东财0810考试批次《工程合同管理》课程模拟题
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案卷2
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()。
A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地2.发包人有时也称：()。
A、发包单位B、建设单位C、业主D、项目法人3.下面关于安装工程一切险的哪一项是正确的?()A.维修期从实际完工验收或投入使用之日算起B.保险期限可以延长C.被保险人包括安装工程的信贷机构D.当风险较大时，第三者责任险的赔偿限额只规定每次事故偿限额，不分项，也无累积限额4.不经承包人同意，雇主不得更换工程师。
()A.错误B.正确5.招标采购合同规划的内容包括：①初步合同规划; ②合同订立顺序的确定; ③合同要素计划与分配; ④总体合同结构分解; ⑤建构招标采购合同体系，其正确的排列顺序为()。
A.①②⑤④③B.①④⑤③②C.①③②④⑤D.①②③⑤④6.招标人采用邀请招标方式，应当向几个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书?()A、3B、5C、7D、97.《合同法》规定的合同变更条件包括()。
A.有效的合同B.协商一致C.合同当事人一方确有变更理由和依据D.须经合同管理机关批准E.变更内容明确8.合同不当履行的处理包括()。
A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理9.发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
()A、错误B、正确10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张()，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无需通知对方D.解除合同，但应当通知对方第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：A2.参考答案：ABCD3.参考答案：ABC4.参考答案：B5.参考答案：B6.参考答案：A7.参考答案：ABE8.参考答案：ABC9.参考答案：A10.参考答案：D。
工程合同管理考试题库
工程合同管理考试题库一、单项选择题（每题2分，共50题，100分）1. 工程合同管理的目的是（）。
A. 确保项目按期完成B. 确保项目质量合格C. 确保合同履行D. 确保投资回报2. 合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除3. 合同履行过程中，出现合同变更情况时，应（）。
A. 立即通知对方B. 经双方协商一致后执行C. 按照原合同执行D. 按照合同约定执行4. 合同履行过程中，若发生合同争议，应首先采取的方式是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决5. 合同解除的条件是（）。
A. 合同到期B. 一方违约C. 双方协商一致D. 法律规定6. 合同违约责任包括（）。
A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 以上都对7. 合同中的名词定义如下：（）A. 卖方称为卖方，买方称为买方B. 卖方称为买方，买方称为卖方C. 卖方称为买方，买方称为卖方D. 卖方称为买方，买方称为买方8. 合同中的数量应采用（）表示。
A. 中文B. 英文C. 阿拉伯数字D. 以上都对9. 合同中的质量标准应符合（）的要求。
A. 国家标准B. 行业标准C. 地方标准D. 以上都对10. 合同中的金额应采用（）表示。
A. 中文大写B. 中文小写C. 英文大写D. 英文小写11. 合同签订后，应（）份，各方保存一份。
A. 一B. 二C. 三D. 四12. 合同的生效条件是（）。
A. 双方签字盖章B. 双方签字盖章并经公证C. 双方签字盖章并经政府审批D. 以上都对13. 合同的履行期限应明确（）。
A. 开始履行时间B. 结束履行时间C. 履行进度D. 以上都对14. 合同中的标的物应详细描述其（）。
A. 名称B. 规格C. 数量D. 质量15. 合同中的价格应明确（）。
A. 单价B. 总价C. 付款方式D. 以上都对16. 合同中的支付方式应明确（）。
A. 支付时间B. 支付金额C. 支付方式D. 以上都对17. 合同中的违约责任应明确（）。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题1. 单项选择题
1.1 工程项目合同的类型不包括下列哪一项？
A. 总承包合同
. 分包合同
C. 劳务合同
D. 租赁合同
1.2 在工程合同中，关于变更订单的描述，正确的是：
A. 变更订单无需双方同意即可执行
. 变更订单应在项目完成后提出
C. 变更订单可能影响合同总价
D. 变更订单不影响工期
2. 多项选择题
2.1 工程合同管理的主要任务包括哪些方面？
A. 合同的签订与审核
. 工程进度的控制
C. 成本的预算与控制
D. 质量的监督与保障
E. 风险的管理与分配
2.2 在处理合同争议时，以下哪些方式是常用的解决途径？
A. 协商解决
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
E. 强制执行
3. 判断题
3.1 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）
