2015年最新四川造价员机考实务真题
四川造价员考试真题及答案
四川造价员考试真题及答案2015四川造价员考试真题及答案1.500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )进行核对(审查)并提出审查意见。
A：20天B：30天C：40天D：45天[标准答案]：B[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条2.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以( )作为结算工程价款的根据。
A：另行订立的施工合同B：双方协商解决C：重新计算工程价款D：备案的中标合同[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条3.工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，( )。
A：质监部门不予办理备案手续B：建管部门不予办理权属登记C：城建档案部门不予办理备案登记D：有关部门不予办理权属登记[标准答案]：D[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第21条4.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的( )。
A：支持B：经上级主管部门同意可以进行C：向仲裁机构申请同意后可以进行D：不予支持[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条5.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的( )。
A：10%B：20%C：30%D：40%[标准答案]：C[答案来源]：《结算办法第12条》6.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照( )。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B：中国人民银行发布的利率计息C：中国人民银行同期贷款利率计息D：中国人民银行发布贷款利率计息[标准答案]：A[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条7.取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后( ) 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1B：2C：3D：4[标准答案]：C[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条8.按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由( )负责。
2015二级四川省建造师《建筑工程实务》试题及答案
1、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。
A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费2、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划B．进度控制职能分工C．选用对实现进度目标有利的施工方案D．对工程进度进行风险分析3、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
A．经监理工程师认可B．在合同中约定C．经双方协商一致D．经业主同意4、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化D．工程变更不能作为施工成本控制的依据5、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划B．施工任务委托合同C．施工任务单D．施工组织设计6、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．207、《职业健康安全管理体系一规范(GB／128001)》和《环境管理体系一规范及使用指南(CB ／Ｔ24001)》的相同点是( )。
A．文件内容B．标准来源C．总体框架和运行模式D．发布时间8、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段B．设计准备阶段C．设计阶段D．决策阶段9、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．2010、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主B．设计单位C．总承包商D．物资供应商11、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见12、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
2015四川省造价员考试历年真题及答案理论考试试题及答案
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
1、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
2、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。
A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成
C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
12、在财务评价指标体系中，静态指标有( )
A 投资利润率
B 静态投资利润率
C 静态资本回报率
D 贷款偿还期
13、现金流量图作法有
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
9、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
A 以水平线表示时间标度
B 箭头表示现金流动的方向
C 箭头向下表示现金流入
D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
14、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )
2015造价员真题与答案
市建设工程造价员考试题（土建、井巷、安装）一、单项选择（各专业必答试题）1．工程量清单由哪几部分组成？（）A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3. 综合单价的定义是什么？（）A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些容？（）A．总承包服务费的容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B．总承包服务费的容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5．甲方供料是否计价，如何计价？（）A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B．甲方供应的材料不计入综合单价中。
