工程现场签证的九大技巧,施工方必看!
工程施工现场签证技巧
工程施工现场签证技巧引言在工程施工过程中，签证是一项非常重要的工作，它关系着施工项目的合规性和顺利进行。
签证是指经批准的变更和补充合同文件，通常是由工程项目的设计变更或者发现出现问题需要变更的情况下产生的。
在签证过程中，需要根据具体施工现场的情况，遵循一些技巧和规定，以确保签证过程的顺利进行，保障工程项目的顺利进行。
本文将分享一些工程施工现场签证的技巧，希望对广大施工人员有所帮助。
一、了解签证的相关法规在进行施工现场签证工作前，首先需要了解相关的法规和规定。
签证是一种工程合同变更的文件，它需要根据相关法规和条例进行审批和执行。
在国家的相关法规文件中，也有明确的关于签证程序和规定的条款，例如《建筑工程施工合同管理条例》和《施工现场质量安全检查标准》等。
施工人员需要熟悉这些法规和规定，以便在签证过程中遵守相关规定，确保签证程序的合规性。
二、保持与设计单位的沟通在进行签证工作时，施工现场的工程负责人需要保持与设计单位的密切沟通。
设计单位是签证过程中的一个重要参与者，因为设计单位对工程项目的设计进行变更，签证需要得到设计单位的批准。
因此，施工负责人需要及时向设计单位提交签证申请，并与设计单位就签证内容进行详细沟通。
在签证过程中，设计单位可能会提出修改和完善的意见，施工负责人需要认真对待，并及时进行修改，以确保签证最终得到设计单位的批准。
三、确保签证文件的准确性和完整性在进行签证工作时，施工负责人需要仔细核对签证文件的准确性和完整性。
签证文件通常包括设计变更的申请书、相关设计图纸和图样、计算书、变更单、审批文件等。
这些文件需要严格按照相关规定和标准进行编写和整理，以确保签证文件的准确性和完整性。
在签证文件编写完毕后，施工负责人需要经过多方审查和核对，确保签证文件符合规定标准，以确保签证过程的合规性。
四、严格遵守签证程序在进行签证工作时，施工负责人需要严格遵守签证程序，确保所有签证工作都符合相关规定。
签证过程中需要按照规定的程序和程序进行申请、审批和执行。
工程签证要注意的9大技巧
工程签证要注意的9大技巧签证现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！一现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的依据。
现场签证需要把握的四大措施,让你的项目扭亏为盈
现场签证需要把握的四大措施，让你的项目扭亏为盈在工程项目施工过程中，难免会碰到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺当拿到钱呢？肯定要注意现场签证的四大措施。
（一）组织措施现场签证，应处理好以下几点：1、现场签证必需要有各方主体（业主、监理、施工等）代表签字，同时签证单由几方建设主体各保留一份，结算时由业主亲自交给审计单位，签证单应连续编号。
2、现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、日期、结算方式、结算单价等要明确。
3、现场签证肯定要适时，不要拖延到结算时才补签。
对于一些重点的现场变化，还应适时拍照或录像，以保存第一手原始资料。
（二）技术措施技术措施是多方面的，重要是重视抓好以下几个环节：1、现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。
工程量加添或削减的签证，要实在数据清楚明确；发生的措施费用是在施工单位范围之外签证要留好证据；发生的项目风险不属于承包商应考虑的范围内的，也要作好记录。
2、隐匿工程环节。
在实施施工组织设计和施工方案掌控过程中，尤其要把好隐匿工程量签认关。
隐匿工程签证是指施工完以后即将被覆盖的工程部分签证。
此类签证资料一旦缺少将难以完成结算。
因此，应特别注意搞好以下几方面的记录：①基坑换土、材质、深度、宽度记录；②孔桩填芯深度；③基槽开挖验槽记录等，签证必需真实和适时，不能事后补签。
（三）经济措施工程施工期间，由于场地变化、业重要求、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证。
重要包括业主违约，非承包商原因引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。
因其涉及面广，项目繁多多而杂，需要切实把握好有关定额、文件规定，尤其要严格掌控签证范围和内容。
1、工期耽搁赔偿的相关签证。
按索赔程序原则审核索赔的成立条件，分清责任，认可合理索赔，监理签证、业主审定。
2、材料单价的签证是影响工程造价的紧要因素之一。
在办理材料单价签证时，应注意弄清哪些材料需要办理签证以及如何办好；对于所签证的材料单价是否包括材料采购保管费、运输费的应注明，避开结算时重复结算，对于需要办理签证的材料单价，最好双方一起作市场调查，照实签明材料名称、规格、厂家、单价、时间等。
工程签证技巧
1.签证可视为补充协议, 如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等, 应具有与协议书同等的优先解释权；2.联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。
甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程, 是索赔等的强有力的证明材料。
3.设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见, 设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内, 由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
4、工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外, 施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。
工程签证的探讨在工程实践中, 经常帮助几个土建老板做工程签证, 认识到签证这一块是施工里图纸外的作为工程结算的重要技术依据, 做的好坏差别很大, 以个人的经验提出一点建议:1.统一的格式。
现在一般做签证基本是放在word里面的, 要统一做一个表格, 字体大小协调, 作为工程签证的统一格式。
2、文字表达要清楚。
包括发生签证的工程位置, 对工程做法的详细描述, 由此即可基本计算出工程量。
机械台班、人工等要表达清楚, 土方工程的外运距离要清楚等等。
3.对预算定额要心中有数。
做签证不要在签证上去自己套定额, 因为这件工作是预算员的事情。
假如你的预算水平不过硬, 而在签证上写了套什么什么定额, 出了问题可能是两头不讨好的事。
但尽管如此, 做施工的还是要懂点预算, 做签证的时候要经常翻定额, 心里要想怎么签才能让预算员算的更多。
比如土方施工, 有签抽水台班的, 也可以签地下水标高的, 不能绝对说签那个高, 要根据工程量的大小确定你选择哪种去签。
4、尽可能用图纸去表达。
作为一名合格的施工员, 我们要掌握简单的cad运用, 做签证的时候, 尽可能用图的形式, 这个可以让业主或监理一目了然, 画的清楚的话扣的也相应会少一点。
有了这套现场签证技巧大全
有了这套现场签证技巧大全
当我们工程完工，找甲方现场签证时，甲方以“弄虚作假”、“材料不全、混乱”、“难以核实”等各种理由拒签。
每天吃不好睡不好还要拼命干活，到最后却拿不到工程款，这怎能让人不崩溃！
怎样去写现场签证也是一门学问，也有一定的技巧。
不要因为你的粗心大意而导致拿不到工程款！
今天带来的这套现场签证技巧大全，学会之后，让你有理有据，让甲方不再无理由拒签！
完整版在文末
为什么要写现场签证？
现场签证是指原合同价款中未包括，而施工中又实际发生的工程内容，会产生结算费用的增减调整，直接关系到业主与施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
施工现场最容易遗漏的签证项目
土石方部分
模板部分
签证原因分类及详细原因列举
原因分类及描述
现场签证七大原则
现场签证七大原则
现场签证七大原则
部分现成签证模板
现场签证单
项目现场签证单统计台账
现场签证/工程洽商会签表
现场签证的内容是十分严谨、完整的。
有了这套现场签证技巧大
全，你再也不会因为不会写、错写、漏写而导致拿不到工程款了！。
土建工程签证要点
土建工程签证要点学习土建工程签证这么久，今天来说说关键要点。
首先我理解，土建工程签证是一件很重要又很复杂的事情。
说它重要呢，就像我们生活中去超市买东西要小票一样，这是对工程建设过程中各种变化情况的一个记录证明，涉及到钱呢。
那在做土建工程签证的时候，第一个要点就是及时。
我之前就遇到过这样一个情况，在一个小的建筑项目里，现场施工时有一处地基的土质和原来勘探的不太一样，需要额外处理。
但是负责签证的人员没有及时发现这个问题并记录，过了好几天才想起来。
结果就导致一些细节记不清了，比如说到底挖了多深才发现这个情况的，额外增加了多少土方量等。
这就好比你去旅游，看到一个美景想拍照留念，结果你过了好几天才想起来，很多细节都想不起来了，最终照片也没那么完美了。
所以及时发现问题并办理签证太关键了。
其次，准确性也非常重要。
我总结，签证里记录的每一个数字，每一项内容都得精准。
比如说工程量的计算，我曾经看到有的签证单上写着大概挖了十几立方米的土，这可不行啊。
就像是你去买菜，你说大概买了几斤几两菜，这商贩肯定不让啊。
得明确是多少，15立方米就是15立方米，精确到小数点后一位或者两位，如果有必要的话。
还有就是完整性。
很多时候，我们光写了事情的一个部分。
对了还有个要点，签证得有完整的描述。
就像我们写作文要有头有尾一样。
比如说一项工程变更签证，就要把为什么要变更，怎么变更的，变更后的效果是怎样的通通写下来。
我有一次见到一份签证只写了要增加一些建筑材料，但是为啥要增加呢，没说。
这就不完整了。
在学习这几个要点的过程中我也遇到了困惑。
比如说在实际操作过程中，有时候现场情况比较紧急，可能没有办法马上做到准确记录，这时候到底该怎么办呢？后来我想，还是要尽快用一些简单的方式先记录大概情况，比如拍照、简短的文字记录在手机上，然后等情况稳定了再详细完善签证内容。
为了记住这些要点，我自己也总结了一些小技巧。
比如说把这几个要点联想成一个生活场景，想象自己在装修房子，这时候每一个装修工序的改变就像土建工程的变更一样，装修师傅要是没及时说，没准确说或者说不全应该怎么改，这房子肯定不能按你心意装好啊。
工程签证的9大技巧
