2019年合同员考试岗位实务知识综合试题及答案
合同员考试题库答案
一、单选题（题库内容仅供参考其中选取20道题作为考题）1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是（B ）A、宪法-规章-行政法规-法律B、宪法-法律-行政法规-规章C、宪法-法律-规章-行政法规D、宪法-规章-法律-行政法规2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是（C ）A、招投标代理合同B、脚手架租赁合同C、施工合同D、承揽合同3、下列文件中属于地方性法规的是（ B）A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》B、《北京市招标投标条例》C、《北京市建筑工程施工许可办法》D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（ D）申请领取施工许可证A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，发包人应当是（D ）A、发包工程项目的自然人B、发包工程项目的法人C、发包工程项目的其他组织D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，施工合同应包括（ B）A、施工总承包合同B、施工总承包合同、专业承包合同C、专业承包合同和专业分包合同D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）第三条之规定，施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( C )万以上，必须进行招标。
A、200 2000B、300 2000C、200 3000D、300 30008、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2019年全国工程合同员考试试题及答案
2019年全国工程合同员考试试题及答案1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。
A、格式条款B、诚信原则C、非格式条款D、法律规定2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。
A、承诺生效的地点B、经常居住地C、收件人的主营业地D、合同签订地3.违约行为是当事人( B )。
A、违反法律规定的行为B、违反合同约定的行为C、应当对合同不能成立负有责任的行为D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。
A、买受人承担B、出卖人承担C、担保人承担D、第三人承担5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A )A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。
B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。
C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。
D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。
1.合同法的基本原则有(AB )。
A、平等、自愿原则B、公平原则C、合法原则D、诚实信用原则E、保护公序良俗原则2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。
.A、因重大误解而订立B、因显失公平而订立C、因一方受欺诈而订立D、损害国家利益的行为E、恶意串通损害第三人利益的3.我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有(ABD )。
A、支付定金B、赔偿损失C、中止履行合同D、继续履行合同E、采取补救措施4.公司《合同管理办法》规定的结算种类有(AB )。
2019年合同管理知识培训考试题及答案
2019年合同管理知识培训考试题及答案本⽂从⽹络收集⽽来，上传到平台为了帮到更多的⼈，如果您需要使⽤本⽂档，请点击下载，另外祝您⽣活愉快，⼯作顺利，万事如意！2019年合同管理知识培训考试题及答案姓名单位编号⼀、单项选择题（每题1分，共10分）1、电务公司合同管理采⽤（）的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理C综合管理与专项管理相结合 D专项管理2、（）是⼯程类合同专项管理部门，是公司合同专⽤章管理的主责部门，负责对全公司⼯程类合同的管理，建⽴⼯程类合同管理台帐，对⼯程类合同进⾏归档。
并组织对⼯程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对⼯程类合同进⾏交底。
A经营开发中⼼ B项⽬成本管理中⼼C施⼯技术部 D法律事务部3、施⼯技术部是（）专项管理部门和合同履⾏监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同C⼯程施⼯合同 D劳务⽤⼯合同4、合同监督检查⼩组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当⾃收到检查意见书之⽇起（）内，将落实整改情况书⾯报告监督检查⼩组。
A 10⽇ 15⽇B 5⽇ 10⽇C 10⽇ 5⽇D 15⽇ 5⽇5、因合同纠纷被起诉⽽需应诉的，合同执⾏部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1⽇B 2⽇C 3⽇ D4⽇6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进⾏合同评审。
A 1万B 2万C 3万 D4万7、内部设备⽆法调剂或租赁的，⽅可批准项⽬部外租。
项⽬部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使⽤单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值⼤于5万元，期限超过1个⽉的B 单台价值⼤于4万元，期限超过2个⽉的C 单台价值⼤于10万元，期限超过2个⽉的D 单台价值⼤于5万元，期限超过2个⽉的8、依据我国法律规定，职⼯在下列情形中不能认定为⼯伤的是（）。
合同管理员(答案)
合同员岗位理论知识考试试卷注意事项：1．答卷前将密封线内的项目填写清楚。
