工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。
A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是：D. 交钥匙合同。
总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。
单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。
成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。
交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。
因此，答案为D。
2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致，因此选项A正确。
投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。
投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项D错误。
因此，答案为AB。
3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。
A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。
履约担保金额不得低于合同价款的10%。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。
履约保证金可以用现金或支票形式提供。
因此，答案为C。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题（每题给出四个备选项，其中只有一种选项是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
）1、根据法律规定，定金旳数额不得超过合同标旳额旳（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后，招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、有关评标委员会成员旳义务，下列说法中错误旳是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令，导致施工费用增长，则( A )。
A．业主承当相应旳费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承当有关费用D．承包商执行旳是无效指令，不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格，而业主与承包商旳意见又不能统一时，( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定，则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。
A．与否进行资格预审 B．与否组织现场考察C．与否解答投标单位旳质疑 D．与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标，该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订旳合同。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
《工程招投标及合同管理》习题参考答案
《工程招投标及合同管理》习题及参考答案一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标和合同考试答案
工程招投标和合同考试答案一、选择题1. 以下哪项不是招标过程中必须公开的内容？A. 招标文件. 投标报价C. 评标结果D. 中标通知书答案：2. 在工程合同中，通常被视为“金科玉律”的是？A. 合同协议书. 技术规范C. 施工图纸D. 变更协议答案：A3. 下列哪一项是合同争议解决的首选方式？A. 调解. 仲裁C. 诉讼D. 协商答案：D二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
（错）2. 合同中的违约金条款可以由双方协商确定。
（对）3. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同条款。
（错）三、简答题1. 请简述工程招标的基本程序。
答：工程招标的基本程序包括：编制招标文件、发布招标公告、投标人资格审查、发放招标文件、投标预备会、投标、开标、评标、确定中标候选人、发出中标通知书、签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的风险管理策略。
答：合同管理中的风险管理策略主要包括风险识别、风险评估、风险分配以及风险控制。
需要对可能出现的风险因素进行识别；对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度；通过合同条款将风险分配给能够最好控制该风险的一方；制定相应的风险控制措施，以减少风险发生的可能性和影响。
3. 解释什么是履约保函，并说明其在工程合同中的作用。
答：履约保函是指承包商或供应商为了证明其履行合同义务的能力，向业主提供的一定金额的担保。
在工程合同中，履约保函是一种常见的安全保障措施，用以确保承包商能够按照合同约定完成工程任务。
如果承包商未能履行合同，业主可以从履约保函中获得相应的赔偿。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商要求调整合同价格。
请问作为业主方的你应该如何应对？答案：应检查合同中关于设计变更和工程量增减的相关条款，明确双方的权利和义务。
与承包商进行沟通，了解具体的变更内容和增加的工程量。
根据合同约定或行业标准，对增加的工程量进行估价，并协商是否调整合同价格。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段C．超越经营范围 D．无效代理10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A．提交投标文件截止时间的同一时间B．提交投标文件截止时间的24小时内C．提交投标文件截止时间的30天内D．提交投标文件截止时间后的任何时间12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。
A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订施工合同。
A．10天 B．15天 C．20天 D．30天14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元15、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择A．资历 B．能力C. 报价 D．现场监理人员数量16、承包商应在索赔事件发生后的( B )内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此索赔事件提出索赔。
A．14天 B．28天 C．56天 D．84天17、勘察合同履行后，定金应( C )。
A．返还委托方 B．双倍返还委托方C．抵作勘察费 D．上缴上级主管部门18、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是( C )。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押19、建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A．单价 B．总价可调C．总价不可调 D．成本加酬金20、施工合同示范文本规定，( C )是承包方的工作。
