建筑工程班组劳动合同书(范本)
建筑劳务班组公司工人三方简易劳动合同

建筑劳务三方劳动合同书甲方(劳务班组/分包商):__________________地址:_____________________________________法定代表人/负责人:_______________________乙方(劳务公司/总承包商):________________地址:_____________________________________法定代表人/负责人:_______________________丙方(工人):_____________________________身份证号码:_______________________________联系方式:_________________________________鉴于甲方系乙方下属之劳务班组,现因工作需要拟雇佣丙方为其提供劳务服务;经三方友好协商,达成如下协议:一、合同期限本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止,为期____个月。
二、工作岗位与地点1. 丙方同意根据甲方安排从事_________(具体岗位)工作。
2. 工作地点为_________(具体地点),如需变更须提前通知丙方。
三、劳动报酬1. 甲方按照丙方完成的工作量支付工资,具体标准为____元/天(或按其他计量单位)。
2. 乙方负责监督甲方按时足额发放工资给丙方,并代扣代缴相关税费。
四、工作时间和休息休假1. 遵守国家关于工作时间的规定,实行标准工时制。
2. 丙方享有法定节假日及带薪年假。
五、社会保险与福利待遇1. 甲方应依法为丙方缴纳社会保险费用。
2. 其他福利待遇包括但不限于意外伤害保险等。
六、劳动保护与劳动条件1. 提供符合国家安全卫生标准的工作环境。
2. 为丙方提供必要的劳动防护用品。
七、保密协议丙方在工作期间所接触到的任何商业秘密和技术资料均属乙方所有,未经许可不得泄露。
八、违约责任任何一方违反本合同约定,均应承担相应违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
建筑工人劳动合同格式范本(3篇)

建筑工人劳动合同格式范本甲方(用人单位):_____乙方(劳动者):_____ 身份证号:_____ 甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同。
一、合同期限:_____从____年____月____日起至____年____月____日(完成工程任务止)。
二、工作内容:_____甲方安排乙方在阳光城项目,班组从事工作,乙方按照甲方规定按时、按质、按量完成工作任务。
若乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
三、工作时间和休息、休假1、标准工时岗位执行国家法律、法规规定的工时和休假制度。
2、特殊工时岗位,按照特殊工时制度执行。
四、劳动报酬:_____1、木工:_____以接触面积计算。
2、钢筋工:_____以吨位或建筑面积计算。
3、泥工:_____以建筑面积或立方计算。
4、其他:__________________________________________。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护:_____甲方为乙方提供必要的劳动保护和工作所需劳动条件,并提供法定的职业危害防护。
乙方必须按照甲方规定,服从甲方关于劳动保护和职业危害的管理规定,无条件服从甲方安全管理制度。
六、乙方须如实提自己的身体状况(尤其患病情况),供甲方用工或岗位调动时考虑,患有高血压、癫痫、贫血症等不得进入施工现场施工。
如有瞒报,隐报者,一切后果由乙方自身承担,甲方不承担任何责任。
七、劳动争议处理:_____双方因履行本合同发生争议,当事人可以向建设工程所在地劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,应当自劳动争议发生之日起,____日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字、盖章生效,具有同等法律效力。
甲方:_____ 乙方:_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑工人劳动合同格式范本(二)甲方:_____ 乙方:_____文化程度性别法定代表人出生日期____年____月____日或委托代理人居民身份证号码邮政编码甲方地址家庭住址所属街道办事处根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
建筑工程施工班组劳务合同(八篇)

