保该笔资金专项用于本工程,并在约定的时间内完成相应工作内容。
三、利息及还款方式1. 若双方约定垫资期间产生利息,则利息按_____%的年利率计算。
2. 乙方应在本工程竣工验收合格后__天内一次性偿还垫资本金及应付利息。
四、违约责任如乙方未能按期归还垫资款项或未能将垫资用于本工程,则应按未归还部分每日万分之____的比例向甲方支付违约金。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
3. 因本合同引起的争议,首先应通过友好协商解决,协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________代表人签字:_________________ 代表人签字:_________________日期:____年___月___日日期:____年___月___日以上便是一个基础的工程垫付资金合同范本。
工程垫资追偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(垫资方):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫付工程款事宜,达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 甲方同意垫付乙方工程款人民币_______元整(大写:_______元整),用于乙方施工项目_______(项目名称)的建设。
2. 甲方垫付的工程款,乙方应在工程完工并经验收合格后_______日内(自乙方收到甲方垫付款之日起计算)偿还给甲方。
二、还款方式及利息1. 乙方应按照以下方式偿还甲方垫付的工程款:(1)工程完工并经验收合格后,乙方应向甲方支付垫付款的_______%作为利息。
(2)甲方垫付的工程款扣除利息后,乙方应在_______日内支付给甲方。
2. 甲方有权根据乙方还款情况,调整还款方式及利息。
三、还款责任1. 乙方应按照协议约定的时间、金额偿还甲方垫付的工程款及利息。
2. 乙方如因故不能按时偿还垫付款,应提前_______日向甲方说明情况,并经甲方同意后,可适当延长还款期限。
3. 乙方如未按时偿还垫付款,甲方有权采取以下措施:(1)要求乙方支付逾期还款违约金,违约金按垫付款的_______%计算。
(2)要求乙方提供担保,包括但不限于抵押、质押、保证等方式。
(3)向人民法院提起诉讼,依法追偿垫付款及利息。
四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间、金额垫付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。
(2)甲方因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间、金额偿还垫付款的,应向甲方支付_______%的违约金。
(2)乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
建筑工地垫资合同范本
建筑工地垫资合同范本甲方:___________乙方:___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建筑工地工程所需的资金垫付事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程内容:___________1.4 工程总价:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
二、垫资金额及用途2.1 乙方同意为甲方垫付工程款人民币(大写):___________元整(小写):___________元,用于上述工程的施工。
2.2 垫资款项主要用于购买建筑材料、支付工人工资、施工设备租赁等施工所需的费用。
三、垫资期限3.1 乙方同意自本协议签订之日起至工程竣工之日止,为甲方提供垫资服务。
3.2 乙方有权在甲方未按时支付垫资款的情况下,要求甲方支付垫资利息,利息按年利率___________%计算。
四、还款方式及期限4.1 甲方应在工程竣工并验收合格后,按照甲乙双方约定的还款计划及时偿还乙方垫资款及利息。
4.2 还款计划如下:(1)工程竣工验收合格后一个月内,甲方支付垫资款的___________%;(2)剩余的垫资款及利息,甲方应在工程竣工验收合格后三个月内支付完毕。
五、权利义务5.1 甲方义务:(1)按照约定的工程内容和标准完成工程建设;(2)按时支付垫资款及利息;(3)保证工程的质量和安全。
5.2 乙方义务:(1)按照约定的垫资金额和期限为甲方提供垫资服务;(2)按照约定的利率计算垫资利息;(3)在甲方未按时支付垫资款的情况下,有权采取法律手段追讨垫资款及利息。
六、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
中建垫资协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:__________甲方(项目业主):____________________乙方(垫资方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方在项目建设过程中所需的垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 垫资范围:甲方在项目建设过程中,因资金周转需要,由乙方垫付的款项,包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、税费等。
2. 垫资金额:经双方协商一致,本次垫资总额为人民币______元整(¥______元)。
二、垫资期限及利率1. 垫资期限:自本协议签订之日起至甲方将垫资款项还清之日止。
2. 垫资利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,如遇中国人民银行调整贷款利率,本协议垫资利率随之调整。
三、还款方式及期限1. 还款方式:甲方应按照本协议约定的还款期限和还款方式,分期向乙方偿还垫资款项。
2. 还款期限:甲方应在垫资期限到期后______个工作日内,将全部垫资款项一次性还清。
四、垫资款项的支付及管理1. 甲方应在垫资款项到位后,按照项目建设进度和实际需要,向乙方提出书面付款申请。
2. 乙方应在收到甲方书面付款申请后______个工作日内,将垫资款项支付给甲方指定的收款账户。
3. 甲方应妥善管理垫资款项,确保资金安全,并按照国家有关法律法规和财务管理制度进行会计核算。
五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项的,应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按照本协议约定的期限和方式支付垫资款项的,应向甲方支付_______%的违约金。
3. 如因甲方原因导致项目停工、延期或终止,甲方应向乙方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
4. 如因乙方原因导致垫资款项无法到位,乙方应向甲方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。
除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。
3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
垫资工程协议合同范本共8篇
垫资工程协议合同范本共8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!垫资工程协议合同范本共8篇垫资工程协议合同范本第一篇总而言之,垫资施工行为虽然是法律所允许的,但其实是一种非常不健康的现象,一方面,它会助长投资规模过度膨胀,引发经济的“虚热”,同时很容易让施工企业陷入困境,对整个建设行业是一种危害;另一方面,容易引发经济纠纷,造成一些不安定因素和社会治安问题的出现目前,行政法规已经命令禁止政府投资工程垫资施工,但对于民间的建设工程,这些法规并不具备约束作用。
建设工程合同垫资和工程款
建设工程合同垫资和工程款在建设工程合同中,垫资通常是指甲方(发包方)为了确保工程能够按计划进行,在乙方(承包方)尚未完成特定阶段工作时预先支付的部分或全部工程款。
这种做法可以缓解乙方的资金压力,使其能够采购材料、支付工人工资等,保障工程进度。
垫资同时也增加了甲方的风险,因此必须在合同中对垫资的条件、数额、时间以及回收方式等作出明确规定。
