监理合同示范文本_xx版
2024年监理合同范本5篇
2024年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方所委托工程项目的顺利进行，明确双方权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）工程内容：____________________二、监理范围及内容乙方对甲方委托的工程实施全过程监理，具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全监管、合同管理、信息管理和现场协调等。
具体监理范围及内容根据工程项目的实际情况而定。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因工程延期等原因需要继续监理服务，双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式（一）监理费用：根据工程项目的实际情况，经双方协商确定，监理费用为人民币大写________元整（¥______元）。
（二）支付方式：甲方应按以下方式支付监理费用：1. 合同签订后______日内支付监理费用总额的______%作为预付款；2. 工程进度过半且经过乙方评价合格后支付监理费用总额的______%；3. 工程竣工验收合格后支付剩余的监理费用。
五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务：1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务；2. 甲方应提供必要的工作条件，包括但不限于现场办公场所和必要的资料；3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
（二）乙方权利和义务：1. 乙方应按照合同约定提供全面的监理服务；2. 乙方有权获得约定的监理费用；3. 乙方应尽职尽责履行监理职责，确保工程质量和安全；4. 乙方应对甲方的商业秘密予以保密。
监理合同范本(12篇)
监理合同范本（12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本（12篇）随着人们法律意识的普遍提高，合同可以随时随地使用。
2024年建设工程委托监理合同(示范文本)(三篇)
2024年建设工程委托监理合同(示范文本)____年XX月XX日建设工程监理合同甲方：（委托方）名称：地址：联系方式：乙方：（监理方）名称：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟在2024年进行以下建设项目（以下简称“工程项目”），现委托乙方作为工程项目的监理方，进行监理服务；2. 乙方具备从事建设工程监理的技术和经验，并具备相应的资质，拥有进行此次工程项目监理的能力。
根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经过友好协商，达成如下合同：第一条监理业务的内容和范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理，监理范围包括但不限于工程项目的设计审查、施工进度监控、施工质量检查、合同履行监督等。
第二条工程费用和支付方式2.1 工程监理费以工程项目总投资的百分比来计算，具体监理费用的比例由甲乙双方协商确定。
2.2 监理费用由甲方支付给乙方，支付方式为按照工程项目进展情况分期支付。
具体支付时间、金额和方式双方协商确定。
第三条工程监理资格和要求3.1 乙方应具备相应的建设工程政府批准的监理资质，并根据国家、地方相关法律法规的规定进行监理业务的执业。
3.2 乙方应派遣具有相应资质和经验的监理工程师负责工程项目的具体监理工作。
3.3 乙方应保证监理工程师具备独立、客观、公正的监理能力，不得受到任何利益的干扰，维护甲方的合法权益。
第四条项目监理周期和报告4.1 工程项目监理周期为XX年，具体完成时间由甲乙双方协商确定。
4.2 乙方应按照约定的监理周期，定期向甲方提交监理报告，监理报告应包括但不限于工程质量、施工进度、安全措施的情况，并对存在问题提出合理的改进建议。
第五条终止合同5.1 在工程项目监理过程中，如甲方或乙方有下列情况之一，任何一方有权终止本合同：a) 违反合同约定，严重影响工程项目的正常进行；b) 丧失监理资格，不能继续履行本合同；c) 经甲乙双方协商一致，提前终止本合同。
监理合同示范文本4篇
监理合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1监理合同示范文本甲方（监理人）：【委托方全称】住所：【详细地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系方式：【电话号码、电子邮箱等联系方式】乙方（监理公司）：【监理公司全称】住所：【详细地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系方式：【电话号码、电子邮箱等联系方式】鉴于甲方准备进行下列工程项目（以下简称“工程项目”），为保障工程质量和进度的顺利进行，特委托乙方作为监理单位，按照国家有关规定和标准对工程项目进行监理，并达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对工程项目的设计、施工、材料、设备等各个环节提出监理意见，保障工程质量和进度。
1.2 乙方应按照国家的相关规定和标准，对工程项目进行检查、测试和评定，并向甲方提出监理报告和意见。
1.3 乙方应及时向甲方提交监理报告，报告内容应详细客观，对工程项目存在的问题和风险提出建议和解决方案。
1.4 乙方应保守工程项目的商业秘密，不得泄露给第三方。
第二条服务费用2.1 甲方应根据工程项目的具体情况向乙方支付监理服务费用，支付方式为【一次性支付/分期支付】。
2.2 若因乙方原因导致监理服务无法继续提供，甲方有权根据实际情况对乙方提供的监理服务进行相应扣减或追加支付。
第三条合同期限3.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收合格之日终止。
3.2 若甲方需要延长监理服务的时间，双方应另行协商确定，另行签订补充协议。
第四条违约责任4.1 若一方未履行本合同的任一义务，构成违约的，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
4.2 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同的义务，对方不应承担违约责任，但双方应及时通知对方，并协商解决方案。