建筑工程施工班组劳务合同甲方:_____(以下简称甲方)乙方:_____(以下简称乙方)根据投标、议标、定标,_____将其所属的_____矿_____井交由_____进行施工生产总承包。
为明确甲乙双方的经济关系和责任,遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法规和有关安全、技术规定,以及自治区、地、市有关矿业开发、生产、施工、安全方面的规定、条例,在遵法守纪、平等互利、精诚合作的基础上,经甲乙双方友好协商达成如下合同条款,双方共同遵照执行。
一、总则1.工程名称及内容1)工程名称:_____采拓工程。
2)工程内容:_______________________________________。
2.承包方式1)乙方以包施工、包生产、包设备、包设施、包材料、包人工的大承包形式对甲方项目进行施工生产总承包。
2)乙方对承包甲方的工程项目不得进行转包或变相转包。
3)乙方必须直接负责实施矿山施工生产的行政管理、设备(设施)管理、安全管理、安全教育(培训),不允许“以包代管”。
3.施工、生产方式1)乙方按照甲方的生产、施工计划和工程施工设计方案、采矿质量要求以及有关安全技术要求进行工程施工和采矿生产作业。
2)乙方对甲方的生产、施工计划和工程施工设计方案一经签字,即视为认可,不得自行变更,并负有施工生产责任和安全责任。
4.工程单价(见附表)1)表中未涉及的工程项根据实际需发生工程量,比照表中同类工程单价进行计算。
2)除另行要求外,其他设备、材料、制作均含在表中单价内,不再单独计算。
3)属于安全检查特别要求的安全整改支护工程,根据实际发生材料量,甲方承担_____,乙方承担_____。
由于乙方原因进行安全整改所发生的工程量,其费用由乙方自行负责。
4)经甲方认可的厚度小于____的需采矿体和已采矿房的残采作业,甲乙双方另行协商采矿单价。
建筑施工劳务班组合同5篇

建筑施工劳务班组合同5篇篇1甲方(发包单位):____________________乙方(劳务班组):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建筑施工劳务班组事项达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供建筑施工劳务服务,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,特签订本合同。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式:按实际完成的工程量计算。
2. 支付方式:按工程进度支付,工程完工后结算。
3. 甲方应按约定时间支付劳务费用,逾期支付的,应按约定支付违约金。
五、工作内容及要求1. 乙方工作内容:具体包括但不限于混凝土浇筑、钢筋加工、模板安装等。
2. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。
3. 乙方应遵守安全生产规定,确保施工现场安全。
六、质量标准和验收方式1. 乙方施工工程质量应符合国家相关质量标准。
2. 工程验收应按国家相关标准、规范进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求,乙方应承担修复费用及违约责任。
七、双方权利义务1. 甲方有权对乙方的施工过程和成果进行检查和监督。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导。
3. 乙方应确保施工现场的整洁,做到文明施工。
4. 乙方应妥善保管甲方提供的材料,如因乙方原因造成损失,应承担赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应按延误天数支付违约金。
2. 如因乙方施工质量不符合要求,乙方应承担修复费用,并支付违约金。
3. 如乙方在施工过程中违反安全生产规定,造成事故,应承担相应法律责任。
建筑工程施工班组劳务合同范本(精选5篇)

建筑工程施工班组劳务合同建筑工程施工班组劳务合同范本(精选5篇)随着时间的推移,合同的地位越来越不容忽视,它也是实现专业化合作的纽带。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的建筑工程施工班组劳务合同范本(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
建筑工程施工班组劳务合同1甲方:乙方:甲、乙双方经协商,一致同意由乙方作为工程砼浇筑项目的施工承包单位,为明确双方权利和义务,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,供双方共同遵守执行。
第一条、工程概况工程名称:工程地点:承包范围和内容承包以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护,除整盘结构梁板为泵送砼外,余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。
第二条、承包发式1、包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)、包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)、包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。
2、甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣),其余搅拌机、砂浆机、平板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙提供立管水管口,乙方接管责)等均由乙方负责。
特别注明:2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱,固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)、电缆电线、控制箱均由乙方负责。
2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。
第三条、承包内容1、砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。
2、施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采用什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护,应铺设的砼输送管道,临时脚手架搭设,砼浇筑,振捣找平(要求经过二次3M铝直尺找平,木墙板磨粗,竹扫扫纹),柱及墙根部的凿毛,其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷,清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放,外架面砼的清理,砼养护等全部过程。
建筑工地施工劳动合同(4篇)

