水利水电工程移交证书
水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)第2版(2000年版)
水利水电土建工程施工合同条件（示范文本ＧＦ－２０００－０２０８）中华人民共和国水利部中华人民共和国国家电力公司中华人民共和国国家工商行政管理局二０００年二月第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明
《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明水利水电建设工程验收规程目次1 总则 (88)3 分部工程验收 (88)4 单位工程验收 (89)5 合同工程完工验收 (89)6 阶段验收 (89)6.1 一般规定 (89)6.2 枢纽工程导（截）流验收 (90)6.3 枢纽工程下闸蓄水验收 (90)6.5 水电站（泵站）机组启动验收 (90)6.6 部分工程投入使用验收 (91)86附录Q 竣工验收主要工作报告内容格式 (94)Q.1 工程建设管理工作报告 (94)Q.3 工程施工管理工作报告 (95)Q.4 工程设计工作报告 (95)Q.5 工程建设监理工作报告 (96)Q.6 工程运行管理工作报告 (96)Q.7 工程质量监督报告 (96)Q.8 工程安全监督报告 (97)附录T 竣工验收鉴定书格式 (97)871 总则1.0.1《水利水电建设工程验收规程》（SL223—1999）颁布以来，在规范水利水电建设工程验收行为，保证验收工作质量方面发挥了重要作用。
随着《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列法律法规的颁布，水利工程建设管理体制的不断深化，验收工作面临新的形势和要求。
2006年水利部颁发了《水利工程建设项目验收管理规定》，该规定第四十七条要求“水利工程建设项目验收应具备的条件、验收程序、验收主要工作以及有关验收资料和成果性文件等具体要求，按照有关验收规程执行”。
按上述要求对原规程进行修订，形成本规程。
1.0.2本规程的适用范围虽限定在财政参与投资的大中型水利水电建设工程，但其他水利水电建设工程可参照执行。
水利水电建设工程大中小型具体划分标准执行《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的有关规定，或按照国家依据工程投资规模划分大中小型工程的标准执行。
小型工程在参照执行时，验收资料制备可以适当简化，或将有关报告内容合并，在保证验收质量的前提下提高效率。
水利水电类工程竣工资料及表格模板格
精心整理目录一、工程项目资料1.中标通知书2.施工合同3.工程投标文件4.开工报告5.施工大事记6.工程施工管理报告7.竣工验收报告8.竣工图（另册）9.工程质量等级核验申请二、工程质量管理资料1.施工组织设计(方案)2.质量保证体系3.岗位责任制4.施工场地平面布置图5.工程技术交底6.图纸会审纪要7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度8.设计变更通知9.施工日记10.各种会议纪要、来往函件三、工程质量保证资料1.原材料、构件及设备合格证书2.原材料复试报告3.砂、石骨料试验报告4.混凝土及砂浆配合比通知单5.混凝土、砂浆试块试验报告6.土料干密度试验报告7.粉喷桩施工记录8.土建工程定位测量资料9.隐蔽工程验收签证10.沉降观测资料11.设备安装调试资料四、工程质量检查评定资料1.工程项目划分表2.质检站对工程项目划分的批文3.单位工程综合评定表4.工程外观质量评定5.单位工程质量评定表6.分部工程质量评定表7.分部工程验收签证8.单元工程质量评定汇总表9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表（1）Ⅰ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表（2）Ⅱ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表（3）Ⅲ分部xx单元工程质量评定表及自检记录......附表1、水利水电工程施工、监理用表；附表2、质量评定类《水利水电全集质量评定表》请去网上找E.3施工监理工作常用表格目录附表1、E.3.1承包人用表目录序号表格名称表格类型表格编号1 施工技术方案申报表CB01 承包[]技案号2 施工进度计划申报表CB02 承包[]进度号3 施工图用图计划报告CB03 承包[]图计号4 资金流计划申报表CB04 承包[]资金号5 施工分包申报表CB05 承包[]分包号6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[]机人号7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[]材验号8 施工设备进场报验单CB08 承包[]设备号9 工程预付款申报表CB09 承包[]工预付号10 工程材料预付款报审表CB10 承包[]材预付号11 施工放样报验单CB11 承包[]放样号12 联合测量通知单CB12 承包[]联测号13 施工测量成果报验单CB13 承包[]测量号14 合同项目开工申请表CB14 承包[]合开工号15 分部工程开工申请表CB15 承包[]分开工号16 设备采购计划申报表CB16 承包[]设采号17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[]开仓号18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[]质报号1920 施工质量缺陷处理措施报审表CB20 承包[]缺陷号21 