工程签证的9大技巧签证现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的依据。
施工单位手段(签证技巧)
签证-施工单位手段（签证技巧）【土石方部分】土方在投标时是没有考虑地下水的，如果挖方中看到有渗水，可以签证地下水位高度，挖湿土价格比干土高，挖淤泥就更高了，如果遇到有地下障碍物，那更应该签证，清理地下障碍物费用也不便宜。
还有，如果渗水较大，还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。
现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土的时候，应该签证外运土方量以及运距。
因为投标中多数是考虑现场堆土，余土才发生外运的，如果挖出的土运走，回填又买土回填，这个费用不签明白是算不会钱的。
土方运距自然是要看看是否有利，如果没超出清单范围就算了，超出了范围就要签运距，现在油价那么贵，呵呵。
基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模，如果招标时无要求，也是可以签证的，砖模价格比支模价格高。
基础期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期，其排水降水费用是可以按照台班签证的，当然，如果长期停工，一定要记住不要拖到开工才签证，至少一个月要办一次，这也是长期签证的原则。
不然时间久远，甲方监理无法考核，后期补签会很麻烦。
建设单位应该负责现场的三通一平，如果乙方也参与了该工作，可以和甲方协商。
【桩基础部分】桩基础除了做好隐蔽工程记录之外，还要注意地下障碍物的签证，如果遇到岩石，更应该及时签证入岩深度。
隐蔽记录也要尽可能详尽，也就是说至少有：孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、直径、入岩深度【桩基础部分】桩基础除了做好隐蔽工程记录之外，还要注意地下障碍物的签证，如果遇到岩石，更应该及时签证入岩深度。
隐蔽记录也要尽可能详尽，也就是说至少有：孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、直径、入岩深度【桩基础部分】桩基础除了做好隐蔽工程记录之外，还要注意地下障碍物的签证，如果遇到岩石，更应该及时签证入岩深度。
隐蔽记录也要尽可能详尽，也就是说至少有：孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、直径、入岩深度【模板部分】现在做工程很多都是清单计价了，一些清单措施部分列得不清不白的，造成后续结算麻烦，模板就一项解决。
现代施工企业工程建设签证技巧大量总结现场与工程结算技巧
现代施工企业工程建设签证技巧大量总结现场与工程结算技巧.doc现代施工企业工程建设签证技巧与工程结算技巧总结尊敬的业界同仁：随着建筑行业的快速发展，工程建设签证和工程结算技巧对于施工企业来说至关重要。
以下是对现代施工企业在工程建设签证和工程结算方面的技巧进行的大量总结。
一、工程建设签证技巧充分准备：在签证前，确保所有相关文件齐全，包括设计图纸、施工合同、变更通知等。
详细记录：对施工现场的实际情况进行详细记录，包括施工进度、材料使用、劳动力配置等。
及时沟通：与业主、监理、设计方保持及时沟通，确保签证内容得到各方的认可。
专业评估：对签证涉及的工程量和成本进行专业评估，确保签证的合理性。
法律遵循：遵循相关法律法规，确保签证过程的合法性。
二、工程结算技巧准确计量：对完成的工程量进行准确计量，确保结算的准确性。
合同遵循：严格按照合同条款进行工程结算，避免产生争议。
变更管理：对施工过程中的变更进行严格管理，及时更新结算依据。
成本控制：通过有效的成本控制，减少不必要的支出，提高利润率。
风险管理：识别和评估结算过程中可能存在的风险，并制定相应的应对措施。
三、现场管理技巧现场监督：加强现场监督，确保施工质量符合标准。
进度控制：合理安排施工进度，避免延误造成的额外成本。
资源优化：优化现场资源配置，提高施工效率。
安全保障：确保施工现场的安全，防止事故发生。
四、签证与结算的结合同步进行：在施工过程中，签证和结算应同步进行，及时处理变更和索赔。
信息共享：确保签证和结算的信息在项目团队内部共享，保持一致性。
文档管理：对签证和结算过程中产生的所有文档进行严格管理，确保可追溯性。
五、案例分析通过分析具体案例，我们可以更深入地理解签证和结算技巧的实际应用。
例如，分析某大型施工项目在签证和结算过程中的策略和方法，我们可以学习如何更有效地管理工程成本和进度。
六、自我反思与提升作为施工企业的一员，我认为自己在签证和结算方面还有提升空间。
工程项目签证要注意的9大技巧
1.了解相关法律法规和政策：在办理工程项目签证前，首先要了解相关的法律法规和政策要求。这包括国家和地方的法律法规，特别是与工程项目有关的法律法规。
2.队伍建设：办理工程项目签证需要一个专门的团队来负责，包括项目经理、设计师、监理师等。确保团队的专业素质和能力，以顺利办理签证手续。
3.提前规划：在项目开始之前，应该提前规划好整个工程项目签证的流程和时间。包括签证申请的时间、所需资料的准备和提交的时间等。
4.提前沟通：在办理工程项目签证前，与相关政府部门、监管机构和其他利益相关方进行充分的沟通和协商。确保对签证要求和流程有准确的理解。