2．填写答案必须用蓝色（或黑色）钢笔、圆珠笔，不许用铅笔或红笔。
3．本份试卷共 4道大题，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
一、判断题：（每题2分，共40分。
对的打√，错误打×）1、抵消的债，其标的物种类，品质必须相同。
（√）2、合同的解除必须履行通知手续。
（√）3、严格责任原则是指当事人履行合同时，要一丝不苟的按照合同规定的内容履行。
（×）4、无效合同从订立时就不具有法律效力。
(√)5、一方以欺诈,胁迫的手段订立合同的无效。
(×)6、当事人订立合同，不能采用口头形式。
（×）7、违约责任包括缔约过失责任。
（×）8、诉讼时效消灭后，当事人就不能向法院提起诉讼了。
（×）9、用欺诈手段订立的合同，只要不损害国家利益，都是可变更、可撤销的合同。
（×）10、债务人将债务全部或者部分转移给第三人的应当经债权人书面同意。
(√)11、在我国违约方赔偿守约方的损失仅限于一倍赔偿，即守约方损失多少违约方赔偿多少。
(√)12、我国合同法规定的违约金都是补偿性的。
(√)13、强制继续履行、支付违约金和赔偿损失三种责任形式可以同时并用。
（×）14、合同法上的合同变更，既可以指当事人的变更，又可以指合同标的变更，还可以指合同内容的变更。
（×）15、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构予以适当减少。
(√)16、合同本质上是双方就某项交易达成的合意，因此双方所执的合同书即使全被销毁了，合同依然存在。
(√)17、合同生效后，如果某些条款未约定或约定不明确，则当事人可以依下列顺序采取补救措施：第一，按照合同有关条款或交易习惯确定；第二，协议补充；第三，采用法定规则。
（×）18、合同债权转让与合同债务转让构成要件的主要区别，在于前者无需债务人同意，而后者需要债权人同意。
合同员考试试题及答案
合同员考试试题及答案一、单选题(共10题，每题1分)1、下列哪个选项不属于我国合同法的调整范围？A.买卖合同B.租赁合同C.劳动合同D.加工承揽合同答案：C2、在我国合同法中，要约和承诺的生效时间是？A.发出时生效B.到达时生效C.公示时生效D.签订时生效答案：B3、下列哪个选项不属于合同成立的要件？A.当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.合同内容合法D.当事人亲自签名或盖章答案：D4、下列哪个选项不属于无效合同的情形？A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.在订立合同时显失公平的C.以合法形式掩盖非法目的的D.违反行政法规的强制性规定的答案：B5、下列哪个选项不属于可撤销合同的情形？A.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.因重大误解订立的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同答案：D6、下列哪个选项不属于合同履行中的抗辩权？A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权答案：D7、下列哪个选项不属于我国合同法规定的基本原则？A.平等原则B.自愿原则C.公序良俗原则D.罪刑法定原则答案：D8、下列哪个选项不属于合同的形式？A.书面形式B.口头形式C.电子邮件形式D.数据电文形式答案：C9、下列哪个选项不属于合同终止的情形？A.债务已经按照约定履行完毕B.合同解除C.债权债务同归于一人D.债务人依法将标的物提存答案：D10、下列哪个选项不属于违约责任的承担方式？A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.处以罚款答案：D质量员考试试题及答案一、选择题1、在质量管理中，下列哪个术语指的是产品或服务满足规定要求的程度？（）A.质量B.品质C.质量控制D.质量保证答案：A.质量2、下列哪个不是质量管理的核心原则？（）A.以顾客为中心B.领导作用C.持续改进D.自主控制答案：D.自主控制3、在进行质量检验时，下列哪个方法可以用来确定产品或服务是否符合规定要求？（）A.统计过程控制B.测量系统分析C.过程能力分析D.抽样检验答案：D.抽样检验二、简答题1、请简述在质量管理中，“持续改进”的意义和实施步骤。
2019年最新专业知识与实务试卷答案
2019年最新专业知识与实务试卷答案单选题1、林先生目前和妻子两人住在一起，父母都有退休金，双方均没有赡养老人的负担。
二、收支状况1．收入情况林先生月收入为18000元，林太太月收入为4000元，每月房租收入为4300元。
林先生每年的年终奖金为15000元，存款利息收入为5000元、股息收入为1500元。
2．支出情况基本生活开销为每月2600元，医疗费用每月100元，银行房屋按揭贷款每月支出4100元。
夫妻两人均购买了保险，年支出3000元。
3．结余情况根据收支状况数据，可得家庭每月收支结余1.95万元，年度性收支结余1.85万元。
三、家庭资产负债状况林先生目前拥有两套80万元的房产，一套自住，另一套用于投资。
投资的一套现在已经成功出租，每月租金收入4300元。
林先生目前有活期存款40万元、定期存款30万元和20万元的债券，年初林先生购买了40万元的股票，现在已经缩水至28万元。
家中还有一套价值6万元左右的老红木家具和一些价值5万元的名表、钻戒，除了银行75万元按揭30年的房屋贷款，没有其他负债。
四、林先生家庭保险状况作为业内人士，林先生对自己的各项保障问题已经早有打算。
林先生每年花费1500元为自己买了一份60岁可以一次性支取50万元的养老险，每年再花费1500元为妻子买了份分红险。
五、林先生夫妇的理财目标1．筹备孩子出生时的医疗费用和从出生到一岁期间的养育费用；2．林太太打算明年去英国留学，攻读硕士学位，估计需要一到两年的时间，费用合计约需35万元；3．3～5年内添置一辆价值20万元的车，林先生夫妇二人都是上班族，有了孩子以后生活节奏加快，买车是很有必要的；4．买一套地段较好的商品房或商铺用于投资；5．为孩子准备一笔教育基金；6．夫妻俩的退休养老计划规划。
六、假设条件1．未来平均每年通货膨胀率为5%；2．房产投资平均年回报率为5%；3．基金投资平均年回报率为8%；4．房屋按揭贷款利率为5%；5．5年汽车按揭贷款利率为4.89%。
合同培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 根据《中华人民共和国合同法》，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的（）。
