智能化设计合同定
2024智能化设计合同范本
2024智能化设计合同范本合同编号：__________地址：__________联系电话：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供智能化设计服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条服务内容（1）智能化系统方案设计；（2）智能化系统设备选型及配置；（3）智能化系统施工图设计；（4）智能化系统安装指导及调试；（5）智能化系统运营维护及技术支持。
1.2 甲方应按照双方约定的时间节点完成服务内容，并保证服务质量。
第二条合同价格2.1 本合同的服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。
第三条付款方式3.1 本合同的服务费用分为三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）智能化系统方案设计完成后，支付合同总额的40%；（3）智能化系统施工图设计完成后，支付合同总额的30%。
3.2 乙方支付服务费用时，应提供等额的合法发票。
第四条合同的履行4.1 甲方应按照本合同约定的服务内容、质量标准和要求履行合同义务。
4.2 乙方应提供甲方履行合同所需的相关资料、场地、设备等条件，并协助甲方进行现场施工。
4.3 甲方应按照双方约定的时间节点提交设计成果，并保证设计成果的知识产权归属乙方。
4.4 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用，否则甲方有权暂停合同履行。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的10%。
5.2 若乙方延迟支付服务费用，甲方有权按延迟支付部分每天加收千分之一的逾期违约金。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑智能化设计合同3篇
建筑智能化设计合同3篇篇1合同编号：【填写编号】甲方（委托方）：名称：_____________________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：_________________电子邮箱：_________________乙方（设计方）：名称：_____________________地址：_____________________法定代表人/负责人：________联系电话：_________________电子邮箱：_________________鉴于甲方希望对位于【具体地点】的【项目名称】进行智能化设计，乙方具有相应的资质和能力提供上述服务；双方经友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方完成【项目名称】的智能化设计工作签订本合同。
第一条合同目的1. 甲方向乙方提供必要的资料和条件。
2. 乙方向甲方提供满足合同要求的设计成果，并确保该成果符合国家现行规范及标准的要求。
第二条设计范围和服务内容1. 本项目的设计范围包括但不限于智能安防系统、智能照明系统、楼宇自控系统、综合布线系统等。
2. 服务内容包括但不限于初步设计、深化设计、施工图设计及后期技术支持等。
第三条服务期限与进度安排1. 本合同自【起始日期】生效，至【结束日期】终止。
2. 具体进度安排如下：- 初步设计方案提交时间：【具体日期】- 深化设计方案提交时间：【具体日期】- 施工图设计提交时间：【具体日期】第四条报酬及支付方式1. 本合同总金额为人民币【金额】元整（￥【数字】），包含但不限于设计费、税费等。
2. 支付方式及时间安排如下：- 合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；- 提交初步设计方案并经甲方确认后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%；- 提交施工图设计并经甲方确认后5个工作日内，甲方支付合同总价的25%；- 剩余5%作为质保金，在项目竣工验收合格后1个月内支付给乙方。
智能化设计合同范文
智能化设计合同范文合同编号：甲方：【甲方公司全称】（以下称甲方）地址：营业执照注册号：乙方：【乙方公司全称】（以下称乙方）地址：营业执照注册号：鉴于：1.甲方是一家专业【智能化设计服务】的公司，具备相应的经验和技术实力，能够为乙方提供相关的设计服务。
2.乙方有意委托甲方提供【智能化设计】服务，并愿意按照合同约定支付相应的费用。
经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.甲方将根据乙方的需求，提供【智能化设计】服务，具体内容包括但不限于：（1）进行需求分析，并制定相应的设计方案；（2）进行智能化系统的整体设计，并完成相关的设计报告；（4）根据乙方的要求，提供相关的解决方案和建议。
2.甲方承诺在服务期限内，按照合同约定的质量和进度要求，完成所承诺的设计服务。
第二条价格和支付方式1.乙方将根据甲方提供的服务，支付相应的费用，费用构成和支付方式如下：（1）设计费用：根据项目的复杂程度和工作量确定，具体价格在项目启动前由双方协商确定；2.乙方应在合同签署之日起三天内支付给甲方合同金额的30%作为预付款，剩余金额应在甲方完成设计服务后的五个工作日内支付给甲方。
第三条服务期限1.本合同的服务期限从合同签署之日起【服务期限】个月，具体起止日期由双方协商确定。
2.甲方承诺在服务期限内按照合同约定的质量和进度要求，如期完成所承诺的设计服务。
第四条保密条款1.双方保证在合同履行期间和合同终止后的【保密期限】年内，对对方披露的所有商业秘密和机密信息予以保密，不得向第三方透露或用于其他目的。
2.本条款未明示的保密事项应经对方书面同意后方可披露。
第五条违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2.若甲方未能按照合同约定的质量和进度要求完成所承诺的设计服务，乙方有权要求甲方无偿提供服务或进行补偿。
第六条合同变更和解除1.本合同在履行过程中，如需进行变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
建筑智能化设计合同5篇