5.维护好与相关政府部门和监管机构的关系：与相关政府部门和监管机构保持良好的沟通和关系，有助于办理签证手续的顺利进行。及时解决问题和提供所需的信息。
9.不断学习和提高：工程项目签证是一个复杂的过程，涉及多个方面的知识和技能。在办理签证的过程中要不断学习和提高，提升杂的过程，需要投入大量的时间和精力。通过合理的规划、前期准备和注意上述技巧，可以提高办理签证手续的效率和成功率，确保工程项目的安全、质量和合规性。
6.细心检查资料：办理工程项目签证需要提交各种资料和文件。在提交之前，要仔细检查是否齐全、准确和符合要求。避免因资料不符合要求而延误办理签证手续。
7.考虑风险控制：工程项目签证过程中可能存在各种风险，包括法律风险、质量风险和安全风险等。在办理签证时，要充分考虑并采取相应的控制和预防措施。
8.关注费用控制：办理工程项目签证可能需要支付一定的费用，包括申请费、审批费和监管费等。在办理签证前要了解清楚相关费用，并进行合理的预算和控制。
施工现场工程签证技巧(3篇)
第1篇施工现场工程签证是指在施工过程中，因各种原因导致工程量发生变化，需要调整合同价款和工期的一种管理手段。
施工现场工程签证的合理运用，对于确保工程质量和进度，降低工程造价，维护施工单位和业主双方的合法权益具有重要意义。
以下是一些施工现场工程签证的技巧：一、签证申请要及时施工现场发生变更时，施工单位应及时向业主或监理单位提出签证申请。
签证申请应包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等信息，以便业主或监理单位及时了解情况，并做出相应决策。
二、签证内容要详细签证内容应详细描述变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等，以便各方对变更情况有清晰的认识。
同时，签证内容应与实际情况相符，避免出现争议。
三、签证程序要规范施工现场工程签证的程序应遵循相关法规和合同约定。
一般情况下，签证程序包括：签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节。
施工单位应按照规定程序办理签证手续。
四、签证资料要齐全签证资料应包括签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节的相关文件。
这些资料应包括但不限于：变更原因说明、变更图纸、变更工程量清单、变更费用计算书等。
五、签证时间要合理施工现场工程签证的时间应尽量缩短，避免因签证延误工程进度。
施工单位应与业主或监理单位协商，确保签证办理的时效性。
六、签证费用要合理签证费用应根据实际情况合理计算，避免出现过高或过低的情况。
施工单位在签证费用计算时，应遵循相关定额和标准，确保签证费用的合理性。
七、签证变更要记录施工现场发生变更时，施工单位应将变更情况记录在施工日志中，以便后续查阅。
同时，施工单位应将变更情况及时通知业主或监理单位。
八、签证审核要严格签证审核是确保签证内容真实、合理的重要环节。
监理单位在审核签证时，应严格按照合同约定和相关规定进行，确保签证的合法性和合理性。
九、签证争议要妥善处理施工现场工程签证过程中，可能会出现争议。
施工单位应与业主或监理单位积极沟通，寻求解决方案。
在争议无法协商解决时，可依法申请仲裁或诉讼。
工程施工现场签证(技巧及常见错误)
工程施工现场签证(技巧及常见错误)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－工程施工现场签证（技巧及常见错误）一：施工现场签证的分类与效力1：签证分类施工现场签证其实就是施工合同的补充和延伸，分别有工程设计变更、工程洽商、工程联系单、技术核定单、索赔等；他们之间的关系可以用下图表示出来。
2：签证效力这所说的效力严格来说其实就是可信度，作为审计方面来说，他们最信任的就是设计出具的有关签证，包括设计变更和设计变更洽商；其次是建设单位所委托的工程联系单；再次为监理工程师所签发的签证，最后才是施工单位所出具的工程联系单和各种签证。
二：签证内容的优先等级和原则1：原则在编写签证内容上应当按有利于计价、方便结算的原则进行办理，尽量围绕计价依据、有针对性的细化填写。
2：优先等级能签到总价的就不签单价、能签到单价的就不签量（细化的量）、能签结果的就不签事实。
可调价格合同至少要签到量、固定单价合同至少要签到量和单价、固定总价合同至少要签到量价费、成本加酬金合同至少要签到工料机费。
三：签证内容签证的内容主要有：何时、何地、何因，工作内容，施工组织，工程量（最好有计算式、简图），有无甲供材料等等。
签证的描述应当客观准确。
四：问题及注意事项1：签证格式建设单位的不同对格式要求也不尽相同，有的建设单位为避免造价过高对签证格式的前期和4：工程奖惩金额合同内价款调整2：变更增减金额：设计变更、设计变更洽商1：合同价款，原合同价款最终结算金额3：索赔增减金额合同外项价款：签证增减金额1：经济洽商2：工程签证、技术核定单、工程联系单、现场经济签证、设计变更洽商后期要求都不相同，从而使施工企业来回变换签证格式。
在施工前期阶段，应当与建设单位协商关于签证结算方面的问题，并做为合同的补充协议。
2：签证内容签证内容是所有签证问题最多的一个方面，主要有以下几个方面：1）内容描述不清晰不准确如挖运土石方100m3。
如何做好工程签证及签证技巧