建筑工地施工劳动合同甲方:_____乙方:_____甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
一、合同期限从_____年_____月_____日起至_____建筑业劳动合同约定工程完成日期_____年_____月_____日止。
合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。
二、工作岗位甲方安排乙方在_____班组从事_____工作。
乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。
五、劳动报酬乙方工资按以下第_____种方式,按工期进度结算:(一)按时计酬,日薪_____元或月薪_____元;(二)按建筑面积计酬,每平方米_____元;(三)其它:_____。
若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_____元,待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:(一)在试用期间,发现不符合录用条件的;(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;(三)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前日以书面形式通知乙方本人:(一)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
简易建筑模板班组劳务合同

简易建筑模板班组劳务合同甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方为拟在建筑工程项目中组建建筑模板班组提供相应劳务,并在劳务过程中承担相应责任;乙方愿意接受甲方委托,按照约定提供建筑模板班组劳务,并履行相应责任。
双方经友好协商,就相关事项达成如下合同:第一条劳务范围1.1 乙方同意接受甲方委托,提供建筑模板班组劳务,并按照合同约定履行相应责任。
1.2 乙方提供的建筑模板班组劳务范围包括但不限于:模板搭建、拆除、维护和保养等相关工作。
1.3 乙方应按照甲方的安排和要求,保证提供的建筑模板班组劳务工作质量和进度。
第二条人员安排2.1 乙方应合理安排建筑模板班组的人员数量和结构,保证工作的顺利进行。
2.2 乙方应按照国家相关法律法规和建筑行业规定,合法聘用建筑模板班组的工作人员,并保障员工的权益。
第三条劳务报酬3.1 甲方向乙方支付的劳务报酬为(具体数字)元/人/天。
3.2 劳务报酬的支付方式:(1)甲方每月一次向乙方支付上月劳务报酬;(2)甲方应及时向乙方支付劳务报酬,如有特殊情况需调整支付时间,甲方应提前告知乙方。
3.3 若乙方提供的建筑模板班组工作效率高于预期,甲方可酌情奖励。
第四条安全保障4.1 乙方应严格遵守建筑施工安全规定,保证建筑模板班组工作的安全性。
4.2 乙方应提供必要的安全防护设施和培训,确保建筑模板班组人员的安全生产。
第五条违约责任5.1 若乙方提供的建筑模板班组劳务存在质量问题或者未按时完成工作进度,乙方应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未按时支付劳务报酬或者不提供必要的支持与协助,甲方应承担相应的违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对因履行合同所知悉的商业机密和技术信息保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
6.2 保密期限为(具体时间)年,保密期限届满后,双方可以协商续签保密协议。
第七条解决纠纷7.1 合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可以向所在地人民法院起诉。
建筑劳务作业班组集体劳动合同

合同编号:xxx劳合字(2012)号中国xxxx公司xx分公司xxxxxxxx工程建筑劳务作业班组(人员)集体劳动合同二〇一二年五月建筑劳务作业班组(人员)集体劳动合同甲方:中国xxxx公司xx分公司注册地址:xx省xx市资质类别:建筑工程施工总承包特级经营地址:xx市xx区xx街x号邮政编码:xxxxxx 联系电话:xxxxxx业主方:xxxxxxxx 法人代表:xxxx乙方:(乙方为班组全体员工推举并出具委托书的三名以上职工代表)序号姓名性别身份证号码根据建筑业劳务市场需要,依照有关法律、法规,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、工作内容第一条工程名称(栋号):xxxxxxxx第二条乙方同意根据甲方工作需要,承担岗位(工种)工作。
二、合同期限第三条合同期限选择方式(以下两种选择一种打勾)1、( )本合同期限为个月。
自年月日生效,至年月日终止。
如双方需要,可以在合同期满前一个月协商续签本合同。
2、( )本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。
三、劳动报酬第四条甲方支付乙方劳动报酬的标准为元/平方米(吨、立方米)或____万元,每月30或31 日前按形象进度的70 %以现金形式支付上月劳动报酬。
尾款在工程完工后,由乙方提报结算单,甲方必须在15日内予以确认,逾期不予以确认,视为认可乙方提报数额,并支付剩余劳动报酬。
甲方因故不能按时支付工资的要与乙方平等协商并订立书面付款计划,但不应超过30日。
误工损失在第五条中约定。
第五条甲乙双方对劳动报酬的其它约定。
四、双方的权利和义务第六条甲方的权利和义务1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理,并制定考勤表,负责对乙方进行考勤。
2、甲方应保护乙方的合法权益,按合同约定及时支付乙方劳动报酬,并制定工资表,将工资监督发放到劳动者本人。
3、甲方必须将企业规章制度等在施工现场公示,并做好乙方上岗前的安全生产教育,提供符合安全、卫生要求的作业条件。
工地劳务班组合同6篇