建筑智能化设计合同5篇篇1甲方（委托人）：________________注册地：________________乙方（受托人）：________________建筑设计公司注册地：________________鉴于甲方需要就其建筑智能化系统进行设计，并委托乙方提供相关的设计服务，双方在平等、自愿、诚实的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条设计项目概述乙方接受甲方的委托，对建筑智能化系统（包括但不限于楼宇自动化、综合布线、计算机网络、安防监控等系统）进行设计。
设计内容包括但不限于系统架构设计、设备选型、布局规划等。
设计应满足甲方的功能需求，同时遵循安全性、稳定性、先进性、经济性等原则。
第二条设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的需求，对建筑智能化系统进行详细设计，并提交完整的设计方案。
2. 乙方应确保设计方案的可行性，并根据实际情况进行优化调整。
3. 乙方应根据设计方案，提供设备清单及选型建议。
4. 乙方应配合甲方进行施工现场的技术支持及指导。
第三条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元（大写：________________元整）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方合同总金额的30%作为预付款。
3. 乙方完成设计方案并提交甲方审核通过后，甲方支付合同总金额的65%。
4. 剩余5%作为质保金，自项目验收合格之日起满一年后支付。
5. 支付方式：________________（如：银行转账等）。
第四条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供设计服务。
2. 甲方有权对乙方的设计成果进行审核和验收。
3. 甲方应按照合同约定支付设计费用。
4. 甲方应提供乙方所需的现场资料及数据。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应按照合同约定提供建筑智能化系统设计服务。
2. 乙方应对其设计成果负责，确保设计质量。
智能化项目设计合作协议合同范本
智能化项目设计合作协议合同范本甲方（需求方）：_________乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟开展的智能化项目需要专业的设计支持，乙方具备相应的设计能力和资源，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经过友好协商，达成如下合作协议：一、项目概述甲方委托乙方对__________（项目名称）进行智能化设计。
该项目旨在通过应用现代信息技术，提高项目的智能化水平，增强用户体验，提升管理效率。
二、合作内容1. 乙方根据甲方的需求，提供智能化设计方案，包括但不限于系统架构设计、硬件选择、软件开发、用户界面设计等。
2. 乙方需确保设计方案的创新性和实用性，满足甲方的功能需求和技术标准。
3. 乙方向甲方提供完整的设计文档和必要的技术支持。
三、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，至项目设计阶段完成并经甲方验收合格之日终止。
四、费用支付1. 设计费用总额为________元人民币，甲方应按照以下方式支付：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付设计费用的30%。
- 进度款：设计方案初稿完成后支付设计费用的40%。
- 尾款：最终设计方案经甲方验收合格后支付剩余的30%。
2. 如项目设计需追加额外工作量，双方应协商确定追加费用。
五、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的设计进度和质量，提出合理化建议。
2. 乙方保证设计方案的原创性和知识产权归甲方所有，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
3. 双方应保守商业秘密，未经对方同意，不得向第三方透露合作内容及相关信息。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同的任何修改和变更，须以书面形式经双方确认后方可生效。
某智能化工程设计合同范本5篇
某智能化工程设计合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（委托方）：_________乙方（设计方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行智能化工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、设计范围和要求1. 乙方负责本次智能化工程的设计，设计范围包括_________。
2. 乙方应根据甲方的需求和工程的实际情况，按照相关的设计规范和标准进行设计。
3. 乙方应在设计中充分考虑工程的可行性、可靠性和安全性。
三、设计周期和进度1. 乙方应在合同签订后尽快启动设计工作，设计周期为_________天。
2. 乙方应按照以下关键节点完成设计工作：_________。
3. 乙方应确保设计工作的顺利进行，按时完成设计任务。
如因特殊情况导致设计周期延长，乙方应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。
四、费用及支付方式1. 本次智能化工程设计的费用为人民币_________元整（¥_________）。
该费用已包括在设计范围内，甲方无需再支付其他费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付设计费用的50%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。
剩余50%的设计费用，即人民币_________元整（¥_________），甲方应在设计周期结束后一次性支付。
3. 乙方应在收到预付款后尽快启动设计工作，并在设计周期结束后向甲方提交完整的设计成果。
如因特殊情况导致设计周期延长，双方可协商调整支付时间。
五、设计成果及交付方式1. 乙方应在设计周期结束后向甲方提交以下设计成果：_________。