3.2 合同中的违约责任条款，旨在对违反合同行为进行约束和惩罚。
（对）
4. 简答题
4.1 请简述工程合同管理的重要性，并举例说明。
4.2 如何有效进行工程合同的风险评估和管理？
5. 案例分析题
5.1 某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致原合同内容需要调整。
作为项目经理，你应该如何应对这种情况？请详细描述你的处理步骤。
5.2 假设你是工程合同的一方，对方未能按照合同约定的时间完成工程任务，造成你的损失。
你将采取哪些措施来维护自己的权益？
6. 论述题
6.1 论述工程合同管理在项目管理中的作用及其对项目成功的影响。
6.2 分析当前工程合同管理面临的主要挑战及应对策略。
工程合同管理模拟题一
《工程合同管理》模拟题一一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（C ）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A．21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（ C ）。
A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。
后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。
现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（ B ）。
A. 2万元B. 2.6万元C. 3万元D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（D ）方式确定贷货商。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 国际竞争性招标D. 直接定购5. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应与（ C ）签订分包合同。
A. 业主B. 发包人C. 承包人D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是（ D）。
A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（D ）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是（C ）A.每个招标项目都必须编制一个标底B.每个招标项目都应该编制两个标底C.招标项目可以不必编制标底D.标底必须要经过审查9. 在下列财产中，（ D）不能作为抵押物。
工程合同管理练习题目
工程合同管理练习题目一、单项选择题1. 工程合同中，通常用来规定工程量变更后价格调整的条款被称为：A. 变更条款. 索赔条款C. 计价条款D. 违约责任条款2. 在施工过程中，如果发现设计图纸与实际施工条件不符，应当首先采取的措施是：A. 立即停工等待指示. 自行修改设计并继续施工C. 向业主提出变更请求D. 向监理工程师报告情况3. 合同争议解决的首选方法是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、多项选择题4. 工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判和签订. 合同履行的监督和控制C. 合同变更的管理D. 合同结算和支付5. 在处理工程合同争议时，以下哪些做法是正确的：A. 坚持自己的立场不让步. 积极收集与争议有关的证据C. 保持沟通，寻求双方都能接受的解决方案D. 忽视小的分歧，只关注大的争议点三、判断题6. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
(错误)7. 合同中的索赔条款通常规定了索赔的程序和时限。
(正确)四、简答题8. 请简述工程合同管理的重要性，并举例说明如何有效进行合同变更管理。
9. 描述在工程合同中，如何处理由于不可抗力导致的工期延误问题。
五、案例分析题10. 某建筑公司与业主签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的开工日期、竣工日期及相应的违约金条款。
在施工过程中，由于连续降雨导致部分地基下沉，建筑公司决定暂停施工并等待地基稳固后再继续。
这导致了工期的延误。
请问建筑公司应该如何处理这一情况？业主是否有权要求支付违约金？为什么？。
工程合同管理模拟考试试卷
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中，合同双方的权益和义务是通过（）来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中，合同双方应遵守的法律法规包括（）。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中，合同的签订主体包括（）。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括（）。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中，合同双方的沟通和协调应通过（）进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指（）。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括（）。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括（）。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指（）。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括（）。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理X》网课测试题答案卷5
