最新2018版监理合同示范文本汇编

合集下载

工程监理合同范本2018年

工程监理合同范本2018年

工程监理合同范本2018年
第一条:合同目的和范围
本合同由甲方(业主)与乙方(监理公司)共同签订,旨在明确双方在工程项目中的权利、义务和责任。

乙方将根据国家相关法规和标准,对甲方的工程项目进行全面监理,包括但
不限于质量控制、进度管理、成本控制和合同执行等。

第二条:监理工作的内容和要求
乙方应按照合同约定,派出具有相应资质的监理团队,对工程的施工质量、进度、成本和
安全生产进行全过程监督。

乙方需定期向甲方提交监理报告,并在发现重大质量问题或安
全隐患时立即通知甲方。

第三条:双方的权利和义务
甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,并按时支付监理费用。

甲方应保证提供必要的工
程信息和支持,以便乙方有效开展监理工作。

乙方有义务按照国家规范和合同要求,公正、客观地执行监理任务,并对所监理的工程质量承担相应的法律责任。

第四条:合同价格及支付方式
监理费用应根据工程规模、复杂度及监理工作量来确定,并在本合同中明确。

支付方式分
为预付款、进度款和结算款三个阶段,具体支付比例和时间由双方协商确定。

第五条:违约责任
如甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付滞纳金;如乙方未能提供符合要求的监理服务,应赔偿甲方因此遭受的损失。

第六条:争议解决
合同执行过程中出现的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至
乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁。

第七条:其他事项
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

监理合同示范文本

监理合同示范文本

监理合同示范文本监理合同示范文本【篇1】委托单位:_________监理单位:_________本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。

根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。

兹就以下事项签订本合同。

1、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________工程规模为:_________2、合同总价_________元。

其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。

3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。

4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。

未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。

(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:*附件a-监理服务范围;*附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;*附件c-报酬和支付。

(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。

7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。

乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。

8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。

9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

(完整)2018版监理合同示范文本

(完整)2018版监理合同示范文本

(完整)2018版监理合同示范文本(GF-2012-0202 )建设工程监理合同XXX制定XXX第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1.工程名称:;2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和供给的房屋、材料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师XXX工程师姓名:,注册号:,身份证号码:。

五、签约酬金2签约酬金(大写);(¥)。

包括:1.监理酬金:/。

2.相关服务酬金:/。

六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1.订立时间:年代日。

2.订立地点:。

3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行:账号:账号:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:3第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

2018监理合同范本

2018监理合同范本

2018监理合同范本甲方(以下简称“委托人”):乙方(以下简称“监理人”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就委托人委托监理人承担监理业务事项,达成如下协议:第一条监理工程概况1.1 工程名称:_________。

1.2 工程地点:_________。

1.3 工程规模:_________。

1.4 工程投资:_________。

1.5 工程内容:_________。

第二条监理范围和内容2.1 监理范围:_________。

2.2 监理内容:_________。

第三条监理期限3.1 监理期限自_________年_________月_________日开始,至_________年_________月_________日结束。

3.2 监理人在监理期限内应按照合同约定全面履行监理义务,确保工程质量和进度。

第四条监理费用及支付方式4.1 监理费用:_________。

4.2 支付方式:_________。

第五条甲方的权利和义务5.1 甲方应按照合同约定及时向监理人支付监理费用。

5.2 甲方有权对监理人的工作进行监督、检查,并要求监理人按照合同约定全面履行监理义务。

5.3 甲方应向监理人提供与监理工程有关的资料、图纸、技术要求等,并保证其真实、准确、完整。

5.4 甲方应协助监理人开展监理工作,为监理人提供必要的办公条件。

第六条乙方的权利和义务6.1 监理人应按照合同约定全面履行监理义务,确保工程质量和进度。

6.2 监理人有权对施工单位的施工过程进行监督、检查,并要求施工单位按照合同约定全面履行施工义务。

6.3 监理人应按照甲方的要求,及时向甲方报告工程进展情况、存在的问题及处理意见。

6.4 监理人应保守甲方的商业秘密,不得泄露与监理工程有关的资料、图纸、技术要求等。

第七条违约责任7.1 甲方违反合同约定,导致监理人无法履行监理义务的,甲方应承担违约责任。

2018监理合同范本

2018监理合同范本

2018监理合同范本甲方(委托方):_____________地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________乙方(监理方):_____________地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________鉴于甲方拟对________(以下简称“工程项目”)进行建设,为确保工程质量、进度和投资控制,甲方决定委托乙方提供监理服务。

甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,特订立本监理合同,以资共同遵守。

第一条监理服务内容1.1 乙方应根据国家有关工程建设监理的法律法规、标准和规范,以及本合同的约定,为甲方提供全面的监理服务。

1.2 监理服务包括但不限于:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全监理等。

第二条监理服务期限2.1 本合同监理服务期限自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理服务期限相应顺延。