工地劳务班组合同6篇篇1甲方(用工单位):____________________乙方(劳务班组):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方聘用乙方从事工地劳务事项达成如下协议:一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,从事_____________________________工作。
2. 乙方应服从甲方在工作上的安排,按时、按质完成工作任务。
三、劳务报酬1. 甲方根据乙方的工作表现、工作效率和工作成果支付劳务报酬。
2. 劳务报酬的具体数额和支付方式,按照甲方的规定执行。
3. 甲方每月向乙方支付劳务报酬,支付日期为每月的______日。
如遇节假日或特殊情况,支付日期可相应顺延。
四、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的规定执行。
因工作需要,经双方协商,甲方可调整乙方的工作时间。
2. 乙方享有法定休息休假的权利。
具体休息休假时间和方式由甲乙双方协商确定。
五、劳动保护和劳动条件1. 甲方应提供符合国家规定的安全卫生环境和必要的劳动保护用品。
2. 乙方应严格遵守甲方的安全操作规程,严禁违章作业。
3. 甲方应对乙方进行安全教育和培训,提高乙方的安全意识和自我保护能力。
六、社会保险和其他福利待遇1. 甲方按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险费用。
2. 乙方享受甲方规定的福利待遇和其他待遇。
3. 乙方因工伤或职业病导致的医疗费用由甲方承担。
七、合同的变更、解除和终止1. 本合同经甲乙双方协商一致,可以变更或解除。
2. 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:(1)严重违反甲方劳动纪律或规章制度的;(2)严重失职、营私舞弊,给甲方造成重大损害的;(3)与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响的。
施工劳务班组合同5篇

施工劳务班组合同5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(劳务班组):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证施工工程的顺利进行,明确双方权益,甲乙双方本着公平、诚信的原则,就施工劳务班组事宜达成如下协议:一、合同概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 承包范围:_________________________4. 承包方式:_________________________二、工作内容及要求1. 乙方工作内容包括:根据甲方提供的施工图纸、技术要求和工程进度安排,完成所承包工程的劳务施工任务。
2. 乙方必须严格遵守甲方的安全施工规定,执行安全措施,确保施工现场的安全。
3. 乙方应按照甲方的要求,保证施工质量,按时完成施工任务。
如有特殊情况需调整工期,应及时与甲方协商解决。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币_________元(大写:_________元整)。
具体金额根据工程量和双方约定确定。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付劳务费用。
工程竣工验收合格后,支付至合同总金额的95%,剩余款项作为质保金,待工程保修期满后一次性支付。
四、工期及违约责任1. 工程开工日期:_________年____月____日。
竣工日期:_________年____月____日。
具体开工时间以甲方通知为准。
2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
如因甲方原因造成工期延误,甲方应顺延工期,并支付乙方因此产生的额外费用。
五、质量及保修责任1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范。
如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改,乙方应承担全部责任并承担相应费用。
2. 工程竣工后,乙方应按照国家规定进行工程保修。
2024年建筑劳务施工班组合同范本7篇