第五条争议解决5.1 若双方发生争议，应协商解决。
协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 双方在履行本合同过程中，如需变更或补充内容，应另行签订书面协议，在法律的允许范围内生效。
监理合同范本（通用5篇）
监理合同范本（通用5篇）监理合同范本（通用5篇）随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的监理合同范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。
监理合同1委托单位：_________监理单位：_________本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：_________工程地点：_________工程规模为：_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同 示范文本(最新4篇)
监理合同示范文本（最新4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本（最新4篇）辛弃疾教学模式，学习方法报告：近义词诗歌竞选简章团结：文化建设公司简介计划读书三字经，辞职信意见书仿写卷首论文，策划书个人介绍方案。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
监理合同范本（精选11篇）
监理合同范本（精选11篇）监理篇1委托人：监理人：鉴于委托人拟委托监理人对工程(以下简称“工程”)实施监理，且监理人同意接受该委托。
为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。
第1条本中的措词和用语应与下文提及的通用条款、专用条款中分别赋予它们的含义相同。
第2条监理工程概况2.1 工程名称：。
2.2 工程地点：。
第3条监理服务范围第4条工程建设目标：4.1 质量目标：。
4.2 安全目标：。
4.3 进度目标：。
4.4 投资控制目标：。
4.5 环境保护目标：。
第5条合同总价5.1 合同总价为人民币(大写) (¥ )，价款构成详见本合同附件。
5.2 合同总价包括基本监理费和考核金两部分，基本监理费和考核金的金额及支付见专用条款。
第6条合同组成文件下列文件为合同的组成部分：6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件。
6.2 协议书。
6.3 中标通知书或委托函(如果有)。
6.4 合同专用条款及附件。
6.5 合同通用条款。
6.6 招标文件和投标文件(如果有)。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准。
第7条监理人承诺严格按照建设监理的职业准则和合同约定履行其职责，并承担相应责任。
第8条委托人承诺按本合同约定期限和方式向监理人支付合同价款，并承担相应责任。
第9条合同生效合同生效条件见专用条款。
第10条份数本合同正本一式____份，双方各执___份，具有同等法律效力。
委托人： (盖章) 法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期：地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：监理人： (盖章)法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期：地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：监理合同范本篇2甲方：乙方：年月第一部分前言委托人(下称甲方)：监理人(下称乙方)：1、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下：(1)工程项目名称：(2)工程建设地点：(3)工程规模：(4)开工时间：[ ]年[ ]月[ ]日(5)完工时间：[ ]年[ ]月[ ]日(6)总投资：(7)设计单位：(8)施工单位：2. 本合同中的有关词语含义与本合同第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方（聘用单位）：____________（以下简称甲方）乙方（受聘人）：______________（以下简称乙方）甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期：自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责：1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除：1、聘用合同依法签订后，合同双方须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项：1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本（优秀模板4篇）(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方：因甲方的业务发展和对人才的需要，现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则，决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师，为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。
具体条款如下：一、协议期限本协议期自年月日起，至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)：1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件，复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密，不得用于履行本协议之外的其它用途，否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费：甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写：元整)付款方式：经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内，甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间，甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