施工合同通用条款修改版

合集下载

施工合同施工合同通用条款8篇

施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成以下条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。

二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。

3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，验收合格后方可交付使用。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元。

2. 支付方式：____________________。

3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。

六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。

七、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等，双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案，经甲方同意后方可实施。

八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全，防止事故发生。

2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少噪音、尘土等对周边环境的影响。

施工合同通用条款变更

施工合同通用条款变更是指在合同执行过程中，由于设计变更、工程量增减、合同约定事项的调整等原因，需要对原合同中约定的条款进行修改、补充或删除的行为。

本文将对施工合同通用条款变更的范围、程序、主体及效力等方面进行详细探讨。

一、施工合同通用条款变更的范围施工合同通用条款变更的范围主要包括以下几个方面：1. 工程变更：包括改变合同中任何一项工作的数量、取消合同中任何一项工作、改变合同中任何一项工作的质量或其他任何特性、改变合同中任何一部分永久工程的基线、标高、位置和尺寸、改变合同中任何一项工作的实施时间或改变已批准的施工工艺或顺序、为完成合同需要追加的额外工作等。

2. 合同价格：包括合同价款的调整、工程量增减导致的合同价款变动、物价波动导致的合同价款变动等。

3. 合同履行期限：包括合同工期的延长或缩短、合同中约定的关键节点时间的调整等。

4. 合同权利义务：包括合同中约定的发包人、承包人和监理人的权利义务的调整、新增或删除合同条款等。

5. 合同争议解决：包括合同争议解决方式、调解机构、仲裁委员会等。

6. 合同解除：包括合同解除的条件、解除合同后的处理事项等。

7. 合同违约责任：包括违约责任的认定、违约金的计算、违约赔偿范围等。

8. 其他事项：包括合同中约定的其他事项的变更。

二、施工合同通用条款变更的程序施工合同通用条款变更的程序如下：1. 提出变更申请：发包人、承包人、监理人中任何一方均可根据工程实际情况提出变更申请。

发包人提出变更的，需与承包人进行协商，在达成一致意见的基础上进行变更。

承包人与监理人提出变更的，需经过发包人批准。

2. 审查变更申请：监理人负责审查变更申请的合理性和可行性，就变更申请提出审查意见，并将审查意见通知发包人和承包人。

3. 批准变更：发包人根据监理人的审查意见，决定是否批准变更。

如批准变更，发包人应向承包人发出变更通知。

4. 变更实施：承包人收到变更通知后，按照变更通知的要求进行变更施工。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同目的。

本合同是由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务，达成一致，以明确双方权利义务，保证工程质量，维护双方合法权益，共同遵守的法律文件。

二、合同范围。

1. 本合同的范围包括但不限于，工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。

2. 双方应当在签订本合同后，按照合同约定的范围和要求履行各自的责任，确保工程施工的顺利进行。

三、合同变更。

1. 在工程施工过程中，若有需要对合同内容进行修改或补充的，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行，不得擅自变更合同约定的内容。

四、工程质量。

1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求，保证工程施工的质量符合合同约定的要求。

2. 乙方有权对工程质量进行监督检查，甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。

五、工程进度。

1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排，保证工程按时完成。

2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定后续处理方式。

六、工程验收。

1. 工程竣工后，甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。

2. 乙方有权对工程进行验收，若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方应当及时整改并重新验收。

七、违约责任。

1. 若任何一方未按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。

2. 对于因违约行为造成的损失，违约方应当赔偿受损害方的损失，并承担相应的法律责任。

八、争议解决。

本合同履行过程中若发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。

九、其他。

本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签订补充协议。

十、合同生效。

本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。

工程施工修改合同

工程施工修改合同甲方：______有限公司乙方：______建筑工程有限公司根据双方甲乙双方的协商，就____工程施工合同内容进行如下修改：一、工程名称和内容1. 原合同中工程名称为“___工程”，现更改为“___工程”，工程内容不变。