如何做好工程签证及签证技巧一、什么是工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反应者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证。
非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、签证七个原则1、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
5、废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。
建筑工程现场签证管理技巧
建筑工程现场签证管理技巧在工程建设过程中，设计图纸以外及施工图预算中没有包含的而现场又实际发生的施工内容很多。
如：地下障碍物的拆除或恢复，人力不可抗拒灾害造成的损害，措施性工程，地质条件发生变化，施工现场受各种因素的限制而导致施工条件的改变等等。
对于这些因素所发生的费用，有人称之为“预算外费用”；有人则称之为“现场签证”费用。
虽然此项费用占总投资的比例不大，但若不严格管理、堵塞漏洞，就会因小失大，势必增加总投资。
有人说，一些施工企业为了赚钱和弥补亏损都靠现场签证，这虽然有些夸大其词，但也从一个侧面反映了现场签证管理的重要性。
下面根据以往的经验，谈谈自己的看法。
一、现场签证的概念现场签证费用是指施工图及施工图预算以外，在施工过程中因工程实际需要而必须进行的各项工程及其耗用的工料和其它费用。
一般是由施工企业详细作出办理结算的依据。
二、现场签证与涉及变更的严格划分一项工程的建设要有施工图，犹如设计人员的一部作品，由于受各种条件、因素的限制，往往会存在某些不足，这就要在施工过程中加以修改、完善，所以要下发设计变更通知单。
但需注意的是设计变更与现场签证是有严格的划分的。
属于设计变更范畴的应该有设计部门下发通知单，所发生的费用按设计变更处理，不能由于设计部门为了怕设计变更数量超过考核指标或者怕麻烦，而把应该发生变更的内容变为现场签证。
另外，工程开工前的施工现场“三通一平”、工程完工后的余土外运等费用，严格说来也并非属于现场签证的范畴，而是由于某些建设单位管理方法和习惯的不同而人为地划入现场签证范围以内。
三、施工企业对在工程施工过程中发生的有关变更签证现场签证费用随时作出详细的记录并加以整理，即分门别类、尽量做到分部分项或以单位工程、单项工程分开；现场签证多的要进行编号。
同时注明发证时间、施工单位名称并加盖公章。
建设单位或监理公司的现场监理人员认真加以复核，办理签证交签注明签字日期，若有改动部分要价概私章，然后由主管复审后签字，最后盖上公章。
工程签证9大技巧这样做完扭亏为盈
工程签证9大技巧这样做完扭亏为盈工程签证是指建设工程施工期间，为配合工程施工需要而申请的变更设计、暂停施工、恢复施工、变更施工时间计划等调度、安排等手续。
但是，工程签证的申请难度大，审批流程繁琐，一些项目很有可能因为签证申请不到位而造成工程质量问题和经济亏损。
因此，在签证流程中做好以下九大技巧，能够从根本上解决签证问题，让项目实现扭亏为盈。
一、签证申请动态管理签证审批周期长、程序多，一旦出现问题，就需要重新审批。
因此，对于工程管理人员来说，必须要对签证申请进行动态管理，例如设置提醒、监督、跟踪等，保证签证及时通过。
二、签证申请前必须做好风险评估在申请签证之前，必须先评估风险，了解工程改动带来的影响及其可能的风险。
要按照工程变革管理的要求，制定适当的风险控制策略，防止变更设计和施工调度带来的风险。
三、细化各项签证要求签证文件不分清楚，往往会浪费很多时间和精力。
因此，在提交签证申请前，工程管理人员必须仔细审查签证文件，仔细了解各项签证要求，细化签证流程，优化签证申请环节，提高签证通过率。
四、签证流程中的汇报关系要清晰在签证流程中，各方责任必须要清晰暗示。
定期汇报工程签证审批进展，把控审核、评审、公示等步骤的完成情况，及时沟通解决问题，防止造成损失。
五、加强签证申请过程中必要的沟通和协调由于签证过程比较复杂，需要很多人的合作。
因此，在签证申请过程中，要通过高效沟通和协调，做好施工管理、设计参考、成本预算、安全管理等各方面的工作，提高签证通过率。
六、严格按照合同要求在签证审批中，更要严格按照签订合同的要求来处理签证事宜，取消不合理、违反规定的签证请求，确保签证符合合同要求，避免工程质量不良或经济损失。
七、细化签证审核流程签证审核过程可能出现各种问题，如审核代码、审核标准等忽略、漏判等。
因此，签证审核流程应该细化，制定详细的审核标准和流程，加强审核质量控制，防止审核过程中出现失误和疏漏。
八、缩短签证审核周期签证审批周期如果过长，很容易导致施工进度延误，增加工程经济损失。
现代施工企业工程建设签证技巧
现代施工企业工程建设签证技巧随着现代施工企业的发展，越来越多的工程建设需要签证。
签证作为工程建设的一种重要手续，其作用不可忽视，不仅能够保证工程的质量和安全，还能够保障施工企业的合法权益。
本文将介绍现代施工企业在工程建设签证中的技巧，包括现场与工程结算技巧。
一、现场签证技巧（一）签证的及时性签证的及时性是现场签证的关键，在工程建设中需要及时发现问题并及时解决。
施工企业应当根据实际情况，提前计划好工程建设的时间节点和进度，保证签证的及时性。