级，开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求：1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证)，职称证书留存甲方，身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实，且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用)，后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质，一切后果由乙方承担，并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证)，不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动，否则由此造成的后果，由甲方负相应的法律责任。
2024年监理合同范本6篇
2024年监理合同范本6篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方所委托工程项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对工程项目进行监理事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
乙方同意接受甲方的委托，承担本工程项目的监理责任。
本合同旨在明确双方权益，规范监理服务内容，确保工程顺利进行。
二、监理工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________（具体工程项目描述）开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、监理范围与内容1. 乙方负责甲方委托的工程项目的全面监理工作。
2. 乙方应提供工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
3. 乙方应协助甲方处理与施工单位的协调问题，确保工程顺利进行。
4. 乙方负责审核施工单位提交的施工组织设计、技术方案等文件。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及存在的问题等。
6. 其他约定事项：____________________（双方约定的其他监理内容）。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 酬金计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例为____%。
3. 支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理酬金给乙方。
具体支付时间与金额按照双方另行约定的支付计划执行。
4. 甲方应支付乙方因执行本合同的必要费用，包括但不限于差旅费、通讯费等。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）按时支付监理酬金及费用；（2）提供必要的资料和信息；（3）支持乙方履行监理职责；（4）其他约定事项：____________________。
监理合同范本5篇
监理合同范本5篇篇1监理合同范本监理合同甲方：（监理单位名称）地址：（监理单位地址）电话：（监理单位电话）传真：（监理单位传真）邮编：（监理单位邮编）乙方：（被监理单位名称）地址：（被监理单位地址）电话：（被监理单位电话）传真：（被监理单位传真）邮编：（被监理单位邮编）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，签订监理合同如下：一、工程名称及位置工程名称：（工程名称）工程位置：（工程位置）二、监理范围1.监理单位对本工程的监理范围包括：（1）监督施工单位按照合同约定进行工程施工，确保工程质量符合标准；（2）审核施工单位动态计划，并对施工工期进行监督；（3）审核施工单位提交的施工图纸，并监督施工单位按照图纸进行施工；（4）监督材料的选用、工程质量检测并出具监理意见；（5）开工、封顶、结构验收、竣工验收等节点进行监理；（6）审核结算资料，提供工程结算报告。
2.乙方应提供监理单位所需的技术资料和协助。
监理单位有权对工程实际情况进行勘察和监测，并有权提出合理的监理意见。
三、监理费用及支付方式1.监理费用为人民币（金额大写）（￥金额小写）元整，乙方应在施工单位支付监理费用后的5个工作日内支付给监理单位。
2.监理费用不包括差旅费、住宿费和其他因工程检测所产生的费用，这些费用由监理单位自行支付。
四、监理工作的时限1.监理合同自双方签订之日起生效，至乙方工程竣工验收为止。
监理单位应认真履行监理职责，按照监理计划进行工作，确保工程质量。
2.如因不可抗力等原因需要延长监理工作时限的，应由双方友好协商达成一致，经过书面确认后可延长监理工作时限。
五、监理合同的解除1.监理合同一经签署，双方应严格履行合同约定，如有严重违约行为，任何一方有权解除合同。
2.监理单位如需提前解除合同，应提前30个工作日书面通知乙方，解除合同后监理单位已经发生的费用由乙方支付。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同（范本）5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号：XXXXX甲方（监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________乙方（被监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程，甲方同意为乙方提供工程建设监理服务，并根据以下条款达成一致：第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理，包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中，全程严格依照国家有关法规和标准要求，对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用，费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用，甲方有权暂停或终止监理服务，并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权，不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件，以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求，如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任，必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务，乙方有权要求返还已支付的监理费用，并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议，甲方有权暂停监理服务，并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释，应经双方协商一致，并签署书面协议。
