工程延期补充协议版本
工程延期补充协议书范本(精选5篇)
工程延期补充协议书工程延期补充协议书范本(精选5篇)在日常生活和工作中,我们用到协议书的地方越来越多,签订了协议书就有了法律依靠。
拟起协议书来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的工程延期补充协议书范本(精选5篇),希望能够帮助到大家。
工程延期补充协议书1委托人:(签章)___________代建人:(签章)____________使用人:(签章)____________项目名称:____________项目委托人:北京市发展和改革委员会项目代建人:___________项目使用人:_________根据《中华人民共和国合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》,为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,严格控制投资概算,经委托人、代建人与使用人三方协商同意,签订本合同。
一、项目概况项目名称:___________项目总投资:_________(万元)(以批准的投资概算为准)建设地点:_________建设规模:_______建设内容:____________二、代建项目管理范围和内容:__________________三、代建项目管理目标投资控制金额:__________________(万元)(以代建人投标报价为准)工程质量标准:__________________代建管理期限:__________________个日历天四、代建管理费金额(大写):__________________元人民币¥:__________________元五、本合同由以下文件组成1、三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托代建合同书3、专用合同条款4、通用合同条款5、中标通知书6、投标书及其附件7、招标文件及其附件(或描述代建项目的技术性文件)8、初步设计文件及其审查批复文件9、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文:合同编号:_______本补充协议(以下简称“本协议”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方:__________地址:__________代表人:__________乙方:__________地址:__________代表人:__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为______;2.由于______原因,原合同的施工期限需要延长;3.双方为了确保工程的顺利进行,经友好协商,决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成,双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排,甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告,甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式,向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据,甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订,不代表原合同的终止,原合同仍然有效,本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表人(签名):__________代表人(签名):__________签订日期:______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例,请根据实际情况进行修改和完善。
工程监理延期补充协议5篇
工程监理延期补充协议5篇篇1甲方(委托方):XXXX有限公司乙方(受托方):XXXX监理有限公司鉴于甲方委托乙方对XXXX项目进行工程监理,并考虑到项目实际情况和双方权益,现经友好协商,达成以下延期补充协议:一、协议延期背景甲方因项目需求,需对原定工程监理合同进行延期。
在原合同执行过程中,乙方已按照合同约定履行了相关职责,为保证项目的顺利进行,甲方希望乙方能够继续提供监理服务,直至项目结束。
二、补充协议内容1. 延期期限:本次延期补充协议自签订之日起生效,有效期至项目结束之日止。
2. 监理范围:乙方需对项目的施工阶段、竣工验收阶段等全流程进行监理,确保项目质量和进度符合甲方要求。
3. 监理职责:乙方需按照合同约定,对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行全面监督和管理,确保项目顺利进行。
4. 权利义务:(1)甲方应确保乙方的监理工作不受任何干扰,提供必要的工作条件和配合。
(2)乙方需严格按照国家和地方相关法律法规及行业标准进行监理工作,确保监理结果的公正性和准确性。
5. 费用及支付方式:(1)甲方应按照双方协商确定的费用标准向乙方支付监理费用。
(2)支付方式:甲方需在每月底前向乙方支付当月监理费用,支付方式为银行转账。
6. 违约责任:(1)如甲方未按照约定支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,直至甲方支付全部应付费用。
(2)如乙方在监理过程中存在重大过失或故意损害甲方利益,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
三、其他事项1. 本补充协议是原工程监理合同的延续,双方的权利义务以本补充协议为准。