2. 设计成果的交付方式：_________。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国技术合同管理条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方委托进行智能化设计的相关事项，经充分协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方根据甲方的委托，为甲方提供智能化设计服务，包括但不局限于智能化系统方案设计、设备选型、系统集成、技术咨询等。
1.2 乙方应按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作，并交付甲方。
二、合同价格2.1 本合同的设计费用为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于设计人员费用、材料费、差旅费等。
2.2 乙方应在合同签订后【】日内向甲方提交详细的费用明细，甲方对费用明细无异议后，乙方向甲方开具正式发票。
2.3 甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付设计费用。
三、合同履行3.1 乙方应根据甲方的委托和要求，按照约定的时间、质量、技术标准完成设计工作。
3.2 乙方应保证设计成果的原创性、合法性，不得侵犯他人的知识产权。
3.3 乙方应按照甲方的要求，对设计成果进行修改和完善。
3.4 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供设计所需的相关资料和信息，并保证信息的真实、完整、合法。
四、合同的交付和验收4.1 乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付设计成果。
4.2 甲方应在收到设计成果后【】日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
4.3 甲方对设计成果有异议的，应在验收合格后【】日内向乙方提出，并提供详细的异议内容和修改意见。
4.4 乙方应在收到异议后【】日内根据甲方的异议内容和修改意见进行修改，并重新提交设计成果。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
智能化工程合同样板通用版6篇
智能化工程合同样板通用版6篇篇1甲方（全称）：____________________（以下简称甲方）乙方（全称）：____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供智能化工程服务事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________智能化工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括智能化系统的设计、施工、调试、验收等全过程服务。
具体内容包括但不限于视频监控、门禁系统、报警系统、停车管理系统的设计与安装等。
二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币（大写）________元整（￥________元）。
该款项已包括设备材料费、安装施工费、检测验收费用等全部费用。
2. 甲方在本合同签订后____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
4. 支付方式：以银行转账或现金方式支付。
三、工期及验收1. 乙方应在接到甲方开工通知后____日内开始施工，工期为____日历天。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若因甲方原因导致工程延期或无法验收，责任由甲方承担。
四、质量保证与维修服务1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定的要求。
若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 工程验收合格后，乙方提供为期____年的质保服务。
质保期内，若设备或系统出现非人为损坏，乙方负责免费维修。
3. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体维修费用及方式由双方另行协商。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密及技术资料予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
智能化设计合同(模板)范本
智能化设计合同范本1. 引言本合同由设计公司（简称甲方）与委托方（简称乙方）共同订立，双方本着平等、自愿的原则，就甲方为乙方提供智能化设计服务达成如下协议。
本合同内容具有法律约束力，双方应严格遵守并履行。
2. 服务内容2.1甲方将根据乙方的需求，提供智能化设计服务。
具体服务内容和要求双方已在招标文件中约定。
2.2乙方应提供设计项目的相关要求和材料，包括但不限于设计目标、技术参数、环境条件等。
2.3甲方将根据乙方提供的要求和材料，进行设计方案的制定、报批、施工图设计等工作，并按照约定时间节点提交设计成果。
3. 合作方式3.1 本合同采取委托设计的方式进行合作。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付给甲方设计费用。
3.3如需调整设计内容或进度，应由双方共同商定并签署书面变更协议。
4. 设计费用及支付方式4.1 甲方为乙方提供的设计服务费用为：{设计费用}。
4.2设计费用根据设计进度分段支付，具体支付节点及金额见附件《支付计划表》。
乙方应在约定的时间内将费用支付至甲方指定的账户。
5. 设计成果与知识产权5.1甲方向乙方提供的设计成果包括但不限于设计方案、施工图纸、技术文件等。
5.2 设计成果的知识产权归属于甲方，除非双方另有约定。
5.3甲方同意将设计成果授权给乙方独占使用，但乙方不得将设计成果用于商业用途或向第三方进行转让。
6. 保密条款6.1双方对合作过程中所涉及的商业机密、技术信息、设计文件等保密内容负有保密义务，不得向任何第三方泄露或使用。
6.2保密义务在本合同终止后仍然有效，除非获得对方书面同意。
7. 不可抗力条款7.1双方在履行合同时遇到不可抗力因素所致的情况，包括但不限于自然灾害、战争、罢工等，不承担违约责任。