监理合同示范文本3篇
监理合同示范文本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1监理合同示范文本监理合同甲方：（监理单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（被监理单位）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方具有相关监理资质，并愿意接受乙方委托进行工程的监理工作，乙方同意委托甲方进行监理工作，双方经友好协商，达成以下协议：第一条监理范围1.1 甲方作为乙方的独立第三方监理单位，负责对乙方的工程项目进行监理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监管工作。
1.2 本合同约定的监理范围为（具体描述监理内容）。
第二条监理费用2.1 乙方应按照约定支付甲方监理费用，监理费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），支付时间为（具体时间）。
2.2 如果工程项目发生超出监理范围的变更或额外工作，应经双方协商确定额外费用。
第三条监理义务3.1 甲方应按照国家相关标准和规定，对工程项目进行全程监理，确保工程质量和工期按照约定进行。
3.2 甲方应及时向乙方提供监理报告，包括但不限于工程质量、安全情况等方面的监理情况。
3.3 甲方有权随时进入工程现场进行监理工作，并对工程发现的问题提出整改意见。
第四条保密义务4.1 双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术信息等保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第五条违约责任5.1 若一方未能履行本合同约定的义务，应依法承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同解除6.1 在下列情况下，本合同可被解除：（1）经双方协商一致；（2）本合同的履行不符合法律法规。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁机构解决。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同示范文本，具体内容如有变动，以签署的正式合同为准。
希望双方能够遵守合同内容，共同维护工程项目的顺利进行。
篇2监理合同示范文本监理合同甲方(监理单位)：_________公司地址：________________法定代表人：_______________电话：_________________乙方(被监理单位)：_________公司地址：________________法定代表人：_______________电话：_________________鉴于甲、乙双方为依法独立签订合同，为了明确各自责任，保证工程质量和工程规范的实施，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程监理条例》等法律法规和相关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，经双方友好协商，就_______工程的监理工作，达成如下协议，以供办理有关手续和参考：第一条任务范围1.1甲方是依法设立的建设工程监理机构，将对乙方_______工程进行全程监理工作。
监理合同范本
监理合同范本甲方（建设单位），__________（单位名称）。
乙方（监理单位），__________（单位名称）。
根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，为了保障工程建设的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，就______工程项目的监理事宜达成如下协议：一、监理范围。
1.1 乙方应对甲方委托的______工程项目进行全程监理，包括但不限于施工过程的质量、进度、安全、成本等方面的监督和检查。
1.2 乙方应对工程项目的设计文件、施工图纸、施工方案等进行审核和审查，确保其符合国家相关标准和规定。
1.3 乙方应定期向甲方提交监理报告，对工程项目的进展情况进行汇报，并提出合理化建议。
二、监理费用。
2.1 甲方应按照工程项目的实际情况向乙方支付监理费用，具体金额为__________。
2.2 监理费用支付方式为__________，支付时间为__________。
三、监理责任。
3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规和技术标准进行监理工作，确保工程项目的质量和安全。
3.2 乙方应对工程项目中出现的质量问题、安全隐患等及时提出整改意见，并监督整改工作的落实。
3.3 乙方应保守工程项目的商业秘密，不得向第三方透露相关信息。
四、变更和解除。
4.1 如因工程项目变更等原因，需对监理合同进行修改，应经双方协商一致后签订书面变更协议。
4.2 如因不可抗力等特殊情况，导致监理合同无法履行，双方可协商解除合同，但应提前通知对方并进行书面解除。
五、其他事项。
5.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收结束。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订日期，__________。
监理合同范本3篇
监理合同范本3篇篇一监理合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（监理方）：____________________鉴于甲方委托乙方对其工程项目进行监理，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下监理合同：一、合同主体1.1 甲方：指委托乙方进行工程项目监理的法人或非法人组织。