A. 协议B. 约定C. 契约D. 合同书答案：A2. 合同的订立应当遵循（）原则。
A. 自愿B. 平等C. 公平D. 诚实信用答案：D3. 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照（）确定。
A. 合同有关条款B. 交易习惯C. 法律规定D. 行业标准答案：B4. 以下哪项不属于合同无效的情形？（）A. 以合法形式掩盖非法目的B. 损害社会公共利益C. 违反法律、行政法规的强制性规定D. 合同当事人意思表示真实答案：D5. 合同的变更或者解除，应当采用（）形式。
A. 书面B. 口头C. 电子D. 任何形式答案：A二、多选题6. 以下哪些情形下，合同可以被撤销？（）A. 因重大误解订立的B. 在订立合同时显失公平的C. 以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益D. 以合法形式掩盖非法目的答案：A, B, C7. 合同履行中，以下哪些行为构成违约？（）A. 拒绝履行B. 迟延履行C. 履行不符合约定D. 单方面解除合同答案：A, B, C8. 合同转让中，以下哪些情况下，转让行为对债务人不发生效力？（）A. 债务人明确表示拒绝B. 债务人未接到债权人的通知C. 债务人对原债权人享有先履行抗辩权D. 债务人对原债权人享有同时履行抗辩权答案：A, C9. 合同解除后，以下哪些权利义务终止？（）A. 合同的权利义务B. 合同的从权利义务C. 合同的担保义务D. 合同的违约金条款答案：A, B, C10. 以下哪些情况下，合同可以被认定为无效？（）A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 违反法律、行政法规的强制性规定答案：A, B, C, D三、判断题11. 合同的订立可以不遵循公平原则。
合同基础知识题库及答案
合同基础知识题库及答案一、单项选择题1. 合同的定义是什么？A. 一种法律行为B. 一种经济行为C. 一种民事行为D. 一种商业行为答案：A2. 合同的法律效力从何时开始？A. 合同成立时B. 合同生效时C. 合同履行时D. 合同终止时答案：B3. 合同的主体包括哪些？A. 只有自然人B. 只有法人C. 自然人和法人D. 法人和非法人组织答案：C4. 合同的订立方式有哪些？A. 书面形式B. 口头形式C. 书面形式和口头形式D. 电子形式答案：C5. 合同的履行原则是什么？A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 合法原则答案：C二、多项选择题6. 以下哪些属于合同的成立要件？A. 要约B. 承诺C. 意思表示真实D. 合同内容合法答案：ABCD7. 合同解除的情形包括哪些？A. 当事人协商一致解除B. 合同目的无法实现C. 合同违反法律规定D. 一方违约答案：ABCD8. 合同违约责任的承担方式有哪些？A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 恢复原状答案：ABCD三、判断题9. 合同的变更必须经过双方当事人的同意。
（）答案：正确10. 合同一旦成立，当事人就不得随意解除合同。
（）答案：错误四、简答题11. 简述合同的履行原则。
答案：合同的履行原则主要包括自愿原则、公平原则、诚实信用原则和合法原则。
自愿原则是指当事人在合同的订立、履行和变更过程中应遵循自愿的原则；公平原则要求合同双方的权利和义务应当公平合理；诚实信用原则要求当事人在合同履行过程中应诚实守信，不得进行欺诈、隐瞒等行为；合法原则则要求合同的内容和履行方式都必须符合法律规定。
五、案例分析题12. 甲公司与乙公司签订了一份购销合同，约定甲公司向乙公司购买一批货物，合同中明确了货物的规格、数量、价格和交货时间。
合同签订后，甲公司发现乙公司提供的货物与合同约定的规格不符，甲公司应该如何处理？答案：甲公司首先应与乙公司进行协商，要求乙公司按照合同约定提供符合规格的货物。
工程合同员考试试题及答案
工程合同员考试试题及答案一、单项选择题（每题1分，共50题，满分50分）1. 工程合同分为口头合同和书面合同，下列属于书面合同的是（）。
A. 口头约定B. 电子邮件C. 电话沟通D. 信件答案：B2. 下列不属于合同主体的是（）。
A. 发包人B. 承包人C. 设计师D. 监理工程师答案：D3. 合同的订立应遵循公平、公正、公开的原则，下列不符合这些原则的是（）。
A. 双方自愿B. 平等协商C. 一份合同多人签订D. 暗箱操作答案：D4. 合同的履行期限是指（）。
A. 合同签订的时间B. 合同生效的时间C. 合同终止的时间D. 合同执行完毕的时间答案：D5. 合同的履行地点是指（）。
A. 合同签订的地点B. 合同生效的地点C. 合同终止的地点D. 合同执行完毕的地点答案：A6. 合同的履行方式是指（）。
A. 按照合同约定的方式执行B. 按照法律规定的方式执行C. 按照双方协商的方式执行D. 按照监理工程师的要求执行答案：A7. 合同的变更需遵循一定的程序，下列不属于合同变更程序的是（）。
A. 双方协商一致B. 签订变更协议C. 报请上级审批D. 通知对方答案：D8. 合同的解除需遵循一定的程序，下列不属于合同解除程序的是（）。
A. 双方协商一致B. 签订解除协议C. 报请上级审批D. 立即通知对方答案：C9. 合同的违约责任包括（）。
A. 赔偿损失B. 支付违约金C. 承担刑事责任D. 承担行政责任答案：A、B10. 合同的争议解决方式包括（）。
A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案：A、B、C、D二、多项选择题（每题2分，共30题，满分60分）11. 合同的订立应遵循的原则包括（）。
A. 公平B. 公正C. 公开D. 平等答案：A、B、C、D12. 合同的主要条款包括（）。
A. 合同主体B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限答案：A、B、C、D13. 合同的履行原则包括（）。
A. 全面履行B. 诚实信用C. 公平公正D. 合法合规答案：A、B、C、D14. 合同的变更情形包括（）。
2019年全国工程合同员考试试题
