建设单位劳务工资委托支付协议样板

合集下载

工地工资支付委托书范本

工地工资支付委托书范本尊敬的工地项目负责人：鉴于本人（以下简称“委托人”）与贵公司签订的工程合同，为确保工程进度和工人工资的及时支付，特此委托贵公司代为支付工地工人工资。

现就委托事项如下：一、委托内容1. 委托贵公司代为支付工地工人工资，包括钢筋工、木工、混凝土工、电工、焊工等各个工种。

2. 委托贵公司根据工程进度和工人工作量，合理安排工资支付时间，确保工人工资的及时支付。

3. 委托贵公司负责工人工资的统计、核对和支付工作，确保工资支付的准确无误。

4. 委托贵公司在支付工资时，应当提供完整的工资支付凭证，包括工资发放明细表、工资支付证明等。

二、工资支付方式1. 委托贵公司可根据实际情况选择现金支付或银行转账方式支付工人工资。

2. 若采用银行转账方式，委托贵公司应提供工人本人的银行卡信息，并确保工资支付到工人本人的银行卡中。

3. 委托贵公司在支付工资时，应核对工人身份信息，确保工资支付给正确的工人。

三、工资支付要求1. 委托贵公司应严格按照国家和地方关于工资支付的相关法律法规，确保工人工资的合法、合规支付。

2. 委托贵公司应在每月约定的工资支付日期前，将工资支付给工人，不得拖欠。

3. 委托贵公司应确保工人工资的支付不低于当地最低工资标准，不得低于约定工资。

4. 委托贵公司应在工资支付过程中，提供必要的协助和支持，确保工资支付的顺利进行。

四、责任与义务1. 委托人应按照合同约定，按时提供工程进度和工人工作量等信息，确保工资支付的准确性。

2. 委托人应对工人工资的支付情况进行监督和检查，确保工资支付的合规性。

3. 委托人应对因工资支付引起的纠纷和损失承担责任，包括但不限于赔偿金、违约金等。

4. 委托贵公司应按照本委托书的约定，及时、准确、完整地支付工人工资，确保工人的合法权益。

5. 委托贵公司应对工资支付过程中的问题和困难及时与委托人沟通，共同解决。

五、其他事项1. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程合同约定的工程竣工日期止。

工程劳务代付款协议书范本

工程劳务代付款协议书范本甲方（委托方）：____________________乙方（代付方）：____________________鉴于甲方因业务需要，委托乙方代为支付工程劳务款项，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本工程劳务代付款协议书（以下简称“本协议”），以资共同遵守。

第一条代付款项1.1 甲方委托乙方代为支付的工程劳务款项总额为人民币（大写）___________________（￥___________________元）。

1.2 代付款项的支付方式为：___________________（如：银行转账、现金支付等）。

1.3 代付款项的支付时间：___________________。

第二条代付条件2.1 甲方应于本协议签订之日起___________________日内，向乙方提供代付款项所需的全部合法有效凭证。

2.2 甲方应确保代付款项的合法性、真实性，并承担因代付款项引起的一切法律责任。

2.3 乙方有权对甲方提供的凭证进行审核，如发现任何不符合代付条件的情况，乙方有权拒绝代付。

第三条代付责任3.1 乙方应按照本协议约定的时间和方式，及时、足额地完成代付款项的支付。

3.2 乙方在代付款项过程中，应遵守相关法律法规，不得损害甲方的合法权益。

3.3 乙方因代付款项而产生的合理费用，由甲方承担。

第四条违约责任4.1 如甲方未按本协议约定提供合法有效凭证，或提供的凭证存在虚假、不真实的情况，导致乙方无法代付款项的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。

4.2 如乙方未按本协议约定的时间和方式支付代付款项，应承担违约责任，并按未支付款项的___________________%向甲方支付违约金。

第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.2 在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。