此外，施工企业还应当建立良好的沟通渠道，与业主、设计单位和监理单位保持联系，及时沟通解决工程建设中的问题，保证签证的及时性。
（二）签证的合法性签证的合法性是现场签证的重要问题，施工企业应当根据相关法律法规要求，严格按照规定程序进行签证。
在签证过程中，施工企业应当了解工程建设的相关政策法规和标准规范，规避签证中出现的问题。
此外，施工企业还应当建立好签证档案，并保留好相关证据，以备查验。
（三）签证的公正性签证的公正性是现场签证的另一个重要问题，施工企业应当注重签证的公正性。
在签证过程中，施工企业应当严格按照设计要求进行施工，并尽量减少变更和调整。
同时，施工企业应当在施工前期与业主和设计单位进行充分沟通，保证签证的公正性。
二、工程结算技巧（一）结算的公正性工程结算的公正性是工程结算的重要问题，施工企业应当在结算过程中注重公正性。
在进行工程结算前，施工企业应当了解相关政策法规和标准规范，并按照规定程序进行结算。
同时，施工企业应当建立良好的沟通渠道，与业主和监理单位保持联系，及时沟通解决结算中的问题。
（二）结算的合法性工程结算的合法性是工程结算的重要问题，施工企业应当在结算过程中严格按照相关法律法规要求进行结算。
在进行工程结算前，施工企业应当查看工程合同和施工方案等相关文件，保证结算的合法性。
此外，施工企业还应当建立好结算档案，并保留好相关证据，以备查验。
（三）结算的及时性工程结算的及时性是工程结算的重要问题，施工企业应当在结算过程中注重及时性。
现场工程签证 技巧
现场工程签证从来都是一场施工单位和建设监理单位之间斗智斗勇、互相博弈的产物，一方面建设单位希望施工单位承担合同范围以外产生额外工作量的工作二又不想出费用。
另一方面施工单位在合同总价包死的情况下希望多产生一些额外工作而产生索赔弥补亏损。
在这中间，自然就产生了一系列互搏的小技巧，一、签证的技巧1、施工前期签定总承包合同时，总承包合同中的多数条款都涉及工程造价，因此合同条款的签订是工程成本的重要环节。
在签订过程中，既要按招投标文件中的承诺办事，又要对招标文件和设计中不明确不具体的内容，本着平等互惠的原则，通过谈判，争取到合理的合同条款。
预测在施工过程中可能索赔和反索赔的因素，对在何种情况下可以避免责任的条款应研究透彻，并在条款申明确，力求在合同中限制风险和转化风险；尽量避免在合同中出现发展商“开脱责任条款”，对发展商指定的分包项目应明确双方职责，以此约束其违约行为；在合同中加进不可预见因素条款和双方约束条款；总之在合同中应为今后合同外签证和索赔建立理论根据。
2、施工过程中及时办理签证。
由于工程工艺复杂或使用方、业主对装修标准、布局等方面经常变更，导致合同承包范围、工程包干造价随之发生变化，而许多业主在变更时，不是在口头上就是会议上要求变更，往往很少发出书面通知，项目部应主动将其间发生的工程变更从自身角度出发，写出核定单，逐项列表汇总，每隔15天送发展商一次签认，并纳入当月工程款计收。
对由于发展商的原因，造成工程延误及损失，项目部应作书面统计送交发展商确认，作为工程竣工工期核验依据，把双方可能引起争议的空间压减到最低。
在实际操作中不能只顾埋头苦干，而缺乏书面签字确认意识，克服“服从甲方，不办签证”、“分包违约，没有追偿”等弊端。
3、在竣工决算阶段，项目部有关施工、材料部门必须积极配合预算部门，将有关资料汇总、递交至预算部门，预算部门将中标预算、材料实耗清单、人工费发生额进行分析、比较，查寻决算的漏项，以确保决算的正确性、完整性；与此同时，将合同规定的“开口”项目，作为增加决算收入的重要方面。
工程签证技巧
工程签证技巧
工程签证的重要性当然就不用我多说了，很多项目甚至指望着签证赚钱呢。
今天讲一讲签证的一些技巧供大家参考。
首先签证中一定要注明是税前造价还是税后造价，避免引起争议。
可调价格合同的签证至少要签到工程量；
固定单价合同至少要签到量和单价；
固定总价合同至少要签到量、价、费。
签证填写的优先顺序
1. 能够直接签总价的最好不要签单价；
2. 能够直接签单价的最好不要签工程量；
3. 能够直接签结果的最好不要签事实；
4. 能够签文字形式表达完整的最好不要附图。
最后总结3点签证注意事项供大家参考吧：
1. 签证单一定要详细又简洁，把价格和量都写上，让人一下子就看明白没有歧义。
2. 办理签证时工程量往往由多方参与现场实测作为量的依据。
施工单位需要事先处理好各方关系，以便在现场测量过程中得到有利结果。
一旦签证结果出来以后，事后没有太多修改的余地了。
3. 能挣钱的签证一般都在隐蔽部分，所以在隐蔽部分得考虑怎样才能多办签证，包括施工组织设计都要考虑这方面的问题。
工程现场签证的九大技巧
工程现场签证的九大技巧，施工方必看！现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢?一定要注意这九大技巧!一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：(1) 零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
(2) 零星工程。
(3) 临时设施增补项目。
(4) 隐蔽工程签证。
(5) 窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
(6) 议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