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理X》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.《招标投标法》规定的招标方式包括()。
A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标2.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。
A、担保的方式不同B、担保的金额不同C、担保的期限不同D、担保的作用不同E、被担保的主体不同3.下列应当作为无效投标文件的有()。
A、投标文件未按照招标文件的要求予以密封B、投标文件的关键内容字迹模糊C、未按照要求提供投标保证金D、投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E、投标中报价发生细微偏差4.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。
A、定金B、质押C、抵押D、留置5.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审6.下列选项中，属于无效合同的有()。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同7.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。
A、费用由发包人承担，工期给予顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用由发包人承担，工期不予顺延D、费用由承包人承担，工期予以顺延8.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
A、要约人确定了承诺期限B、要约已经到达受要约人C、要约人明示要约不可撤销D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E、要约人明示要约可以撤销9.根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案4
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是：()。
A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人不履行债务时，第三人应向债权人承担违约责任2.甲公司向乙公司发出要约并提醒乙公司不能对要约做实质性变更，乙公司不知道什么是“实质性变更”，请你帮助乙公司指出下列选项中属于“实质性变更”的是()。
A.合同的价款B.合同的质量C.合同的履行地点D.争议的解决方法E.合同中的说明性条款3.下列情况投标文件作废的有：()。
A、投标文件未经密封B、无投标人公章C、无相应资格的注册建筑师签字D、注册建筑师非投标单位聘请4.工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少?()A、10%B、20%C、30%D、40%5.下列哪几项可以构成索赔的依据?()A、合同文件B、图纸修改指令C、施工进度计划和实际施工进度记录D、订立合同所依据的法律法规和标准规范6.施工投标文件的内容不应包括()。
A.投标书B.投标保证金C.法人资格证明书D.履约保函7.下面行为中，没有违反《招标投标法》的是()。
A.评标委员会按照报价的大小排序，将报价最小的投标人确定为排名第一的中标候选人B.中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同C.招标人在确定中标人第11天后，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告D.招标人仅仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人8.下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有：()。
A、执行国家规定的建设工程勘察、设计程序B、应当签订建设工程勘察、设计合同C、执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定D、必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务9.下面属于承包人违约的有()。
东财0810考试批次《工程合同管理》课程模拟题
《工程合同管理》模拟题一一. 单选题（下列每题旳备选答案中, 只有一种符合题意旳对旳答案, 多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题, 每题1分, 共20分）1.某承包商于3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约, 该租赁公司于3月8日发出承诺, 承包商于3月10日收到承诺, 3月12日双方签订合同, 则承诺旳生效时间是（）。