建筑工程农民工工资委托支付协议

建筑工程农民工工资委托支付协议甲方：（雇主单位名称，详细地址）乙方：（农民工姓名，身份证/护照号码，现住址）鉴于，甲方与乙方签订的劳动合同规定乙方应获得相应的工资，为确保乙方工资的及时支付，甲方与乙方达成以下协议：一、委托支付服务商1. 甲方在此委托支付服务商（以下简称“服务商”）负责按照约定将乙方应得的工资发放至乙方指定的账户。

2. 甲方在此声明，委托支付服务商为合法注册的支付机构，并具备承担支付责任的能力和信誉。

二、支付方式和时间1. 甲方同意将乙方的工资通过银行转账的方式支付至乙方指定的银行账户。

乙方保证提供的银行账户信息准确无误。

2. 甲方应按照劳动合同的约定支付乙方工资，结算周期为每月一次。

3. 甲方应在每月的指定日期前将乙方应得的工资支付给服务商。

三、支付责任和义务1. 甲方保证按照法律法规和劳动合同的约定支付乙方工资，并提供相应的支付凭证给乙方。

2. 乙方保证提供真实有效的个人身份信息和银行账户信息，并及时通知甲方和服务商变更。

3. 如因乙方提供的个人信息有误导致工资支付错误或延误，乙方应负责相应责任。

4. 如甲方未按时支付乙方工资，应承担罚息的责任，并赔偿乙方因此产生的合理费用。

四、支付服务费1. 甲方同意支付服务商一定比例的支付服务费用，作为委托支付服务的报酬。

具体比例和支付方式由甲方和服务商另行约定。

2. 乙方不承担支付服务费用。

五、保密条款1. 甲方、乙方和服务商应保守彼此间涉及到的工资支付信息，不得向第三方泄露。

2. 在法律法规要求或有必要的情况下，甲方、乙方和服务商可根据法律程序披露相关支付信息。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行和解释适用中华人民共和国的相关法律法规。

2. 本协议履行过程中如发生争议，甲方和乙方应通过友好协商解决。

如协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。

七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，并终止于乙方工资支付完毕时。

2. 本协议一式两份，甲方、乙方和服务商各执一份，具有同等法律效力。

建筑工人工资委托支付协议(施工公司)

建筑工人工资委托支付协议(施工公司)本协议由以下双方于______年______月______日签订，有效期自签订之日起至______年______月______日止。

一、委托支付协议的目的本协议的目的是为了确保建筑工人在工资支付方面的权益，保障工作的公平性和合法性。

二、工资委托支付的方式施工公司同意委托支付工资给以下建筑工人：1. 姓名：____________身份证号码：____________工资账号：____________2. 姓名：____________身份证号码：____________工资账号：____________...三、工资支付方式和时间1. 施工公司将以转账方式支付工资给建筑工人指定的工资账号。

2. 工资支付时间为每月的______日，若该日为法定节假日，则顺延至工作日支付。

3. 工资支付应包含建筑工人的基本工资和加班工资等所有应支付的项目。

四、工资支付的责任和义务1. 施工公司应按照国家劳动法规定支付建筑工人应得的工资，并按时支付。

2. 施工公司应确保工资支付的准确性和及时性，工资支付的错误由施工公司负责纠正和补发。

3. 如建筑工人发现工资支付有问题，应及时与施工公司进行沟通，双方共同解决。

五、违约责任1. 如施工公司未按照本协议约定支付建筑工人的工资，将承担违约责任，并按照国家劳动法规定进行补偿。

2. 如建筑工人提供虚假信息导致工资支付错误，将承担相应的责任，并按法律规定进行处理。

六、协议解除1. 本协议有效期届满或双方协商一致解除，解除协议应书面通知对方。

2. 协议解除后，施工公司应支付建筑工人的最后一次工资，并处理相关的结余工资、福利等问题。

七、争议解决因本协议而发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

施工公司（盖章）: ___________________日期: ______年______月______日建筑工人（签字）：___________________日期: ______年______月______日。

