建设工程招投标与合同管理考试试题卷
建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
建设工程招投标与合同管理考试
建设工程招投标与合同管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是建设工程招投标？A. 招标人根据工程特点和要求，公开或邀请潜在投标人，以竞争方式择优选择中标者的过程B. 招标人向潜在投标人发出招标通知，邀请他们参加投标C. 招标人组织投标预备会，解答投标人的疑问D. 招标人审查投标人的资质和信誉2. 建设工程招投标的基本原则是什么？A. 公平、公正、公开B. 诚实信用、质量优先、价格合理C. 遵循法律法规，保护国家利益和社会公共利益D. 保护招标投标各方的合法权益3. 在建设工程招投标中，投标文件的编制应遵循什么原则？A. 真实、准确、完整B. 突出重点，条理清晰C. 包装适当，符合要求D. 响应招标文件的要求4. 什么是建设工程合同？A. 合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议B. 合同是规定双方当事人权利和义务的法定文件C. 合同是工程建设中最重要的法律文件之一D. 合同是建设单位与施工单位之间的协议5. 建设工程合同管理的主要内容有哪些？A. 合同签订和履行过程中的管理B. 合同变更和解除的管理C. 违约责任的管理D. 争议解决的管理6. 什么是合同法在建设工程合同中的应用？A. 合同法规定了合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定B. 合同法规定了合同当事人的权利和义务C. 合同法规定了合同纠纷的解决方法D. 合同法是建设工程合同管理的法律依据7. 什么是建设工程的施工合同？A. 施工合同是建设工程合同的一部分，主要涉及施工单位与建设单位之间的权利和义务B. 施工合同是建设工程合同中最主要的合同C. 施工合同规定了施工过程中的各种要求和标准D. 施工合同是建设单位与施工单位之间的协议8. 什么是建设工程的质量保证金？A. 质量保证金是施工单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项B. 质量保证金是建设单位为了保证工程质量而支付给施工单位的款项C. 质量保证金是监理单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项D. 质量保证金是设计单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项9. 什么是建设工程的保修期？A. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，建设单位对施工单位承担保修责任的期限B. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，施工单位对建设单位承担保修责任的期限C. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，设计单位对施工单位承担保修责任的期限D. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，监理单位对施工单位承担保修责任的期限10. 什么是建设工程的签证？A. 签证是指建设单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认B. 签证是指施工单位对建设单位提出的工程变更、洽商等事项的确认C. 签证是指监理单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认D. 签证是指设计单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认11. 什么是建设工程招投标？它包括哪些主要步骤？A. 招投标是指在市场经济条件下，招标人为了吸引潜在的投标人，通过发布招标公告或邀请招标等方式，征求投标人的投标文件的一种交易方式。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个阶段不属于建设工程招投标的程序？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 工程款的支付2. 在建设工程招投标中，以下哪种方式不属于公开招标？（）A. 在媒体上发布招标公告B. 通过电话邀请特定单位参与投标C. 在行业内部发布招标信息D. 通过网络邀请潜在投标人3. 以下哪个文件不是建设工程合同的重要组成部分？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸4. 在建设工程合同履行过程中，以下哪种情况不属于合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除5. 以下哪种情况不属于施工索赔的范围？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程招投标的程序包括以下哪些阶段？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 开标、评标与定标E. 工程款的支付7. 建设工程合同的主要内容包括以下哪些方面？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸E. 工程量清单8. 建设工程合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除E. 工程质量问题的处理9. 建设工程施工合同的履行过程中，以下哪些情况可能引发施工索赔？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失E. 工程款的拖欠三、判断题（每题2分，共20分）10. 公开招标和邀请招标是建设工程招投标的两种方式，其中公开招标的投标人数较多，竞争更为激烈。