1.2 乙方：指接受甲方委托，具备相应资质，承担工程项目监理工作的法人或非法人组织。
二、监理范围与内容2.1 监理范围：本合同所涉及的监理范围包括甲方委托的工程项目，具体项目名称、地点、规模、投资金额等详见附件。
2.2 监理内容：乙方负责对工程项目的设计、施工、验收等全过程进行监理，确保工程质量、安全、环保、进度等符合国家相关法律法规和标准要求。
三、监理期限3.1 本合同监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____个月。
3.2 如因工程延期、设计变更等原因导致监理期限发生变化，双方可协商一致进行相应调整。
四、监理费用（1）合同签订后7日内，支付监理费用总额的30%作为预付款；（2）监理过程中，按照实际完成工作量支付进度款；（3）监理结束后，支付剩余监理费用。
4.2 监理费用总额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方监理工作提出合理要求；（2）甲方应按约定支付监理费用；（3）甲方应协助乙方开展监理工作，提供必要的资料、设备等；（4）甲方有权对乙方监理工作中的问题提出整改意见。
5.2 乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供监理工作所需的资料、设备等；（2）乙方应按照合同约定开展监理工作，确保工程质量、安全、环保、进度等符合国家相关法律法规和标准要求；（3）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露与本项目有关的信息；（4）乙方应定期向甲方报告监理工作情况，及时处理甲方提出的整改意见。
2024年监理委托合同范本5篇
2024年监理委托合同范本5篇篇1甲方（委托方）：____________[单位名称]地址：____________法定代表人：____________乙方（受托方）：____________[监理公司名称]地址：____________法定代表人：____________根据有关法律法规，为确保工程项目的顺利进行，甲方决定委托乙方为其提供专业的工程监理服务。
经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________。
2. 工程地点：____________。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 工程内容：[具体工程内容描述]。
二、监理范围与内容1. 乙方接受甲方委托，对工程项目的施工全过程进行监理。
2. 监理内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监督、合同管理、信息管理等。
3. 乙方应依据国家法律法规、规范标准以及本合同的规定，履行监理职责。
三、监理期限1. 本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 若工程实际进度超过合同约定的工期，双方应协商延长监理期限。
四、监理费用1. 甲方按照合同约定的方式和时间支付监理费用给乙方。
2. 监理费用的计算方式及支付时间按照附件《监理费用支付表》执行。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期，甲方应支付相应的额外监理费用。
五、双方职责与义务1. 甲方应提供工程的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方有权对施工现场进行巡视和检查，对违规行为有权提出整改要求。
4. 双方应共同协作，维护合同的良好执行。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权解除合同并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
有关工程监理合同范本6篇
有关工程监理合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（监理方）：_________________________根据有关法律法规，为确保工程顺利进行，提高工程质量，甲乙双方经友好协商，就本工程监理事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________二、监理范围与任务乙方承担甲方下列工程监理任务：1. 监督施工合同履行情况；2. 审核施工图纸及施工方案是否符合相关规定；3. 监督工程质量和施工进度；4. 参与隐蔽工程验收工作；5. 参与工程竣工验收工作；6. 协助处理工程变更和索赔事项；7. 其他双方约定的监理事项。
三、监理期限与进度安排1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 乙方应根据工程进度编制监理计划，并按照计划实施监理工作。
甲方应根据实际情况对监理计划进行调整。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算。
具体比例如下：_________________________。
2. 支付方式：_________________________。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停监理服务。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理服务。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见，合理采纳监理建议。
5. 甲方应确保施工现场安全，为乙方提供必要的工作条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供专业的监理服务，确保工程质量。
3. 乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订单编号：建设工程监理合同工程编号：工程名称委托人：监理人：合同签订日期：第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。
包括：1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1. 监理期限：自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。