第三条监理服务费用3.1 监理服务费用按照国家规定的标准和本合同约定的标准计算,具体金额为人民币(大写):_____________元。

3.2 监理服务费用支付方式为:_____________。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。

4.2 甲方应按照本合同约定及时支付监理服务费用。

4.3 甲方应提供必要的工作条件和资料,协助乙方开展监理工作。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照本合同约定收取监理服务费用。

5.2 乙方应按照国家有关工程建设监理的规定和本合同约定,独立、公正、诚信地开展监理工作。

5.3 乙方应保证监理人员具备相应的专业资格和能力。

第六条合同变更和解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。

6.2 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。

监理合同范本

监理合同范本

监理合同范本
甲方,(甲方单位名称)。

地址,(甲方单位地址)。

法定代表人,(法定代表人姓名)。

电话,(联系电话)。

乙方,(乙方单位名称)。

地址,(乙方单位地址)。

法定代表人,(法定代表人姓名)。

电话,(联系电话)。

鉴于甲方拟开展(工程项目名称),现委托乙方作为监理单位,就监理事宜达成如下协议:
一、监理范围。

乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理,包括但不限于施工图设计、施工过程、质量检验、安全监管等方面的监督和检查。

二、监理费用。

甲方应按照双方协商的费用标准及支付方式,按时足额支付监理费用。

三、监理义务。

1.乙方应按照相关法律法规和标准,严格监督工程项目的施工质量,确保工程的安全和合格。

2.乙方应及时向甲方提供监理报告,对工程进度、质量、安全等方面进行详细的汇报。

3.乙方应配合甲方及施工单位的工作,提出合理化建议,并解决工程中出现的问题。

四、甲方义务。

1.甲方应配合乙方的监理工作,提供必要的协助和支持。

2.甲方应按时支付监理费用,并提供必要的工程资料和信息。

五、违约责任。

任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

六、争议解决。

因履行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。

七、其他事项。

本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收结束之日止。

甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。

工程施工监理合同范本2018专业版

工程施工监理合同范本2018专业版

工程施工监理合同范本2018 专业版(文中蓝色字体下载后有风险提示)合同编号:委托人:风险提示:监理单位/监理人资质工程监理企业的综合资质标准如下:1、具有独立法人资格且注册资本不少于 600 万元。

2、企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

3、具有 5 个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。

4、注册监理工程师不少于 60 人,注册造价工程师不少于 5 人,一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次。

5、企业具有完善的组织结构和质量管理体系,有健全的技术、档案等管理制度。

6、企业具有必要的工程试验检测设备。

7、申请工程监理资质之日前一年内没有本规定第十六条禁止的行为。

8、申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。

9、申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。

委托方在委托监理事务的同时,应当注意对监理单位的资质审查,避免监理合同因监理单位没有资质而无法按照计划施工。

监理人:根据《中华人民共和国合同法》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

一、工程概况:1、工程名称:工程2、建设地点:3、工程规模及特征:4、工程总投资(人民币,下同)万元。

5、工期:年月日- 年月日。

二、监理依据1、国家标准《建设工程监理规范》gb50319—2000。

2、建设部《工程建设监理规定》(1995 年颁发)。

3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996 年颁发)。

4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

三、监理范围1、监理项目名称:工程2、监理方式:巡视监理3、监理项目投资:万元。

监理合同 示范文本(最新4篇)

监理合同 示范文本(最新4篇)

监理合同示范文本(最新4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本(最新4篇)辛弃疾教学模式,学习方法报告:近义词诗歌竞选简章团结:文化建设公司简介计划读书三字经,辞职信意见书仿写卷首论文,策划书个人介绍方案。

监理合同范本

监理合同范本

监理合同范本甲方,(委托方)。

地址:联系人:电话:乙方,(监理方)。

地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方的建筑工程项目进行监理工作,达成如下协议:一、监理范围。

1. 甲方委托乙方对其建筑工程项目进行监理,包括但不限于施工过程的监督、质量检查、工程进度控制、工程变更管理等工作。

2. 乙方应当按照国家相关法律法规和工程监理规范的要求,认真履行监理职责,保证监理工作的公正、客观和独立性。

二、监理期限。

本监理合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

三、监理报酬。

1. 甲方应按照工程造价的一定比例支付监理费用给乙方,具体比例和支付方式双方另行商定。

2. 如因工程变更或其他原因导致监理工作量增加,甲方应按照实际工作量支付额外的监理费用给乙方。

四、监理责任。

1. 乙方应对工程质量、安全、进度等方面进行全面监理,发现问题及时提出整改意见,并配合甲方与施工单位协商解决。

2. 如乙方监理不力或监理工作存在疏漏导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应的责任。

3. 甲方应积极配合乙方的监理工作,提供必要的资料和协助,确保监理工作的顺利进行。

五、违约责任。

1. 若甲方未按时支付监理费用或未履行其他合同义务,应承担违约责任。

2. 若乙方未按时履行监理职责或监理工作存在严重瑕疵,应承担相应的违约责任。

六、其他条款。

1. 本监理合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。

建设工程监理合同(示范文本)7篇

建设工程监理合同(示范文本)7篇

建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。

具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。

若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。

四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。

2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。

3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。

五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。

2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。

六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。

2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。

3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

《工程建设监理合同》示范文本

《工程建设监理合同》示范文本

《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本:工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.2 监理人:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向监理人提出建议。