6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B ．零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规》4.0.9条执行。
B.．由招标人承担漏项和量错的风险。
C．不得调整。
8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
2015最新四川造价员机考实务真题
2015年最新造价员机考实务真题真题一一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）∙A．工程排污费∙B．安全文明施工费∙C．二次搬运费用∙D．工程设备暂估单价正确答案：D（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范工程量清单编制 4.4.1）第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）∙A．90∙B．80∙C．85∙D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）∙A．3%；5%∙B．5%；3%∙C．2%；5%∙D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）∙A．15∙B．14∙C．7∙D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）∙A．未注册的工程造价人员∙B．具有资格的注册工程施工人员∙C．具有资格的注册工程造价专业人员∙D．具有资格的注册工程人员正确答案：- 3 -C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）∙A．检察院∙B．人民法院∙C．国务院∙D．仲裁委员会正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）∙A．建设单位∙B．施工单位∙C．总承包单位∙D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）∙A．1.1∙B．1.2∙C．1.3∙D．1.5正确答案：C（E.A绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
四川省2015年下半年注册建造师执业考试试题
四川省2015年下半年注册建造师执业考试试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作（）。
A.滑轮组跑绳B.缆风绳C.吊索D.起重机卷筒吊装绳答案B参见教材P222、避雷针采用不锈钢钢管制作时，其管壁厚度应不小于（）。
A.1.5mmB.2mmC.2.5mmD.3mm答案D参见教材P1113、10kV交联聚乙烯电力电缆施放前的试验内容（）。
A.测量绝缘电阻B.直流耐压试验C.测量金属屏蔽层电阻D.绝缘油试验E.泄漏电流测量答案ABCE参见教材P464、吊架或托架不宜设置在（）处。
A.风口B.阀门C.风管法兰D.检查门E.自控装置答案ABDE参见教材P1215、锅炉水冷壁和省煤器使用的钢管有（）。
A.优质碳素无缝钢管B.优质碳素焊接钢管C.优质碳素螺旋钢管D.中合金无缝钢管E.低合金无缝钢管答案AE参见教材P36、采用聚氯乙烯塑料的防腐蚀衬里，其施工方法有（）。
A.模压衬里B.松套衬里C.螺栓固定衬里D.搪钉固定衬里E.粘贴衬里答案BCE参见教材P877、下列自然接地体的施工技术要求，正确的是（）。
A.将底板内一根主钢筋搭接焊接，并做好标记B.将底板内二根主钢筋搭接焊接，并做好标记C.把工程桩内的钢筋与底板钢筋焊接牢固D.将底板内钢筋与接地网相连接答案B参见教材P1148、适用于洁净室含酸碱的排风系统的非金属风管是（）。
A.硬聚氯乙烯风管B.聚氨酯复合风管C.玻璃纤维复合风管D.酚醛复合风管答案A参见教材P79、大型立式圆柱形储罐焊接外观检验要求对接焊缝的咬边深度不得大于（）mm，咬边的连续长度不得大于（）mm。
A.1，50B.1.5，200C.0.5，100D.2，100答案C参见教材P3210、气压试验实施要点不正确的是（）。
A.承受内压金属管试验压力为设计压力的1.15倍，真空管道为0.2M参见教材PaB.试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力1.15倍C.试验前应用0.2M参见教材Pa的空气进行预试验D.试验时严禁使试验温度接近金属脆性转变温度答案B参见教材P5911、下列仪表电缆中，常用于计算机测控装置的是（）电缆。
2015年上半年四川省二级建造师建筑实务考试题
2015年上半年四川省二级建造师建筑实务考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、有关对消防验收的顺序中，正确的选项是（）。
A.现场检查→现场验收→验收受理→结论评定→工程移交B.结论评定→现场检查→现场验收→验收受理→工程移交C.现场验收→结论评定→现场验收→验收受理→工程移交D.验收受理→现场检查→现场验收→结论评定→工程移交答案、D参考教材参见教材P1382、自动扶梯围裙板与踏板任何一侧的水平间隙不应大于（）。
A.2mmB.4mmC.6mmD.8mm答案B参见教材P1463、自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为（）。
A.±2.5%B.±5%C.±7.5%D.±10%答案B参见教材P1464、启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。
A.直流电动机B.永磁同步电动机C.三相异步电动机D.单相异步电动机答案A参见教材P135、初验测试和（）测试。
A.复验B.试运行验收C.运行验收D.竣工验收答案B参见教材P1326、橡胶衬里施工中粘贴胶板的下列做法，错误的是（）。
A.立式设备先衬底部B.设备连接管口应使接缝顺着介质流动方向C.卧式设备及大口径管道先衬下半部，后衬上半部D.一块胶板全部粘贴完毕，开始压滚筒固定胶板答案C参见教材P897、通风系统的组成一般包括（）等。
A.进气处理设备B.风机C.风道系统D.空气处理设备E.排气处理设备答案ABCE参见教材P1178、可用作隔热耐火砖的是（）。
A.镁砖B.镁铝砖C.碳砖D.高铝砖答案D参见教材P999、电梯设备中的（）必须与其型式试验证书相符。
A.选层器B.召唤器C.限速器D.缓冲器E.门锁装置答案CDE参见教材P144计量法10、涂漆及补口之前进行喷砂除锈处理，其除锈等级质量应达到（）级。
A.Sa2.5B.Sa2C.Sa3D.St2答案A参见教材P8511、管道上附件保冷层长度应大于等于保冷层厚度的（）倍或敷设至垫木处。