2019年全国工程合同员考试试题1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是()A、宪法-规章-行政法规-法律B、宪法-法律-行政法规-规章C、宪法-法律-规章-行政法规D、宪法-规章-法律-行政法规2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是( )A、招投标代理合同B、脚手架租赁合同C、施工合同D、承揽合同3、下列文件中属于地方性法规的是()A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》B、《北京市招标投标条例》C、《北京市建筑工程施工许可办法》D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向()申请领取施工许可证A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，发包人应当是()A、发包工程项目的自然人B、发包工程项目的法人C、发包工程项目的其他组织D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，施工合同应包括()A、施工总承包合同B、施工总承包合同、专业承包合同C、专业承包合同和专业分包合同D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部89号令)第三条之规定，施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( )万以上，必须进行招标。
A、200 2000B、300 2000C、200 3000D、300 30008、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2019年专业知识与实务测试含答案10088
2019年专业知识与实务测试含答案多选题1、火灾保险不保的项目有()。
A．制药厂配电间遭雷击着火B．发电机零件老化发热导致着火C．国外某企业工会组织职工罢工过程中造成配电间故障，导致火灾D．电线杆被车撞倒，供电线路中断并造成火灾E．投保人的故意行为或重大过失所造成的损失多选题2、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()日。
A．工程动工B．全部工程验收合格C．工程所有人实际占用全部工程D．施工合同约定的竣工E．保修期满单选题3、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。
A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B．投保人和被保险人是保险合同的当事人C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D．保险合同的有效期至工程保修期满为止多选题4、下列各项中，属于管理费用核算内容的是()。
A．企业在筹建期间的注册登记费B．企业缴纳的矿产资源补偿费C．企业缴纳的排污费用D．业务招待费多选题5、属于经济全球化表现的是()。
A．国际分工合作的深化B．取消金融管制C．国家贸易和跨国投资快速发展D．国内外金融市场之间的联动更加紧密E．资本在全球范围内流动更加自由多选题6、制定建筑工程一切险的费率应考虑的因素有()。
A．工程的性质、建筑材料、建筑物的高度B．工地及邻近地区的自然条件、有无特别危险存在C．试车期和保证期的长短D．免赔额的高低及特种危险的赔偿限额E．保险公司以往对类似工程的赔付情况多选题7、属于经济全球化表现的是()。
A．国际分工合作的深化B．取消金融管制C．国家贸易和跨国投资快速发展D．国内外金融市场之间的联动更加紧密E．资本在全球范围内流动更加自由多选题8、属于经济全球化表现的是()。
A．国际分工合作的深化B．取消金融管制C．国家贸易和跨国投资快速发展D．国内外金融市场之间的联动更加紧密E．资本在全球范围内流动更加自由多选题9、属于经济全球化表现的是()。
2019年《劳务员》考试题库及答案
每年必考劳务员岗位实务与专业知识考试题库一、判断题（正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”）( √ )2、劳务分包企业施工队伍必须配备相应的管理人员，不得低于注册人数的8% 。
( × )5、《劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过三个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
( × )6、伤亡事故按伤害程度分类时，轻伤是指损失工作日低于100日的失能伤害。
( × )7、劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，应当自受理之日起30日内作出工伤认定决定。
( × )10、抢救被高处坠落物体砸伤的伤员时，若发现伤员不能动弹或者不清醒，应立即背起来送往医院。
( × )11、伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况可以超过180日。
( √ )12、劳动定额的表现形式只有时间定额和产量定额两种。
( √ )15、农民工合法权益可以界定为经济型权益、社会性权益和政治性权益。
( √ )17、施工中工人必须消耗的时间是指工人在正常施工条件下，为完成一定产品所消耗的时间。
它是制定定额的主要依据。
( √ )18、《劳动合同法》第十二条规定：劳动合同期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限三种。
( × )19、劳动合同的签订需要双方当事人协商一致的基础上进行，并且严格按照《劳动法》规定的形式签订，合同签订后也会出现变更、解除和终止的情形。
( × )20、用人单位向劳动者支付劳动报酬，这是用人单位的主要权利。
与此相对应，获得劳动报酬是劳动者的主要义务。
( × )21、在《劳动法》中，用人单位参加社会保险并缴纳社会保险费并非是法律的强制性规定，所用人单位可以劳动合同中没有约定为由拒绝劳动者缴纳社会保险费。
( × )22、劳动合同解除，是指劳动合同订立后，尚未全部履行以前，由于某种原因导致劳动合同当事人双方提起消灭劳动关系的法律行为。
合同员证试题及答案