A.3月4日B.3月8日C.3月10日D.3月12日2.某施工合同中商定了承包商先履行义务, 业主后履行义务, 则（）。
A.不管什么状况发生, 承包商都要先履行义务, 否则就要承当违约责任B.如果承包商有确切证据证明业主不能支付工程款, 就可以中断履行合同C.不管什么状况发生, 承包商都要先履行义务, 否则就要缔约过错责任D.如果业主经营业绩不好, 则承包商可以中断履行合同3.FIDIC施工合同条件中设立旳合同争端裁决委员会，在解决业主与承包商合同争议时，相称于我国法律规定解决合同争议方式中旳( )。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼4.某建筑材料供应商隐瞒实情将不合格旳建筑材料发售给了某建设单位, 则该建筑材料供应商违背了合同旳（）。
A.公平原则B.自愿原则C.合法原则D.诚实信用原则A. 5.下列哪一种不是承包人应承当旳义务( )B.完毕满足发包人规定旳工程以及有关旳工作；C.提供履约担保；D.申请有关许可、执照和批准；E.负责工程旳协调与组织实行6.甲乙双方签订一特种建材买卖合同, 商定执行政府指引价, 于6月1日前交付完毕, 6月1日旳政府指引价是2500元/吨, 但甲方直至8月1日才交货, 此时旳政府指引价是2800元/吨。
结算时应按照（）计算。
A. 2500元/吨B. 2650元/吨C. 2800元/吨D. 2200元/吨7.张某是某公司旳销售人员，随身携带盖有该公司公章旳空白合同书，便于对外签约。
后张某因收取回扣被公司除名，但空白合同书未被该公司收回。
张某以此合同书与别人签订购销合同，该购销合同旳性质应如何认定？（）A. 不成立B. 无效C. 可撤销D. 成立并生效8.下列说法对旳旳有( )A.《监理工程师资格证书》终身有效；B.《监理工程师岗位证书》终身有效；C.已注册旳监理工程师才有资格以个人名义承办工程建设监理义务；D. 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册9.某承包商与甲铝材厂签订了一种屋面铝板供货合同，并且预交了铝板货款，后来通过各方批准，改由乙铝材厂替代甲供货，但是，乙铝材厂供货质量有瑕疵，则下面说法对旳旳是（）。
东财工程合同管理考试
东财工程合同管理考试
一、选择题（每题2分，共40分）
1. 工程合同管理的基本职能包括以下哪项？
A. 计划 . 组织 C. 指导 D. 控制
2. 根据《中华人民共和国民法典》，下列哪项不是构成合同的必要条件？
A. 要约 . 承诺 C. 合法目的 D. 合同文本
3. 在工程合同中，变更指令通常由谁发出？
A. 业主 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位
4. 以下哪个选项不属于工程合同风险的类型？
A. 法律风险 . 市场风险 C. 操作风险 D. 技术风险
二、判断题（每题1分，共10分）
1. 工程合同的违约责任仅限于经济赔偿。
（错）
2. 工程合同的履行过程中，双方当事人可以随时变更合同内容。
（错）
3. 在工程施工过程中，如果发生不可抗力事件，可以免除相应的履约责任。
（对）
三、简答题（每题10分，共30分）
1. 请简述工程合同管理的重要性。
2. 描述工程合同中的风险管理流程。
3. 解释什么是“不可抗力”条款，并说明其在工程合同中的作用。
四、案例分析题（每题20分，共40分）
1. 某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工期延长和成本增加。
请分析业主和承包商应如何通过合同管理来处理此类问题。
2. 在一个大型基础设施项目中，承包商因遭遇不可预见的地质条件而导致工程进度严重滞后。
请分析在此情况下，合同双方应采取哪些措施来维护各自的权益。
五、论述题（每题30分，共30分）
1. 论述工程合同管理在项目管理中的地位及其对项目成功的影响。
东财《工程合同管理》在线作业一
东财《工程合同管理》在线作业一试卷总分:100 得分:100一、单选题(共10 道试题,共40 分)1. 根据《建筑法》的规定，工程监理单位---转让工程监理业务A. 可以B. 经建设单位允许可以C. 不得D. 经建设行政主管部门允许可以满分：4 分正确答案:C2. 甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示员要约中的价格作废，现改为3500元/吨，其他条件不变。
普通信件于2月8日到达，快件于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘记把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
请问，甲乙公司之间的合同是否成立，为什么？（）A. 合同未成立，原要约被撤销B. 合同未成立，原要约被新要约撤回C. 合同成立，快件的意思表示未生效D. 合同成立，要约与承诺取得了一致满分：4 分正确答案:B3. 下列属于三级重大事故的是：A. 重伤22人B. 直接经济损失103万元C. 死亡11人D. 重伤18人满分：4 分正确答案:A4. 下列情形中，造成合同权利义务终止的是( )。
A. 债权人拒绝受领标的物B. 当事人－方延迟履行义务C. 当事人－方下落不明D. 债权人免除债务满分：4 分正确答案:D5. 当债权人提出支付令申请时，人民法院应在---日通知债权人是否受理。