委托劳务付款协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：_______甲方（委托方）：____________________地址：__________________________联系人：______________________联系电话：______________________乙方（劳务方）：____________________地址：__________________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于甲方需要完成某项工作，乙方愿意提供劳务服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方委托乙方完成的劳务工作，具体内容如下：（1）工作名称：____________________（2）工作地点：____________________（3）工作内容：____________________（4）工作期限：____________________二、劳务费用及支付方式2.1 乙方提供的劳务费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥__________元。

2.2 甲方应按照以下方式支付劳务费用：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方劳务费用的_____%作为预付款。

（2）进度款：乙方完成合同约定的每项工作内容后，甲方应按照以下比例支付进度款：第一项工作：完成后的____个工作日内支付_____%；第二项工作：完成后的____个工作日内支付_____%；……最后一项工作：完成后的____个工作日内支付_____%。

（3）尾款：乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余的劳务费用。

2.3 甲方支付劳务费用时，应将款项汇入以下账户：账户名称：____________________开户行：____________________账号：____________________银行地址：____________________三、工作期限及违约责任3.1 乙方应按照合同约定的时间完成劳务工作，不得擅自延长工期。

建设工程农民工工资委托支付协议

-法律规定的其他终止情形。
4.终止程序：
-任何一方要求终止本协议的，应提前书面通知其他方，并说明终止原因。
-终止协议后，各方应按照本协议的约定进行结算，并履行终止后的相关义务。
甲方（委托方）签字：_________________日期：____年____月____日
乙方（受托方）签字：_________________日期：____年____月____日
-丙方提供虚假工作量的，应退还多领的工资，并承担因此给甲方和乙方造成的损失。
2.免责：
-因不可抗力导致一方无法履行本协议的，该方不承担违约责任，但应立即通知其他方，并在合理期限内提供证明。
3.违约通知与补救措施：
-一方违约的，另一方有权向违约方发出书面违约通知，要求违约方在通知指定期限内采取补救措施。
三、价格与支付条款
1.甲方应按照施工合同约定，将农民工工资总额支付给乙方。
2.乙方按照甲方提供的农民工工资清单，审核无误后，将工资支付给丙方。
3.支付方式：乙方通过银行转账方式将工资支付给丙方。
4.支付条件：甲方应在收到乙方提交的工资支付申请及工资清单后，按照约定时间将工资支付给乙方。乙方在收到甲方支付的工资后，应在3个工作日内将工资支付给丙方。
5.定金：双方无需支付定金。
其他条款：
1.甲、乙双方应保证提供的信息真实、准确、完整。
2.乙方应按照国家相关法律法规，确保农民工工资按时足额支付。
3.如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自签字（或盖章）之日起生效。
四、履行因素
五、权利与义务：
甲方权利与义务：
1.权利：甲方有权要求乙方按照协议约定及时支付农民工工资。

建筑公司发工资委托书

建筑公司发工资委托书
委托人（甲方）：（在此处填写建筑公司名称及法定代表人姓名）接受委托人（乙方）：（在此处填写发薪银行名称及开户名称）
一、委托事项
甲方委托乙方按照约定的发薪标准和时间，代为向甲方员工支付工资。

二、薪酬支付标准
根据甲方与员工签订的劳动合同，按照约定的薪酬标准进行支付。

具体标准如下：
员工姓名薪酬标准（元/月）
姓名1 标准1
姓名2 标准2
…………
三、工资支付时间
工资支付时间为每月的（具体时间），乙方需在每月的（具体日期）前足额支
付员工工资。