二、工程价格及支付方式1. 原合同中工程价格为___万元，现更改为___万元，支付方式不变。

2. 工程款支付比例及节点调整如下：预付款：双方约定预付___万元；进度款：根据工程进度，甲方每月支付工程款项的___%，乙方应提供相应的工程进度汇报；尾款：工程竣工验收合格后七个工作日内支付。

三、工程周期和竣工日期1. 工程周期由___天调整为___天，竣工日期相应延长。

2. 延期履行责任：如乙方在工程进度延期，每迟延一天，应向甲方支付违约金___元，违约金总额不得超过合同总价的___%。

四、施工进度和质量标准1. 工程进度要求：乙方应按照原合同约定的工程进度计划进行施工，并及时向甲方提供工程进度报告。

2. 工程质量标准：乙方应按照国家有关规定和标准进行工程施工，严格控制工程质量，确保施工过程中不出现质量问题。

五、变更设计及材料1. 变更设计：如遇工程变更需求，应经甲方书面同意后方可进行变更设计，乙方应承担变更设计所增加的费用。

2. 材料采购：乙方应按照原合同约定的材料品牌和规格进行采购，如需更换材料，应向甲方提出申请并经甲方同意。

六、安全和保险责任1. 安全责任：乙方应切实履行施工安全管理责任，确保工程施工过程中安全生产，遵守相关法律法规。

2. 保险责任：双方应按照合同约定提前购买工程施工保险，确保工程期间财产安全。

七、解决争议和违约责任1. 如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

2. 违约责任：如一方违反合同约定，应给对方造成的损失进行赔偿，并承担相应的法律责任。

八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格完毕之日止。

施工合同更改协议书

根据您的要求，以下是一个简化的施工合同更改协议书的范本。

请注意，实际合同更改应由专业法律顾问审查，并确保所有涉及的条款都符合当地法律和行业标准。

---**施工合同更改协议书**甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为____，就乙方承建甲方项目事宜达成一致。

现由于某些不可抗力因素及项目需求的变化，双方同意对原合同的部分内容进行修改和补充，特订立本更改协议书。

一、更改内容：1. 原合同第__条关于工程进度和交付日期的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

2. 原合同第__条关于工程款支付方式的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

3. 原合同第__条关于质量保证的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

4. 其他（请具体描述修改或补充的条款）。

二、更改后的合同有效期：本更改协议书自双方签字盖章之日起生效，并构成原合同不可分割的一部分。

原合同与本更改协议书有冲突之处，以本更改协议书为准。

本更改协议书有效期至____年__月__日。

三、其他条款：1. 本更改协议书未尽事宜，双方应本着公平原则另行协商解决。

2. 本更改协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本更改协议书签订后，原合同即行终止，本更改协议书取代原合同。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年__月__日---请根据具体情况调整上述更改内容，并确保所有修改都得到双方的同意，并由法律顾问进行最终审订。

建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。

1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。

1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。

1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。

1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。

1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。

1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。

2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。

2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。

2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。

2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。

2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。

3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。

3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

建设工程施工合同通用条款(二)