2. 本补充协议未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本补充协议的解释权归双方共同所有,如双方在解释过程中存在分歧,应通过友好协商解决。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):XXXX有限公司法定代表人(签字):XXXX乙方(盖章):XXXX监理有限公司法定代表人(签字):XXXX签订日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对工程项目进行监理,因故将监理工作期限进行延期,达成如下补充协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________二、原监理合同内容概述1. 监理工作期限:自合同签订之日起至工程竣工验收完成。
2024工程监理补充协议延期模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024工程监理补充协议延期模板版B版本合同目录一览1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义2. 延期条款2.1 延期条件2.2 延期申请2.3 延期批准3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责3.3 监理人员配置4. 延期后的合同有效期4.1 合同起止日期4.2 延期后合同的终止日期5. 延期后的合同金额5.1 合同总价5.2 付款方式及进度6. 延期后的项目进度与里程碑6.1 项目进度计划6.2 里程碑日期7. 延期后的违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 延期后的争议解决方式8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点及适用法律9. 延期后的合同变更9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序10. 延期后的合同终止与解除10.1 合同终止条件10.2 合同解除程序11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务12. 知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 知识产权保护措施13. 通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址及联系方式14. 合同的整体效力14.1 合同生效条件14.2 合同的终止与失效第一部分:合同如下:1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义除非本协议另有定义,否则原合同中的术语和定义适用于本协议。
2. 延期条款2.1 延期条件(2)双方协商一致,同意延长合同期限;(3)延长合同期限不违反相关法律法规的规定。
2.2 延期申请如需延期,应由甲方在合同到期前【提前时间】向乙方提出书面的延期申请,说明延期的理由及期限。
2.3 延期批准乙方应在收到甲方延期申请后【回复时间】内给予答复。
如乙方同意延期,则双方应签订书面延期协议,作为本合同不可分割的一部分。
3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责乙方应履行原合同中约定的监理职责,包括但不限于:对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理;提供专业的监理建议和报告;协调解决项目实施过程中出现的问题等。
工程延期补充协议
工程延期补充协议第一篇范文:合同编号:__________本工程延期补充协议(以下简称“本协议”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方:(全称),地址:____________________________________________乙方:(全称),地址:____________________________________________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《工程合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:__________,双方按照原合同的约定履行了相应的合同义务;2.由于不可抗力等因素,导致原合同的工程进度受到影响,工程交付日期需要延期;3.双方为了维护双方的合法权益,经友好协商,决定就工程延期事项签订本补充协议。
基于上述情况,双方达成如下协议:第一条工程延期1.1 由于不可抗力等因素,原合同约定的工程交付日期需要延期,具体延期时间如下:(1)原合同约定的工程交付日期为______年______月______日,现延期至______年______月______日;(2)其他相关工程节点同步顺延。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内,向甲方提交工程延期的相关证明材料,包括但不限于自然灾害、政策变动等不可抗力因素的证明文件。
第二条工程费用2.1 由于工程延期,乙方应按照原合同约定的计价方式,对延期部分的工程进行价格调整。
具体调整方式如下:(1)延期部分的工程费用,按照原合同约定的计价方式计算;(2)延期部分的工程费用,应扣除因不可抗力等因素导致的成本增加部分。
2.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内,向甲方提交工程费用调整的详细计算依据。
第三条工程质量及保修3.1 乙方应按照原合同的约定,保证工程质量,确保延期交付的工程达到原合同约定的质量标准。
3.2 工程延期期间,乙方应承担原合同约定的保修责任,保修期限自工程交付之日起计算。
工程延期补充合同范本