2015二级四川省建造师《建筑工程实务》试题
1、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令2、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求3、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
A.工程内容B.工程范围C.技术方案D.结构方案4、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担5、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。
A.总价合同B.单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同6、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求7、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求8、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)C.公路工程国内招标文件范本D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)9、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
2015造价员机考实务考试题
请自行翻清单定额的计算规则：翻书：定额第797页，查单价：28.96元/㎡（15+1.2）*28.96/15=31.28元/㎡提示：清单定额对附加层的计算方法不同查定额：284页。
得出：综合4164.34，其中人工：162.75，材料机械其他自行翻定额（4164.34-385*10.15+361*10.15+162.75）/10=408.35提示：找到相对应的定额，用有改变的换出原来的就OK！人工费系数就是用原有的乘以（1+系数）3.建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算，层高在（）m及以上者应计算全面积。
A、2．0 B 2.1 C 2.2 D. 2.3一共10方查定额25页，单价：36.23/10m³运距单价：9.84因单位刚好10方，不换算单位，直接带36.23+2*9.84=55.9元/m³6.某7层办公楼为钢筋混凝土空心板的屋面结构，室外地坪高-0.3m，每层层高均为3.3m。
屋面板厚120mm，建筑面积为2296m2，该住宅楼的檐口高度为( ) 7*3.3+0.3=23.30.5+0.07*2）*4*3.75=9.68.某工程门厅处有一C20现浇混凝土室外台阶，台阶图示尺寸如下，台阶每阶的高度均为150mm，计算该台阶模板清单工程量为（）m21、自己翻书2、（2.2+2*0.3+0.33*（-0.45+3.1））* （-0.45+3.1）*100=973.741、双排脚手架2、(（5+4）*2+3.6)*10=2161、5.56*5.36+(5.56+5.36)*2*0.15=33.082、7.16*6.96-5.56*5.36=20.031、平整场地：（6+0.24）*（11.6+0.24）+4.12*4.12*3.14/2-（8+0.24）*0.12=99.542、墙长（（6+11.6）*2+2*4*3.14/2+6-0.24）*高度（0.9+1.5+0.18+0.38）*墙厚0.24-过梁体积0.704-门窗洞口（1*2.4+2*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=20.033、需要抹灰的墙长(（6-0.24）*（3.6-0.24）+（6-0.24）*（8-0.24）+（8-0.24）+弧形部分3.14*2*（4-0.24）/2)*抹灰高度（0.9+1.5+0.18+0.38+0.11）-扣除门窗洞口（1*2.4+3*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=234.324、（M1过梁长度（1+0.25*2）+M2过梁长度（0.9+0.25*2）*2+C1过梁长度（1.5+0.25*2）*6）*0.18*0.24=0.7041、【一类-填空题】某独立基础如下图所示：已知室外地坪标高为-0.3m，土壤类别为三类，人工挖土放坡系数为1：0.33，放坡起点为1.5m，垫层为非原槽浇筑，工作面为0.3m。
工程造价专业《2015年造价员考试---土建专业试题及答案(十套题)》
2021年造价员考试土建工程试题及答案〔1〕1一般桩根底按设计计算。
a、桩长度包括桩尖b、桩长度不包括桩尖c、桩体积包括桩尖d、桩体积不包括桩尖答案：a分析：一般桩根底按设计图示桩长度包括桩尖尺寸计算，计量单位为m]a、以砖砌体的扩大局部顶面为界b、以砖砌体的扩大局部地面为界c、以砖砌体的扩大局部底面为界d、以砖砌体的扩大局部平均面为界答案：a分析：砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。
水塔根底与塔身划分：以砖砌体的扩大局部顶面为界，以上为塔身，以下为根底。
3、按照清单要求，砖砌地沟、明沟应a、按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为mb、按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米c、按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。
d、按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为㎡答案：a的美女编辑们分析：砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m4、是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。
可直接用作预应力钢筋a、冷拔低碳钢丝b、冷拉钢筋c、碳素钢丝d、热处理钢筋答案：b分析;预应力钢筋的种类1冷拔低碳钢丝2冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。
可直接用作预应力钢筋。
3碳素钢丝消除应力钢丝碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。
4钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。
5热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。
5一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，那么该工程的建筑面积为。
答案：c解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。
无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。