建设工程施工合同通用条款（二）一、合同的签订和履行1. 双方当事人应当在合同签订前对合同内容进行充分的协商和讨论，并在双方自愿的基础上签署合同。

2. 本合同自双方当事人在合同上签字（或盖章）之日起生效，并自生效之日起至合同履行完毕。

3. 合同生效后，双方应当按照合同约定履行各自的义务，合同约定以书面形式为变更的前提。

二、工程范围和质量要求1. 工程范围：根据设计文件和相关法规，确定工程所需的项目及其范围。

2. 工程质量要求：根据规范和技术标准，确定工程质量的具体要求，包括但不限于材料的选用、工艺流程和施工方法。

3. 施工方应当按照工程范围和质量要求进行施工，并负责工程质量的合格性。

三、合同价款和支付方式1. 合同价款：合同价款应当根据工程的实际情况确定，并包括工程造价、税费和其他相关费用。

2. 支付方式：支付方式应当根据工程进度和合同约定的里程碑节点进行支付，双方可协商约定预付款、进度款和尾款的具体支付比例和时间。

3. 如因工程变更或其他原因导致工程价款的增加或减少，双方应当重新协商确定合同价款。

四、工期和工期保证1. 工期：根据工程的实际情况和合同约定，确定工程的施工期限。

2. 工期保证：施工方应当按照工程进度计划进行施工，并保证工程按照合同约定的工期完成。

3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应当重新协商确定工期，并按照协商确定的工期进行施工。

五、保险责任和保险费用1. 保险责任：合同生效后，施工方应当按照相关法规和合同约定购买施工期间的保险，并承担相应的保险责任。

2. 保险费用：保险费用由施工方承担，合同约定以实际支出为依据进行支付。

六、违约责任1. 如果一方未按照合同的约定履行义务，对方有权要求其履行，并要求其支付相应的违约金或赔偿金。

2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明材料，双方应重新协商解决方式。

七、解决争议1. 双方当事人应当通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

建筑施工合同通用条款[2]

建筑施工合同通用条款1. 合同目的和范围本合同旨在明确建筑施工双方的权利和义务，规范建筑施工的过程和结果。

本合同适用于所有建筑施工合同，无论是公共建筑、商业建筑还是住宅建筑。

2. 合同成立和效力2.1 双方当事人应当依法签署建筑施工合同，并在双方签字盖章后生效。

2.2 本合同生效后，任何一方不得单方面撤销或修改合同。

2.3 对于未尽事宜，双方应当进行友好协商，并书面签署补充协议。

3. 施工效果和质量要求3.1 承包商应按照双方约定的设计图纸和技术要求进行施工，保证施工效果和质量符合相关标准和规范。

3.2 若建筑质量不符合合同约定的标准，承包商应承担相应的责任，并按照双方协商的方式进行整改或赔偿。

3.3 建筑施工过程中，如发生质量问题，由承包商负责处理并承担相应的费用。

4. 工期和延期4.1 双方当事人应当约定明确的工期，并在合同中约定竣工日期。

4.2 承包商应按照约定的工期完成施工任务。

如有不可抗力或其他合理原因导致延期，应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下进行工期的调整。

4.3 工期延长所产生的费用和损失由责任方承担。

5. 施工过程管理5.1 承包商应按照约定的工程进度进行施工，并确保施工现场的安全和秩序。

5.2 承包商应按照相关法律法规的要求，配备必要的劳动保护设施和防护措施。

5.3 承包商应配备专业的项目管理人员，负责施工过程的监督和管理，并定期向甲方提供施工进展情况和质量报告。

6. 合同价款和支付方式6.1 双方应当在合同中明确约定合同价款和支付方式。

6.2 甲方应按照双方约定的工程进度和质量验收结果及时支付合同价款。

6.3 甲方拖欠支付合同价款超过约定的期限，承包商有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。

7. 变更和索赔7.1 如需变更施工合同的内容，双方应通过书面补充协议进行协商，签署补充合同。

7.2 若施工合同的变更导致费用的增加或减少，双方应进行合理的费用调整，并在补充协议中明确约定。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。

建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。

第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。

2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。

第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。

–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。

第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。

2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。

第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。

2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。

第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。

2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。

第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。

2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。

第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。

2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。

第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。

2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工合同通用条款(2024版)

施工合同通用条款(2024版)合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 提供施工图纸及相关技术资料，并保证其准确、完整、有效。

2.1.2 按照约定的时间和方式支付工程款项。

2.1.3 负责办理施工所需的相关手续和证件。

2.1.4 协助乙方解决施工过程中的困难和问题。

2.2 乙方的权利和义务2.2.1 按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量、安全、进度。

2.2.2 负责施工过程中的现场管理，确保施工场地清洁、安全。

2.2.3 接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。

2.2.4 承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。

三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。

3.2 甲方支付工程款项的方式如下：3.2.1 工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%。

3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。

3.2.3 工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。

3.2.4 剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。

四、工程质量及验收4.1 乙方应当按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收分为初步验收和最终验收。