（）11. 建设工程合同的订立阶段包括招投标和合同谈判两个环节。
（）12. 合同变更是指在合同履行过程中，合同双方对原合同内容进行修改或调整的行为。
建设工程招投标与合同管理试题（五篇模版）
建设工程招投标与合同管理试题（五篇模版）第一篇：建设工程招投标与合同管理试题试卷A一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
工程招投标及合同管理试卷
工程招投标及合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中，投标保证金的主要作用是什么？A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下关于招标文件的说法正确的是：A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中，如果出现争议，通常首选的解决方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是最常见的招标方式，适用于大部分工程项目。
（）2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。
（）3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。
（）4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，但不作为合同文件的一部分。
（）5. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同内容。
（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。
3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款？它在合同履行中的作用是什么？4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目采用公开招标方式进行，但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。
作为招标方的项目负责人，你将如何处理这一情况？请结合相关法规进行分析。
2. 某施工合同在执行过程中，由于设计变更导致工程量大幅增加。
承包商要求增加合同价款，而业主认为应按原合同执行。
请问作为监理工程师，你将如何协调双方的立场？3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏，根据合同中的不可抗力条款，承包商请求延期并补偿损失。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建造工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题 2 分，共 20 分) 1、建设工程交易中心是服务性机构， 而非政府管理部门， 也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。
2、建造市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从 业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 3 个以上具备承 担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人 才组成：一是 经营管理类 ;二是 专业技术 ；三是 商务金 融 。
5、设备 FOB 价，即设备 价，包括 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 加酬金合同。
8 、《建设工程施工合同示范文本》由 专用条款 三部份组成， 协议书 纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为 10、工期索赔值的计算方法主要有 。
二、单项选择题(每题 1 分，共 10 分)1、建造业企业连续( b )年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
A 、 二 B 、 三 C 、 四 D 、 五2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于( b )家。
A 、 二 B 、 三 C 、 四 D 、 五3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限 定其在一定期限内作出答复，这种行为是( c )。
A 、谈判B 、要约邀请C 、要约D 、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容( c )产生法律约束力。
A 、仅对要约人 B 、仅对受要约人 C 、对双方 D 、对双方都不5、FIDIC 合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后( b )天内向监理工程师发出索 赔意向通知。
A 、 18B 、 28C 、 36D 、 56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是( a )。
建筑工程招投标与合同管理试卷2