7.2受不可抗力影响的一方应尽快通知对方并提供相关证明文件。
8. 违约责任8.1若一方违反本合同的任何条款，应向对方支付相应的违约金。
8.2 违约金的金额为合同金额的20%，并由违约方承担。
建筑智能化设计合同3篇
建筑智能化设计合同3篇篇1建筑智能化设计合同一、合同双方甲方（设计单位）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：乙方（建设单位）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：二、合同背景为了进一步推动建筑行业的智能化发展，提高建筑设计效率和质量，确保建筑工程的顺利实施，甲方同意为乙方提供建筑智能化设计服务，达成以下合作协议。
三、服务内容1.甲方将根据乙方的需求，进行建筑智能化设计方案的制定，包括但不限于智能照明系统、智能安防系统、智能环境控制系统等方面的设计。
2.甲方将根据乙方的要求，提供相应的技术支持和咨询服务，确保智能化设计方案的实施顺利进行。
3.甲方将按照合同约定的时间节点，提交智能化设计方案的初步设计、深化设计和施工图纸等设计文件，并协助乙方进行相关审批手续。
四、合同约定1.合同签订后，甲方将根据乙方支付的设计费用，按照约定的时间节点完成智能化设计工作。
2.乙方须在约定的时间内支付甲方的设计费用，如有延迟支付，乙方需承担相应的违约责任。
3.双方如有变更或解除合同的需求，应书面协商达成一致意见，并签订书面变更或解除协议。
五、合同条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.合同期限自签署之日起至设计方案全部完成审批为止。
3.双方如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，则提交有管辖权的仲裁机构裁决。
4.本合同未尽事宜，双方可根据具体情况进行补充约定，补充约定应签署书面文件。
5.本合同自双方签字盖章之日起生效，直至智能化设计方案全部完成审批为止。
六、合同履行本合同履行地为甲乙双方约定的项目所在地。
自本合同签署之日起，受本合同约束的各方应根据合同约定，认真履行各自的义务和责任，确保合同顺利实施。
七、附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至智能化设计方案全部完成审批。
如有异议，以最终约定为准。
2.如本合同内容与其他文件不一致，以本合同约定为准。
智能化设计合同协议书
智能化设计合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！智能化设计合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟进行智能化设计项目，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同项目1.1 项目名称：________智能化设计项目1.2 项目内容：________1.3 项目地点：________1.4 项目工期：自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。
二、合同金额2.1 双方经协商一致，确定本项目合同金额为人民币____元整（大写：_________________________元整）。
三、支付方式3.1 甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同金额的50%作为预付款。
3.2 乙方在项目验收合格后，向甲方提供完整的项目资料及技术支持，甲方在验收合格后7个工作日内支付合同金额的50%作为尾款。
四、乙方的义务4.1 乙方应按照甲方的要求，完成项目的智能化设计工作。
4.2 乙方应保证设计方案的合理性、先进性、可靠性，并确保项目顺利通过验收。
4.3 乙方应在项目验收合格后，提供完整的项目资料及技术支持，保证甲方在后续使用过程中能正常使用。
五、甲方的义务5.1 甲方应按照合同约定支付合同款项。
5.2 甲方应提供必要的设计资料，协助乙方完成项目设计。
5.3 甲方应在项目验收过程中，配合乙方完成验收工作。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 若乙方未能按照约定时间完成项目设计，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的1%乘以逾期天数。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
智能化设计合同(范本)6篇
智能化设计合同(范本)6篇篇1甲方（委托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（受托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行智能化设计事宜，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：智能化设计2. 项目地点：XXXX3. 设计范围：XXXX4. 设计内容：XXXX二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应当向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地尺寸、布局要求、装修材料等，以确保设计的准确性和完整性。
2. 甲方应当对乙方的工作进行必要的监督和指导，以确保设计工作符合合同要求和行业标准。
3. 甲方应当按照合同约定及时支付设计费用，以确保乙方的合法权益得到保障。
4. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于办公场所、通讯设备等。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应当根据甲方的需求和要求，制定详细的设计方案，并确保设计的合理性和可行性。
2. 乙方应当按照合同约定的时间和质量完成设计任务，并及时向甲方提交设计成果。
3. 乙方应当对甲方提出的问题和需求进行及时回应和处理，以确保设计的顺利进行。
4. 乙方应当保护甲方的商业机密和隐私，不得擅自泄露或使用。
三、设计要求1. 设计风格：乙方应根据甲方的需求和要求，确定适合的设计风格，确保设计既符合甲方的要求，又具有市场竞争力。
