招投标与合同管理试卷一及答案分析
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
《工程招投标与合同管理》期末试题有答案 (2)
《工程招投标与合同管理》期中检测题一一、填空题(每空1分,共20分)1.按照承包人所处的地位,可以将建设工程招标发包承包方式分为__________、_______、__________、____________和_____________。
2.按照工程建设程序,可以将建设工程招标投标__________________________、_____________________、_______________________、__________________。
3.一个招标项目只编制____个标底。
4.承包商的投标班子应该由如下三种类型的人才组成: 一是________________;二是__________________;三是______________________。
5. 工程投标报价的编制方法有__________和__________。
6. 评标就是指评标委员会对投标人递交的投标文件进行_______、________、_______和_________,以确定中标候选人或直接确定中标人的过程。
7. 确定评标委员会的专家成员一般应当采取______________的方式。
二、单选题(每题1分,共10分)1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A.包工不包料B.统包C.包工部分包料D.包工包料2.()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同3.承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料,其余部分则由建设单位或总包单位负责供应,此种承包方式称为()A.包工包料B.包工部分包料C.包工不包料D.包清工4.施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程项目,必须进行招标。
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误!正确答案:C
《建设工程勘察合同》中,承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金,其中()是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误!正确答案:C
自开标至定标的期限,除特殊情况可适当延长之外,小型工程不得超过10天,
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误!正确答案:B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由( )来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误!正确答案:C
在勘察设计合同执行中,若委托方不履行合同,则它()。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误!正确答案:C
投保建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误!正确答案:C
不可抗力事件发生后,承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生,承包方应每隔()向建设单位报告一次灾害情况,直至灾害结束。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。
()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。
()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。
()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。
()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。
()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。
()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。
()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应()。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由()决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在()合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括()。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5.建设工程施工招标的条件有:( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8.施工分包合同的当事人为()。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9.合同的内容一般包括条款()A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有()A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有()。
工程招投标与合同管理试卷
工程招投标与合同管理试卷一、选择题1.在工程招标中,应该按照以下哪个原则进行评标?• A. 不得评估标价• B. 标书提交时间先后顺序评标• C. 技术实力为先决条件评标• D. 综合评价择优选标答案:D2.工程招标中,招标人应与哪些单位进行联络?• A. 施工单位• B. 监理单位• C. 设计单位• D. 以上都是答案:D3.在工程合同管理中,应该进行哪些方面的控制?• A. 合同签署• B. 合同备案• C. 合同履约• D. 以上都是答案:D二、简答题1.请简要介绍工程招标的流程。
工程招标的流程一般包括以下几个环节:- 发布招标公告:招标人发布公告,邀请潜在投标人参与投标。
- 投标准备:投标人准备投标文件,包括技术方案、施工图纸、投标报价等。
- 投标提交:投标人按照要求提交投标文件,包括密封标和非密封标。
- 开标评标:招标人组织开标会议,公开投标人的资格、技术方案和报价等内容,并进行评标。
- 中标确定:招标人根据评标结果确定中标人。
- 中标通知:招标人向中标人发出中标通知书,确认合同签署事宜。
- 合同签署:中标人与招标人签署施工合同,并缴纳履约保证金。
- 合同履约:中标人按照合同约定进行施工,并履行合同义务。
- 合同验收:招标人组织对工程进行验收,确认合格后支付工程款。
2.工程合同管理中的风险是什么?如何进行管理?工程合同管理中的风险包括但不限于以下几种: - 合同履约风险:中标人未能按时完工或达到质量要求,导致招标人的损失。
- 合同变更风险:合同变更引起的成本增加、工期延误等问题。
- 合同纠纷风险:合同中存在的争议或纠纷导致双方无法达成共识,需要解决。
- 合同解除风险:合同解除可能涉及违约责任和损失赔偿等问题。
为了进行合同风险管理,可以采取以下措施: - 风险识别与分析:对合同可能存在的风险进行识别和分析,制定相应的应对措施。
- 合同管理规范:建立合同管理规范,明确各方责任和义务,确保合同按照约定履行。
工程项目招投标与合同管理试题答案
河南城建学院继续教育学院考试试卷共(40 分)1、可调整合同价适用于()的项目。
A、工期较长B、工期较短C、合同额较小D、合同额较大2、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
A、公开招标B、邀请投标C、邀请议标D、公开招标和邀请投标3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是()。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、根据《合同法》的规定,要约在()时生效。
A、受要约人确认受到要约B、要约到达受要约人C、受要约人作出承诺D、要约人发出要约5、下列哪项内容在开标前不应公开( )。
A、招标信息公开B、开标程序公开C、评标委员会成员的名单D、评标标准公开6、工程技标文件一般的内容组成不包括( )。