四、支付方式
乙方将工资支付至员工的个人银行账户，支付方式为转账支付。

五、其他约定事项
1.如果由于乙方原因造成工资未能按时支付，应承担由此产生的一切责
任及后果。

2.甲方工资发放的金额应当与员工劳动合同中约定的工资标准一致，不
得私自扣除或调整。

六、协议变更
如需对本委托书内容作出任何修改或变更，应经双方书面协商一致，方可生效。

七、争议解决方式
因履行本委托书发生的争议，应当友好协商解决。

若协商不成，应提交相关法
律机构解决。

甲方（盖章）：________________ 日期：____________
乙方（盖章）：________________ 日期：____________
此为《建筑公司发工资委托书》文档，与甲、乙双方共同签署，生效日期应填写具体实施日期。

建设工程农民工工资委托支付协议模板

建设工程农民工工资委托支付协议模板本协议由甲方（用工单位或企事业单位名称）、乙方（农民工名称）就建设工程农民工工资的委托支付事宜达成如下协议：一、工资支付义务1. 甲方承诺按照国家有关规定，保证乙方在参与建设工程过程中的劳动所应获得的工资。

2. 乙方委托甲方代为收取并支付乙方在建设工程过程中的工资。

3. 甲方应按照工资支付的约定时间和方式，将乙方的工资准时足额支付。

4. 如发生工资拖欠或支付不足的情况，甲方应当负责解决，并承担相应的法律责任。

二、工资支付方式1. 乙方同意将其银行账号提供给甲方进行工资支付。

2. 甲方应在每月（或约定周期）的固定日期将乙方的工资支付到乙方提供的银行账户中。

3. 若乙方无银行账户，甲方可与乙方协商确定其他合理的支付方式，并经双方签字确认。

三、其他约定1. 乙方委托甲方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

2. 乙方应与甲方签订正式劳动合同，并共同遵守劳动合同的约定。

3. 在乙方提供了真实有效的办理银行账户或其他支付方式的情况下，甲方已履行了工资支付义务，不承担乙方因未提供支付账户或提供错误账户而导致工资支付困难的责任。

4. 若因乙方提供虚假账户或未及时更换账户导致工资支付困难的，乙方应承担相应的法律责任。

5. 乙方如要求将工资部分支付给指定的亲属或其他受托人，应提前告知甲方，并提供相关委托证明材料。

四、争议解决1. 双方在履行协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向劳动争议仲裁委员会申请解决。

2. 对于免于提前履行或不运用法律手段解决争议的情况，应展开调解或仲裁程序。

五、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议生效日期为双方签字之日起，并持续有效至工程完工且乙方工资全部支付完成之日。

3. 如对本协议内容有其他约定或补充，双方可根据实际需求进行协商，并经双方签字确认生效。

六、附则1. 本协议的签署和履行受中华人民共和国相关法律法规的约束。

建筑公司委托劳务公司代发工资的协议书

建筑公司委托劳务公司代发工资的协议书甲方（委托方）：公司全称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（受托方）：公司全称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方作为建筑工程的总承包单位，与乙方为具备合法资质的劳务公司，双方经友好协商，就甲方委托乙方代为发放项目工人工资事宜达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方按照甲乙双方共同确认的工人名单、工资标准和支付周期，代为向甲方在建工程项目上的农民工发放工资。

1.2 乙方同意接受甲方的委托，为甲方代发建筑工人的工资。

二、工资支付2.1 甲方应于每月指定日期前将足额工资款转入乙方指定账户，并提供详细工资清单。

2.2 乙方收到款项后，应在约定的时间内将工资发放至每位工人的银行账户或以现金形式发放，并确保工资发放记录的真实性和完整性。

三、权责划分3.1 甲方负责提供准确的工资计算依据及发放名单，对工资总额的真实性、合法性承担责任。

3.2 乙方负责工资的具体发放工作，确保工资及时、准确地发放到每位工人手中，并保留完整、清晰的发放凭证。

四、费用承担4.1 乙方代发工资的过程中产生的相关费用，包括但不限于转账手续费、劳务费等，由甲方承担。

五、保密义务5.1 双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密、个人信息等进行严格保密，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方。