合同员证试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 合同员证的有效期是多久？A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年答案：C2. 下列哪项不属于合同员的主要职责？A. 审核合同条款B. 管理合同档案C. 进行市场调研D. 参与合同谈判答案：C3. 合同员在处理合同纠纷时，首先应该做的是什么？A. 咨询法律顾问B. 收集证据C. 直接起诉对方D. 与对方协商答案：D4. 合同员在签订合同时，需要特别注意的是？A. 合同的格式B. 合同的条款C. 合同的金额D. 合同的签字答案：B5. 合同员证的考试内容包括哪些？A. 法律知识B. 合同管理C. 谈判技巧D. 以上都是答案：D6. 合同员在审核合同时，主要关注合同的哪些方面？A. 合同的合法性B. 合同的完整性C. 合同的可执行性D. 以上都是答案：D7. 合同员在合同管理中，应如何处理合同变更？A. 直接拒绝变更B. 与对方协商变更C. 单方面变更D. 忽略变更答案：B8. 合同员在合同履行过程中，应如何监督合同的执行？A. 定期检查合同履行情况B. 忽略合同履行情况C. 仅在出现问题时检查D. 不需要监督答案：A9. 合同员在合同签订后，应如何保管合同？A. 随意放置B. 妥善保管C. 销毁合同D. 交给他人保管答案：B10. 合同员在合同谈判中，应如何确保自己的利益？A. 坚持己方立场B. 完全让步C. 妥协退让D. 寻求共赢答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 合同员在合同审查过程中，应关注以下哪些方面？A. 合同的合法性B. 合同的完整性C. 合同的可执行性D. 合同的保密性答案：ABCD2. 合同员在合同谈判中，应具备哪些能力？A. 良好的沟通能力B. 法律知识C. 谈判技巧D. 市场分析能力答案：ABCD3. 合同员在合同管理中，应采取哪些措施？A. 定期检查合同履行情况B. 妥善保管合同档案C. 及时处理合同变更D. 与对方保持良好的沟通答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 合同员证的有效期是2年。
合同管理岗位考试试题库(含答案)
合同管理岗位考试试题库（含答案）一、选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪项不属于合同的分类？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 劳动合同D. 知识产权许可合同答案：C2. 合同的订立应当遵循的原则不包括以下哪项？A. 自愿原则B. 公平原则C. 合法原则D. 效率原则答案：D3. 合同管理的核心环节是？A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B4. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 未按合同约定的时间履行义务B. 未按合同约定的方式履行义务C. 未履行合同约定的附随义务D. 双方都未履行合同约定的义务答案：D5. 合同纠纷的解决方式中，诉讼时效为？A. 3年B. 2年C. 1年D. 6个月答案：A二、判断题（每题5分，共25分）1. 合同的订立必须经过要约和承诺两个阶段。
（）答案：正确2. 合同的履行原则包括实际履行原则和适当履行原则。
（）答案：正确3. 合同的解除必须经过双方协商一致。
（）答案：错误4. 违约责任具有相对性，只有合同当事人之间才能追究违约责任。
（）答案：正确5. 合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述合同管理的意义和目的。
答案：合同管理是企业日常经营管理的重要组成部分，旨在确保合同的订立、履行、变更和解除等环节符合法律法规和企业的利益要求，降低合同风险，提高合同履行效率，维护企业合法权益。
2. 简述合同违约的主要形式。
答案：合同违约的主要形式包括：（1）不履行，即当事人根本未履行任何合同义务；（2）迟延履行，即当事人迟延履行合同义务；（3）不适当履行，即当事人虽然履行了合同义务，但其履行不符合合同约定或法律法规规定。
3. 简述合同纠纷的解决方式。
答案：合同纠纷的解决方式包括：（1）协商，即当事人通过友好协商，达成一致，解决纠纷；（2）调解，即当事人通过第三方调解机构进行调解，达成协议，解决纠纷；（3）仲裁，即当事人通过仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力；（4）诉讼，即当事人通过法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决。
工程合同员考试试题及答案
工程合同员考试试题及答案试题一：选择题1. 在建筑工程合同中，以下哪项不是合同的主要条款？A. 工程范围 . 工期 C. 质量要求 D. 项目经理的个人爱好2. 当合同双方就合同内容产生争议时，应首先采取的解决方式是：A. 诉讼 . 仲裁 C. 协商 D. 调解3. 在合同履行过程中，如果一方违约，另一方有权采取的措施不包括：A. 要求赔偿 . 解除合同 C. 修改合同 D. 强制执行4. 关于工程变更，以下说法正确的是：A. 任何变更都应得到双方的书面同意 . 变更可以口头通知，不需要书面确认 C. 变更后的工作量增加应由承包方承担 D. 变更不影响原合同的总价试题二：判断题1. 工程合同一旦签订，任何一方都不能提出变更或解除。
(错误)2. 工程合同的履行过程中，双方应遵循公平、公正的原则。
(正确)3. 如果合同中未明确规定某项工作的质量标准，则该工作无需达到行业标准。
(错误)4. 在合同履行过程中，因不可抗力导致无法履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并可免除相应的责任。
(正确)试题三：简答题1. 请简述工程合同管理的主要内容。
2. 如何处理合同中的变更问题？3. 当合同发生争议时，有哪些解决途径？4. 为什么说合同的书面形式对双方都很重要？参考答案：选择题：1. D2. C3. C4. A判断题：1. 错误2. 正确3. 错误4. 正确简答题：1. 工程合同管理的主要内容包括但不限于：合同的起草与审查、合同的签订与执行、合同的变更与调整、合同的监督与控制、合同的结算与验收、合同争议的解决等。
2. 处理合同中的变更问题时，应遵循合同约定的变更程序，双方应协商一致，并以书面形式确认变更的内容、范围和影响。
必要时，还应调整合同价格和工期。
3. 当合同发生争议时，解决途径主要包括协商、调解、仲裁和诉讼。
首选应通过友好协商解决问题，如果协商不成，可以选择调解或仲裁，最后的手段是向法院提起诉讼。
2019年合同员考试岗位实务知识综合试题及答案
2019 年合同员考试岗位实务知识综合试题及答案1、因工程师指令失误或其余非承包人原由发生的追加合同价款，由( B )担当。
A、承包人B、发包人C、分包人D、承包人与分包人2、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院(A )，仲裁协议无效的除外。
A、不予受理B、可予受理C、进行调治3、下边对于工程建设项目招标规模标准说法错误的选项是( D )。