建筑工程招投标与合同管理试卷2 ---一、单选题（每题5分，共20分）1. 在建筑工程招投标过程中，以下哪项不是招标文件的内容？A. 工程量清单. 投标邀请书C. 投标人资格要求D. 施工图纸2. 关于合同管理，以下说法正确的是？A. 合同一旦签订，就不能修改. 合同管理只涉及合同的签订和执行C. 合同管理包括合同的签订、执行、变更、解除等全过程D. 合同管理与工程质量无关3. 在建筑工程招投标中，以下哪种行为是违规的？A. 公开招标. 邀请招标C. 串通投标D. 竞争性谈判4. 合同管理的主要目的是？A. 降低工程成本. 确保工程质量C. 维护合同双方的合法权益D. 加快工程进度二、多选题（每题10分，共30分）5. 在建筑工程招投标中，以下哪些因素会影响投标结果？A. 投标人的资质. 投标文件的完整性C. 投标报价D. 投标人的信誉6. 合同管理中的变更管理包括哪些方面？A. 变更申请的提出. 变更的审批C. 变更的实施D. 变更的效果评估7. 建筑工程合同的主要内容有哪些？A. 工程范围. 工程质量要求C. 工程进度计划D. 工程款支付方式三、判断题（每题5分，共10分）8. 建筑工程招投标过程中，投标人可以随意修改投标文件。
（）9. 合同管理的目的是确保合同双方的利益最大化。
（）四、简答题（每题20分，共40分）10. 请简述建筑工程招投标的基本流程。
11. 请简述合同管理的重要性及其在建筑工程中的作用。
---。
2024版：建筑工程招投标与合同管理考试题目
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版：建筑工程招投标与合同管理考试题目本合同目录一览1. 建筑工程招投标流程1.1 招标准备1.1.1 编制招标文件1.1.2 发布招标公告1.1.3 招标文件澄清与修改1.2 投标过程1.2.1 购买招标文件1.2.2 编制投标文件1.2.3 提交投标文件1.3 评标与中标1.3.1 评标委员会组建1.3.2 评标标准与方法1.3.3 中标通知与公示1.4 合同签订1.4.1 合同谈判与签订1.4.2 合同备案与公示1.4.3 合同交底与培训2. 合同管理要点2.1 合同文件的组成与分类2.2 合同的履行与监督2.3 合同变更与解除2.4 合同纠纷处理2.5 合同验收与评价3. 建筑工程质量控制3.1 质量控制体系3.2 质量控制措施3.3 质量验收标准3.4 质量问题处理4. 建筑工程安全文明施工4.1 安全生产责任制4.2 安全管理制度4.3 文明施工要求4.4 安全事故处理5. 工程进度与投资控制5.1 工程进度计划编制与执行5.2 工程进度监控与调整5.3 投资控制措施5.4 投资审核与结算6. 材料设备采购与管理6.1 采购计划与程序6.2 供应商选择与评价6.3 材料设备验收与保管6.4 材料设备供应协调7. 施工组织与管理7.1 施工组织设计7.2 施工现场管理7.3 施工队伍管理7.4 施工协调与沟通8. 工程验收与移交8.1 工程验收程序8.2 验收标准与方法8.3 工程移交与保修8.4 工程质量保证期9. 合同价款与支付9.1 合同价款构成9.2 支付方式与时间9.3 价款调整条件与方法9.4 工程预付款与进度款10. 违约责任与赔偿10.1 违约行为及责任10.2 赔偿范围与计算方法10.3 违约责任免除10.4 违约纠纷处理11. 争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的解除与终止12.1 解除条件与程序12.2 终止条件与程序12.3 解除与终止后的处理12.4 合同失效情形13. 保密条款13.1 保密信息范围13.2 保密义务与期限13.3 保密协议的签订与执行13.4 保密违约责任14. 其他条款14.1 法律适用与争议解决14.2 合同的生效、变更与解除14.3 合同的签署与备案14.4 附件及其它约定第一部分：合同如下：第一条建筑工程招投标流程1.1 招标准备1.1.1 编制招标文件（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标须知；（3）合同条件及格式；（4）工程量清单；（5）技术规格书；（6）设计图纸；（7）工程现场条件及环境保护要求；（8）投标保证金要求；（9）合同履行过程中的支付方式及时间；（10）违约责任及争议解决方式等。
2024年全新：建筑工程招投标与合同管理考试题
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年全新：建筑工程招投标与合同管理考试题本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质2. 招投标事宜2.1 招标方式2.2 投标条件2.3 投标文件要求2.4 投标保证金2.5 招标答疑与澄清3. 合同主体3.1 甲方名称3.2 乙方名称3.3 丙方名称4. 合同价格4.1 合同总价4.2 价格调整条件4.3 支付方式4.4 付款进度5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修6. 工程进度6.1 施工周期6.2 关键节点6.3 进度调整7. 材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料验收8. 施工安全8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全生产责任9. 变更与解除9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 解除条件9.4 解除程序10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的生效、变更与终止12.1 生效条件12.2 变更条件12.3 终止条件13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 争议解决14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：2024年全新建筑工程1.2 工程地点：具体地址1.3 工程规模：详细工程规模，如建筑物面积、楼层数等1.4 工程性质：商用、住宅、工业等第二条招投标事宜2.1 招标方式：公开招标、邀请招标等2.2 投标条件：具备相应资质的单位或个人2.3 