六、合同的变更、解除和终止6.1 本协议一经签署，甲乙双方应严格履行。

任何一方不得擅自变更或解除本协议。

6.2 在合同履行过程中，如出现不可抗力等因素导致无法履行本协议的，甲乙双方应协商解决。

七、争议解决7.1 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、违约责任8.1 若因一方违约导致工资未能按时、足额发放，违约方应承担由此产生的法律责任并赔偿守约方因此遭受的损失。

九、协议期限与解除9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至甲方该项目竣工验收合格且所有工资发放完毕为止。

代付劳务工资委托书范本

代付劳务工资委托书范本尊敬的________公司：我方（以下简称“甲方”），与贵公司合作开展某项工程（以下简称“工程”）。

为确保工程顺利进行，甲方向贵公司聘请了一批劳务工人（以下简称“劳务人员”）提供相关服务。

现甲方向贵公司授权，委托贵公司代为支付劳务人员的工资（以下简称“工资”）。

特制定本委托书，以明确双方的权利和义务。

一、委托内容1. 甲方向贵公司授权，委托贵公司代为支付工程中劳务人员的工资。

2. 甲方承诺按照约定的时间和金额向贵公司支付劳务人员工资。

3. 贵公司应在收到甲方支付的工资后，按时、足额地向劳务人员支付工资。

4. 贵公司在支付工资时，应向劳务人员提供工资发放凭证。

5. 贵公司应妥善管理劳务人员的工资信息，确保工资的准确无误。

二、工资支付条件1. 劳务人员的工作时间应满足双方约定的工作时间。

2. 劳务人员的工作内容应满足双方约定的工作内容。

3. 劳务人员的工资标准应按照双方约定的工资标准执行。

4. 劳务人员的工作质量应满足双方约定的质量要求。

三、工资支付时间1. 贵公司应在每月____日前向劳务人员支付上一个月的工资。

2. 若遇休息日或法定节假日，支付时间顺延至最近的工作日。

3. 劳务人员离职的，其离职当月的工资应在离职手续办理完成后支付。

四、工资支付方式1. 贵公司应通过银行转账方式向劳务人员支付工资。

2. 贵公司应在支付工资时，向劳务人员提供工资发放明细。

3. 贵公司应将支付工资的凭证保留备份，以备核查。

五、税费及其他费用1. 劳务人员工资的税费及其他费用，按照国家相关法律法规的规定执行。

2. 甲方向贵公司支付的工资中，已包含税费及其他费用。

3. 贵公司在支付工资时，应按照国家相关法律法规的规定，为劳务人员办理税费及其他费用的扣除。

六、违约责任1. 甲方未按照约定时间、金额向贵公司支付工资的，应支付违约金。

2. 贵公司未按照约定时间、金额向劳务人员支付工资的，应支付违约金。

3. 因甲方原因导致贵公司无法按时、足额支付工资的，甲方应承担相应责任。

建筑农民工工资支付委托保证合同6篇

建筑农民工工资支付委托保证合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（保证人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方委托乙方对农民工工资支付提供保证服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑农民工工资支付委托保证事宜达成如下协议：第一条保证事项乙方接受甲方委托，对甲方所欠建筑农民工工资支付事宜提供保证服务。