A. 3B. 5C. 7D. 9满分：4 分正确答案:B6. 发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的———A. 20%-30%B. 10%-30%C. 20%-25%D. 30%-50%满分：4 分正确答案:C7. 下面对FIDIC表述正确有：A. FIDIC合同是单价合同B. 根据实际施工进度按季度付款C. 合同价格就是工程价款D. 付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定满分：4 分正确答案:A8. 提交投标文件的投标人少于--人时,依法应重新招标。
东财工程合同管理随堂练习
东财工程合同管理随堂练习练习背景：某建筑工程公司承接了一项商业综合体建设项目，项目包括商场、办公楼及地下停车场。
作为公司的合同管理专员，你需要根据以下情况，完成合同的审核、风险评估以及合同变更处理等任务。
练习内容：一、合同审核1. 阅读并理解合同条款，特别是关于工程进度、质量要求、支付条件、违约责任等关键条款。
2. 检查合同中的技术规格是否与工程需求相符，以及是否存在模糊不清的表述。
3. 确认合同中的价格条款是否合理，并与市场价格进行对比分析。
4. 审核合同中的附件，如设计图纸、工程量清单等，确保其完整性和准确性。
二、风险评估1. 根据合同条款，识别可能存在的风险点，如延期交付、质量问题、成本超支等。
2. 分析这些风险点可能对项目进度和公司财务状况的影响。
3. 提出相应的风险控制措施，如加强现场监管、建立应急预案等。
三、合同变更处理1. 假设在工程实施过程中，由于设计变更导致原合同无法继续履行，你将如何处理？2. 描述变更请求的提出、审批以及实施的流程。
3. 说明变更后如何调整合同价格、工期及相关责任分配。
练习要求：- 针对上述内容，学生需要撰写一份详细的分析报告，报告中应包含对合同条款的理解、风险评估结果以及合同变更的处理建议。
- 报告应结构清晰，逻辑严谨，语言表达准确。
- 鼓励学生运用案例分析、数据支持等方法，使报告内容更加充实和有说服力。
练习目的：通过本次随堂练习，学生不仅能够加深对工程合同管理理论知识的理解，还能够提高实际应用能力，为将来从事相关工作打下坚实的基础。
同时，这种模拟实战的方式也有助于培养学生的批判性思维和解决问题的能力。
结语：。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案3
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审2.被告不提出答辩状的，不影响人民法院的审理。
()A.错误B.正确3.下列哪一个不是承包人应承担的义务?()A.完成满足发包人要求的工程以及相关的工作B.提供履约担保C.申请有关许可、执照和批准D.负责工程的协调与组织实施4.下列哪种合同承包人将承担最大风险?()A.固定总价合同B.可调总价合同C.估计工程量单价合同D.纯单价合同5.对于协议书工期的填写不正确的是：()。
A、开工日期：2003年4月24日B、开工日期：签订合同后第45日C、合同工期：三个月D、竣工日期：签订合同后第365日6.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在()中列明。
A、详细索赔报告B、最终详细索赔报告C、竣工报表D、最终报表7.下列属于要约的是()。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价格表D.招股说明书8.某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。
A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任延迟履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分9.可作为工程发包人的有()。
A.法人B.建设行政主管部门C.依法成立的其他组织D.自然人10.合议仲裁庭，即由()名仲裁员组成的仲裁庭。
A.7B.9C.5D.311.下列叙述中正确的有()。
A.无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B.表见代理的后果由代理人承担C.无效合同的确认权只归人民法院D.无民事行为能力的人不能订立合同E.合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承12.可以质押的物品有()。
工程合同管理模拟题
工程合同管理模拟题一、选择题1. 工程合同的类型不包括以下哪项？A. 总承包合同. 分包合同C. 劳务合同D. 租赁合同2. 工程合同中，关于变更订单的描述，正确的是：A. 变更订单应在工程完成后提出. 变更订单不需要双方协商一致C. 变更订单通常包含变更的内容、原因及对工期和费用的影响D. 任何变更都应立即执行，无需书面确认3. 在工程合同管理中，索赔通常发生在以下哪种情况下？A. 工程质量未达到预期标准. 工程进度延误C. 工程成本超支D. 所有上述情况二、判断题1. 工程合同一经签署，任何情况下都不得变更。
(错误)2. 工程合同中的违约责任条款，旨在对违反合同一方进行惩罚。
(正确)3. 工程合同管理中的风险分配原则是指将所有风险均分配给一个合同方。
(错误)三、简答题1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程包括哪些步骤？2. 如何理解工程合同中的“不可抗力”条款？3. 描述在工程合同管理中，如何处理合同争议？四、案例分析题假设你作为项目经理，负责一项建筑工程项目。
在项目执行过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，你需要向业主提出成本补偿的请求。
请根据这一情况，撰写一封索赔通知书，内容包括索赔的原因、依据、计算方法以及期望的解决方案。