投标文件要求：包括投标书、资质证书、业绩证明等2.4 投标保证金：具体金额及缴纳方式2.5 招标答疑与澄清：答疑时间、地点及联系方式第三条合同主体3.1 甲方名称：工程业主方名称3.2 乙方名称：施工方名称3.3 丙方名称：如需涉及的其他方名称第四条合同价格4.1 合同总价：人民币元整（大写：元整）4.2 价格调整条件：原材料价格变动、政策调整等4.3 支付方式：银行转账、现金支付等4.4 付款进度：按照工程进度分阶段支付第五条工程质量5.1 质量标准：符合国家相关规范及行业标准5.2 质量监督：甲方、乙方共同参与的质量监督5.3 质量保修：保修期限、保修范围等详细内容第六条工程进度6.1 施工周期：工程预计开工日期至竣工日期6.2 关键节点：各阶段工程完成时间节点6.3 进度调整：如因特殊情况需调整进度，需提前告知各方并协商一致第八条材料与设备8.1 材料供应：甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅助材料。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
建设工程招投标与合同管理试题2024年
建设工程招投标与合同管理试题2024年合同目录第一章：引言1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 术语定义第二章：合同主体2.1 委托方资质2.2 代理方资质2.3 双方权利与义务第三章：招标代理服务内容3.1 服务范围3.2 服务要求3.3 服务流程第四章：合同价格与支付4.1 费用构成4.2 支付条件4.3 支付方式第五章：合同变更与解除5.1 变更条件5.2 解除条件5.3 变更与解除程序第六章：违约责任6.1 违约情形6.2 违约责任6.3 赔偿范围第七章：保密条款7.1 保密信息7.2 保密义务7.3 保密期限第八章：知识产权8.1 归属原则8.2 使用规定8.3 保护措施第九章：合同争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决程序9.3 法律适用第十章：不可抗力10.1 定义与范围10.2 通知义务10.3 责任免除第十一章：合同附件11.1 附件清单11.2 附件效力11.3 附件变更第十二章：其他约定12.1 通知与送达12.2 合同解释权12.3 附加条款第十三章：合同生效与备案13.1 生效条件13.2 备案程序13.3 生效日期第十四章：合同签订14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同备案14.5 合同生效日期第一章：引言1.1 编制目的本合同旨在明确建设工程招投标过程中委托方与代理方的权利、义务和责任，确保招投标工作的顺利进行。
1.2 适用范围本合同适用于委托方委托代理方进行的建设工程招投标活动。
1.3 术语定义本合同中使用的特定术语，其定义见合同附件一。
第二章：合同主体2.1 委托方资质委托方应为依法注册成立的法人或其他组织，并具备相应的建设工程招投标资格。
2.2 代理方资质代理方应为具有相应资质的建设工程招投标代理机构。
2.3 双方权利与义务2.3.1 委托方有权监督代理方的工作，并提出合理要求。
2.3.2 代理方有义务按照合同约定提供专业服务，并保证服务质量。
《建设工程招投标和合同管理》期末考试卷(A)
《建设工程招投标和合同管理》期末考试卷(A)班级：学号：姓名：一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（）附带条件。
A．都带 B．不能带 C.上级批准可带2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）。
A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包3．单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 30004．公开招标在开标时，应当由（）A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期．A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担．A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标.A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理．A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商D．项目经理10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（）承担。
A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题随着建筑行业的不断发展，建设工程的招投标以及合同管理成为了行业内的重要环节。
为了帮助相关人员更好地理解和掌握相关知识，我们特编制了这份建设工程招投标及合同管理试题范本。
一、选择题（每题1分，共20分）1. 在建设工程中，以下哪个选项不属于招标人的义务？A. 提供招标文件 . 组织评标 C. 确定中标人 D. 支付工程款答案：D2. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下哪个选项属于投标人的权利？A. 修改招标文件 . 要求招标人提供详细的技术资料 C. 要求招标人延长投标截止时间 D. 要求招标人降低投标保证金金额答案：3. 在建设工程合同中，以下哪个选项不属于承包商的主要义务？A. 按照合同约定的时间、质量、数量完成工程 . 对工程质量负责 C. 对工程安全负责 D. 对工程设计负责答案：D4. 根据《中华人民共和国民法典》，以下哪个选项不属于合同的解除条件？A. 当事人协商一致解除合同 . 当事人一方未履行主要债务 C. 当事人一方未履行次要债务 D. 当事人一方未履行全部债务答案：C5. 在建设工程中，以下哪个选项不属于合同变更的情形？A. 设计图纸发生变更 . 施工方法发生变更 C. 工程量发生变更 D. 工程进度发生变更答案：D二、判断题（每题1分，共10分）1. 招标人在编制招标文件时，应当确保招标文件的内容真实、准确、完整。