2024年建筑劳务施工班组合同范本7篇篇1甲方(总承包方):___________________地址:_______________________________联系电话:____________________________乙方(施工班组):___________________地址:_______________________________联系电话:____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方承包的建筑劳务中部分施工任务交由乙方完成的事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________________________________。
(二)工程地点:__________________________________。
(三)工程内容:具体施工任务描述(如土方开挖、混凝土浇筑、砌筑、钢结构安装等)。
二、合同工期(一)开工日期:本合同约定工程开工日期为______年______月______日。
(二)竣工日期:本合同约定工程竣工日期为______年______月______日。
(三)工期顺延:如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成,经甲乙双方协商一致,可顺延工期。
三、劳务费用及支付方式(一)劳务费用计算方式:根据工程实际完成量计算劳务费用。
(二)支付周期:按工程进度支付劳务费用,具体支付时间和金额按照施工进度节点进行约定。
(三)支付方式:通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
(四)质保金:约定一定比例的劳务费用作为质保金,工程竣工验收合格后支付。
四、工程质量及验收(一)工程质量标准:执行国家相关工程质量验收标准。
(二)验收程序:工程完工后,由甲方组织验收,乙方配合提交相关验收资料。
(三)质量保证:乙方保证施工质量,如因乙方施工质量问题导致的损失,由乙方承担。
建筑行业劳动合同范本(简易版)6篇

建筑行业劳动合同范本(简易版)6篇篇1甲方(用人单位):_____________________________地址:_________________________________________法定代表人/主要负责人:_______________________乙方(劳动者):_____________________________性别:_______________________________________身份证号码:_______________________________住址:_____________________________________联系方式:_______________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同,以明确双方的权利与义务。
一、合同期限1. 合同签订日期:____年__月__日。
2. 合同生效日期:____年__月__日。
3. 合同结束日期:____年__月__日。
4. 合同期限:_____年,自合同生效之日起计算。
二、工作内容与地点1. 乙方从事的工种为建筑工人。
2. 乙方的工作地点位于_____________________________。
3. 乙方应根据甲方的要求,按时完成规定的工作任务。
三、工作时间与休息休假1. 甲方根据建筑行业特点,采用不定时工作制。
乙方需按照甲方的工作时间安排,按时上下班。
2. 甲方应确保乙方享有足够的休息时间,符合国家法律规定。
3. 法定节假日、年假等休假安排按照国家法律法规执行。
四、薪酬与福利1. 乙方的基本工资为______元/月,具体薪酬结构按照甲方规定执行。
2. 甲方应按时支付乙方的工资,不得拖欠。
3. 乙方享有国家规定的各项福利待遇,如社会保险等。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家规定的劳动环境和劳动条件。
建筑施工班组合同样本_合同范本

建筑施工班组合同样本对建筑施工企业来说,建筑施工质量管理是企业工程项目管理的首要目标,也是企业工程建设的根本。
建筑施工班组怎么写呢?以下是在小编为大家整理的建筑施工班组合同范文,感谢您的欣赏。
建筑施工班组合同范文一签约地:签约时间:合同编号:发包方: (以下简称“甲方”)分包方: (以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求,甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则,就劳务分包事宜达成协议如下:一、工程名称:地点:二、1.本工程的质量标准为:合格2.本工程的现场安全文明工地标准为:江苏省标化工地。
三、分包内容:1.乙方根据甲方要求,派遣劳务人员计名从事瓦工工种的劳务分包工种。
有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。
2.乙方必须于20xx 年月日前确定派遣劳务人员及队组负责人,并将队组人员名单提交给甲方,安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;四、分包方式:1.清包人工费2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材3.其他方式:五、工期:1.开竣工时间: 20xx年月日开始施工,竣工:甲方规定工期。
2.工期要求:工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工,乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料):合同签订后2日内,乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划(1)总工期逾期:满足甲方要求,总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天,乙方向甲方支付违约金人民币1000元。
逾期超过20天的,乙方应自前述逾期之日起,每天向发包人支付违约金人民币5000元,并且甲方有权解除合同,另行委托第三方继续完成工程,由此增加的费用由乙方承担。
当累计完成工程量不足计划进度的70%时,可认为乙方无能力按期履行合同,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。
建筑工程施工班组劳务合同

篇一:建筑工程班组劳务合同正本建设工程施工劳务工程承包人:劳务承包人:承包合同建设工程施工劳务承包合同工程承包人:劳务承包人:依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于)与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包工作对象及提供劳务内容1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:1.5、辅助材料及工具:二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量:确保所承担的分项工程合格率100%,优良率95%。
确保验收达到优良。
每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。
由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。
四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。
负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.2 工程承包人提供工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。
5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动报酬。
5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品(如安全帽、安全带等)。
建筑班组劳动合同范本