据以上两条规那么，该建筑的建筑面积应为：*61/2*108=㎡ ] mma、60b、90c、12021d、180 答案：c分析：梁和板搁置在墙上，应满足标准规定的搁置长度。
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试试题
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润2、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加3、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程4、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处5、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期6、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求7、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0048、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁9、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
2015年造价员考试试题及答案
2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。
（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。
给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。
（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。
（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。
（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
2015年造价工程师考试真题参考答案
2015年造价工程师考试真题参考答案《建设工程技术与计量》（土木建筑工程）1.【参考答案】C【解析】本题考查的是岩体的结构。
岩石中的石英含量越多，钻孔难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。
教材P1。
2.【参考答案】B【解析】本题考查的是地下水的类型。
承压水的补给区与分布区不一致。
教材P18表1.2.13.【参考答案】B【解析】本题考查的是特殊地基。
对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架，拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定。
教材P21。
4.【参考答案】B【解析】本题考查的是边坡稳定。
对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。
教材P23。
5.【参考答案】C【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。
教材P28。
6.【参考答案】A【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
教材P29。
7.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为3-8m。
教材P34.8.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度已达160m，主要用于体育馆、展览馆中。
教材P35.9.【参考答案】B【解析】本题考查的是民用建筑构造。
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3-4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。
工程造价专业《2015年造价员考试土建工程试题及答案6》
2021年造价员考试土建工程试题及答案〔6〕]层及以上的厂房。
a、1b、2c、3d、6 答案：b分析：工业建筑的分类按层数分1单层厂房。
2多层厂房。
指层数在二层及以上的厂房，常用的层数为二-六层。
3层次混合的厂房。
指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中。
2柔性根底断面可做成梯形，最薄处高度不小于 mm;a、100b、2021c、300d、350 答案：b分析：柔性根底。
在混凝土根底底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样根底可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。
所以钢筋混凝土根底也称为柔性根底。
在同样条件下，采用钢筋混凝土根底比混凝土根底可节省大量的混凝土材料和挖土工程量，钢筋混凝土根底断面可做成梯形，最薄处高度不小于2021m;也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm3有一公路工程，借土填方，土源为地面存土，运距3 m，完成这一作业应选用的机械为a铲运机b正铲挖土机十自卸汽车推土机c反铲挖土机自卸汽车推土机d推土机答案：b解题要点：推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能，但运距有限，3 m 超过其最正确运距。
另外土源为地面存土，只有用正铲挖土机挖土，当然要配自卸汽车运至路基处卸土，仍需用推土机推成填土路基。
所以正确的机械选用应是b项。
]a整个工作的持续时间b在一个施工段上的持续时间c最短的持续工作时间d转入下一施工段的间隔时间答案：b解题要点：流水节拍是时间参数中的一个，是指某个专业队在一个施工段上的作业时间。
、b，其持续时间为a=3，b=4，其最早开始时间是a=5，b=6，那么本工作的最早开始时间是答案：d解题要点：本工作有两个紧前工作，那么本工作最早开始时间必须在两个紧前工作都完成前方能开始，而a工作第5天实际是第5天末开始，持续3天，就是第8天末完成，月工作第6天开始实际是第6天末开始，持续4天，须第10天末完成，因此本工作最早的开始时间是第10天末。
、d，c的最迟完成时间是第2021d的最迟完成时间是第15天，c、d的施工过程持续时间分别为第7天和第12天，那么本施工过程的最迟完成时间应是天。
2015年下半年四川省造价工程师造价
2015 年下半年xx 造价工程师造价管理：工程项目策划试题一、单项选择题（共25题，每题 2 分，每题的备选项中，只有合1 个事最符题意）1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的2、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A.凝结时间B.体积xxC.细度D.密度3、价值工程的目的是（）。