工程延期补充合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系方式:[甲方联系方式]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系方式:[乙方联系方式]1. 工程延期原因及情况说明[具体说明工程延期的原因和情况,如不可抗力、设计变更、工程量增加等。
]2. 工程延期的时间和期限根据实际情况,确定工程延期的具体时间和期限,起始日期为[起始日期],结束日期为[结束日期]。
3. 双方的权利和义务(1)甲方的权利和义务[明确甲方在工程延期期间的权利和义务,如提供必要的协助、支付延期费用等。
] (2)乙方的权利和义务[明确乙方在工程延期期间的权利和义务,如采取措施保证工程质量、按时完成工程等。
]4. 工程延期费用的计算和支付(1)计算方式[说明工程延期费用的计算方式,如按照工作日、百分比或其他方式计算。
](2)支付时间[明确工程延期费用的支付时间和方式。
]5. 违约责任[明确双方在工程延期过程中的违约责任,如违约金的计算和支付方式。
]6. 争议解决[约定争议解决的方式,如仲裁、诉讼等。
]7. 其他条款[如有其他需要约定的条款,如合同的生效、变更、解除等。
]本补充合同与原合同具有同等法律效力,如原合同与本补充合同有冲突之处,以本补充合同为准。
本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日。
最新工程工期延期补充协议书范文
最新工程工期延期补充协议书范文甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因____原因,导致原合同约定的工程工期无法按期完成。
为确保工程顺利进行,经双方友好协商,就工期延期事宜达成如下补充协议:一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日,现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。
2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。
二、工期延期的原因1. 因____(具体原因)导致工程进度受到影响,该原因属于不可抗力。
2. 双方确认,工期延期系因上述不可抗力因素所致,双方均不承担违约责任。
三、工期延期的影响1. 工期延期期间,乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。
2. 工期延期期间,甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
四、工期延期的补偿1. 双方同意,工期延期期间,甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。
2. 双方确认,工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。
五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜,仍按原合同的约定执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日。
工程合同延期补充协议范本
工程合同延期补充协议范本在工程建设过程中,由于设计变更、自然灾害、政策调整或其他不可抗力因素的影响,原工程合同所规定的工期可能无法得到满足。
为了明确各方的责任与义务,并确保工程顺利完成,甲方(业主)与乙方(承包商)可协商一致,签订工程合同延期补充协议。
以下是一份标准的工程合同延期补充协议范本:【工程合同延期补充协议】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),因以下原因导致原合同约定的工期需进行调整:1. 设计变更;2. 不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等;3. 其他经双方确认的影响工期的因素。
现甲乙双方经友好协商,一致同意对原合同的工期条款进行如下修改:一、工期延长原合同规定的竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。
二、经济补偿考虑到工期延长给甲方带来的不便,乙方同意支付给甲方经济补偿,补偿金额为人民币____元。
三、其他条款1. 除本补充协议明确规定的内容外,原合同的其他条款继续有效,对双方具有约束力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
4. 如对本补充协议内容有争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方(盖章):_______法定代表人或授权代表签字:_______日期:____年__月__日乙方(盖章):_______法定代表人或授权代表签字:_______ 日期:____年__月__日。
工程延期补充合同7篇
工程延期补充合同7篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方将工程延期事宜,达成如下补充合同:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 延期原因:_________4. 延期时间:自原合同约定的竣工日期起至补充合同约定的新竣工日期止。
二、补充合同条款1. 延期期间,乙方应继续履行原合同约定的义务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2. 乙方应根据实际情况,制定切实可行的施工计划,并报甲方备案。
甲方有权对乙方的施工计划提出合理建议和要求。
3. 乙方应严格按照施工计划进行施工,确保施工进度和质量。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
4. 甲方应按时向乙方支付工程款,确保工程顺利进行。