4.2.1 初步验收：工程进度达到70%时，甲方组织验收。

4.2.2 最终验收：工程完工后，甲方组织验收。

4.3 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担整改费用。

五、违约责任5.1 甲乙双方应当按照约定履行各自的义务，如一方违约，应当承担违约责任。

施工更改协议合同范本

施工更改协议合同范本甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（以下简称原合同）中的工程内容和工程量等有所变更，为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本更改协议。

一、工程内容和工程量变更1. 原合同约定的工程内容和工程量如下：（1）工程名称：____________（2）工程地点：____________（3）工程规模：____________（4）工程量和工程金额：____________2. 经双方协商一致，现对原合同中的工程内容和工程量进行如下变更：（1）变更后的工程名称：____________（2）变更后的工程地点：____________（3）变更后的工程规模：____________（4）变更后的工程量和工程金额：____________二、工程进度和工期变更1. 原合同约定的工程进度和工期如下：（1）工程开工日期：____________（2）工程竣工日期：____________2. 经双方协商一致，现对原合同中的工程进度和工期进行如下变更：（1）变更后的工程开工日期：____________（2）变更后的工程竣工日期：____________三、工程质量和标准1. 双方同意，变更后的工程质量应符合原合同约定的质量标准和验收标准。

2. 乙方应按照甲方的要求，对变更后的工程进行自检、互检和验收，确保工程质量。

四、工程价款和支付方式1. 经双方协商一致，变更后的工程价款如下：（1）变更后的工程总金额：____________（2）变更后的工程付款方式：____________2. 乙方应按照变更后的工程价款和支付方式，向甲方支付工程款。

五、违约责任1. 双方应严格按照原合同和本更改协议的约定履行合同义务，违反合同约定的，应承担违约责任。

2. 因变更后的工程质量和进度等原因导致工程延期或增加工程款的，乙方应承担相应的违约责任。

建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]

建设工程施工合同通用条款完整版doc ：建设工程施工合同通用条款完整版目录：1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件：1.引言甲方（委托方）：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]乙方（承包方）：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。

2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目，具体范围和内容详见附件一。

2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况，按照约定的时间和顺序进行施工。

2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济、美观。

3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。

3.2乙方是具有相应资质的施工单位，具备完成本合同项下工程的能力和条件。

4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工，工程范围和内容详见附件一。

4.2乙方应根据甲方的需求，按照国家相关标准和规范进行施工。

5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求，按照约定的工程进度进行施工，确保工程按时完成。

5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程的安全、适用、经济、美观。

6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。

6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。

7.变更和调整7.1在工程实施过程中，如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。

施工合同变更范本

施工合同变更范本一、前言鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，双方同意对原合同的部分内容进行变更，特制定本变更协议。

二、变更内容1. 工程范围：根据项目实际需求，经双方协商一致，同意增加/减少原合同约定的工程范围。

具体增加/减少的工程范围如下：（1）工程部位：____________________（2）工程数量：____________________（3）工程质量要求：____________________2. 工程进度：双方同意将原合同约定的工程进度进行调整，具体调整如下：（1）工程开工日期：由原合同约定的____年____月____日调整为____年____月____日。

（2）工程竣工日期：由原合同约定的____年____月____日调整为____年____月____日。

3. 工程费用：根据工程范围和工程进度的变更，双方同意对原合同约定的工程费用进行调整。

具体调整如下：（1）增加的工程费用：人民币____元（大写：____________________元整）。

（2）减少的工程费用：人民币____元（大写：____________________元整）。

4. 质量标准：双方同意按照原合同约定的质量标准执行。

5. 合同价款支付方式：双方同意按照原合同约定的支付方式执行。

6. 违约责任：双方同意按照原合同约定的违约责任执行。

三、变更程序1. 本变更协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 双方应按照变更协议约定的内容执行，如有争议，应友好协商解决。

3. 本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

四、其他约定1. 本变更协议未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本变更协议的附件，与本变更协议具有同等法律效力。