A .以最低的生产成本实现最好的经济效益B.以最低的生产成本实现使用者所需功能C.以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D.以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能4、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对（审查）工程竣工结算，并提出审查意见。
500万〜2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．405、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A.修改设计B.施工条件变化C.传染病导致的工期延误D.业主原因拖期6、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A.夜间施工B.已完工程及设备保护C.现场施工围栏D.混凝土模板与支架7、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A.颁发工程接受证书后B.颁发履约证书后C.缺陷通知期内D.颁发最终支付证书后8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A.降低成本率二降低成本总额/承包成本总额X 100%B.降低成本率二计划成本额/目标成本额X 100%C.降低成本率二降低成本额/目标成本额X 100%D.降低成本率=降低成本额/实际成本额X 100%9、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1 = t2 = t3 = 2d，则其施工段及工期分别为（）。
2015年四川造价员土建机考实务题2
1、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层：20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖，M1门底贴地砖到外墙边地面垫层：100mm厚C10砼，基层素土夯实踢脚线（120mm高）面层：彩釉砖踢脚线，门侧均不贴踢脚线踢脚线（120mm高）结合层：10mm厚1:3水泥砂浆计算说明：根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据12 3（1）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为57.83 m2（保留2位小数）（2）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为 4.843 m2(保留3位小数)（来源：四川13年造价员考试(土建)开卷案例三，难度：中）2、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）•A．工程排污费•B．安全文明施工费•C．二次搬运费用•D．工程设备暂估单价正确答案：D（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范工程量清单编制 4.4.1）第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）•A．90•B．80•C．85•D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）•A．3%；5%•B．5%；3%•C．2%；5%•D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条 1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）•B．14•C．7•D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）•A．未注册的工程造价人员•B．具有资格的注册工程施工人员•C．具有资格的注册工程造价专业人员•D．具有资格的注册工程人员正确答案：C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）•A．建设单位•B．施工单位•C．总承包单位•D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）•B．1.2•C．1.3•D．1.5正确答案：C（E.A绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
（房建）•A．100•B．150•C．200•D．300正确答案：C（2009《四川省建设工程量清单计价定额》（建筑工程）P138 二、（二））第10题木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数（），执行木地板油漆相应子目。
（房建）•A．1.5•B．2.0•C．2.3•D．3.2正确答案：C（五、木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数2.3，执行木地板油漆相应子目。
）第11题按照2009年版《四川建设工程工程量清单计价定额》，试打预制混凝土方桩（一级土，桩截面350*350），其定额人工费为（）元/100m.（房建）•A．493.50•B．987•C．793.50•D．1577正确答案：B（2009定额（建筑工程）P37,二、桩基工程第（一）条，定额子目AB0002 P41 313.5*2=627）第12题11G101图集和03G101图集比较取消了哪个级别的钢筋（）（房建）•A．HPB235•B．HPB300•C．HRB335•D．HRB400正确答案：A（11G101-1 53页）第13题墙、柱（梁）面≤（）m2的少量分散的抹灰应按零星抹灰项目编码列项。
（房建）•A．1.5•B．1.0•C．0.5•D．2.0正确答案：C（②墙、柱（梁）面≤0.5m2的少量分散的抹灰按本表中零星抹灰项目编码列项。
）第14题爪角部分的滚檐板按滚檐板项目乘以系数＿＿（房建）•A．1.1•B．1.2•C．1.3•D．1.5正确答案：C（A.E厂库房大门、特种门、木结构工程说明）第15题吊筒吊顶编制清单时，需要描述的项目特征不包括（）（房建）•A．吊筒形状•B．吊筒规格•C．吊筒的连接形式•D．防护材料的种类正确答案：C（清单计价规范第85页）二、多项选择题共15题，每题2分，共30分。
每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，该题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分。
第1题当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（不限）•A．双方协商确定•B．按合同条款约定的办法提请调解•C．向有关仲裁机构申请仲裁•D．向人民法院起诉正确答案：A,B,C,D第2题下列施工机械台班单价的组成费用中属于第一类费用的是（）。