如因甲方原因造成工期延误,甲方应承担相应的违约责任。
5. 在延期期间,乙方应保护好施工现场的环境和设施,确保施工场地的整洁和安全。
6. 乙方应在工程竣工后,及时向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。
甲方应在收到申请后尽快组织验收。
7. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时沟通,协商解决相关问题。
三、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担以下违约责任:(1)乙方应在违约发生后10个工作日内向甲方支付违约金,违约金金额为合同总金额的5%。
(2)乙方应赔偿甲方因违约所造成的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
2. 如因甲方原因造成工期延误,甲方应承担以下违约责任:(1)甲方应在违约发生后10个工作日内向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的5%。
(2)甲方应赔偿乙方因违约所造成的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
四、争议解决1. 本补充合同适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。
2. 双方因本补充合同产生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年工程延期补充协议(二篇)
2024年工程延期补充协议甲方:_____乙方:_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元,编号为____的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从____年____月____日至____年____月____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日,以及从____年____月____日至____年____月____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:_____乙方:_____日期:____年____月____日2024年工程延期补充协议(二)【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】(施工方):公司名称:XXX有限公司注册地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX【乙方】(业主方):公司名称:XXX有限公司注册地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX鉴于:1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项;2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日;3. 由于不可抗力等原因,工程无法在原合同约定的工期内按时竣工;4. 双方经友好协商一致,决定签订本延期补充协议,对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况,甲、乙方经友好协商一致,达成如下协议:第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
工程延期补充协议书范本
工程延期补充协议书范本甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《____工程合同》(以下简称“原合同”),合同编号为____,就乙方承担____工程(以下简称“工程”)的施工事宜达成一致。
现由于以下原因,工程无法按照原合同约定的期限完成,双方经友好协商,就工程延期相关事宜达成如下补充协议:一、工程延期1. 工程原定于____年__月__日竣工交付,现因乙方施工进度原因,需延期至____年__月__日竣工交付。
2. 乙方应在本补充协议签订后__日内,向甲方提交工程延期申请,并说明延期原因及延期期间施工计划。
3. 甲方应在收到乙方提交的工程延期申请后__日内,对延期申请进行审核,并将审核结果通知乙方。
二、延期费用1. 由于乙方原因导致工程延期,乙方应按照原合同约定的违约金计算方式,向甲方支付违约金。
2. 甲方同意在本补充协议签订后,根据实际情况,对原合同中约定的工程款支付计划进行调整。
具体调整方案如下:(1)原合同约定的第一个付款节点:____年__月__日,调整为____年__月__日;(2)原合同约定的第二个付款节点:____年__月__日,调整为____年__月__日;(3)原合同约定的第三个付款节点:____年__月__日,调整为____年__月__日。
3. 乙方应按照调整后的工程款支付计划,向甲方提交相应的付款申请。
三、其他约定1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如有冲突,以本补充协议为准。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日(注:本范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律意见。
)。
通用范文(正式版)工程延期补充协议书范本
工程延期补充协议书范本一、协议背景本协议由甲方(工程业主)和乙方(承包商)共同达成,双方就工程延期问题进行协商,并达成补充协议。
二、工程延期原因1.自然灾害:由于意外事件(如地震、洪水、暴风雪等)导致施工无法进行或进度受阻。
2.政府行为:政府相关部门采取了限制性措施,导致工程无法进行或受阻。
3.设计变更:基于安全性或实施条件的变更,需要进行重新设计和审批,导致工期延长。