2. 设计内容：乙方应按照甲方提供的场地尺寸、布局要求等设计资料，进行详细的设计，包括但不限于场地布局、装修材料、颜色搭配等。
同时，乙方应根据甲方的需求，对智能化设备进行合理的规划和设计，确保设计的实用性和安全性。
3. 设计质量：乙方应确保设计的合理性和可行性，设计图纸应清晰、准确、完整，并符合相关行业标准和规范。
同时，乙方应积极配合甲方的监督和指导，对设计进行必要的修改和调整，直至符合甲方要求。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________一、合同定义1.1 智能化设计：指乙方根据甲方需求，运用先进的技术手段和专业知识，对甲方项目进行系统分析、规划、设计，提供整体解决方案的过程。
1.2 项目：指甲方委托乙方进行智能化设计的具体项目。
二、合同内容2.1.1 对甲方项目进行实地考察，了解项目需求、特点和难点。
2.1.2 根据甲方需求，提供智能化设计方案，包括但不限于系统架构、功能模块、技术参数、设备选型等。
2.1.3 对设计方案进行详细阐述，提供技术支持、咨询和培训。
2.1.4 根据甲方要求，对设计方案进行修改和完善。
2.1.5 提供项目实施过程中的技术支持和售后服务。
2.2 甲方承诺：2.2.1 向乙方提供项目相关的资料、数据和信息，确保乙方能够顺利进行智能化设计。
2.2.2 按照约定时间支付乙方设计费用。
2.2.3 在乙方提供的技术支持和售后服务范围内，及时解决项目实施过程中出现的问题。
三、设计费用及支付方式3.1 设计费用：双方约定，乙方完成智能化设计方案的设计费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 支付方式：甲方应在合同签订后【】日内，向乙方支付设计费用。
四、交付及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内完成智能化设计方案，并向甲方交付设计方案文件。
4.2 甲方应在收到设计方案文件后【】日内进行验收，如验收合格，则签署验收报告。
4.3 甲方对设计方案不满意时，乙方应根据甲方意见进行修改，直至验收合格。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其它机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限：自合同签订之日起，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本甲方（委托方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行智能化设计项目，经与乙方友好协商，达成如下协议：一、项目名称[具体项目名称]二、项目范围及要求详细描述智能化设计的具体范围和要求，包括但不限于系统功能、技术标准等。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用为人民币______元（大写______元整）。
2. 支付方式：[具体支付时间节点和方式]。
四、设计周期自合同签订之日起______个工作日内完成设计工作。
五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供必要的项目资料和信息。
2. 按合同约定支付设计费用。
3. 对乙方的设计成果进行审核和确认。
（二）乙方权利与义务1. 按照甲方要求进行智能化设计。
2. 保证设计成果符合相关标准和要求。
3. 及时与甲方沟通设计进展情况。
六、知识产权设计成果的知识产权归[具体约定归属方]所有。
七、保密条款双方应对项目涉及的技术资料和信息严格保密。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成设计或设计成果不符合要求，应承担违约责任。
九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年______月______日。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于甲方有智能化设计需求，乙方具备相关技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作意向，特制定本合同。
一、合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在智能化设计项目中的权利和义务，确保项目按照约定的要求和标准进行设计和交付。
二、项目描述1. 项目名称：[项目名称]2. 项目内容：根据甲方的要求，乙方将负责设计、开发和交付智能化设计方案，并提供相关技术支持和培训。
3. 项目周期：本项目的设计、开发和交付周期为[项目周期]，具体时间由双方协商确定。
三、合作方式1. 甲方将提供项目所需的相关资料和技术要求，并协助乙方进行设计和测试。
2. 乙方将按照甲方的要求进行设计和开发，并保证设计方案的质量和安全性。
3. 双方将进行定期沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和难题。
四、费用支付1. 甲方将根据项目进度支付设计费用，具体支付方式和时间由双方协商确定。
2. 乙方提供的设计方案应符合甲方的要求，否则甲方有权拒绝支付相关费用。
五、知识产权1. 乙方在设计过程中所产生的所有知识产权归属乙方所有。
2. 甲方在支付全部费用后，享有设计方案的使用权和部分知识产权。
3. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自将设计方案用于商业目的或向第三方提供。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和技术秘密，双方应承诺对这些信息予以保密，并不得向任何第三方披露。
2. 本条款的保密期限为合同终止之日起[保密期限]年。
七、违约责任1. 若一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成或无法完成，双方应友好协商解决，并不承担违约责任。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
智能化设计合同7篇