事故报告单CB21 承包[]事故号22 暂停施工申请CB22 承包[]暂停号23 复工申请表CB23 承包[]复工号24 变更申请报告CB24 承包[]变申号25 施工进度计划调整申报表CB25 承包[]进调号26 延长工期申报表CB26 承包[]延期号27 变更项目价格申报表CB27 承包[]变价号28 索赔意向通知CB28 承包[]赔通号29 索赔申请报告CB29 承包[]赔报号30 工程计量报验单CB30 承包[]计报号31 计日工单价报审表CB31 承包[]计价号32 计日工工程量签证单CB32 承包[]计签号33 工程价款月支付申请书CB33 承包[]月付号34 工程价款月支付汇总表CB33附表1 承包[]月总号35 已完单元工程量汇总表CB33附表2 承包[]量总号36 合同单价项目月支付明细表CB33附表3 承包[]单价号37 合同合价项目月支付明细表CB33附表4 承包[]合价号38 合同新增项目月支付明细表CB33附表5 承包[]新增号39 计日工项目月支付明细表CB33附表6 承包[]计付号40 计日工工程量月汇总表CB33附表6-1 承包[]计总号41 索赔项目价款月支付汇总表CB33附表7 承包[]赔总号42 施工月报表CB34 承包[]月报号43 材料使用情况月报表CB34附表1 承包[]材料月号44 主要施工机械设备情况月报表CB34附表2 承包[]设备月号45 现场施工人员情况月报表CB34附表3 承包[]人员月号46 施工质量检验月汇总表CB34附表4 承包[]质检月号47 工程事故月报表CB34附表5 承包[]事故月号48 完成工程量月汇总表CB34附表6 承包[]量总月号49 施工实际进度月报表CB34附表7 承包[]进度月号50 验收申请报告CB35 承包[]验报号51 报告单CB36 承包[]报告号52 回复单CB37 承包[]回复号53 完工/最终付款申请表CB38 承包[]付申号E.3.2监理机构用表目录序号表格名称表格类型表格编号1 进场通知JL01监理[]进场号2 合同项目开工令JL02 监理[]合开工号3 分部工程开工通知JL03 监理[]分开工号4 工程预付款付款证书JL04 监理[]工预付号5 批复表JL05监理[]批复号6 监理通知JL06 监理[]通知号7 监理报告JL07 监理[]报告号8 计日工工作通知JL08 监理[]计通号9 工地现场书面指示JL09 监理[]现指号10 警告通知JL10 监理[]警告号11 整改通知JL11 监理[]整改号12 新增或紧急工程通知JL12 监理[]工通号13 变更指示JL13 监理[]变指号14 变更通知JL14 监理[]变通号15 暂停施工通知JL15 监理[]停工号16 复工通知JL16 监理[]复工号17 费用索赔签证单JL17 监理[]索赔号18 工程价款月付款证书JL18 监理[]月付号19 月支付审核汇总表JL18附表1 监理[]月总号20 合同解除后付款证书JL19 监理[]解付号21 完工/最终付款证书JL20 监理[]付证号22 工程移交通知JL21 监理[]移交号23 工程移交证书JL22 监理[]移证号24 保留金付款证书JL23 监理[]保付号25 保修责任终止证书JL24 监理[]责终号26 设计文件签收表JL25 监理[]设收号27 施工设计图纸核查意见单JL26 监理[]图核号28 施工设计图纸签发表JL27 监理[]图发号29 工程项目划分报审表JL28 监理[]项分号30 监理月报JL29 监理[]月报号31 完成工程量月统计表JL29附表1 监理[]量统月号32 工程质量检验月报表JL29附表2 监理[]质检月号33 监理抽验结果月汇总表JL29附表3 监理[]抽验月号34 工程变更月报表JL29附表4 监理[]变报月号35 监理抽验取样样品登记表JL30 监理[]样品号36 监理抽验试验登记表JL31 监理[]试记号37 监理检验试验报告单JL32 监理[]验报号38 旁站监理值班记录JL33 监理[]旁站号39 监理巡视记录JL34 监理[]巡视号40 监理日记JL35 监理[]日记号41 监理日志JL36 监理[]日志号42 监理机构内部会签单JL37 监理[]内签号43 监理发文登记表JL38 监理[]监发号44 监理收文登记表JL39 监理[]监收号45 会议纪要JL40 监理[]纪要号46 监理机构联系单JL41 监理[]联系号47 监理机构备忘录JL42 监理[]备忘号E.4、施工监理常用表格CB01施工技术方案申报表（承包[]技案号）合同名称：合同编号：承包人：致：（监理机构）我方已根据施工合同的约定完成了工程的编制，并经我方技术负责人审查批准，现上报贵方，请审批。
水利水电监理工程师继续教育考试题及答案2019
1.单选题【本题型共60道题】1.大型工程项目可组建专门的合同争端评审委员会来处理工程承建合同的争端，其“合同争端评审书”（d ）。
A．具有强制约束力，双方当事人都必须执行B．若当事人拒绝接受，只能提请仲裁不能提起诉讼C．若当事人拒绝接受，只能提起诉讼不能提请仲裁D．若当事人拒绝接受，可以提请仲裁或诉讼2.监理单位是水利水电工程建设活动的主体之一，是（b ），也是质量责任主体之一。
A．工程质量实施主体B．工程质量控制体系C．工程质量反馈体系D．工程质量保证体系3.工程建设实施过程中的工程质量由（d ）负总责。
A．监理单位B．设计单位C．施工单位D．项目法人4.施工中有重大变更或图面更改面积超过（d ）时，应重新绘制竣工图。
A．10%B．15%C．20%D．25%5.我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（d ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。
A．项目经理B．项目总工C．业主D．监理人员6.国家重点工程竣工验收主持单位（b ）。