A.建设项目的建筑艺术造型有特别要求的，经项目主管部门赞同，可以不进行招标B.依法一定进行招标的项目，所有使用国有资本投资，应该公然招标C.招标招标活动不受部门地域的限制，不得对潜伏招标人推行鄙视待遇D.施工单项合同估量价在100 万元以上的一定进行招标4、工程具备隐蔽条件或达到专用条款商定的中间查收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间查收前( C )小时以书面形式通知工程师验收。
A、24 小时B、8 小时C、48 小时5、格式条款是指 ( D )A、合同示范文本中的通用条款B、合同当事人磋商达成一致的合同条款C、合同条款中指明的国家标准D、招标文件中的合同专用条款6、承包人如需要改换项目经理，应起码提早 A 以书面形式通知发包人，并征得发包人问忠。
后任持续履行合同文件商定的前任的职权，执行前任的义务。
A.7 天B.15 天C.30天7、甲公司乙公司签订施工合同，商定由乙公司为甲公司建房一栋。
乙与丙签订《内部承包协议》,商定由丙承包建设该房并担当所有经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款总数的5%的管理费。
问下列对于乙与丙约签订的《内部承包协议》的说法，正确的选项是(A)A、该《协议》为转包合同，无效B、该《协议》为转包合同，有效C、该《协议》为分包合同，有效D、该《协议》为违纪分包合同，无效8、依据《 1 工程建设项目施工招标招标方法》第74 条的规定，招标人相互串联招标或许与招标人串联招标的，招标人以向招标人或许评标委员会成员贿赂的手段牟取中标的，中标无效，由有关行政监察部门处以项目金额 ( B )A、3‰以上,ll‰以下 ;B、5‰以上 ,l0‰以下 ;C、7‰以上,l3‰以下 ;D、 l0‰以上 ,15‰以下。
广西合同员考试试题及答案
广西合同员考试试题及答案一、选择题（每题 4 分，共 40 分）1. 下列哪个文件不属于合同的组成部分？A. 报价单B. 合同附件C. 业务协议D. 宣传册答案：D2. 合同当事人未按照合同约定的方法履行义务的，应承担下列哪种责任？A. 相对责任B. 违法责任C. 违约责任D. 纠纷责任答案：C3. 借款合同经过借款人和出借人双方签订后，应该在多久内登记？A. 5 个工作日内B. 10 个工作日内C. 15 个工作日内D. 20 个工作日内答案：B4. 以下哪个因素是使合同无效的？A. 当事人过失B. 不合法目的C. 合同标的不存在D. 过期时间到达答案：C5. 合同解除的方式不包括下列哪一个？A. 协商一致解除B. 法院判决解除C. 举证并强制解除D. 发生不可抗力解除答案：C6. 合同订立时双方当事人若是一致保留一定的争议事项作后续商议的，属于下列哪种合同类型？A. 竞争性合同B. 协议合同C. 长期合同D. 框架合同答案：D7. 根据“合同法”规定，下列哪种合同不得撤销？A. 增值税发票B. 劳动合同C. 股权转让合同D. 网络购物合同答案：B8. 合同中规定的个别条款与法律法规存在冲突时，应以何者为准？A. 国家法律法规B. 合同当事人意愿C. 地方性法规D. 合同约定答案：A9. 法律对盖章和签字的习惯存有规定，以下做法错误的是？A. 在指定位置盖章B. 在合同纸上方任意位置盖章C. 在合同上签字D. 在合同页脚签字答案：B10. 甲方在签订房屋租赁合同后，未按合同约定支付租金导致乙方承担损失，甲方应承担的责任是下列哪一种？A. 违约责任B. 清偿责任C. 担保责任D. 违法责任答案：A二、简答题（每题 10 分，共 30 分）1. 请简述合同的成立条件。
合同的成立条件包括三个方面：合同当事人的意思表示、合同内容的确定和合同形式的符合法律规定。
首先，合同当事人的意思表示是指合同当事人以书面、口头或其他方式表达出达成合同的意思，并且表现出当事人确实有达成合同的意愿。
2019年合同员考试《岗位实务知识》试题及答案(卷二)
2019年合同员考试《岗位实务知识》试题及答案（卷二）1、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在(B)到达对方A 要约到达对方之前B对方发出承诺之前C对方承诺到达要约日之前D 对方承诺生效之后2、订立合同过程中，(B)是要约A 招标公告B 投标书C 寄送的价目表D招股说明书3、对于受要约人延误的承诺，该承诺(C)A有效B无效C要约人未表示不接受有效D要约人虽表示接受也无效4、在(B)内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，通常索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出(败诉)A设计合同B监理合同C施工合同D物资采购合同5、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由(B)A权利人承担B履行义务人承担C双方平均分担D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任6、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工(A)后可推迟开工日期A承包人以书面形式通知工程师B承包人征得工程师同意C发包人以书面形式通知承包人D工程师征得承包人同意7、合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同(C)A无效B变更C有效D终止(同时通过重组分立两个独立的的法人，原法人签订的合同仍有效)8、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后(C)A当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B仲裁机构可裁定变更该合同C仲裁机构可裁定撤销该合同D应移交法院判定变更该合同9、在工程竣工验收之前，承包人与发包人应签订房屋工程质量保修书，其中工程质量保修的(B)A范围和内容应按国家规定确定B范围和内容应由当事人约定C范围按国家规定，内容由当事人约定D范围由当事人约定，范围按国家规定10、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有(B)A合同条件B投标须知C工程量清单D项目说明书11、担保方式中的保证要求(B)订立书面保证合同A债权人和债务人B保证人和债权人C保证人和债权人D主合同当事人12、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可(D)A按合同约定违约金要求