（√）2. 投标人在投标截止时间前，可以撤回已提交的投标文件。
（×）3. 合同签订后，双方当事人不得对合同内容进行变更或终止。
（×）4. 建设工程合同中，承包商应当按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。
（√）5. 建设工程合同中，发包商应当按照合同约定的时间、质量、数量支付工程款。
（√）三、简答题（每题5分，共30分）1. 请简述建设工程招标的程序。
答：建设工程招标的程序主要包括：发布招标公告、编制招标文件、发售招标文件、组织现场踏勘、答疑和澄清、接收投标文件、开标、评标、确定中标人等环节。
建筑工程招投标与合同管理考试题2024年
称肝 蛭 病 。肝 片吸 虫虫 体 大 ，成 虫 为雌 雄 同体 ，新鲜 虫 体呈 棕 红 睑 、颌 下 、胸 下 水肿 ，食 欲 下 降 ，便 秘 和下卵 椭 圆形 ，淡 黄 褐 色 ，卵 的一 端 有小 盖 ， 月后 病情 逐渐 恶化 ，最 后 衰竭死 亡 。
（牛 、羊 ）体 内发育 ，幼 虫在 中间宿 主椎 实 螺 又名 小 土蜗 体 内 发 物 ，挤压 切 面 时 ，有 污黄 色 的黏 稠 液体 流 出 ，液 体 中混 杂 有凝 同
育 。成虫 在 牛 、羊 的胆管 内每 天平 均产 出 ８０ｏＯ～１５００Ｏ个 虫卵 ，虫 的血液 和少 量幼 虫 。腹 腔有 血样 液体 。
中 国 畜牧 兽 医文 摘 ２０１８年 ３４卷 第 ５期
疫 病 防 控
浅析 牛羊肝 片吸虫病 的综合 防治
钱 加 芬
（广南县莲城镇 畜牧兽医站 ，云 南广南 ６６３３００） ［摘 要 ］ 肝 片吸 虫病是 一种 严 重危 害 牛 、羊 等反 刍动 物 的蠕 虫病 。冬腊 月水冷 草枯 本 病 易发 ，出现 下颌 水 肿 、拉稀 、体形 赢 瘦 等 ，多 引起 死 亡 ，给 畜牧 业带 来较 大的 经济损 失。通 过 查找 病 原 、发 病规 律 、 临床 特 征 、解 剖 症状 等确 诊 ， 采取 驱 虫 、治疗 等 综合 防 治措 施 收 效 良好 ，牛 、羊 的治愈 率 达８４．７％。本 文就 牛羊肝 片吸 虫病 的诊 疗 、防治 归纳后 供 同仁 参考 。
卯随 粪排 出体 外 ，当温度 为 １５℃ ３０℃时 ，在 有适 宜 的氧 气 和光
（２）慢 性 病例 ：肝 实质 萎 缩 ，褪色 、变 硬 ；胆管 肥 厚 ，胆管
线 的 条件 下 ，酸 碱度 为 ５～７．７的水 中 ，经过 １０～２５ｄ孵 化 为毛 蚴 。 内膜 粗糙 。胸腹 腔 及 心包 内有 积 液 ，肺 的 某些 部 分有 局 限 性 的硬
建筑工程招投标与合同管理试题
本 word 文档可编辑修改招投标与合同管理 15、投标文件一般由以下哪几个部分组成？（ ）A.投标书附录B.法定代表人资格证明书C.工 程量清单D.施工 组织设计A.被代理人有权拒绝B.被代理人应当承担责任C.行政命令D.招标公告 C.相对人有催告权 D.善意相对人有撤销权 万元人民币以上 的 A 、身体受到伤害要求赔偿 的 B 、出售质量不合格 的商品未声明 的A.50B.100C.200D.3000 C 、延期或拒付资金 的 D 、寄存财物被丢失或者损毁 的3、评标委员会 的组成成员中,要求经济技术方面 的专家不得少于成员总数 的( ) 。
D.1/5 19、C 无、效因合重任的包合括同（ ）。
A 、返还财产 B 、赔偿损失 C 、继续履行 D 、追缴财产A 、终止B 、中止C 、中断 6、合同法律关系 的主体不包括 。
D 、继续计算 A 、提供统计报表 作。
A . 自然人C.合同不违反法律和社会公共利益D.当事人必须以书面形式订立合同 和 三个序列。
A 、交付不动产 的，在不动产所在地履行 B 、给付货币 的，在给付货币一方所在地履行C 、给付动产 的，在接受履行方所在地履行D 、由履行义务方选择履行地点25、在资格审查方式上，通常分为 和 两个阶段。
和 两种。
二、多选题（每题 3分，共 30分） 11、诉讼时效中止 的事由包括（ ）。
29、简述工 程施工 招标应该具备哪五个条件。
B.提起诉讼D.权利人死亡尚未找到继承人 A.书面通知设计人 B.支付违约金13、建设工 程施工 招标 的必备条件有（ ）。
D.请求仲裁 A .法人 B. 自然人 C.法定代表人 D.法(人)代表 5、在诉讼时效期间 的最后 6个月 ,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权 的 。
B.法人 C.国家机关 D.其他组织 D 、做好施工 现场地下管线 的保护1、公开招标亦称无限竞争性招标 ,是指招标人以 ( ) 的方式邀请不待定 的法人或者其他组织投标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京城市学院城市建设学部考试试卷B2014—2015学年第二学期期末课程名称：建设工程招投标与合同管理 使用班级：13建管专1、2考试时间：J20 分钟考试形式：开卷共6页，共4道大题空白答题纸4页题 号（10）（10）（20） 四（20）总分 （100）阅卷人 签字得 分请在答题纸上作答，答在试卷上成绩无效1、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）A. 包工不包料B. 统包C.包工部分包料 D. 包工包料2、根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目， 都必须实行（ ），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A. 报建制度 B. 监理制度 C.工程咨询 D. 项目合同管理3、若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价” ，并阐明 若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一 数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按 招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来 处理，此种报价方法称为（ ）A. 不平衡报价法B. 多方案报价法C.突然袭击法 D. 低投标价夺标法4、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方的权利和义务。