保证范围为甲方所欠农民工工资总额，具体金额根据甲方提供的农民工工资清单确定。

第二条保证责任1. 乙方承诺，当甲方未按时足额支付农民工工资时，乙方将先行代为支付所欠农民工工资。

2. 乙方在代为支付农民工工资后，有权向甲方追索相关款项，并要求甲方支付相应的利息损失。

3. 乙方承担保证责任的期限为本合同生效之日起至甲方全部履行支付农民工工资义务之日止。

第三条委托事项甲方应向乙方提供真实的农民工工资清单，包括但不限于工资数额、发放时间等信息。

甲方委托乙方对农民工工资支付情况进行监督，确保农民工工资按时足额发放。

第四条权利义务1. 甲方应按时足额支付农民工工资，确保农民工的合法权益。

2. 乙方应履行保证义务，确保农民工工资的支付。

3. 甲方应向乙方提供必要的文件和资料，以便乙方对农民工工资支付情况进行监督。

4. 乙方有权对甲方的农民工工资支付情况进行监督和检查。

5. 甲方应按照本合同约定支付乙方的服务费用。

第五条违约责任1. 若甲方未按时足额支付农民工工资，导致乙方承担保证责任的，甲方应向乙方支付违约金，并承担乙方的全部损失。

2. 若乙方未履行保证义务，导致农民工工资未能按时足额支付的，乙方应承担相应的法律责任。

第六条法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

建筑农民工工资支付委托保证合同3篇

建筑农民工工资支付委托保证合同3篇篇1甲方（委托方）：__________________（建筑公司全称）乙方（受托方）：__________________（劳务公司全称）鉴于甲方与乙方签订建筑劳务分包合同，为保障农民工工资的及时支付，维护农民工的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下委托保证合同：第一条合同目的为保证甲方建筑工程中的农民工工资得到及时支付，确保农民工的合法权益不受侵害，乙方接受甲方委托，就农民工工资支付事宜提供保证服务。

第二条委托事项1. 乙方负责对农民工工资支付情况进行监督和管理，确保农民工工资按时足额支付。

2. 乙方应设立专门机构或指定专人负责处理农民工工资支付相关事宜。

3. 乙方协助甲方与农民工沟通，处理工资纠纷，维护施工现场的稳定秩序。

第三条保证事项1. 乙方保证监督甲方按时足额支付农民工工资，确保农民工工资的权益不受侵害。

2. 乙方保证在甲方未能按时足额支付农民工工资时，先行垫付相应款项，保障农民工工资的支付。

3. 乙方应定期向甲方提供农民工工资支付情况的报告，并及时通报相关情况。

第四条双方义务1. 甲方应按合同约定及时足额支付农民工工资，确保资金到位。

2. 乙方应履行监督义务，确保农民工工资支付情况的真实性和合法性。

3. 甲乙双方应共同协作，处理与农民工工资相关的事宜，维护农民工的合法权益。

4. 双方应严格遵守保密义务，对涉及农民工工资支付的相关信息进行保密。

第五条违约责任1. 若甲方未能按时足额支付农民工工资，导致乙方承担垫付责任的，甲方应向乙方支付垫付金额一定比例的违约金。

2. 若乙方未能履行监督义务，导致农民工工资支付出现问题的，乙方应承担相应的违约责任。

3. 双方如因违约产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条合同变更和解除1. 本合同的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。

建筑工程委托代发工资协议书范本

建筑工程委托代发工资协议书甲方（委托方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________法定代表人：_______________________________________乙方（受托方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________法定代表人：_______________________________________为保障甲方在建筑工程项目中工人工资的及时发放，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，就委托乙方代发工资事宜达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方代为发放其建筑工程项目中的工人工资，包括但不限于按时、足额发放工人工资、办理相关支付手续等。