(7) 其它需要签证的费用。
2 、工期签证包括：停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用．工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
工程签证9大技巧
工程签证9大技巧，这样做完扭亏为盈现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程现场签证的九大技巧，施工方必看！现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢?一定要注意这九大技巧!一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：(1)零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方(包括业主、监理、施工单位)不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的依据。
3、违反规定的签证，有些现场管理人员不了解合同当中工程造价发生的有关规定，产生了一些违反规定的签证，这类签证是不能被认可的四、把好现场签证关是一项重要工作作为一名施工现场管理人员，应做好以下几个方面的工作：1、熟悉合同，应特别注意有关成本控制的条款。
因为在很多合同中，业主会根据自身的条件和要求约定一些特殊条款，比如，有一个项目要求合同和现场签证必须有总监签字才能生效，无总监签字的现场签证是不能作为结算和索赔的依据。
2、及时处理，一方面由于工程建设自身的特点，很多工序会被下一道工序覆盖，如基础土方工程，还有一些在施工过程中拆除，如临时设施。
另一方面参加建设的各方人员都有可能变动。
因此，现场签证应做到一事一签，一次一签，及时处理、及时审核，并填签证费用审核表，计算费用，上报业主，和业主多沟通，当好业主的参谋。
3、严格签证，这是施工管理人员必须履行的职责。
利用我们的专业知识，严格分析现场签证就能避免违反规定的签证出现，该签证的就签证，不该签证的就不签证。
应当有监理工程师的签字，并熟悉定额和有关法律、法规的基本知识，从专业的角度审核签证是否合理、正确，以免最后浪费精力和成本。
五、工程量签证要把握好总体原则1、涉及费用签证的填写要有利于计价，方便结算。
不同计价模式下填列的内容要注意：(1)如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定计价口径一致;(2)如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。
(3)签证的方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。
2、各种合同类型签证内容(1)可调价格合同至少要签到量;(2)固定单价合同至少要签到量、单价;(3)固定总价合同同至少要签到量、价、费;(4)成本加酬金合同同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工问题)、费;(5)如能附图的尽量附图;(6)签证中还要注明列入税前造价或税后造价。
六、签证填写的优先次序1、能够直接签总价的最好不要签单价;2、能够直接签单价的最好不要签工程量;3、能够直接签结果(包括直接签工程量)的最好不要签事实;4、能够签文字形式的最好不要附图;其他需要填写的内容主要有：何时、何地、何因;工作内容;组织设计(人工、机械);工程量(有数量和计算式，必要时附图);有无甲供材料;签证的描述要求客观，准确，隐避签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况。
如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图，施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由，几何尺寸或原始数据，不能笼统地签注工程量和工程造价。
签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。
七、如何对待甲方拒签1、在编制签证之前，首先要熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。
同时，应当站在对方的角度来陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承担风险，只有这样，对方才会容易接受并签证，否则，对方会不愿意接受并拒签。
2、如果遇到对方有意不讲道理地拒签，实践中可以采用收发文的形式送达甲方(叫一般工作人员去办理)。
不需要强逼甲方在签证单上签字，只需要在收发文本上签字，这样九可以证明已经收到我方地发文，即使甲方不在签证单签字，超过法定时间，签证也自动生效。
3、工程签证的内容应尽量保证详细，包括签证的原因(含引用资料的编号)、位置、尺寸、数量、日期、所用材料、结算方式、结算单价等等，签证单后必须附造成本次签证的原始资料，如技术核定单、设计变更、业主联系单等等，否则甲方可能不予签证。