A．按国家有关规定执行B．是水利部或水利部授权流域机构C．是水利部或流域机构代表担任验收委员会主任委员D．是水利部或流域机构7.水电工程监理单位在工程投资控制中的主要工作是（c ）。
A．工程建安投资费用控制B．工程变更费用复核确认C．已完工程量的复核签证D．工程承建合同费用控制8.水电工程中的分部工程验收由（a）签署验收结论。
A．监理单位B．设计单位C．运行单位D．建设单位9.水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（a ）。
A．一年B．三年C．五年D．十年10.执行监理单位的指示，是承建单位应承担的（b ）。
A．应尽义务B．合同义务C．法律义务D．首要义务11.分部工程验收由验收工作组负责，分部工程验收工作组由（a ）主持。
A．项目法人或监理单位B．施工单位的总负责人C．各方负责人共同D．质量监督机构12.水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（c ）内进行。
工程移交证书
景泰县寺滩沙河防洪工程完工移交证书
景泰县中小河流和山洪治理项目管理站
二Ο一二年九月
景泰县寺滩沙河防洪工程完工移交证书
景泰县寺滩沙河防洪工程
工程交接清单
施工单位：甘肃九洲水利水电工程有限责任公司日期：建设单位：景泰县中小河流和山洪治理项目管理站日期：管理单位：五佛乡人民政府日期：
合同工程完工证书
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各1份，承包人2份。
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各1份，承包人2份。
移交证书(水利工程)
宿松县新河水库除险加固工程单位工程
完工移交证书
太湖县小池建设工程有限公司
二ΟО九年九月
宿松县新河水库除险加固工程单位工程
完工移交证书
编号：SS-XH-2
设计单பைடு நூலகம்：安庆市水利水电规划设计院
合同号：
施工单位：太湖县小池建设工程有限公司
合同号：SS-XH-2
监理单位：安庆市水利水电规划设计院监理咨询服务部
土建工程主要为：大坝坝体达标、上游粘土斜墙及截渗槽填筑，拆建上游护坡及下游贴坡排水体排，长马输水渡槽拆建；放水涵拆建；溢洪道上交通桥拆建；泄洪闸拆建等；
机电设备及金属结构设备安装工程包括：放水涵启闭机房配电设施、放水涵及泄洪闸启闭机、钢筋砼闸门、钢管护拦等设备的购安。
土建工程及机电设备安装工程交接清单附后。
本证书未包括的主要内容：无。
尾工工程和缺陷修复清单：无。
合同号：
本证书包括的工程名称：
宿松县新河水库除险加固工程单位工程土建及机电设备安装工程
本证书包括的工程内容：大坝坝体达标、上游粘土斜墙及截渗槽填筑，拆建上游护坡及下游贴坡排水体，长马输水渡槽拆建；拆除原放水高低涵洞，在两涵之间新建放水涵洞，进口设启闭机控制，出口建分水口；溢洪道上交通桥拆建；泄洪闸拆建等4个分部工程。
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：1．1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（2）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1．2有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
1．3有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
2024年一级建造师之一建水利水电工程实务自我提分评估(附答案)
2024年一级建造师之一建水利水电工程实务自我提分评估(附答案)单选题（共150题）1、某建筑物基坑开挖深度为7m，建基面下2～10m范围内为承压水层，承压水头8m，该基坑降水宜采用()。
A.明排B.管井C.真空井点D.喷射井点【答案】 B2、（）是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据。
A.校核洪水位B.设计洪水位C.防洪高水位D.死水位【答案】 A3、按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见的是（）。
A.监理单位B.项目法人C.设计单位D.施工单位【答案】 C4、竣工财务决算基准日宜确定为（）A.月初B.财政支付日C.合同支付日D.月末【答案】 D5、（2018年真题）水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为（ )类。
A.3B.4C.5D.6【答案】 B6、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91 号），实施代建制的项目应在（）中提出实行代建制管理的方案。
A. 项目建议书B. 可行性研究报告C. 初步设计报告D. 工程开工申请报告【答案】 B7、水利工程建设质量监督巡查工作坚持（）的原则。
A.检查.指导.整改.提高B.检查.指导.整改.处理C.检查.指导.处理.提高D.检查.督导.整改.提高【答案】 A8、土石方工程的开挖机械主要是（）。
A.挖掘机B.推土机C.铲运机D.装载机【答案】 A9、（2019年真题）工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资()，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。
A.5%B.10%C.12%D.15%【答案】 D10、水利工程质量监督工作由（）负责。