智能化设计合同7篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________；邮箱：__________乙方（受托人）：__________智能化设计有限公司地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________；邮箱：__________鉴于甲方需要委托乙方进行智能化设计服务，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、设计服务内容乙方根据甲方的需求，提供智能化设计服务，包括但不限于以下内容：1. 智能化系统方案设计；2. 智能化设备选型及配置建议；3. 智能化系统集成方案；4. 智能化系统的安装、调试及维护服务。
二、合同金额及支付方式本合同总额为人民币__________元整。
支付方式为分期支付，具体支付细节如下：1. 本合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，金额为合同总额的百分之二十（______%）；2. 乙方完成方案设计并提交初步设计方案后，甲方应在验收合格后支付合同总额的百分之五十（______%）；3. 乙方完成系统集成并调试成功后，甲方应向乙方支付剩余款项。
若存在合同金额的增减，则在最终结算时一并支付。
三、设计周期与进度安排本合同设计周期为______个月。
具体进度安排如下：1. 初步方案设计阶段（______个月）；2. 设备选型及配置建议阶段（______个月）；3. 系统集成及调试阶段（______个月）。
如遇特殊情况，双方可协商调整设计周期。
四、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有知识产权；2. 甲方对乙方的设计成果有使用权，但未经乙方许可，不得转让给第三方；3. 双方应严格保密本合同内容及相关技术资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证与维护服务乙方应保证设计的智能化系统符合相关国家标准和行业规范，保证设计质量。
在系统设计寿命内，乙方应提供必要的维护服务，确保系统正常运行。
智能化项目设计合作协议合同范本
智能化项目设计合作协议合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方智能化项目的设计事宜，经友好协商，达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：________智能化项目1.2 项目地点：________1.3 项目内容：________1.4 项目预算：人民币____元（大写：_________________________元整）二、乙方义务2.1 乙方应根据甲方的需求，为甲方提供智能化项目的设计方案。
设计方案包括但不限于：系统架构、设备选型、网络设计、软件开发、系统集成、安全防护等方面。
2.2 乙方应在合同约定的时间内完成设计方案，并提交甲方审查。
若甲方对设计方案不满意，乙方应根据甲方的反馈进行修改，直至甲方满意为止。
2.3 乙方应保证设计方案的合法性、合规性、可靠性、先进性和实用性，确保项目顺利实施并达到预期效果。
2.4 乙方应提供设计方案的相关技术支持，包括：技术咨询、方案讲解、操作培训等。
2.5 乙方应按照甲方的要求，对设计方案进行保密，不得泄露给第三方。
三、甲方义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付设计费用。
3.2 甲方应提供智能化项目的设计需求，包括但不限于：项目背景、功能需求、性能需求、验收标准等。
3.3 甲方应对乙方提供的设计方案进行审查，并在约定时间内提出修改意见。
若甲方对设计方案满意，应予以确认。
3.4 甲方应协助乙方进行设计方案的实施，提供必要的现场支持和配合。
3.5 甲方应按照合同约定，向乙方支付设计费用。
四、合同金额及支付方式4.1 合同金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。
4.2 甲方支付乙方设计费用的80%作为预付款，乙方收到预付款后开始进行设计工作。
4.3 设计方案完成后，甲方对设计方案进行审查，确认满意后，支付乙方设计费用的20%。
智能化设计合同范本2024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX智能化设计合同范本2024年通用本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 相关术语及定义2. 合同项目内容2.1 项目概述2.2 智能化设计范围2.3 项目目标与预期成果3. 合同价格与支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 价格调整机制4. 合同履行期限与地点4.1 合同开始日期4.2 合同完成日期4.3 合同履行地点5. 乙方的义务与责任5.1 设计义务5.2 保密义务5.3 知识产权保护5.4 配合义务6. 甲方的义务与责任6.1 提供资料与信息6.2 内部决策支持6.3 配合乙方工作6.4 支付合同款项7. 丙方的义务与责任7.1 技术支持7.2 质量保证7.3 售后服务7.4 保密义务8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更与解除的程序9. 违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点与机构10.3 仲裁结果的执行11. 合同的生效、终止与失效11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同失效后的处理12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密义务的解除13. 知识产权条款13.1 知识产权归属13.2 知识产权保护13.3 侵权责任14. 合同的附则14.1 合同的补充与修改14.2 合同的转让14.3 合同的解除与终止第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.4 相关术语及定义：（1）智能化设计：指利用计算机技术、信息技术、网络技术等手段，对某一对象进行功能优化、性能提升和操作便捷性的设计。
（2）项目概述：对项目的总体描述，包括项目背景、目标、主要内容等。
（3）项目目标：项目实施后预期达到的效果和成果，包括功能性、性能性、经济性等方面的目标。