4.承包商原因:乙方原因导致施工进程受阻,延长工期。
三、延期补偿事项对于工程延期造成的影响和损失,双方约定补偿事项:1.工期延长费用:甲方提供延期补偿费用给乙方,具体金额为(具体金额待商议)。
2.材料存放费用:如因工期延长需要存放材料,甲方在协议签订后承担材料存放费用。
3.劳务费用:由于工期延长导致乙方需额外支付劳务人员工资等费用,甲方同意为此进行合理补偿。
4.合理延期风险分担:甲方和乙方将就延期所涉及的其他费用进行协商,合理分担相关风险。
四、延期申请和批准程序1.乙方应向甲方提出书面延期申请,附上有关证明文件。
2.甲方对乙方的延期申请进行评估,并根据实际情况决定是否批准。
3.若乙方的延期申请获得甲方批准,双方应在协议签订后五个工作日内签署本补充协议。
五、其他约定1.本补充协议一经签署,对双方具有法律约束力,并作为施工合同的附件。
2.甲方要求乙方积极采取措施,确保工期延期的影响最小化。
3.如因不可归责于乙方的原因导致工期延期,乙方无需承担相应的违约责任。
六、协议解除如因不可抗力或其他无法预见的因素导致工程无法继续进行,双方应根据相关法律法规进行解除,并进行相应补偿。
七、争议解决双方因履行本补充协议发生的争议,应协商解决。
如果协商不成,可提请有管辖权的人民法院解决。
甲方签字:_________________ 乙方签字:_________________日期:______________________。
工程延期补充协议(通用5篇)
工程延期补充协议(通用5篇)工程延期补充协议篇1甲方:________________乙方:________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元,编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日,以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:________________乙方:________________日期:________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元,基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
工程延期补充协议书范本(精选2024)
工程延期补充协议书范本(精选2024)
(二)
甲方:(委托方名称)
乙方:(承包方名称)
鉴于甲乙双方依据《工程合同书》(合同编号:)签订了一份工程合同,就合同中指明的工程项目进行合作,并且合同中约定了工程完成的时间节点。
一、延期原因
1.延期原因的详细描述与证明:
(举例:由于新冠肺炎疫情的爆发,政府出台了相关防控措施,导致工地停工,无法按原计划完成工程。
相关部门出具的停工通知和延期要求已经提供给甲方。
)
二、延期期限
1.原计划完工时间:(原合同规定的工期)
2.延期后的完工时间:(延期后的工期)
三、延期补偿方式
a.劳务费用
b.材料费用
c.设备租赁费用
d.运输费用
e.员工延期工资和福利费用
f.其他经乙方合理申报并经甲方审核认可的费用
2.延期期间的工期管理费用由乙方承担。
四、延期补偿支付方式
1.甲方应当及时支付延期补偿费用。
2.延期补偿费用的支付方式:银行转账。
3.乙方提供相关发票和费用清单后,甲方将在收到相关材料的5个工作日内支付延期补偿费用。
五、争议解决
1.本协议履行过程中产生的争议,甲乙双方将通过友好协商方式解决。
如果协商不成,可以向相关法律机构提起诉讼。
六、其他事项
1.除非经过双方书面协议,本协议的内容不可撤销。
2.本协议不影响原工程合同的其他约定,若产生冲突,应以本协议为准。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):签字:
日期:
乙方(盖章):签字:
日期:。
工程项目合作延期结算补充协议(2024年)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX工程项目合作延期结算补充协议(2024年)本合同目录一览1. 合作延期1.1 延期条款1.1.1 延期起始日期1.1.2 延期结束日期1.2 延期条件1.2.1 延期申请1.2.2 延期审批1.3 延期后的合作内容1.3.1 项目范围1.3.2 工作职责1.3.3 交付时间表2. 结算调整2.1 延期期间的费用计算2.1.1 人工费用2.1.2 材料费用2.1.3 其他费用2.2 延期期间的付款方式2.2.1 付款周期2.2.2 付款金额2.2.3 付款条件2.3 延期期间的违约责任 2.3.1 违约金计算2.3.2 违约责任免除3. 合同的继续执行3.1 双方义务3.1.1 甲方义务3.1.2 乙方义务3.2 合同变更3.2.1 变更条件3.2.2 变更程序3.3 合同终止3.3.1 终止条件3.3.2 终止程序4. 争议解决4.1 争议解决方式4.1.1 协商解决4.1.2 调解解决4.1.3 仲裁解决4.2 争议解决地点4.2.1 仲裁地点4.2.2 法院地点5. 一般条款5.1 适用法律5.2 合同的生效5.2.1 生效条件5.2.2 生效时间5.3 保密条款5.3.1 保密内容5.3.2 保密期限5.4 通知程序5.4.1 通知方式5.4.2 通知有效期限6. 附件6.1 项目计划书6.2 预算报告6.3 技术规格说明书6.4 其他重要文件7. 签字页7.1 甲方签字7.2 乙方签字7.3 第三方签字(如有)第一部分:合同如下:第一条:合作延期1.1 延期条款1.1.1 本协议双方同意,在原合同约定的项目执行期间基础上,将合作期限延长至【延期结束日期】。
1.1.2 延期起始日期为【原合同结束日期】,延期结束日期为【新的结束日期】。
1.2 延期条件1.2.1 甲方应在延期起始日期前的【提前通知期限】内向乙方提出书面的延期申请。
工程延期补充协议书范本精选3篇
工程延期补充协议书范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