1.2 乙方根据甲方提供的工资清单，按约定时间将工资发放至工人的个人账户。

二、工资发放方式2.1 工资发放采用银行转账方式，乙方应在每月______日（或根据实际约定时间）将工资打入工人指定的银行账户。

2.2 甲方应于每月______日前向乙方提供本月工资发放的详细清单及相应资金，并确保资金充足。

三、甲方的责任与义务3.1 甲方应及时向乙方提供工人工资发放的清单，包括工人姓名、身份证号码、银行账户信息、工资金额等。

3.2 甲方应在每月工资发放日前，将足额资金转入乙方指定账户，用于支付工人工资。

3.3 甲方应配合乙方工作，提供代发工资所需的其他相关资料，并承担因资料不实或延迟提供所导致的后果。

四、乙方的责任与义务4.1 乙方应按照甲方提供的工资清单和约定时间，准确无误地将工资发放至工人账户。

建设工程农民工工资委托支付协议【范本】

建设工程农民工工资委托支付协议甲方：（总包单位）中国建筑第八工程局有限公司乙方：（劳务分包企业或专业分包企业）(注意红色部分用印时删除）经甲乙双方友好协商一致，现就项目农民工工资委托支付事宜约定如下：一、甲方承诺按本协议约定支付分包工程农民工工资，不得以工程款被拖欠、工程数量、质量、造价等存在争议为由拒付农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将经过施工班组签字确认和农民工本人签字确认的农民工工作量、农民工工资支付表、当月工程进度清单等上报甲方，由甲方报监理单位审核并经建设单位确认，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责，代发农民工工资个税由乙方负责代扣代缴。

三、乙方按月上报农民工工资支付表并经甲方上报监理、建设单位审核无误后，甲方依据此表支付农民工工资，所支付的农民工工资从乙方每月工程进度款中扣除，并视为已向乙方支付相应工程款。

甲方付款前，乙方需按照分包合同要求向甲方开具合格的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

四、农民工工资发放及考勤1.农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息(包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等)上报甲方，甲方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。

2. 乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核，甲方应留存备查。

3. 甲方配备劳资专管员（电话：身份证号：）对施工现场用工、考勤、工资支付等情况实施监督管理，劳资专管员应定期进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权（电话：身份证号：）为施工现场负责人代表其签字。

出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为无农民工出勤。

五、违约责任施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：1 . 甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2 . 乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息，套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，甲方按双倍向乙方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。

工程建设项目农民工工资委托支付协议

工程建设项目农民工工资委托支付协议甲方（劳务/专业分包单位）：乙方（总包单位）：根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》《威海市工程建设领域农民工工资专用账户管理工作实施意见》等规定，经双方友好协商，现就项目农民工工资委托支付事宜达成如下协议：一、甲方委托乙方代发农民工工资,承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资支付表上报乙方,由乙方审核后委托银行从农民工工资专用账户发放,农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。

二、乙方承诺按时足额支付农民工工资,不得以工程款被拖欠或工程数量、质量、造价等存在争议为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，乙方委托银行直接支付的农民工工资计入甲方工程进度款予以扣除。

四、农民工工资发放及考勤1.农民工进入施工现场，甲方应将进驻人员信息（包括甲方与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报乙方，乙方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。

2.甲方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报乙方审核，乙方应留存备查。

3.乙方委派劳资管理员每天进行农民工出勤统计，并会同甲方劳务负责人签字认可，甲方授权、为施工现场负责人代表其签字。

出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。

五、违约责任施工期间，如发生农民工工资拖欠,按下列方式处理：1.乙方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实后，套取、高估冒算超出的费用，乙方可依法向甲方索赔，也可从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日。

三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇

三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则，就建设工程中农民工工资支付事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方将建设工程发包给乙方，乙方在承包过程中雇佣了丙方等农民工。