A、技术性能参数的详细描述B、投标函及投标函附录C、施工组织设计D、已标价的工程量清单7、当工程内容明确、工期较短时,宜采用()。
A、总价可调合同B、总价不可调合同C、单价合同D、成本加酬金合同8、经评标委员会评审认定作废标处理的一般情形不包括( )。
A、没有按照招标文件要求提交投标保证金的B、无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的C、联合体投标未附联合体各方共同投标协议书的D、报价明显高于其他技标报价或者在设有标底时明显高于标底,且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料,评标委员会认定该投标人以高于成本报价竞标的9、下列对中标通知书相关情况的描述,不正确的是( )。
A、中标通知书的发出时间不得超过技标有效期的时效范围B、中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,必须将中标结果通知所有未中标的投标人C、中标通知书可以载明提交履约担保等技标人需注意或完善的事项D、中标通知书需要载明签订合同的时间和地点10、有助于承包商公平竞争,提高工程质量,缩短工期和降低建设成本的招标方式是()。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
(一)单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定,劳务分包序列企业资质( B )。
A.设一个等级 B.设一至二个等级C.设一至三个等级 D.不设等级2.承包商的实力主要包括几个方面,其中不包括(D )A.人才方面B.技术方面C.经济方面D.信誉方面3.国际上把建设监理单位所提供的服务归为(A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4.甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下列说法正确的是(D)。
A.他肯定会成为项目经理了B.只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了C.只要经过注册,他就可以成为项目经理了D.只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了5.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C)。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级6.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A.是政府管理部门B.是政府授权的监督机构C.具备监督管理职能D.是服务性机构7.下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中,正确的是(B )。
A.建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B.建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C.建筑业企业资质年检合格,可申请晋升上一个资质等级D.一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8.工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等,是按( D )分类。
A.按工程建设程序分类B.按行业分类C.按建设项目组成分类D.按工程发包范围分类9.建筑市场的进入,是指各类项目的(B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主,承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是(B )A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼(二)多选题1.从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件,下列说法正确的有(.ABDE)。
工程招标与合同管理的试卷
工程招标与合同管理的试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标的基本方式包括:A. 公开招标 . 邀请招标 C. 竞争性谈判 D. 单一来源采购答案:ACD2. 以下哪一项不是编制招标文件时需要考虑的内容?A. 工程概况 . 投标保证金 C. 中标通知书 D. 施工方案答案:C3. 在评标过程中,下列哪项通常不作为评审标准?A. 报价合理性 . 技术方案 C. 企业资质 D. 项目经理个人喜好答案:D...(此处省略其他选择题)...二、判断题(每题1分,共10分)1. 合同管理的主要目的是保障项目按合同约定的质量、成本和时间完成。
()答案:正确2. 任何情况下,招标方都有权单方面终止合同。
()答案:错误...(此处省略其他判断题)...三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
答案:(此处考生需根据自己的理解作答)2. 描述在合同管理中变更控制的重要性及基本步骤。
答案:(此处考生需根据自己的理解作答)3. 如何理解违约责任在合同管理中的作用?答案:(此处考生需根据自己的理解作答)四、案例分析题(共20分)某建筑公司参与了一项公共设施建设项目的招标,并最终获得了该项目的施工权。
但在施工过程中,由于原材料价格上涨导致原定成本不足。
该公司向业主提出增加合同金额的要求。
业主认为此举违反了合同条款,双方因此产生争议。
请问:1. 建筑公司在此情况下应如何合理提出成本调整请求?(5分)答案:(此处考生需根据自己的理解作答)2. 作为业主方,应如何处理此类合同争议?(5分)答案:(此处考生需根据自己的理解作答)3. 结合案例,谈谈如何在合同中设置风险分担机制以预防此类问题的发生。
(10分)答案:(此处考生需根据自己的理解作答)。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
招标采购合同管理-1_真题(含答案与解析)-交互(65)(27)(136)
招标采购合同管理-1(总分100, 做题时间90分钟)试题一1.[案例背景]某省拟建一大型机场,批准的招标组织方式为委托招标,项目指挥部委托A招标公司代理项目招标。
A公司考虑到招标采购人员张某是项目指挥长的弟弟,而且对机场项目比较熟悉,便指派其为该招标代理项目的业务经理。
为编制招标方案及招标文件张某根据以往经验建议招标人组团赴法国考察其供应商,张某陪同。
考察过程中,张某要求该供应商安排了观光活动。
导航设备标段由美国公司中标,法国供应商给张某打电话询问情况,张某解释美国公司是因为其投标产品使用了特定的专利技术,最适应该机场的山区机场气候条件,并具体介绍了美国公司的专利技术。
评标结束后,招标投标行政监督部门接到某投标人的投诉。
调查中发现评标记录中某评委的评分与其他评委差距很大,要求与该评委联系。
张某认为评委的联系方式属于保密范畴,拒绝提供联系方式。
[问题]按招标师职业道德规范,指出本案中张某行为的不妥之处。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 10张某行为的不妥之处有:1)张某接受指派成为该招标代理项目的业务经理。
招标师与委托方有利害关系的应当回避,委托方有权要求其回避。
2)张某要求供应商安排观光活动。
招标师应廉洁自律,不得索取、收受委托合同约定以外的任何利害关系人的礼金和其他财物,不得利用职务之便谋取不正当的利益。
3)张某向法国公司具体介绍了美国公司的专利技术。
招标师对招标投标活动中涉及的技术和商业秘密负有保护及保密义务。
4)张某认为评委的联系方式属于保密范畴,拒绝提供联系方式。
招标师应接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。
试题二1.[案例背景]某市政设施工程全部由政府投资兴建。
该项目为该省建设规划的重点项目之一,且已列入地方年度固定投资计划,概算已经主管部门批准,征地工作尚未全部完成,施工图纸及有关技术资料齐全。
现决定对该项目进行施工招标。
招标人在国家级报刊发布招标公告。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题(每小题2分,共计20分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