《*****合同》补充协议甲方:*******乙方:*******本协议中的全部术语,除非另有说明,否则其定义与双方于***年***月****日签订的《*****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于:*************缘由。
甲乙双方本着友好,互信,互助的原则,经友好协商,依据实际状况,在原意向书基础上补充合作条款部分内容,特订立以下补充协议书。
一、协议内容补充修改部分为:二、本协议生效后,即成为原意向书不行分割的组成部分,与原意向书同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原意向书的其余部分应完全连续有效。
本协议与原意向书有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字:*******乙方签字:***********年****月****日****年****月***日工程延期补充协议书范本(第二篇)工程延期补充协议书摘要:本合同是一份工程延期补充协议书范本,主要用于明确各方在工程项目延期情况下的权益和责任,保护合同双方的合法权益。
[合同编号]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经过双方友好协商,达成如下补充协议:一、延期原因由于[详细说明工程延期原因],造成工程进度无法如期完成。
二、延期期限根据实际情况,工程延期期限约定为[延期期限],合同双方同意将工程完工期限延长至[延期时间]。
三、责任与赔偿1. 承包方同意承担由于工程延期所产生的全部责任和损失,包括但不限于违约金、人工增加及其他相关费用。
2. 甲方同意给予乙方合理的延期补偿,并在约定期限内支付乙方相应的工程款项。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有相应的约束力。
2. 本协议是对原合同的补充,合同其他条款继续有效。
3. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
工程延期施工补充协议(3篇)
第1篇甲方(建设单位):_________________乙方(施工单位):_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》(以下简称“原合同”)中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日,现因以下原因导致工程延期,经双方友好协商,就工程延期事宜达成如下补充协议:一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期:______(如自然灾害、政策调整等)。
2. 因甲方原因导致工程延期:______(如提供材料延误、设计变更等)。
3. 因乙方原因导致工程延期:______(如施工质量不达标、施工进度缓慢等)。
二、延期工期1. 根据实际情况,经双方协商一致,原合同约定的工期延长____个月,新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变,乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期,双方互不承担责任,工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间,甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例,按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用,双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜,按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________代表(签字):_________________代表(签字):_________________日期:____年____月____日第2篇甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:____,约定工程名称为:____,工程地点为:____,工期为____。
工程延期补充协议版本
工程延期补充协议版本
一、协议背景
根据原工程合同的规定,双方应在约定的时间内完成工程项目。
由于各种不可抗力和合同约定以外的原因,导致项目进展受到了一
定的影响,无法按计划完成。
为了确保工程顺利进行,双方经协商
一致,决定签订延期补充协议。
二、协议内容
1. 工程延期的原因:(在此处填写具体的原因,例如:天灾、
人祸等)
2. 延期的时间:根据实际情况,对工程项目的延期时间进行具
体规定。
延期天数:(在此处填写具体的延期天数)
3. 工程进度调整:根据延期情况,对工程的进度进行相应调整,并在协议中明确具体的调整方案和时间安排。
4. 风险责任划分:双方对因工程延期可能产生的风险和责任进
行明确划分,并在协议中进行详细说明。
5. 经济补偿安排:考虑到工程延期可能会给承包方造成一定的
经济损失,双方在协议中就经济补偿的方式和标准进行约定。
经济补偿金额:(在此处填写具体的经济补偿金额)
经济补偿支付方式:(在此处填写具体的经济补偿支付方式)
6. 协议效力:本协议自双方签字盖章之日起生效,并与原工程
合同具有同等的法律效力。
三、其他事项
1. 本协议的修改和解释必须经双方书面同意,并由双方的法定
代表人签署后方能生效。
2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本协议附件:
原工程合同:附件1
延期补充协议:附件2
以上为工程延期补充协议版本的内容,经双方代表认可后,即
可盖章生效。
延期补充合同协议书范本5篇