为规范工资支付行为，保障丙方的合法权益，甲乙丙三方共同签订本协议。

二、工资支付原则1. 乙方作为承包人，应依法履行向丙方支付工资的义务。

工资支付应遵循诚实信用、及时足额的原则，不得拖欠或克扣。

2. 甲方作为发包人，应监督乙方的工资支付情况，确保乙方向丙方支付足额工资。

甲方在拨付工程进度款时，应优先保障乙方的工资支付需求。

三、工资支付标准与方式1. 乙方应根据丙方的工种、工作量及工程实际进度，制定具体的工资支付标准。

该标准应确保丙方的工资收入合理且不低于当地最低工资标准。

2. 乙方应采用银行转账或现金等方式向丙方支付工资。

具体支付方式应在协议中明确约定。

四、工资支付时间节点1. 乙方应在每月的特定日期向丙方支付工资。

具体日期应在协议中明确约定。

2. 甲方应在工程进度款拨付时，对乙方的工资支付情况进行监督。

如发现乙方存在拖欠工资的情况，甲方有权暂停拨付工程进度款，直至乙方改正为止。

五、违约责任与赔偿1. 乙方如未按时向丙方支付工资，应承担相应的违约责任。

甲方有权要求乙方赔偿因此给丙方造成的实际损失。

2. 甲方如未履行监督义务，导致乙方拖欠工资的情况发生，甲方也应承担相应的违约责任。

六、争议解决机制1. 如甲乙丙三方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。

具体仲裁机构或管辖法院应在协议中明确约定。

2. 在争议解决过程中，甲乙丙三方应积极配合，提供必要的证据材料，以便仲裁机构或法院能够公正、高效地审理案件。

建设单位劳务工资委托支付协议样板

委托支付协议建设工程农民工工资委托支付协议甲方（劳务分包单位）：乙方（工程总包单位）：根据《浙江省企业工资支付管理办法》，为保证建设工程农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲方委托乙方为本项目民工工资发放管理人以及专户资金监管人，并按照本协议约定履行相关工资支付、信息披露等服务。

甲、乙双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章专户设立及管理第一条专户的设立乙方承建的工程（项目），标书或合同总造价为万元，同意于年月日之前在银行开立建筑公司项目农民工工资支付专用账户，用于项目工程农民工工资的发放。

该专用存款账户的资金只能用于支付承建工程内工人工资，专款专用，不得提现或其他用途，也不能用于抵押担保。

第二条专户的管理工程建设期间，乙方负责对专户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条乙方作为受托方，应履行以下职责：（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全；（二）甲方的全部或部分劳务分包款委托建设单位或总包单位汇入工资专户，建设单位汇入的为工资性工程预付款（额度为工程款的 %），若建设单位汇入的款项不足以支付民工工资的，则由总包单位汇入专户支付民工工资款。

（三）及时向甲方披露受托资金的相关信息，每月12日前向甲方提供受托资金流向信息。

第四条协议期限乙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管银行账户之日起至收到开具的“关于撤销工程农民工工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向甲方提供《建设工程施工合同》、《劳务分包合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定，建设单位或乙方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，资金到帐后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付甲方委托乙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。

建筑工程代付工资委托书范文

建筑⼯程⼯资代付委托书
委托⼈：[委托⼈姓名]__
身份证号：__
地址：____
联系电话：
受托⼈：_[受托⼈姓名或公司名称]__
地址：_____
联系电话：___
鉴于委托⼈在___[⼯程名称]__项⽬中，由于⼯作繁忙，⽆法亲⾃处理⼯⼈⼯资⽀付事宜，特委托受托⼈代为⽀付该项⽬的⼯⼈⼯资。

现委托受托⼈按照以下条款代为⽀付⼯⼈⼯资：
⼀、受托⼈应按照委托⼈提供的⼯资清单，按时⾜额⽀付所有⼯⼈的⼯资，确保⼯资⽀付到位，不留⽋薪。

⼆、受托⼈应妥善保管⼯资⽀付凭证，并在⽀付完成后及时向委托⼈提供相关的⽀付凭证和资料。

三、受托⼈应确保⼯⼈⼯资⽀付的真实性和合法性，如发现任何违法违规⾏为，应及时向委托⼈报告并协助处理。

四、受托⼈应对代为⽀付⼯⼈⼯资所产⽣的⼀切后果承担法律责任。

委托⼈在此声明：本委托书是⾃愿签署的，内容真实、合法、有效，并愿意承担相应的法律责任。

受托⼈在此声明：接受委托，并承诺按照本委托书的要求认真履⾏代付⼯资的责任和义务。

本委托书⼀式两份，委托⼈和受托⼈各执⼀份，⾃签署之⽇起⽣效。

委托⼈（签字）：____
⽇期：年⽉____⽇
受托⼈（签字或盖章）：__
⽇期：年⽉____⽇。