()二、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A.政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。
()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级共9页第1页9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以( B )为依据。
A. 工程量清单B. 实际工程量C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是( B )。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%,最高不超过50万元人民币B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不超过80万元人民币C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不超过50万元人民币D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%,最高不超过80万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C )。
A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币,概算时算得成本是950万元人民币,预算时算得成本是900万元人民币,投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。
根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”,该承包商投标时报价不得低于( D )。
A. 1000万元B. 950万元 C .900万元 D.800万元共9页第2页16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为( A )A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销17、合同争议的解决顺序为( A )A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁18、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理.A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C )。
A.办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验。
二、多选题(共10小题,每小题2分,共计20分;每题有两个或两个以上的正确答案,全部选对得2分,少选得1分,错选得0分;请将答案填在选择题答题卡上。
)21、获得施工总承包资质的企业,可以( ABCE )。
A.对工程实行施工总承包B.对主体工程实行施工承包C.对所承接的工程全部自行施工D.将主体工程分包给其他企业共9页第3页E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业22、根据我国《招标投标法》规定,招标方式分为(AC )A. 公开招标B. 协议招标C. 邀请招标D. 指定招标E.行业内招标23、在招标准备阶段,招标人的主要工作包括(BC )。
A.组织现场勘察B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.对招标文件澄清24、采用工程量清单报价法编制的投标报价,主要由(ABCD )几部分构成。
A.分部分项工程费B.其它项目费C.措施项目费D.规费和税金E.间接费25、投标文件有(BCD )情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理。
A.大写金额与小写金额不一致B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.总价金额与单价金额不一致26、所有的合同的订立过程都必须经过(BC )过程。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.签证27.《建设工程施工合同(示范文本)》由(ACE )组成。
A.协议书B.中标通知书C.通用条款D.工程量清单E.专业条款28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向(BC )请求撤销合同。
A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位29.按照FIDIC施工合同条件规定,属于业主承担责任的风险有(DE )A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C.因承办商施工原因造成的爆炸D.汇率变化共9页第4页E.法律变化30.某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则(AE )。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任三、案例分析(本题共计10分。
)【背景】某工程项目招标,招标人根据项目实际情况,确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为:1、成立招标工作小组;2、发布招标公告;3、编制招标文件;4、编制标底;5、发放招标文件;6、组织现场踏勘和招标答疑;7、投标单位资格审查;8、接受投标文件;9、开标;10、确定中标单位;11、评标;12、签订承发包合同;13、发出中标通知书。
【问题】上述招标工作程序是否妥当?(2分)如果不妥,请确定合理的招标工作程序。
(8分)答:不妥当。
共9页第5页正确的招标工作程序应为:1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。
四、案例分析(本题共5个问题,共计15分。
)【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。
于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。
该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。
招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济方面专家4人。
评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。
评标委员会于10月28日提出了评标报告,B企业综合得分第一名。
11月10日招标人向B企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。
【问题】(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
(3分)(2)C企业和E企业投标文件是否有效?说明理由。
(3分)(3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。
(3分)(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。
(3分)(5)业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当?说明理由。
(3分)(1)答:不妥当。
根据《招标投标法》(第十一条)规定,省、自治区、直辖共9页第6页市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。
因此,本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
(2)答:C企业和E企业投标文件无效。
理由:根据《招标投标法》(第二十八条)规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。
本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大偏差。
本案E企业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得委托人授权书,无权代表本企业投标签字,尽管有单位公章,仍属存在重大偏差,应作废标处理。