延期补充合同协议书范本5篇篇1甲方(以下简称“甲方”):XXX公司,地址:XXXX,法定代表人:XXX,职务:董事长。
乙方(以下简称“乙方”):XXX公司,地址:XXXX,法定代表人:XXX,职务:总经理。
鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《XXXX合同》(以下简称“原合同”),双方本着互利共赢、友好协商的原则,就原合同中关于项目延期的事宜达成以下补充协议:一、延期原因及期限1. 延期原因:由于乙方在原合同履行过程中遇到不可抗力因素,导致项目无法按期完成,现双方协商一致,同意将项目延期完成。
2. 延期期限:原合同约定的项目完成期限为XXXX年XX月XX日,现双方协商一致,同意将项目延期至XXXX年XX月XX日完成。
二、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方应按照原合同约定的付款节点及时支付款项,确保乙方能够顺利开展工作。
(2)甲方应积极配合乙方的工作,提供必要的支持和协助。
2. 乙方权利义务:(1)乙方应严格按照原合同约定的质量标准和要求完成项目。
(2)乙方应确保延期期间的项目进度和质量,按时完成项目。
(3)乙方应积极与甲方沟通,及时解决项目过程中出现的问题。
三、违约责任1. 若甲方未按照原合同约定的付款节点及时支付款项,乙方有权暂停项目执行,直至甲方支付款项。
2. 若乙方在延期期间未能按照原合同约定的质量标准和要求完成项目,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
四、争议解决1. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果,任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目延期完成之日止。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):XXX公司法定代表人(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):XXX公司法定代表人(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(需方):[甲方名称]乙方(供方):[乙方名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订的《[合同名称]》合同(以下简称“原合同”),甲方拟对部分条款进行补充,乙方同意就此进行协商并达成一致意见。
工程延期补充协议版本范文精简版
工程延期补充协议版本工程延期补充协议版本一、协议背景由于各种不可抗力因素以及项目计划调整,我们认为工程延期是不可避免的。
为了明确各方责任和义务,特制定本工程延期补充协议版本,以保证项目的顺利进行。
二、延期原因分析经过充分沟通和讨论,我们对工程延期的原因进行了详细的分析。
主要原因如下:1. 资金问题:由于资金链紧张,导致工程无法按时进行。
2. 设计问题:在施工过程中,设计方案出现了一些调整,需要重新制定。
3. 物资供应问题:受到疫情等因素的影响,工程所需的物资供应出现延迟。
三、延期时间协商针对上述延期原因,我们进行了充分协商,并最终达成一致意见。
具体延期时间如下:1. 资金问题:延期时间为X个月。
2. 设计问题:延期时间为X个月。
3. 物资供应问题:延期时间为X个月。
四、责任和义务为了维护双方合作的平等和公平,我们明确了延期期间各方的责任和义务:1. 甲方责任和义务:- 继续妥善管理和监督工程的进行。
- 协调解决工程延期期间可能出现的问题。
2. 乙方责任和义务:- 在延期协议生效后,根据新的工期安排合理安排施工进度。
- 在延期期间,积极配合甲方工作,保证项目按计划顺利进行。
五、补偿机制工程延期可能导致双方的利益受到损害。
为了保障各方的利益,特制定以下补偿机制:1. 资金问题:甲方在延期期间,需向乙方支付每月X%的合同总额作为补偿费。
2. 设计问题:甲方在延期期间,需向乙方支付每月X%的合同总额作为补偿费。
3. 物资供应问题:甲方在延期期间,需向乙方支付每月X%的合同总额作为补偿费。
六、协议解除和违约责任如果双方不能履行本补充协议的任何规定,则可以解除本协议并追究违约责任。
七、其他约定事项1. 本补充协议自双方签字之日起生效,并成为合同的一部分。
2. 本补充协议的修改、补充或解释,需经双方书面一致同意后生效。
八、争议解决双方因履行本补充协议发生争议时,可以通过友好协商解决。
如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《长春工程施工合同》
补充协议()
(工程延期)
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲、乙双方于年月日签订的《工程施工合同》(合同编号:恒吉长工合字)(以下简称“原合同”),经双方协商一致对原合同施工工期作出以下调整,以资共同遵照执行。
原合同第六条约定开工时间暂定为年月日,具体开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令确定的开工日期为准;合同总工期为个日历天。
现双方同意对施工工期进行调整,工期延期至年月日。
甲方: 公司乙方: 公司
代表签署及盖章代表签署及盖章
日期:年月日日期:年月日
承诺函
致:公司
根据贵我双方签订的《工程施工合同》(合同编号:恒吉长工合字)第条约定:暂定工期为年___月日(具体以监理工程师开工令为准),总工期为日历天。
根据税务局相关规定及要求,发票必须在合同约定的工期内开具,故签订关于施工工期延期的补充协议。
我司郑重承诺:此工期延期(即延期至年月日)的补充协议仅用于税务局开具发票之用,不做工期顺延凭证及其他用途。
特此承诺!
承诺人:公司
年月日雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。
——拉蒂默。