A.建设行政主管部门B.水行政主管部门C.建设和水利行政主管部门共同D.质量监督站【答案】 B11、土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，砂的相对密度不应低于（）。
A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】 C12、水利基本建设项目资产形成、资产移交和投资核销的依据是（）。
水利水电工程常用表格
-施工监理工作常用表格1.表格说明1.1表格可分为以下两种类型：1.1.1承包人用表。
以CB××表示。
1.1.2监理机构用表。
以JL××表示。
1.2表头应采用如下格式：CB11 施工放样报验单(承包[ ]放样号)注1：“CB11”－表格类型及序号。
注2：“工程放样报验单”－表格名称。
注3：“承包[ ]放样号”－表格编号。
其中：①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。
②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。
③[ ]:年份，[2003]表示2003年的表格。
④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。
⑤“号”：一般为3位数的流水号。
如承包人简称为“华安”，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：CB11 施工放样报验单(华安[2003]放样003号)2.表格使用说明2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可按照表格的设计原则另行增加。
2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。
2.3相关单位都应明确文件的签收人。
2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。
2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。
2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。
3.施工监理工作常用表格目录3.1承包人用表目录承包人用表目录序号表报名称表格类型表格编号1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号19 施工质量缺陷处理措施报审表CB19 承包[ ]缺陷号20 事故报告单CB20 承包[ ]事故号21 暂停施工申请报告CB21 承包[ ]暂停号22 复工申请表CB22 承包[ ]复工号23 变更申请报告CB23 承包[ ]变更号24 施工进度计划调整申报表CB24 承包[ ]进调号25 延长工期申报表CB25 承包[ ]延期号26 变更项目价格申报表CB26 承包[ ]变价号27 索赔意向通知CB27 承包[ ]赔通号28 索赔申请报告CB28 承包[ ]赔报号承包人用表目录(续)序号表报名称表格类型表格编号29 工程计量报验单CB29 承包[ ]计量号30 计日工工程量签证单CB30 承包[ ]计日证号31 工程价款月支付申请书CB31 承包[ ]月付号32 工程价款月支付汇总表CB31附表1 承包[ ]月总号33 已完工程量汇总表CB31附表2 承包[ ]量总号34 合同单价项目月支付明细表CB31附表3 承包[ ]单价号35 合同合价项目月支付明细表CB31附表4 承包[ ]合价号36 合同新增项目月支付明细表CB31附表5 承包[ ]新增号37 计日工项目月支付明细表CB31附表6 承包[ ]计日付号38 计日工工程量月汇总表CB31附表6-1 承包[ ]计日总号39 索赔项目价款月支付汇总表CB31附表7 承包[ ]赔总号40 施工月报CB32 承包[ ]月报号41 材料使用情况月报表CB32附表1 承包[ ]材料月号42 主要施工机械设备情况月报表CB32附表2 承包[ ]设备月号43 现场施工人员情况月报表CB32附表3 承包[ ]人员月号44 施工质量检验月汇总表CB32附表4 承包[ ]质检月号45 工程事故月报表CB32附表5 承包[ ]事故月号46 完成工程量月汇总表CB32附表6 承包[ ]量总月号47 施工实际进度月报表CB32附表7 承包[ ]进度月号48 验收申请报告CB33 承包[ ]验报号49 报告单CB34 承包[ ]报告号50 回复单CB35 承包[ ]回复号51 完工/最终付款申请表CB36 承包[ ]付申号3.2监理机构用表目录监理机构用表目录序号表报名称表格类型表格编号1 进场通知JL01 监理[ ]进场号2 合同项目开工令JL02 监理[ ]合开工号3 分部工程开工通知JL03 监理[ ]分开工号4 工程预付款付款证书JL04 监理[ ]工预付号5 批复表JL05 监理[ ]批复号6 监理通知JL06 监理[ ]通知号7 监理报告JL07 监理[ ]报告号8 计日工工作通知JL08 监理[ ]计通号9 工程现场书面指示JL09 监理[ ]现指号10 警告通知JL10 监理[ ]警告号11 整改通知JL11 监理[ ]整改号12 新增或紧急工程通知JL12 监理[ ]新通号13 变更指示JL13 监理[ ]变指号14 变更项目价格审核表JL14 监理[ ]变价审号15 变更项目价格签认单JL15 监理[ ]变价签号16 变更通知JL16 监理[ ]变通号17 暂停施工通知JL17 监理[ ]停工号18 复工通知JL18 监理[ ]复工号19 费用索赔审核表JL19 监理[ ]索赔审号20 费用索赔签认单JL20 监理[ ]索赔签号21 工程价款月付款证书JL21 