2023精选智能化设计合同模板正规范本(通用版)
2023精选智能化设计合同模板1. 合同背景为了推动智能化设计在2023年取得更大的发展与应用，确保相关项目的顺利进行，双方特制定本智能化设计合同。
本合同旨在规范智能化设计项目合作过程中的权益和责任，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容2.1 项目描述根据本合同的要求，双方同意开展所述的智能化设计项目。
2.2 时间框架智能化设计项目计划于合同签订后的30天内开始，预计工期为6个月，具体工期根据实际情况协商确定。
2.3 项目费用•项目总费用：元•首次付款：元，在合同签订后的10个工作日内支付给承接方。
•尾款付款：元，在项目验收合格后的15个工作日内支付给承接方。
注：费用结算不包括额外发生的变更费用。
2.4 双方权益和责任•发布方权益和责任：–提供设计项目所需的相关资料和技术支持。
–按时支付项目费用。
–对项目设计进行评审和验收。
•承接方权益和责任：–负责按照项目要求进行智能化设计。
–根据项目进度报告，及时沟通项目进展情况。
–清晰记录项目工作过程，包括设计文档和设计变更等。
2.5 变更与解除合同双方一致同意，在项目实施过程中，如需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经过双方协商达成一致。
如发生情况，本合同可被解除：一方违反合同的重要条款且该违约方未在接到书面通知后的15个工作日内进行改正。
双方协商一致解除合同。
2.6 保密条款双方同意在本合同有效期内和合同解除后继续履行保密义务，不得向任何第三方披露涉及本合同的商业秘密、技术资料及其他信息。
3. 合同生效本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
本合同签字后立即生效，并于合同签订之日起适用至智能化设计项目全部完成。
发起方：公司名称：_______签字：________日期：________承接方：公司名称：_______签字：________日期：________请注意：本合同仅用于参考，并不具备法律效力。
在实际使用时，请根据具体情况进行修改和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：********智能化系统工程设计合同项目名称：建设地点：发包人：********承包人：签订日期：2017 年8 月合同目录第一条项目概况............................................................. ..3第二条本合同签订依据 (3)第三条设计依据............................................................. ..3第四条合同文件的优先次序 (3)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 (4)第六条设计人向发人交付的设计文件、份数、地点及时间 (4)第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5)第八条设计费支付时间 (5)第九条双方权利及义务 (6)第十条设计质量、设计修改、转让与分包 (7)第十一条保密及知识产权 (8)第十二条违约责任与争议解决 (8)第十三条合同生效及其他 (10)附件1：廉政合同............................................................. .11附件2：营销部对设计的要求 (13)********智能化系统工程设计合同发包人： ******** （以下简称甲方）设计人：（以下简称乙方）发包人委托设计人承担 ******** 项目智能化系统设计任务，项目地点为，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。
第一条项目概况1.1项目名称： ********智能化系统设计工程；1.2地块面积：项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处，总用地面积27000平米，建筑面积80000.0平米。
第二条本合同签订依据2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。
2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
2.3建设工程批准文件。
第三条设计依据3.1产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范；3.2发包人提供的“立项批文”、“用地规划许可证”等；3.3《建设工程勘察设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》和《土地使用权出让合同书》等；3.4发包人在设计过程中提出的不超过合同范围的设计要求，以及阶段性的审核或优化意见，包含会议纪要、工作联系单、变更通知单、审图记录单等。
3.5、系统定位：经济实用，性价比高，设备档次为中等，并报设备品牌、价格表。
第四条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：4.1本委托协议书4.2设计委托书或设计任务书4.3双方招标洽谈文件、纪要、承诺书等4.4投标书4.5其他相关过程资料第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：份提交日期序号资料及文件名称数1 总平面图电子版 1电气施工图电子版（强、弱电、21消防）3 建筑平面图电子版 14 智能家居相关的资料 1第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间6.1施工图设计阶段：提交时间序号资料及文件名称份数其他事宜（日历天）1 方案设计 1 5 2017年8月30日前提交通过发包人审查后全82017年9月8日前提交2套施工图15施工图设计资料电子31光盘（CAD格式）6.1.1根据实际设计工作量，在设计条件明确的前提下，智能化系统设计的周期一般不超过15个日历天（不含设计人根据发包人或审批部分意见进行修改时间）。
设计合同签订后5个日历天内完成方案文本设计，经建设方认可通过后12个日历天内完成施工图设计。