对方赔偿B按实际损失加上违约金要求对方赔偿C在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D请求法院增加超过违约金部分损失13、确定中标人后，招标人与投标人应以()作为施工合同价A标底价B投标价C评标价D标底修正价14、当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C)为准A现场考察时招标人口头解释B招标文件规定C书面回函解答D仲裁机构裁定15、以下文件均为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，(B)是错误的A合同协议书、中标通知书B通用条款、专用条款C标准及有关技术文件、图纸D投标书、工程量清单16、《建设工程委托监理合同》属于(B)A要式合同B诺成合同C单务合同D技术合同、17、属于按索赔处理方式分类的索赔是(B)A合同中默示的索赔B综合索赔C工期索赔D总承包人与分包人之间的索赔18、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向(A)申请撤销裁决A人民法院B政府的建设行政主管部门C上级仲裁委员会D质量监督机构19、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使的(D)A同时履行抗辩权B代位权C撤销权D不安抗辩权20、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在(C)到达要约人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019年合同员考试岗位实务知识综合试题及答案1、因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( B )承担。
A、承包人B、发包人C、分包人D、承包人与分包人2、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院(A )，仲裁协议无效的除外。
A、不予受理B、可予受理C、进行调理3、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是( D )。
A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标4、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前( C )小时以书面形式通知工程师验收。
A、24小时B、8小时C、48小时5、格式条款是指( D )A、合同示范文本中的通用条款B、合同当事人协商达成一致的合同条款C、合同条款中指明的国家标准D、招标文件中的合同专用条款6、承包人如需要更换项目经理，应至少提前A以书面形式通知发包人，并征得发包人问忠。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A. 7天B. 15天C. 30天7、甲公司乙公司签定施工合同，约定由乙公司为甲公司建房一栋。
乙与丙签定《内部承包协议》,约定由丙承包建设该房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款总额的5%的管理费。
问下列关于乙与丙约签定的《内部承包协议》的说法，正确的是(A)A、该《协议》为转包合同，无效B、该《协议》为转包合同，有效C、该《协议》为分包合同，有效D、该《协议》为违法分包合同，无效8、根据《1工程建设项目施工招标投标办法》第74条的规定，投标人互相串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，由有关行政监督部门处以项目金额( B )A、3‰以上,ll‰以下;B、5‰以上,l0‰以下;C、7‰以上,l3‰以下;D、l0‰以上,15‰以下。
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为，从( C )的日历天数计算A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同签字日起按招标文件中要求10、应以( B )为最优投标书A、投标价最低B、评审标价最低C、评审标价最高D、评标得分最低1、一方当事人依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行仲裁委员会的裁决时，被申请人提出下列那些情况，经人民法院审查核实后，裁定不予执行：(ABCD)A、没有仲裁协议的;B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁;C、裁决所根据的证据是伪造的;D、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据;2、国家融资项目的范围包括：(ABCD)A、使用国家发行债券所筹资金的项目;B、使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;C、使用国家政策性贷款的项目;D、国家授权投标主体融资的项目;3、招标人或者招标代理机构有下列哪些情形时，有关行政监督部门应当责令限期改正，根据据情节可处于三万元以下的款：(ABCD)A、自招标文件或资格预审文件出售之日起停止出售之日止，少于5个工作日的;B、不具备招标条件而进行招标的;C、不按照项目审批部门核准内容进行招标的;D、邀请招标不依法发出投标邀请书的;4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照(A、B、C、D )确定的价格履行A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E按照订立合同时订立的市场价格履行5、因下列( A、B、C、D)原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：A、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;E、大雨、暴雨6、质量保修书的主要内容包括：(A、B、D、E)A、保修项目内容及范围B、保修期C、保修人员D、保修责任E、保修金的支付方法7、下列关于合同生效的要件中，正确的是( A、B、D、E )A、当事人的主体资格要合格B、当事人的意思表示要真实C、合同不违反法律、行政法规D、合同不损害社会公共利益E、具备法律要求的合同形式8、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列哪些条件：(A、B、C、D)A、有符合国家规定的注册资本;B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备;D、法律、行政法规规定的其他条件。