监理[ ]月付号22 月支付审核汇总表JL21附表监理[ ]月总号23 合同解除后付款证书JL22 监理[ ]解付号24 完工/最终付款证书JL23 监理[ ]付证号25 工程移交通知JL24 监理[ ]移交号26 工程移交证书JL25 监理[ ]移证号27 保留金付款证书JL26 监理[ ]保付号28 保修责任终止证书JL27 监理[ ]责终号监理机构用表目录(续)序号表报名称表格类型表格编号29 设计文件签收表JL28 监理[ ]设收号30 施工设计图纸核查意见单JL29 监理[ ]图核号31 施工设计图纸签发表JL30 监理[ ]图发号32 工程项目划分报审表JL31 监理[ ]项分号33 监理月报JL32 监理[ ]月报号34 完成工程量月统计表JL32附表监理[ ]量统月号35 监理抽检情况月汇总表JL32附表监理[ ]抽检月号36 工程变更月报表JL32附表监理[ ]变更月号37 监理抽检取样样品月登记表JL33 监理[ ]样品号38 监理抽检试验登记表JL34 监理[ ]试记号39 旁站监理值班记录JL35 监理[ ]旁站号40 监理巡视记录JL36 监理[ ]巡视号41 监理日记JL37 监理[ ]日记号42 监理日志JL38 监理[ ]日志号43 监理机构内部会签单JL39 监理[ ]内签号44 监理发文登记表JL40 监理[ ]监发号45 监理收支登记表JL41 监理[ ]监收号46 会议纪要JL42 监理[ ]纪要号47 监理机构联系单JL43 监理[ ]联系号48 监理机构备忘录JL44 监理[ ]备忘号4.1施工监理工作常用表格CB01施工技术方案申报表（承包[ ]技案号）合同名称：合同编号：致：（监理机构）我方今提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程(名称及编号)的：□施工组织设计□施工措施计划□工程测量施测计划和方案□施工工法□工程放样计划□专项试验计划和方案□请贵方审批。
建设工程竣工移交单三篇
尾工工程和缺陷修复清单：无。
我们保证在保修期内按批准的计划，完成上列扫尾工程项目和缺陷修复清单工作，直至检验合格为止。
承包人（盖章签字）：
完工验收日期：20XX年9月23日
实际完工日期：20XX年8月30日
保修期：从20XX年8月30日起至2010年8月29日止。
施工单位（盖章）：
地基基础工程、主体结构工程、有防水要求的卫生间 、
房间和外墙的防渗漏；给排水管道、装饰工程，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间，房间和外墙的防渗漏为5年；
四
溢洪道上交通桥拆建
1
桥身段
浆砌石挡墙，钢筋砼底板，钢筋砼桥板、栏杆等。
施工单位： 建设单位： 管理单位：
日 期： 日 期：日 期：
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成任务后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修满。
《中国水利水电第五工程局尾工项目管理办法》
中国水利水电第五工程局有限公司尾工项目管理办法第一章总则第一条为规范公司在建项目尾工阶段的管理，合理缩短项目管理周期，降低项目管理成本，提高项目管理效能，加快项目各类资源的有效周转，保持项目履约的完整性和连续性，确保项目经营目标的实现，特制定本管理办法。
第二条尾工管理是项目管理的重要阶段，加强尾工项目管理，既是项目良好履约的外在要求，也是项目降本增效、巩固和扩大项目经营成果的内在需要。
第三条尾工项目释义及界定条件尾工项目是指已进入尾工阶段的施工项目，其合同主要施工内容已结束，主要节点目标已实现，剩余施工内容已不具备影响工程主体功能，则项目进入尾工阶段。
进入尾工阶段的具体界定条件为：剩余合同工期达到规定时点时（如果合同工期存在调整，按照重新调整确定的完工工期计算），即认定该项目进入尾工阶段，其项目确定为尾工项目。
项目进入尾工阶段的具体界定标准为：土建工程：合同金额≥3亿元：剩余合同工期为6个月；1亿元≤合同金额＜3亿元：剩余合同工期为4个月；合同金额＜1亿元：剩余合同工期为3个月。
制安工程：剩余合同工期为3个月。
第四条尾工阶段管理的主要工作内容尾工阶段的管理范围涵盖工程技术、合同、财务资金、设备物资等诸多管理方面，主要工作包括：剩余尾工项目施工、竣工文件编制及移交、工程竣工验收、遗留商务问题的协商处理、完工结算、债权债务清理、资金（保函）回收、人员及薪酬、自有设备的维修和转移、剩余物资（包括材料、工器具、配件、办公及生活设施等）的清理和处置、项目撤场等。
第五条尾工阶段的起止点时间尾工项目的起点为确定该项目进入尾工阶段开始，至通过合同工程完工验收并完成尾工阶段全部工作具备撤销条件为止，总时限为剩余合同工期外加3个月。
第六条尾工项目主管单位根据统一领导、分级管理的原则，尾工项目的主管单位分别为：公司为局直管项目尾工管理的主管单位；分局为所辖项目尾工管理的主管单位；海外事业部为所辖国际项目尾工管理的主管单位。
《水利水电建设工程验收规程》—SL223-2008
中华人民共和国水利行业标准ICS×× . ××× . ××××××存案号：×××××—××××SL 223—2008 代替 SL 223—1999 SL水利水电建设工程查收规程Acceptance code of practice on waterresources and hydroelectric enginering2008-03-03公布2008-06-03实行中华人民共和国水利部公布中华人民共和国水利部对于赞同公布水利行业标准的通告2008 年第 2 号中华人民共和国水利部赞同《水利水电建设工程查收规程》（SL223-2008 ）为水利行业标准，现予以宣告。