建筑班组劳动合同范本甲方(用人单位):乙方(劳动者):根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用):1.1 有固定期限劳动合同:本合同于____年__月__日生效,至____年__月__日终止。
其中试用期至____年__月__日止。
1.2 以完成一定工作为期限的合同:本合同生效日期为____年__月__日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。
二、工作内容第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任(工种)工作。
乙方的(工种)上岗证号码为。
三、劳动保护和劳动条件第三条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。
甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。
第四条甲方提供符合国家安全生产标准的劳动保护设施和劳动防护用品,确保乙方的人身安全。
第五条甲方按照国家和地方有关规定,为乙方缴纳社会保险费,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
四、劳动报酬第六条甲方按照国家和地方有关规定,按时足额支付乙方的工资。
第七条甲方应当依法支付乙方加班费、奖金、津贴等待遇。
五、工作时间和休息休假第八条甲方应按照国家和地方有关规定,合理安排乙方的工作时间,确保乙方每周至少休息一天。
第九条甲方应按照国家有关规定,为乙方提供带薪年休假、探亲假、产假、婚假、丧假等相关休假待遇。
六、违约责任第十条甲乙双方违反本合同的,应当承担违约责任。
第十一条甲方违反本合同,导致乙方遭受损失的,甲方应当依法承担赔偿责任。
七、其他约定第十二条甲乙双方可以约定其他事项,包括但不限于保密协议、培训协议等。
八、争议解决第十三条甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
班组劳动合同书(范本)
甲方:广东科能电力发展有限公司地址:广州市天河区燕岭路89号甲方代表人:联系电话:
乙方(班组长):身份证号码:
联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等有关法律法规规定,经甲、乙双方平等协商一致,自愿订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
(一)本合同是以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
甲、乙双方约定以完成220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程(含220千伏开关站工程)-220千伏开关变电站工程项目等工作任务的完成为本合同期限。
合同时间自20 年月日起至完成该工程任务止,具体时间以《工程施工任务单》为准。
(二)乙方完成本条第一款工作任务后,经甲、乙双方协商一致同意后乙方转入甲方其他工程项目,本合同即终止。
转入其它项目需重新签订劳动合同。
具体时间以新签订劳动合同及《工程施工任务单》为准。
如施工过程中需跨项目工程临时抢工调动,时间在两月内,可按上一项目签订的劳动合同履行。
二、工作地点和工作内容
(一)乙方同意甲方安排的工作地点在广西壮族自治区市县(市、城区)及甲方承建的建设工程区域范围内,乙方同意按照本合同第一条第二款约定进行调整。
(二)乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。
(三)乙方应当按照甲方《工程施工任务单》要求及所规定的标准,按时保质保量地完成工作任务。
三、工作时间和休息休假
(一)甲方根据工程建设领域施工的特点且经乙方同意,甲、乙双方按照《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》(劳部发[1994]503号)有关规定,乙方的工作时间执行综合计算工时工作制。
(二)甲、乙双方均同意采取集中工作、集中休息、轮休调换等休息休假方式,旨在确保乙方的身体健康和生产工作任务的完成。
四、劳动报酬
甲方根据《工资支付暂行规定》(劳部发[1994]489号)第八条“对完成一次性临时劳动或某项工作的劳动者,用人单位应按有关协议或合同规定在其完成劳动任务后即支付工资。
”的规定,甲方经与乙方协商并经乙方同意后,每月日前支付上月工资。
乙方的工资按照计件计量方式发放,其工资构成为基本工资+剩余计件计量工资,即按月支付乙方基本工资元(不能低于当地最低工资标准)。
工作任务在3个月以内的,剩余计件计量工资在乙方完成所做的本工程施工任务后一次性全额给付;工作任务在3个月以上的,剩余计件计量工资以每3个月完成的工作任务为结算节点,结算后一次性支付,直至乙方完成所做的本工程施工任务后一次性全额给付;施工工期跨年度的于次年春节前10日一次性支付应得劳动报酬未发放部分。