A. 通用条款B. 专用条款C.监理合同 D. 协议书5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂， 对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和 工期的处理表述正确的是 （）。
、单选题（每小题1分，共20 分）得 分A ．费用由工程师承担，工期由承包方承担B ．费用由承包方承担，工期由发包方承担C ．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D ．费用和工期均由承包方承担6、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为：（）A. 工料单价法B. 综合单价法C. 清单计价法D. 其他方法7、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：（）。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行一方享有的抗辩权C .先履行一方享有的抗辩权 D. 不安抗辩权8、（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示A. 要约B. 承诺C. 留置D. 定金9、合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A. 成立B. 订立C. 质压D. 定金10、（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式A. 质押B. 定金C. 债务的免除D. 债务的混同11、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的C 因重大误解而订立的D损害社会公共利益的12、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。
A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同13、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书14、一般认为，投标是一种（）。
A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为15、法律规定合同的诉讼有效期为2年。
若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，贝U该是由消除后，诉讼时效尚有( )。
A 9个月B 6 个月C 4个月D 2 个月16、工程建设施工招标，招标单位应在定标内( )天发出招标通知书。
A 5B 7C 9D 1517、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生( )内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14 B10 C 28 D5618、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是( )。
A工程量清单B工程预算书C工程变更协议书D施工图纸19、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，贝9( )。
A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行20、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：(1)总价合同(2)单价合同(3) 成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。
A (1)( 2)( 3)B (3)( 2)( 1)C(2)( 3) (1) D (2)( 1)( 3)二、多项选择题(每小题2分，共20分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个是错项。
少选，所选的每个选项得分，错选，错选的每个选项扣分。
)1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定, 下列表述正确的是( )A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B. 承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C•改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D. 变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E. 变更工程价款的报告应由承包人提出A. 选取中标人B. 减少评标工作量C. 优选最有实力的承包商参加投标D. 迫使投标单位降低投标报价E. 了解投标人招标人准备实施招标项目的方案3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B. 重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上D. 项目总投资额在1000万元人民币以上E. 项目总投资额在3000万元人民币以上4、投标文件的技术性评审包括（）A. 实质上响应程度B. 质量控制措施C•方案可行性评估和关键工序评估D. 环境污染的保护措施评估E. 现场平面布置和进度计划5、工程索赔的依据有（）A. 工程检验报告B. 工程进度计划C. 施工合同文本及附件D. 施工许可证E. 招标文件6、《标准施工招标文件》由（）组成。