6.1.2各设计阶段，收到发包人的设计变更通知后，变更设计时间需根据变更工作量确定。
方案阶段修改时间不超过3日历天施工图阶段不超过5日历天。
第七条合同价款及包含的设计范围、内容1、合同价款：本合同采用固定总价合同，固定包干（含增值税）总设计服务费为人民币元，（大写）整，约合 / 元㎡。
包括但不限于合同范围内智能化系统方案设计、施工图设计、施工图通过审查，直至后期设计变更及施工配合的全部费用。
超过设计任务书的设计工作报酬另行协商确定，价款不包含在固定总价内。
2、设计范围：包括整个项目范围内1)云可视对讲系统：全数字架构，采用手机终端替代传统可视对讲系统。
大幅度节约建设成本，同时提供手机APP（可专属定制页面），业主可通过APP实现开门、提供访客码，了解小区最新通知，缴纳日常费用，日常的保修、投诉、评价。
(含门禁一卡通系统)2)云视频监控系统：小区建设200W像素的监控系统，集中整合在弱电机房统一管理，可以远程通过访问平台观看。
（含“儿童成长中心”的远程监控系统）3)周界防盗报警系统：采用电子围栏（张力报警），安全可靠，误报率低。
4)视频监控联动系统：周界防盗报警系统配合视频监控系统，进行联动。
5)电子巡更系统：督促小区保安进行巡逻。
6)电梯控制系统：小区业主通过授权IC卡，进行刷卡到指定楼层的操作。
7)无线WIFI系统：小区室外公共区域无线WIFI全覆盖。
8)LED显示屏：小区的主出入口设置室外全彩LED显示屏，对业主发布通告、广告等信息。
9)停车场管理系统：针对小区的地下车库进行管理，采用车牌识别系统。
10)三网合一系统：小区住户三网合一光纤到户。
11)电梯五方通话系统：敷设线缆（从电梯机房到弱电机房），其余设备由电梯公司安装提供。
12)空气、温湿度监测设备：监控空气质量及温湿度情况。
总水箱处智能水质检测系统。
13)灭蚊系统：安装灭蚊灯，对小区公共区域进行灭蚊处理。
14)保安对讲系统：架构平台，小区内保安通过对讲机进行联络。
15)背景音乐系统：在小区的公共区域设置蘑菇、石头、动物等造型草地音响，平时播放轻音乐，紧急时刻可播放紧急广播。
16)紧急求助系统：在小区的楼栋口、公共休息区设置紧急求助按钮。
方便老人小孩的求助，提高小区的安全系数。
17)信号增强系统：地下室做信号增强处理，让业主手机在地下室也能有好的通信质量。
18)机房工程：小区弱电系统的集中整合。
19)防煤气泄漏报警系统。
20)考虑电梯轿厢监控视频与电梯五方通话信号两种数据转换成光信号，利用光缆传输到弱电机房统一管理。
3、本设计费包括发包人要求设计人到发包人公司或项目现场处理设计问题的差旅费等。
第八条设计费支付时间设计费按下表时间支付，所有付款只支付到设计人的合同指定的帐户（该帐户不得为分公司帐户）：注：1、确定设计人为本项目的施工单位，则设计费全部免除。
2、设计人应在收款前向发包人财务部门开具符合要求的与付款金额对等的税务部门认可的发票及收据。
支付至合同价款90%时，设计人须提供与合同价款等额的税务发票（增值税专用发票）。
3、由于发包方原因，在项目竣工验收合格后1个月内无法进行竣工备案，甲方应正常支付设计费尾款。
3、若后期施工由设计人实施，则设计费抵扣相应施工合同价款。
第九条双方权利及义务9.1发包人权利及义务9.1.1发包人应在合同规定的时间内向设计人提交设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误较大，或所提交资料作颠覆性修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件，设计人应予以配合，并组织按照发包人合理要求进行赶工，设计人承诺不另行收取相关赶工费用。
9.1.4施工期间，设计单位应派设计人员协助建设单位、施工单位解决设计上的问题（不受次数和人数的限制），费用由设计单位自理。
发包人可以为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.5设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人解决。
9.2设计人权利及义务9.2.1必须具备智能化系统工程设计的法定行政许可资质，同时提供给甲方核实和留存。
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的设计范围、内容、深度、质量、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为国家规定的使用年限。
9.2.3负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人交付设计文件后，按规定参加有关主管部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但发包人应另行支付相应的费用，具体数额由双方协商确定。
9.2.5设计人承诺在发包人需要合理提前合同设计周期提交成果时，给予配合赶工，所产生的费用已含在合同价款中，不另行收取；9.2.6设计人承诺后期工程实施过程中，除重大性变更外的修改和变更，不再收取费用；9.2.7设计人承诺图审回复在七个工作日内完成并提交给发包人。
9.2.8设计人在设计过程中，发包人有要求进行当面沟通的，设计人应予以接受，并在收到发包人通知后24小时内的工作时间与发包人进行沟通、汇报。
9.2.9成本控制(1)设计人应结合周边情况，确定不同区域、不同产品的合理布置，以实现用最小成本达到最大的效果；（2）严格按照发包人给出的设计限额进行设计。
第十条设计质量、设计修改、转让与分包10.1设计文件必须符合中国及当地现行设计规范和有关技术标准的规定，且满足以下法律条款：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》、《土地使用权出让合同书》及国家、地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章，建筑工程批准文件；如有不符，设计人应无偿、负责、尽快进行修改直至得到发包人及有关审批部门批准为止。
10.2设计人收到修改建议后应给予充分考虑和执行。
发包人提出的各类合理变更要求，设计人应无条件满足且不增补变更设计费。
重大变更及修改参见9.1.210.3未经发包人书面同意，设计人不得另行转包和分包本建设项目的设计工作。
第十一条保密及知识产权双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。