9、根据《中华人民共和国建筑法》第42条之规定,下列哪些情形,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(A、B、C、D〕A、需要临时占用规划批准范围以外场地的;B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;C、需要临时停水、停山、中断道路交通的:D、需要进行爆破作业的。
10、下列关于承包的表述错误的是:(C、D)A、在联合共同承包中,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范用承揽工程;B、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包;C、承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;D、承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给他人。
(一)、合同中应明确各方哪些情况下属于违约?答:发包人违约。
当发生下列情况时：(1)发包人不按时支付工程预付款;(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
承包人违约。
当发生下列情况时：(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;(2)因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
(二)、在合同通用条款中，工程量确认是如何规定的?答：(1)承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程质量的报告。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
(2)工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
(3)对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
(三)、质量保修书的主要内容包括是什么?我国法规中对质量保修期限是如何规定的?答:(1)质量保修项目内容及范围;(2)质量保修期;(3)质量保修责任;(4)质量保修金的支付方法。
我国法规中对质量保修期限是在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
判断题1、仲裁不公开进行。
当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
(√)2、合同实施前，合同谈判人员应进行合同交底。
(√)3、以总包方式订立的建设工程合同，分包人就其承包的工作与总承包人一起向发包人承担连带责任。
(√)4、承诺的内容可以与要约的内容不完全一致。
(×)5、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过三个月。
(√)6、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
(√)7、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(√)8、实行工程预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日期前10天。
(×)9、发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
(√)10、迟到的承诺原则上有效，但要约人及时通知对方不接受的除外。
(√)11、欺诈订立的合同并非一律无效。
(√)12、定金不能超过主合同标的额的20%，超过部分无效。
(√)13、一方希望和他人订立合同的意思表示，在性质上属于要约邀请(√)14、合同纠纷的当事人不服仲裁裁决的，可以申请重新裁决或者提起诉讼。
(×)15、工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验的，不论是否检验合格，工期相应顺延。
(×)1、建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险A单价B总价可调C总价不可调D成本加酬金合同2、法人是指具有权利能力和民事行为能力。
依法独立享有民事权利和承担民事义务的( D )A自然人B公民C领导者D组织3、违约是法律事实中的(A)A违法行为B合法行为C自然事件D社会事件4、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担A乙项目经理B甲施工企业C建设单位D具体施工人员5、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( C )A尚无合同关系B合同没有成立C合同已经成立D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任6、在合同权利义务终止的原因中(A)是最主要和最常见的原因A债务清偿B合同解除C免除债务D债务抵消7、应以( B )为最优投标书A投标价最低B评审标价最低C评审标价最高D评标得分最低8、在下列合同文件中，( D )具有优先的解释效力A合同履行中工程洽商协议B施工合同通用条款C图纸D施工合同专用条款9、施工的竣工验收应当由(D )负责组织A发包人B工程师C承包人D监理单位10、中标通知书( A )具有法律效力A对招标人和中标人均B只对招标人C只对投标人D对招标人和中标人均不11、施工合同文本规定，承包人有权( D )A自主决定分包所承包的部分工程B自主决定分包和转包所承担的工程C经发包人同意转包所承担的工程D经发包人同意分包所承担的部分工程12下列事件中，由于( C )导致的损失不属于不可抗力范畴A地震B洪水C施工爆破作业D现场毗邻建筑物的火灾13、承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时(A)A应征得业主同意B可不经过业主同意C自行决定后通知业主D自行决定后通知经理工程师14、订立分包合同时，应使分包上充分了解主合同对分包工程的要求，但( D )文件承包商不应提供给分包商。