以下是一个建设工程合同垫资和工程款支付的简单范本:【合同名称】建设工程合同(垫资及工程款支付条款)【合同】第一条垫资1.1 甲方同意为乙方提供不超过合同总额30%的垫资,用于乙方开展工程建设初期的材料采购和人工费用支付。
1.2 垫资的具体金额根据乙方实际完成的工作量和进度,由甲方审定后支付。
1.3 垫资支付时间应不迟于合同约定的工程开工日期后的30天内。
1.4 垫资款项应在后续工程款支付中优先抵扣。
第二条工程款支付2.1 工程款的支付按照合同约定的节点进行,每个支付节点对应一定的工作量和质量标准。
2.2 乙方完成节点工作后,需提交相关证明材料给甲方审核确认。
2.3 经甲方验收合格后,应在15个工作日内支付对应的工程款。
2.4 若出现违约或工程质量不符合标准的情况,甲方有权扣留相应的工程款直至问题解决。
第三条违约责任3.1 双方应严格履行合同义务,任何一方违约均应承担相应的责任。
3.2 对于乙方未能按时完成工程节点导致的延误,除按日计算违约金外,还应赔偿由此给甲方造成的直接损失。
【结尾部分】本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格且结清所有款项之日终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
发包人要求承包人垫资的合同6篇
发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号:__________甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入,为了确保项目的顺利进行,现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商,就乙方垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后,按照工程实际需要,垫付工程款项,包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。
具体金额根据实际项目进展情况确定,乙方应当及时垫付相关资金。
2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%,具体标准由双方另行协商确定。
3. 若乙方需垫资金额超过约定金额,应当提前书面通知甲方,并经双方协商一致后进行支付。
二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项,确保款项的安全和有效到账。
2. 甲方收到乙方垫付的款项后,应当及时出具相应的收据或发票,并保证款项的合法合规性。
三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险,包括但不限于资金损失、违约责任等后果。
2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行,如发生资金流失或其他损失,甲方不承担责任。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。
2. 若乙方未能按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付延期违约金,延期违约金按合同总金额的千分之三计算。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并清算款项后终止。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。
补充协议与本合同具有相同法律效力。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容,双方应当遵守合同约定,确保工程顺利进行,如有违约行为,应承担相应法律责任。
工程垫资合同8篇
工程垫资合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方所委托乙方进行工程建设的垫资事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的垫资事项及相关权益,确保双方权益得到合法保护,明确双方的责任与义务。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________三、垫资事项1. 乙方同意为甲方垫资完成本工程,垫资总额为人民币______元。
2. 垫资用途:用于本工程建设过程中的材料采购、设备租赁、人工费用等。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后______个月内。
四、垫资返还1. 工程竣工验收合格后,甲方应按照约定支付乙方垫资款项。
2. 垫资款项的返还期限、方式及利率等具体事项,由双方另行签订补充协议约定。
五、工程进度与质量保证1. 乙方应确保工程按照合同约定的进度进行,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。
2. 乙方应保证工程质量符合相关标准,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。
六、风险承担1. 乙方垫资期间,工程风险由甲乙双方共同承担。
2. 如因甲方原因导致工程无法继续,乙方有权要求甲方赔偿因此产生的损失。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续,双方应协商解决。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料,不得擅自复制、留存。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
篇一:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:东方鼎臣广场二、工程地点:上分线以东、发展大道以北三、工程结构:框剪结构总建筑面积约约6万平方米。
四、进场时间:定于五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行元/工日。
4、施工措施费按取费标准的 %计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。
拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。
十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。
11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任。
13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。
如发生意外概由乙方承担责任。
14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。
16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。
十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向上饶市人民法院起诉。
篇二:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:地址:地址:年月日篇三:建设工程施工承包垫资合同建设工程施工承包垫资合同发包人:都昌县源生环保科技有限公司(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
第一条工程概况(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程(四)工程价款:本工程投资额约元人民币。
(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。
本工程不得分包、转包。
第二条合同工程(一)开工日期:2014 年5 月 26日(二)竣工日期:2015年 11 月26日(三)合同工程总日历天数180天。
第三条合同价款(一)合同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
(二)工程结算1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:a.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。
b.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。