答案示例：一、选择题1. D2. C3. D二、判断题1. 错误。
合同在一定条件下可以经过双方协商一致进行变更。
2. 正确。
违约责任条款确实规定了违约方需承担的责任。
3. 错误。
风险分配原则是指在合同双方之间合理分配风险，而不是全部由一方承担。
三、简答题1. 工程合同管理中的风险管理过程通常包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定和风险监控等步骤。
2. “不可抗力”条款指的是由于自然灾害、战争等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，导致合同一方或双方无法履行合同义务时，可免除相应责任的条款。
3. 处理合同争议首先应通过友好协商解决，如果协商不成，可以按照合同约定的争议解决方式，如提交仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼。
工程合同管理模拟试卷
工程合同管理模拟试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，关于变更管理的说法正确的是：A. 任何变更都必须得到甲方书面同意. 乙方可以单方面决定工程的变更C. 变更指令必须由项目经理发出D. 变更管理不需要遵循合同约定2. 以下哪项不是合同争议解决的方式：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行3. 在工程合同中，索赔通常指的是：A. 要求对方承担违约责任. 要求延长工期C. 要求增加费用D. 所有以上内容4. 工程合同中的违约金条款是用来：A. 惩罚违约方. 补偿守约方的损失C. 作为额外的利润来源D. 避免违约发生5. 下列关于工程合同终止的陈述，错误的是：A. 合同可以在双方协议下终止. 只有在违约情况下才能终止合同C. 不可抗力事件可能导致合同终止D. 合同履行完毕自然终止二、判断题（每题1分，共10分）6. 工程合同中的质保金是用来保证工程质量的一种措施。
（）7. 合同一旦签订，任何一方都无权更改合同内容。
（）8. 工程项目延期必然会导致成本的增加。
（）9. 分包商的选定不需要得到甲方的批准。
（）10. 工程合同管理的核心是风险控制。
（）三、简答题（每题10分，共20分）11. 请简述工程合同管理中的风险管理流程。
12. 描述在工程合同执行过程中，如何处理合同争议。
四、案例分析题（每题30分，共30分）13. 假设你作为项目经理，负责一个大型工程项目的合同管理。
在项目执行过程中，由于供应商的材料延迟交付，导致工程进度受到影响。
请分析这种情况下应采取的措施，并说明理由。
工程合同管理模拟试题1
工程合同管理模拟试题1试题一：选择题以下哪项不是工程合同中常见的风险分配原则？A. 成本最低原则. 风险控制能力原则C. 风险承担意愿原则D. 风险发生概率原则正确答案：A解析：工程合同中的风险分配通常会考虑风险控制能力、风险承担意愿以及风险发生概率等因素，以实现风险的合理分担。
成本最低原则并不是一个常见的风险分配原则，因为单纯追求成本最低可能会导致风险的不均衡分配。
试题二：判断题在工程合同中，如果甲方违约，乙方有权立即终止合同并要求赔偿损失。
（错）解析：此题考查的是合同违约的处理。
在实际工程合同中，一方违约并不直接导致合同的终止，通常需要经过一定的程序，如提醒、催促、协商等，除非合同中有明确条款规定一方违约即可直接终止合同。
因此，该判断是错误的。
试题三：简答题请简述工程合同管理中的变更管理流程。
答案要点：1. 变更提出：项目中的任何一方在发现需要进行变更时，应及时提出变更请求。
2. 变更评估：对提出的变更请求进行评估，包括变更的必要性、影响范围、成本和时间等。
3. 变更批准：根据评估结果，决定是否批准变更请求。
重大变更可能需要更高级别的审批。
4. 变更实施：一旦变更请求被批准，相关部门需按变更计划执行，并对实施过程进行监控。
5. 变更记录：所有变更的实施情况都应该详细记录，以便日后的追溯和审计。
试题四：案例分析题某工程项目在执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，乙方提出了追加工程款的请求。
甲方认为乙方未能及时提出变更申请，应自行承担额外成本。
请问在这种情况下，应如何处理？答案要点：在这种情况下，首先需要查阅合同中关于变更管理的条款，确认双方的责任和义务。
如果合同中有明确规定关于变更申请的时间限制和程序，那么应当按照合同执行。
如果合同中没有明确条款，那么需要通过协商来解决争议。
通常情况下，设计变更导致的工程量增加，如果是因为甲方的需求变化引起的，乙方有理由要求追加工程款。
但如果乙方未能按照规定程序及时提出变更申请，可能需要承担一定的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程合同管理》模拟题一一．单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. 某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同，则承诺的生效时间是（）。
A. 3月4日B. 3月8日C. 3月10日D. 3月12日2. 某施工合同中约定了承包商先履行义务，业主后履行义务，则（）。
A. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B. 如果承包商有确切证据证明业主不能支付工程款，就可以中止履行合同C. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要缔约过失责任D. 如果业主经营业绩不好，则承包商可以中止履行合同3. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼4. 某建筑材料供应商隐瞒实情将不合格的建筑材料出售给了某建设单位，则该建筑材料供应商违背了合同的（）。
A.公平原则B.自愿原则C.合法原则D.诚实信用原则5. 下列哪一个不是承包人应承担的义务( )A.完成满足发包人要求的工程以及相关的工作；B.提供履约担保；C.申请有关许可、执照和批准；D.负责工程的协调与组织实施6. 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕， 6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨。
结算时应按照（）计算。
A．2500元/吨 B．2650元/吨C．2800元/吨 D．2200元/吨7. 张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。
后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。
张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应如何认定？（）A．不成立 B．无效C．可撤销 D．成立并生效8. 下列说法正确的有( )A.《监理工程师资格证书》终身有效；B.《监理工程师岗位证书》终身有效；C. 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务；D．国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册9. 某承包商与甲铝材厂签订了一个屋面铝板供货合同，并且预交了铝板货款，后来经过各方同意，改由乙铝材厂代替甲供货，但是，乙铝材厂供货质量有瑕疵，则下面说法正确的是（）。
A．甲铝材厂向承包商承担违约责任B．乙铝材厂向承包商承担违约责任C．甲铝材厂向甲铝材厂承担违约责任D．甲铝材厂和乙铝材厂承包商承担连带责任10. 在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼11. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销12. 下列合同无效的是（）。
A. 12岁的小伟自行到商场购买了一台价值8000元的笔记本电脑B. 采购员王某受项目经理委托购买散装水泥10吨，结果王某分别购买了5吨散装水泥和5吨袋装水泥C. 某国企经理利用职务之便，收受买方高额回扣，以高于市场价格50%的价格购买企业生产所需原料D．姜某将朋友李某借给自己使用的长虹液晶电视擅自卖给了丁某13. 对招标文件或者资格预审文件( )A．不得收费B．不得以营利为目的收费C．可任意收取费用D．以营利为目的收费14. 招标人在中标通知书发出后，改变了中标结果，则招标人要承担（）。
A.缔约过失责任B.违约责任C.侵权责任D.刑事责任15. 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是（）。
A.定金B.抵押C.质押D.留置16. 专业性较强的设备安装工程招标一般宜采用（）方式进行。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.评标17. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）A．如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标;B．所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标;C．监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标;D．是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定18. 某承包商向某机械厂发出一个要约，希望购买一台摊铺机，机械厂收到这个要约后给承包商发出了一个通知，则下面说法正确的是（）。
A．这个通知是承诺B．如果机械厂同意要约中的条款，这个通知被承包商收到后，购买摊铺机的合同成立C．如果机械厂同意出售摊铺机，这个通知就不可以对要约的内容做出任何变更D．如果机械厂同意卖给承包商的摊铺机不同于承包商所希望购买的摊铺机，这个通知也可以视为承诺19. 李某为某施工企业采购人员，今年10月受企业派遣随身携带盖有企业公章的空白合同书前去购买水泥，但是李某却以此合同书与某木材厂签订了购买木材的协议，则该宗木材买卖合同的法律效力应如何认定？（）A. 成立并生效B. 无效C. 可撤销D. 不成立20. 下列哪种合同承包人将承担最大风险（）A．固定总价合同B．可调总价合同C．估计工程量单价合同D．纯单价合同二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有2-4个选项符合题意。
多选、错选均不得分；本题共10个小题，每小题2分, 共20分）1. 甲公司有一处矿山，在2003年7月1日被乙公司卖给了丙公司。
同年9月1日乙公司从甲公司处购买了这处矿山，则下面说法正确的是（）。
A. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效B. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同有效，乙公司必须将矿山卖给丙公司C. 2003年7月1日，乙公司与丙公司签订的合同效力待定D. 如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同有效，甲公司必须将矿山卖给丙公司2. 进行合同分析的目的（）A．将合同规定用最简单易懂的语言和形式表达出来；B．审查合同风险；C．解决对合同理解不一致的争执；D．进行合同交底的需要3. 建设工程中的设备供应方式有以下几种（）A．委托承包；B．按设备包干；C．招标投标；D．从工艺、产品设计到现场设备安装、调试总承包4. 下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有（）A．执行国家规定的建设工程勘察、设计程序；B．应当签订建设工程勘察、设计合同；C．执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定；D．必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务5. 甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。
对甲公司的这一行为，乙公司可以采取以下哪些措施（）A．行使代位权，要求丙偿还20万元B．请求人民法院撤销甲方放弃债权的行为C．乙行使权利的必要费用可向甲方主张D．乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权E. 乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权6. 下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。
A. 要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B. 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C. 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D. 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E．撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人7. 下列情况投标文件作废的有（）A．投标文件未经密封；B．无投标人公章；C．无相应资格的注册建筑师签字；D．注册建筑师非投标单位聘请8. 下列合同必须经追认后方才有效的有（）。
A．14岁的小玉接受2万元的捐赠B．15岁的大玉在商场购买价值8000元的IBM笔记本电脑一部C．小李受项目经理委托采购塑钢门窗，小李不仅购买了塑钢门窗，还采购了办公家具D．甲欠乙工程款，甲将扣押的乙的推土机转让给丙E．投标单位私下达成的围标协议9. 在施工合同履行中，甲方由于资金不到位，使乙方多次催要工程进度款都没有得到支付，为此乙方提出提前解除合同，甲方最终同意。
此时合同虽然终止，但是合同中约定的（）条款仍然有效。
A．质量B．结算C．仲裁D．标的E．担保10. 按照承包方式分类合同可以分为（）A．勘查、设计或施工总承包合同；B．单位工程施工承包合同；C．工程总承包合同；D．CM合同；E．BOT合同三、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。
本题共5小题，每小题1分, 共5分）1. 不管是由债务人向第三人履行债务，还是由第三人向债权人履行债务。
如果债务人或第三人没有履行，都是债务人向债权人承担违约责任。
（）2．发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
（）3. FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。
（）4. 指定分包是业主将分包人指定给承包人。
（）5. 保留金待竣工验收合格后一次发还。
（）四、名词解释（本题共2小题，每小题5分，共10分）1. 缔约过失责任2. 撤销权五、简答题（本题共2小题，每小题8分, 共16分）1. 缔约过失责任与违约责任的区别是什么？2. 行使代位权时需要注意哪些问题？六、案例分析题（本题共2小题，每题10分，共20分）1.2002年12月8日，某石材有限公司（以下简称石材公司）与某建筑工程有限公司（以下简称建筑公司）签订了《石材公司员工综合大楼建设工程施工合同》。
合同主要内容：建筑公司为石材公司建造员工综合大楼，承包范围为全部土建和配套工程。
工期为2002年12月10日至2003年9月10日，工程总造价人民币3200万元。
建筑公司按合同规定开始施工，具体施工部门是该建筑公司某施工队，李某作为施工队负责人，具体负责施工管理。
工程交付时，石材公司组织有关部门对综合楼进行验收。
验收表明，该楼质量低劣，许多指标达不到合同规定。
石材公司遂以建筑公司为被告诉至法院，要求其对工程质量承担责任并承担逾期交付的违约责任。
法院受理后，委托专门机构进行了技术鉴定。
鉴定确认实际施工质量均达不到设计要求，评定为不合格工程。
又查明，李某的施工队与建筑公司属协作型联营关系。
根据他们的联营协议规定：施工队对工程具体实施负责，包括对施工质量、经济责任负责。
建筑公司对技术负责，收取总承包价款的15%技术管理费。
双方经济各自独立，自负盈亏。
问题一：上述两公司所签订的《施工合同》是否有效？为什么？问题二：有人认为石材公司与施工队已形成事实上的权利义务关系，工程质量责任应由施工队承担，你对此有何评价？2.某房地产开发公司欲建一豪华别墅，遂与某建筑工程承包公司签订建设工程施工合同。