序号标准名称标准编号代替标准号公布日期实行日期1 水利水电建设工程查SL223-2008 SL223-1999收规程二〇〇八年三月三日前言依照水利部《水利工程建设项目查收管理规定》（水利部令第30 号）等有关文件，依照《水利技术标准编写规定》（ SL 1 — 2002 ）的要求，对《水利水电建设工程查收规程》（SL223—1999 ）进行订正。
《水利水电建设工程查收规程》共9 章 15 节 146 条和 25 个附录，主要内容有：——查完工作的分类；——查完工作的组织和程序；——查收应具备的条件和查收成就性文件；——查收所需报告和资料的制备；——查收后工程的移交和查收遗留问题办理。
对 SL 223 — 1999 进行订正的主要内容为：——对查完工作的名称从头进行区分和归类；——对规程构造进行调整；——增添工程查收的监察管理章节；——调整单位工程查收内容；——增添合同工程完工查收内容；——调整阶段查收内容，增添引（调）排水工程通水查收、部分工程投入使用查收；——调整完工查收内容，撤消初步查收，增添完工查收自查、工程质量抽样检测、完工查收技术判定以及完工技术预查收；——增添工程移交以及遗留问题办理章节。
水利水电工程建设项目施工监理规范
3 监理组织及监理人 员
▪ 监理单位
▪ 监理机构
▪ 监理人员
3.1 监理单位开展监理工作应遵守的规 定
▪ 1. 遵纪守法，维护国家利益、社会公共利 益和工程建设当事人各方合法利益。
▪ 2. 不得与所承担监理项目的承包人、设备 和材料供货人发生经营性隶属关系，也不 得是这些单Байду номын сангаас的合伙经营者。
▪ 3. 禁止转让、违法分包监理业务；不得聘 用无监理岗位证书的人员从事监理业务。
序 监理文件名称 条 文 号
阶段
编制人
1 监理大纲 2.0.12 监理招标阶段 监理人 (投标人)
批准 监理部位
性质 规划性文件
2 监理规划 2.0.13 签订监理 总监理 监理单位 指导性文件
合同后
工程师 技术负责人
3 监理实施细则 2.0.14
实施阶段
监理 工程师
总监理 工程师
操作性文件
4 书面形式 2.0.16 合同书，信件，数据电文(电传、电报、传真、电子 数据交换、电子邮件)
▪ 4. 禁止采取不正当竞争手段获取监理业务 。
3.2 监理机构
▪ 监理机构是依据有关规定和合同约定， 由监理人员和其他工作人员组成，
全面履行监理合同的机构。
➢监理单位应于合同签订10日内将监理机 构的组织形式、人员构成和总监任命书面 通知建设单位。总监调整，监理单位应征 得建设单位同意，并书面通知建设单位； 专业监理工程师调整，总监应书面通知建 设单位和承包单位。(GB)
▪ 监理实施细则——根据监理规划由专业监理工 程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程 项目中某一专业或某一项目监理工作的操作性 文件。
➢ 以上三个阶段性文件的具体内容、深度、作用和编制 的时间是不同的。监理大纲好比是“可研报告”，监 理规划是工程的“初步设计”，监理实施细则相当于
水利水电工程移交证书
水利水电工程移交证书
2015年，XXX完成了琅琊区侯家坝水库除险加固工程，并移交了完工证书。
该工程由XXX设计，XXX监理。
工程包括上游粘土斜墙及截水槽填筑、新建上游护坡、坝顶防浪墙及坝后草皮排水沟、新建放水涵、拆除原溢洪道并进行重建等四个分部工程。
土建工程包括大坝上游粘土斜墙及截水槽填筑、新建上游护坡、新建坝顶防浪墙及坝后草皮护坡排水沟、拆除原放水涵并新建涵洞、拆除重建溢洪道。
机电设备及金属解雇安装工程包括放水涵启闭机房启闭设备、铸铁闸门、钢管护栏等设备购安。
工程交接清单附后。
工程没有主要内容、尾工工程和缺陷修复清单。
承包人保证在保修期内按批准的计划，完成上列扫尾工程项目和缺陷修复清单，直至检验合格为止。
合同号为LLYSK-2015-SG。
水利水电工程移交证书
土建工程及机电设备安装工程交接清单附后。
本证书为包括的主要内容：无
尾工工程和缺陷修复清单：无
我们保证在保修期内按批准的计划，完成上列扫尾工程项目和缺陷修复清单，直至检验合格为止。
承包人（盖章签字）
完工验收日期：2016年月日
合同号：
本证书包括的工程名称：
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
本证书包括的工程内容：上游粘土斜墙及截水槽填筑，新建上游护坡，坝顶防浪墙及坝后草皮排水沟；新建放水涵；拆除原溢洪道并进行重建4个分部工程。
土建工程包括：大坝上游粘土斜墙及截水槽填筑，新建上游护坡，新建坝顶防浪墙及坝后草皮护坡排水沟，拆除原放水涵并新建涵洞，拆除重建溢洪道。
实际完工日期：2016年5月30日
保修期从2016年5月30日起至2017年5月30日止
施工单位（盖章）：
项目经理（签字）：
年月日
监理单位（盖章）：
总监（签字）：
年月日
建设单位（盖章）：
法人代表（签字）：
年月日
管理单位（盖章）：
单位代表（签字）：
年月日
水利水电工程
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
完工移交证书
明光
完工移交证书
编号：LYSK-2015-SG-01
设计单位：安徽省淠史杭灌区管理总局设计院
合同号：
施工单位：明光市天河水利工程建设有限公司
合同号：LLYSK-2015-SG
监理单位：灵璧县兴水监理有限公司
《水利水电建设工程验收规程》SL223
SL223-2008水利水电建设工程验收规程2008-03-03发布 2008-06-03实施中华人民共和国水利部发布中华人民共和国水利行业标准 SL223-2008替代SL223-1999水利水电建设工程验收规程Acceptance code of practice on Water resources and hydroelectric engineering中华人民共和国水利部关于批准发布水利行业标准的公告2008年第2号中华人民共和国水利部批准《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）为水利行业标准，现予以公布。