五、社会保险
(一)甲方按照《中华人民共和国社会保险法》等国家和地方有关政策规定为乙方办理社会保险,缴纳社会保险费,乙方依法应缴部分由甲方负责代扣代缴。
1.根据劳动者请事假,用人单位可以不支付工资的规定。
因乙方请事假期间,未履行劳动义务,甲、乙双方约定请事假期间社会保险费(包括单位缴纳部分)全部由乙方承担。
2.甲方按照《自治区人力资源和社会保障厅住房和城乡建设厅关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》(桂人社发[2010]70号)等有关政策规定为乙方办理工伤保险。
(二)在施工过程中乙方若发生工伤事故,甲方积极予以救治。
因工负伤的医疗及相关待遇按国家及当地有关规定执行。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害保护
(一)甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护设施,发放必须的劳动保护用品。
(二)甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产管理制度;乙方应主动接受甲方上岗前安全教育培训,考试不合格者不得上岗,严格遵守甲方的劳动安全卫生制度,严禁违章作业,确保安全生产。
(三)甲方对可能产生职业危害的岗位,应当如实告知乙方,并对乙方进行劳动安全卫生教育和岗前体检,乙方应主动参加教育和体检,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
(四)甲方为乙方提供集体食宿,乙方必须遵守甲方住宿管理规定,因个人原因离开必须办理书面请销假手续,若擅自离开居住地发生的交通及其他事故,责任及损失均由乙方自行承担。
七、劳动合同的变更、解除和终止
(一)乙方在完成工作任务过程中,应严格遵守国家的法律法规和甲方的各项管理规章制度、遵守劳动纪律及各项操作规程及职业道德,否则甲方有权按照有关规定解除与乙方的劳动合同。
(二)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
1.有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违反用人单位规章制度的、有违法、违纪行为的;
2.严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
3.严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律等规章制度的;
4.身体不能适应施工生产工作要求,或经调岗后,仍不能适应、胜任生产工作要求的;
5.被依法追究刑事责任的。
(三)变更、解除、终止本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。
(四)解除或终止劳务合同,双方办理有关手续及工作交接。
若乙方不办理请假手续离开工作岗位,无故旷工15天以上者将视为乙方自动解除劳动合同。
八、违约责任
(一)乙方承诺保守在完成工作任务过程知悉的甲方的商业机密,因乙方的原因,造成有关商业机密泄露的,乙方应对甲方承担赔偿责任。
(二)乙方应保证其身体健康状况能适应工作岗位的要求,提供的学历证书或工作技能证书、健康体检报告内容真实、有效。
乙方提供虚假的健康证明、学历证书或工作技能证书的,甲方可以依法解除合同,造成甲方经济损失的,乙方应给予赔偿。
(三)因乙方违反甲方规章制度、严重失职、营私舞弊造成甲方经济损失,乙方将承担责任及损失。
(四)因甲方原因造成乙方停工、误工或工程任务无法满足乙方的,甲方承担乙方相应的损失补偿。
九、劳务争议处理及其他
(一)双方因履行本合同发生争议,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向公司住所地或劳动用工地劳动仲裁委员会申请仲裁;
(二)乙方离开工作岗位须书面履行请假手续。
乙方未事先提交书面请假手续而离岗超过十五天的,则视为乙方提出解除劳动合同;乙方应在离岗后二十日内到甲方公司驻地领取解除合同通知书,逾期视为已送达乙方。
(三)乙方所提供的姓名、实际住址、住宅电话、身份证等个人信息必须真实有效,劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联络。
由于本人所填信息不准确或发生变更未书面告知甲方而造成甲方工作障碍的,由乙方承担相应的责任。
(四)本合同未尽事宜或与国家及施工所在地有关规定相悖的,
按有关规定执行。
(五)甲乙双方在劳务合同文本上签字或盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签名):20 年月日
乙方(班组长签名):20 年月日
本班组所有劳动人员签字:。