八、填写工程签证的注意事项1、签证单一定要详细而简洁，不能说的云里雾里，要让看的人明白签证的内容是什么;2、签证单就是乙方对于合同内未规定增加部分或者是合同内变更东西，说白了就是乙方为甲方做东西，向甲方要钱的凭据，所以要根据现场事实求是的报，不能漏报，多报;3、乙方在签签证单时要把价格写上，量反映上，审计时能够一目了然!签证要说明依据(设计变更、会议纪要等)、计算公式及说明、单价分析，还要附带照片等;4、根据施工合同规定哪些属于签证的范围首先要明确，以免糊里糊涂的办理签证给建设单位或监理单位留下不好的印象，以为你是对自己和别人不负责任，在很多时候设计变更和工程联系单都能作为结算依据时，就不能重复办理签证，以免让别人反感，但不能反映结算内容时必须办理签证;5、避免现场签证日期与实际不符。
好多问题，都是双方口头商定而不及时签证，事后才突击补办签证手续，这就违背了"任何预算定额材料指导价都是有时间限制"的规定。
有些施工单位故意把完成工程量的时间往后推，在签证日期上做文章，以获得不合理的利润;6、在办理材料单价的签证时，应注意弄清哪些材料需要办理签证以及如何办好，对于所签证的材料单价应注明是否包括采保费、运输费且不必计算损耗，避免结算时重复计算，在签证中要如实签明材料的名称、规格、厂家、单价、时间等;7、分清直接费和只计税项目。
在施工过程中，经常会出现一些无法计算工程量或一些特殊的项目，往往以双方商定的具体金额来签证解决。
签证中要注明是直接费还是计税不计费，因为直接费可以取费，而后者只能收取税金;8、工程签证时间控制：工程签证原则上在相应工程结束后7天内完成，隐蔽工程的签证原则上在下一道工序施工前完成。
九、现场签证需要把握的四大措施(一)组织措施现场签证，应处理好以下几点：1、现场签证必须要有各方主体(业主、监理、施工等)代表签字，同时签证单由几方建设主体各保留一份，结算时由业主亲自交给审计单位，签证单应连续编号。
2、现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、日期、结算方式、结算单价等要明确。
3、现场签证一定要及时，不要拖延到结算时才补签。
对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。
(二) 技术措施技术措施是多方面的，主要是重视抓好以下几个环节：1、现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。
工程量增加或减少的签证，要具体数据清晰明确;发生的措施费用是在施工单位范围之外签证要留好证据;发生的项目风险不属于承包商应考虑的范围内的，也要作好记录。
2、隐蔽工程环节。
在实施施工组织设计和施工方案控制过程中，尤其要把好隐蔽工程量签认关。
隐蔽工程签证是指施工完以后即将被覆盖的工程部分签证。
此类签证资料一旦缺少将难以完成结算。
因此，应特别注意搞好以下几方面的记录：①基坑换土、材质、深度、宽度记录;②孔桩填芯深度;③基槽开挖验槽记录等，签证必须真实和及时，不能事后补签。
(三)经济措施工程施工期间，由于场地变化、业主要求、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证。
主要包括业主违约，非承包商原因引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。
因其涉及面广，项目繁多复杂，需要切实把握好有关定额、文件规定，尤其要严格控制签证范围和内容。
1、工期延误赔偿的相关签证。
按索赔程序原则审核索赔的成立条件，分清责任，认可合理索赔，监理签证、业主审定。
2、材料单价的签证是影响工程造价的重要因素之一。
在办理材料单价签证时，应注意弄清哪些材料需要办理签证以及如何办好;对于所签证的材料单价是否包括材料采购保管费、运输费的应注明，避免结算时重复结算，对于需要办理签证的材料单价，最好双方一起作市场调查，如实签明材料名称、规格、厂家、单价、时间等。
(四)合同措施合同措施着重抓好以下几点：1、加强合同签订时的管理，若招标文件中对合同主要条款，特别是工程结算方式或价格调整方式描述不够清楚的地方，建议尽可能在合同中明确如下内容：①工程遗漏项目的补充原则;②工程量调整的原则和计算方法;③材料价格调整的原则和方法;④工程保险、履约担保等风险防范的内容;⑤综合单价调整的原则和计价方法;⑥措施费用调整的原则和范围;⑦工期变化对综合单价影响的调整原则等;2、遇有设计变更或施工图有错误，如承包商已经开工、下料或购料时，此类签证只需签变更项目或修正项目，原图纸不变的不用重复签证;已下料或购料的，要签写清楚材料名称、、规格、型号、数量、变更日期、运输情况、到场情况、有无回收或代用情况等。
3、停工损失。
由非承包商责任造成的停电、停水超过规定的时间范围，造成的窝工、材料租赁、机械租赁等停工的损失;对于由于业资金不到位，致使长时间停工造成的损失，双方应按合同规定的时内以书面形式签证停工的起止日期，现场实际停工工日数与工日单价，现场停工机械的型号、数量、规格、单价等，并列出明细表;对于定额没有规定，如何界定和补偿，应根据不同的工程实际情况或参考相同类定额和有关规定来决定。
总之，对现场签证把关看似简单，其实并不容易，整个控制过程是甲、乙双方的一个博奕过程，作为施工单位现场签证人员要加强自律意识，对施工过程中涉及合同价之外的责任事件作出符合客观实际的签认证明，确保施工承包商的既有利益，同时也不损害投资建设项目业主的利益。