二○○八年三月三日前言依据水利部《水利水电工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）等有关文件，按照《水利技术标准编写规定》SLl—2002的要求，对《水利基本建设工程验收规程》(SL223-1999)进行修订。
本规程共9章15节145条和23个附录，主要内容有——验收工作的分类；——验收工作的组织和程序；——验收应具备的条件和验收成果性文件；——验收所需报告和资料的制备。
对SL223—1999进行修订的主要内容为：——对验收工作的名称重新进行划分和归类；——对规程结构进行调整；——增加工程验收的监督管理章节；——调整单位工程验收内容；——增加合同工程完工验收内容；——调整阶段验收内容，增加引（调）排水工程通水验收、部分工程投入使用验收；——调整竣工验收内容，取消初步验收，增加竣工验收自查、工程质量抽样检测、竣工验收技术鉴定以及竣工技术预验收；——增加工程移交以及遗留问题处理章节。
本标准所替代标准的历次版本为：——SL184--86——SL223—1999本标准批准部门：中华人民共和国水利部本标准主持机构：水利部建设与管理司本标准解释单位：水利部建设与管理司本规程主编单位：中水淮河工程有限责任公司（水利部淮河水利委员会规划设计研究院）本标参编单位：水利部建设与管理总站中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司水利部淮河水利委员会水利水电工程技术研究中心四川省紫坪铺开发有限责任公司本标出版、发行单位：中国水利水电出版社本规程主要起草人：唐涛韦志立司毅军伍宛生江瑞勇何建新宋崇能王韶华宋彦刚邓良胜张忠生本标准审查会议技术负责人：何文垣本标准体例格式审查人：窦以松目次1 总则2 工程验收监督管理3 分部工程验收4 单位工程验收5 合同工程完工验收6 阶段验收6.1 一般规定6.2 枢纽工程导（截）流验收6.3 水库下闸蓄水验收6.4 引（调）排水工程通水验收6.5 水电站（泵站）机组启动验收6.6 部分工程投入使用验收7 专项验收8 竣工验收8.1 一般规定8.2 竣工验收自查8.3 工程质量抽样检测8.4 竣工技术预验收8.5 竣工验收9 工程移交及遗留问题处理9.1 工程交接9.2 工程移交9.3 验收遗留问题及尾工处理9.4 工程竣工证书颁发附录A 验收应提供的资料清单附录B 验收应准备的备查档案资料清单附录C 法人验收工作计划内容要求附录D 法人验收申请报告内容要求附录E 分部工程验收鉴定书格式附录F 单位工程验收鉴定书格式附录G 合同工程完工验收鉴定书格式附录H 阶段验收申请报告内容要求附录I 阶段验收鉴定书格式附录J 机组启动验收鉴定书格式附录K 部分工程投入使用验收鉴定书格式附录L 竣工验收申请报告内容要求附录M 工程项目竣工验收自查工作报告格式附录N 竣工验收主要工作报告格式附录O 竣工验收主要工作报告内容格式附录P 堤防工程质量抽检要求附录Q 竣工技术预验收工作报告格式附录R 竣工验收鉴定书格式附录S 工程质量保修书格式附录T 合同工程完工证书格式附录U 工程质量保修责任终止证书格式附录V 工程竣工证书格式（正本）附录W工程竣工证书格式（副本）标准用词说明条文说明1 总则1.0.1 为加强水利水电建设工程验收管理，使水利水电建设工程验收制度化、规范化，保证工程验收质量，特制定本规程。
水利水电工程质量员资格考试题库
水利水电工程质量员资格考试题库一、（200）单项选择题：（每题有一个正确答案，请将答案填写在括号内，每题0.5分，共20分）1、在水利水电工程施工过程中，对已建工程质量有重大分歧时，应由项目法人委托第三方具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由( )承担。
A.委托方B.施工方C.监理方D.责任方2、与素混凝土梁相比，适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（）A、均提高很多；B、承载能力提高很多，抗裂提高不多；C、抗裂提高很多，承载能力提高不多；D、均提高不多。
3、《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指（）A、受拉钢筋重心水平处构件底面上混凝土的裂缝宽度；B、受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度；C、构件底面上混凝土的裂缝宽度；D、构件侧表面上混凝土的裂缝宽度。
4、以下哪项不是钢筋混凝土结构的优点（）A、耐久性好；B、耐火性好；C、整体性好；D、自重轻。
5、建筑结构应满足的功能要求是下列哪些。
（）A、经济、适用、美观；B、安全性、适用性、耐久性；C、安全、舒适、经济；D、可靠性、稳定性、耐久性。
6、在承载能力极限状态设计中，材料强度的取值为下列哪项。
（）A、设计值；B、均可；C、标准值；D、与A相反。
7、下列哪项不属于永久载荷。
（）A、梁的自重；B、风载荷；C、固定设备的自重；D、板的自重。
8、对混凝土早期强度提高作用最大的外加剂为（）A、M剂；B、硫酸钠；C、碳酸；D、引气剂。
9、砂浆保水性的改善可以采用（）的方法。
A、增加水泥用量；B、减少单位用水量；C、加入生石灰；D、加入粉煤灰。
10、脚手架按用途一般划分为四类，下列哪一项不属于此（）A、桥式脚手架；B、支撑和承重脚手架；C、防护脚手架；D、结构工程作业脚手架11、混凝土运输中，从拌合机前到浇筑仓前主要属于（）A、垂直运输；B、人工运输；C、水平运输；D、入仓运输。