2. 本变更协议自双方签字盖章之日起，原合同的相关内容按本变更协议执行。

原合同与本变更协议有冲突的，以本变更协议为准。

施工合同更改范本

施工合同更改范本一、前言鉴于甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）就某项目（以下简称“本项目”）的建设工程签订了一份《施工合同》（以下简称“原合同”），且原合同的签订是为了确保本项目的顺利实施和工程质量的保障。

现由于不可抗力、政策调整、设计变更等原因，需要对原合同的部分内容进行更改，经双方友好协商，特制定本更改范本。

二、合同更改事项1. 工程范围及内容更改（1）原合同约定的工程范围和内容为：XXX项目建筑工程施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。

（2）根据实际情况，经双方协商一致，对工程范围和内容进行如下更改：1）增加工程：XXX项目配套设施工程，包括但不限于绿化工程、道路工程、排水工程等。

2）减少工程：原合同约定的安装工程中的部分设备采购和安装。

2. 工程规模及标准更改（1）原合同约定的工程规模为：XXX项目建筑工程占地面积XXX平方米，建筑总面积XXX平方米，建筑高度XXX米。

（2）根据实际情况，经双方协商一致，对工程规模及标准进行如下更改：1）工程占地面积增加XXX平方米。

2）建筑总面积增加XXX平方米。

3）建筑高度增加XXX米。

3. 合同价款更改（1）原合同约定的合同总价为：人民币XXX万元（大写：XXX万元整）。

（2）根据实际情况，经双方协商一致，对合同价款进行如下更改：1）合同总价增加人民币XXX万元（大写：XXX万元整），主要用于增加工程的施工费用。

2）合同总价减少人民币XXX万元（大写：XXX万元整），主要用于减少工程的施工费用。

4. 工期更改（1）原合同约定的工期为：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

（2）根据实际情况，经双方协商一致，对工期进行如下更改：1）工程竣工验收合格日期延长至XXXX年XX月XX日。

2）甲方应按延长后的工期，向乙方支付工程延期费用，具体费用按照原合同约定的延期费用计算方式执行。

5. 质量标准更改（1）原合同约定的质量标准为：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

建设部建设工程施工合同通用条款

建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。

第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。

第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。

第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。

合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。

第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。

建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。

第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。

第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。

施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

第八条任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。

未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。

第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。

施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。

第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。

第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。

工程施工修改协议

工程施工修改协议
甲方：（委托方名称）
乙方：（施工方名称）
鉴于甲乙双方就工程施工相关事宜达成一致，为确保工程施工的顺利进行，特订立本工程施工修改协议，具体内容如下：
一、项目名称
工程名称：（工程科名称）
工程地址：（工程具体地址）
二、修改原因
1. 鉴于工程相关设计文件的变更和优化，乙方需对工程进行相应调整和修改；
2. 由于工程执行过程中出现了不可抗力等特殊情况，乙方需要调整施工方案及工程进度；
3. 甲方要求对工程进行部分或全部改动；
4. 其他原因导致的需要修改施工内容的情况。

三、修改内容
（具体修改的工程内容，包括但不限于设计调整、施工工序的变更、材料的更换、人员配置的调整等）
四、工程变更图纸和文件
1. 双方将依据修改后的工程需求及要求，对应提供必要的施工图纸、设计文件等资料；
2. 工程变更后的图纸和文件应当与甲乙双方签署的原合同和施工协议中内容保持一致。

五、工程变更的影响及费用调整
1. 工程变更引起的相关费用增减，双方将在修改后协议中进行详细说明；
2. 若工程变更导致工程费用增加，应当按照双方协商一致的费用支付情况进行调整；
3. 工程变更可能带来的施工周期延长，相关罚款或赔偿责任应当依合同规定予以处理；
4. 如因工程变更导致的其他影响，双方可在协议中进行相应规定。

六、签署及生效
1. 本工程施工修改协议自双方盖章之日起生效，具有约定的法律效力；
2. 本协议一式若干份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：。