（不限）•A．机械安拆费•B．经常修理费•C．燃料动力费•D．机上人工费正确答案：A,B第一类费用：第一类费用亦称不变费用，是指属于分摊性质的费用。
包括：折旧费、大修理费、经常修理费和机械安拆费。
第二类费用：第二类费用亦称可变费用，是指属于支出性质的费用。
包括：燃料动力费、人工费、其他费用（养路费及车船使用税、保险费及年检费）等。
第3题材料消耗定额包括。
（不限）•A．直接用于建筑安装工程商的材料•B．人为消耗的材料•C．不可避免产生的施工废料•D．施工过程中节约的材料•E．不可避免的施工操作消耗正确答案：A（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）材料消耗量定额包括（ABCD）A、直接用于建筑安装工程的材料B、不可避免的施工废料C、材料场外运输的损耗D、场内不可避免的损耗E、生产材料过程的损耗第4题发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。
（不限）•A．未按约定支付工程价款的•B．提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的•C．未经承包人同意进行分包•D．不履行合同约定的协助义务的正确答案：A,B,D第5题建设项目实施阶段的工程内容有哪些。
（不限）•A．工程设计准备•B．工程设计•C．建设准备•D．施工•E．生产准备正确答案：B（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,D（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）第6题招标控制价出现下列（）情形者，投标人可以依照本办法提出投诉。
（不限）•A．有不符合《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文规定的•B．不按照《建设工程工程量清单计价规范》和《四川省<建设工程工程量清单计价规范>实施办法》规定计价的•C．接受委托的工程造价咨询企业无工程造价咨询企业资质或超越资质范围的•D．接受委托的工程造价咨询企业低于资质范围的•E．招标控制价中存在有意抬高、压底价格的正确答案：A（川建发[2009]61号第5条）,B（川建发[2009]61号第5条）,C（川建发[2009]61号第5条）,E（川建发[2009]61号第5条）第7题综合单价是完成一个规定清单项目所需的_________和________施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
（不限）•A．人工费•B．材料费•C．设备费•D．直接费•E．现场管理费正确答案：A（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范术语2.0.8）,B（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范术语2.0.8）,C（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范术语2.0.8）第8题下面属于特种门的有（）（房建）•A．隔音门•B．防射线门•C．人防门•D．防盗门•E．金库门正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854 P53 注1）,B,C,E 特种门应区分冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等。
第9题《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）中，关于现浇混凝土模板及支架工程量计算规则及注意事项说法正确的是（）（房建）•A．原槽浇筑的混凝土基础，可不计算模板•B．原槽浇筑的混凝土基础，不计算模板•C．采用清水模板时，应在项目特征中注明•D．采用清水模板时，可在项目特征中注明•E．现浇混凝土梁、板支撑高度超过3.6m时，项目特征应描述支撑高度正确答案：B（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注1）,C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注3）,E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注4）第10题苗木计算应符合下列规定：（房建）•A．胸径应为地表面向上1.2m高处树干直径•B．地径应为地表面向上0.1m高处树干直径•C．干径应为地表面向上0.3m高处树干直径•D．株高应为地表面至树顶端的高度正确答案：A（工程量计算规范P10）,B,C,D第11题须弥座项目组成内容包含：（房建）•A．上枋•B．下枋•C．束腰•D．地伏正确答案：A（工程量计算规范P20）,B,C第12题砌体表面的附着物种类指（）（房建）•A．抹灰层•B．块料层•C．龙骨•D．装饰面层•E．结构层正确答案：A（②砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等。
）,B,C,D第13题依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013，楼地面卷材防水（010904001）需计入清单工程量的是（房建）•A．防水卷材的搭接工程量•B．防水卷材的附加层工程量•C．防水卷材≤300mm的反边工程量•D．主墙间净空面积•E．间壁墙的占位面积正确答案：C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）, D （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）, E （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）第14题凡全部使用（）的建设工程应执行2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（房建）•A．国有资金投资•B．民间投资•C．国有资金投资为主•D．企业投资•E．地方投资正确答案：A（凡全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程应执行本定额。
）,C第15题依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013，属于挖一般石方工作内容的是（房建）•A．排地表水•B．井点降水•C．凿石•D．爆破•E．运输正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,C （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,E （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）三、填空题共5题，每题2分，共10分。