12、围堰是临时建筑物，导流任务完成后，应按照设计要求进行拆除，下列（）一般可以用挖土机械或爆破法拆除。
2023年一级建造师之一建水利水电工程实务通关题库(附答案)
2023年一级建造师之一建水利水电工程实务通关题库(附答案)单选题（共20题）1、根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号），水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（）年。
A.半B.一C.二D.三【答案】 B2、在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 A3、新标准将质量检验项目统一分为（）。
A.保证项目B.基本项目C.主控项目、一般项目D.不允许偏差项目【答案】 C4、当温度回升时（仍低于0℃），因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为()。
A.静水压力B.静冰压力C.动水压力D.动冰压力【答案】 B5、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378-2007，洞室开挖时，相向开挖的两个工作面相距（）m放炮时，双方人员均须撤离工作面。
A.30B.25C.20D.15【答案】 A6、单位工程完工验收应具备的条件是（）。
A.单位工程已按批准设计文件规定的内容全部完成B.已移交运行管理单位C.单位工程所有分部工程已经完建并验收合格D.少量尾工已妥善安排【答案】 C7、某Ⅲ等水利枢纽工程，其土石坝坝高为 100m，则大坝的合理使用年限是（）。
A.30 年B.50 年C.100 年D.150 年【答案】 B8、水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝(墙、堤)、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行（）A.巡现C.跟踪D.旁站【答案】 D9、地基处理中的灌浆按其目的可分为固结灌浆、帷幕灌浆和（）等。
A.压力灌浆B.接触灌浆C.高压喷射灌浆D.黏土灌浆【答案】 B10、混凝土抗冻性指的是混凝土经过多次冻融循环后抗压强度下降不超过（），重量损失不超过（）。
A.50%，10%B.25%，10%C.25%，5%D.50%，5%【答案】 C11、在边坡的破坏形式中，（）是分布最广、危害最大的一种。
《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)
GF—2000-0208水利水电土建工程施工合同条件第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义: 1。
1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人.(3)分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件.(3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料）.(4）施工图纸:指上述第（3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1。
3有关工程和设备的词语（1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2)永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备）.(3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）.（4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
(6）工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建工程及机电设备安装工程交接清单附后。
本证书为包括的主要内容:无
尾工工程与缺陷修复清单:无
我们保证在保修期内按批准的计划,完成上列扫尾工程项目与缺陷修复清单,直至检验合格为止。
承包人(盖章签字)
完工验收日期:2016年月日
实际完工日期:2016年5月30日
保修期从2016年5月30日起至2017年5月30日止
施工单位(盖章):
项目经理(签字):
年月日
监理单位(盖章):
总监(签字):
年月日
建设单位(盖章):
法人代表(签字):
年月日
管理单位(盖章):
单位代表(签字):
年月日
合同号:
本证书包括的工程名称:
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
本证书包括的工程内容:上游粘土斜墙及截水槽填筑,新建上游护坡,坝顶防浪墙及坝后草皮排水沟;新建放水涵;拆除原溢洪道并进行重建4个分部工程。
土建工程包括:大坝上游粘土斜墙及截水槽填筑,新建上游护坡,新建坝顶防浪墙及坝后草皮护坡排水沟,拆除原放水涵并新建涵洞,拆除重建溢洪道。
水利水电工程
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
完工移交证书ห้องสมุดไป่ตู้
明光市天河水利工程建设有限公司
二〇一五年十月
侯家坝水库单位工程
完工移交证书
编号:LYSK-2015-SG-01
设计单位:安徽省淠史杭灌区管理总局设计院
合同号:
施工单位:明光市天河水利工程建设有限公司
合同号:LLYSK-2015-SG
监理单位:灵璧县兴水监理有限公司