A. 合同附件格式B. 中标函C•通用条款D. 专用条款E. 规划许可证7、招投标应遵循的原则有（）A. 公开B. 公平C. 投标方资信好D. 公正E. 诚实信用8、施工索赔从索赔的目的来看可分为（A.质量索赔B.数量索赔 C •工期索赔 D. 费用索赔 E. 综合索赔9、 标底的编制依据有（ ）。
A. 招标文件确定的计价依据和计价方法B. 经验数据资料C. 工程量清单D. 工程设计文件E. 施工组织设计和施工方案等 10、建设工程的招标方式可分为（ ）A. 公开招标B. 邀请招标 C •议标D. 系统内招标E. 行业内招标2.假设你是企业负责人，你是根据什么原因做出投标或弃标的决定？假设你最终决 定参加投标，你该如何组建投标班子？1 •某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000 卅工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工 程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500n3，假设直接费单价为元/m3,综合费率 为直接费的20%。
该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 I m3的反 铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20 日完工。
在实际施工中发生了如下几项事件：1） 因租赁的挖掘机大修，晚开工2d ,造成人员窝工10个工日；2） 施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5月15日停工的指令，进行地质 复查，配合用工15个工日；3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900n3;4）5 月20日〜5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10论述题（每题15分，共30分）四、案例分析题（第 1题12分，第2题18分，共30 分）个工日；5）5 月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月30 日挖坑完毕。
（2）问题1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2）每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3）假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?4）建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?2．背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。
经批准建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了 3 家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该 3 家施工单位共同研究确定了施工方案。
业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。
经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1．技术标共30 分，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分）、施工总工期10分、工程质量 1 0分。
满足业主总工期要求（36个月）者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得 4 分，自报工程质量优良者得 6 分（若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2％），近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加 1 分。
2．商务标共70分。
报价不超过标底（35500 万元）的± 5％者为有效标，超过者为废标。
报价为标底的98％者得满分（70 分），在此基础上，报价比标底每下降1％，扣1 分，每上升1％，扣2分（计分按四舍五人取整）。
各投标单位的有关情况列于表1—1。
问题：1．该工程采用邀请招标方式且仅邀请3 家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?（4 分）2．请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
（10 分）3．若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40 分，其中施工方案20 分（各投标单位均得20 分），商务标减少为60 分，是否会影响评标结果?为什么?若影响，应由哪家施工单位中标？（4 分）试卷命题人（签字）：试卷审核人（签字）：审核日期：年月日。