A．办理施工临时用地批件B．组织设计图纸会审C．向甲方代表提供现场生活的房屋及设施D．提供施工现场的工程地质资料二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。
）1、某合同采用抵押作为合同担保方式时，( ABE )可以作为抵押物。
A.房屋 B．机器设备 C．债券 D．股票 E．大型施工机具2、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。
A．发布招标广告 B．发出投标邀请函C．进行资格预审 D．组织现场考察E．召开标前答疑会3、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE )。
A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实E．已有建筑许可证4、订立施工合同应具备的条件包括( ABCE )。
A．工程项目已列入年度建设计划B．具备了施工所需的设计文件和技术资料C．初步设计已经批准D．施工图设计已经批准E．建设资金和主要建筑材料设备来源已落实5、《施工合同文本》由( ADE )组成。
A．《施工合同协议书》 B．《中标通知书》C．《工程预算书》 D．《施工合同专用条款》 E．《施工合同通用条款》6、在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有( ACE )。
A．由于发包方违约，承包方主动暂停施工B．由于承包方违约，发包方提出暂停施工C．工程师认为有必要而要求暂停施工D．发包方驻工地代表要求的暂停施工E．发生意外情况而引起的暂停施工7、材料采购合同订立的方式有( ABDE )。
A．公开招标 B．邀请招标C．议标 D．直接订购E．询价、报价、签订合同8、工程师索赔管理的任务包括( ACE )。
A．公正地处理和解决索赔B. 进一步补充索赔资料C．预测和分析导致索赔的原因和可能性D. 制止承包商提出索赔E．通过有效的合同管理减少索赔事件的发生9、公开招标设置资格预审的目的是( BD )。
A．评选中标人B．减少评标的工作量C．迫使投标单位降低投标报价D．优选最有实力的承包商参加投标E．了解投标人准备实施招标项目的方案10、施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( ACE )。
A．工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期B．工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期C．承包商经工程师批准后，可推迟开工日期D．承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期E．承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期11、下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ ABDE）。
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密12、按照索赔事件的性质，可以将索赔划分为( ABCE )索赔。
A．工程变更 B．工程加速 C．工程延误 D．工程延期 E．其他索赔练习题(二)一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、当施工合同文件中出现不一致时，以( C )为优先解释的依据。
A．合同条件 B．协议条款 C．纪要协议 D．招标文件2、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（C）依法组建。
A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.招标人D.建设行政主管部门3、进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商( A )。
A．可继续施工B．应等待监理工程师进一步指示后再施工C．要求监理工程师再次检验D．向业主申请继续施工4、由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由( C )承担。
A．业主 B．承包商 C．设备采购方 D．设计方5、承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( C )。
A. 费用和工期损失全部由业主承担B. 费用和工期损失全部由承包商承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿6、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（ A）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加7、下列哪个可作为索赔的有效证据( A )。
A．业主和承包商签署的合同变更协议B．业主的口头要求C．业主的合理建议D．承包商的合理建议8、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( A )组织试车。
A．建设单位 B．设计单位C．施工单位 D．设备供应单位9、当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是( B )。
A．定金 B．抵押 C．质押 D．保证10、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（ D ）。
A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构11、业主应对因( A )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A．监理工程师提供的水准点高程资料有误B．承包商使用的测量仪器有误差C．承包商放线有误差而监理工程师未查出D．承包商放线后监理工程师未进行复测12、竣工结算在( D )之后即可进行。
A．施工全部完毕B．保修期满C．试车合格D．竣工验收报告被批准13、抵押合同中的抵押物在抵押期间由( A )占有。
A. 抵押人 B．抵押权人 C．第三人 D．任何人14、国家大型工程项目的施工一般采用( A )方式选择施工单位。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．直接委托15、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在（A ）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元16、在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（A）。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则17、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收，或验收后14天内不予批准且不能提出修改意见，( C )。
A．可视为竣工验收报告没有批准，不可办理结算手续B．可视为竣工验收报告没有批准，但可办理结算手续C．可视为竣工验收报告已经批准，可以办理结算手续D．可视为竣工验收报告已经批准，但不可办理结算手续18、不管是甲方还是乙方供应的材料设备，( B )。