3.12 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。

3.13 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

3.15 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。

如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24 小时内向委托人作出书面报告。

3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。

承包人得到监理机构复工令后才能复工。

3.17 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。

监理合同示范文本3篇

监理合同示范文本3篇

监理合同示范文本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1监理合同示范文本监理合同甲方:(监理单位)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(被监理单位)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方具有相关监理资质,并愿意接受乙方委托进行工程的监理工作,乙方同意委托甲方进行监理工作,双方经友好协商,达成以下协议:第一条监理范围1.1 甲方作为乙方的独立第三方监理单位,负责对乙方的工程项目进行监理,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监管工作。

1.2 本合同约定的监理范围为(具体描述监理内容)。

第二条监理费用2.1 乙方应按照约定支付甲方监理费用,监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),支付时间为(具体时间)。

2.2 如果工程项目发生超出监理范围的变更或额外工作,应经双方协商确定额外费用。

第三条监理义务3.1 甲方应按照国家相关标准和规定,对工程项目进行全程监理,确保工程质量和工期按照约定进行。

3.2 甲方应及时向乙方提供监理报告,包括但不限于工程质量、安全情况等方面的监理情况。

3.3 甲方有权随时进入工程现场进行监理工作,并对工程发现的问题提出整改意见。

第四条保密义务4.1 双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术信息等保密,未经对方同意不得向第三方透露。

第五条违约责任5.1 若一方未能履行本合同约定的义务,应依法承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

第六条合同解除6.1 在下列情况下,本合同可被解除:(1)经双方协商一致;(2)本合同的履行不符合法律法规。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁机构解决。

第八条其他8.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为监理合同示范文本,具体内容如有变动,以签署的正式合同为准。

希望双方能够遵守合同内容,共同维护工程项目的顺利进行。

篇2监理合同示范文本监理合同甲方(监理单位):_________公司地址:________________法定代表人:_______________电话:_________________乙方(被监理单位):_________公司地址:________________法定代表人:_______________电话:_________________鉴于甲、乙双方为依法独立签订合同,为了明确各自责任,保证工程质量和工程规范的实施,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程监理条例》等法律法规和相关规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,经双方友好协商,就_______工程的监理工作,达成如下协议,以供办理有关手续和参考:第一条任务范围1.1甲方是依法设立的建设工程监理机构,将对乙方_______工程进行全程监理工作。

建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)

建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)

建设工程监理合同(示范文本)1. 引言此份建设工程监理合同(简称“本合同”)由甲方(建设工程业主)和乙方(建设工程监理机构)双方在平等、自愿的基础上签订,以规范建设工程监理服务,保障建设工程质量和工程安全。

2. 合同背景甲方计划进行建设工程项目(简称“工程项目”):项目名称:____________________项目地点:____________________在此背景下,甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构,负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。

3. 合同内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的委托,提供建设工程监理服务:3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。

3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。

3.1.3 监测建设工程进度和质量,并提出必要的监督指导。

3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等,并提出相应的处理意见。

3.2 服务期限本合同的服务期限从__年__月__日起,至工程竣工验收合格之日止。

双方可以协商一致,决定延长或缩短服务期限。

3.3 服务报酬3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务,应按照方式支付报酬:(1)按照合同总价的百分比进行支付,共分__次支付。

(2)每次支付的比例和时间节点如下:支付比例时间节点__%工程开工后__%完成__%的工程进度后__%完成__%的工程进度后__%工程竣工验收合格后3.3.2 若在工程施工过程中,因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题,甲方有权暂停支付报酬,并有权向乙方追究责任。

3.4 合同变更除非双方协商一致,否则不得擅自变更本合同。

若因工程需要或其他特殊情况,需要变更本合同的,必须经双方书面协商并签署变更协议后方可生效。

3.5 合同解除下列情况发生时,本合同自动解除:(1)工程项目终止或中止;(2)双方协商一致决定解除本合同;(3)因任何原因,乙方无法继续履行本合同;(4)依法解除。

监理合同范本

监理合同范本

监理合同范本甲方,(委托方单位名称)。

地址,(委托方单位地址)。

联系人,(委托方联系人姓名)。

电话,(委托方联系电话)。

乙方,(监理单位名称)。

地址,(监理单位地址)。

联系人,(监理单位联系人姓名)。

电话,(监理单位联系电话)。

鉴于甲方拟进行(工程名称),现委托乙方进行监理工作,双方经友好协商,就监理工作事宜达成如下协议:一、监理范围。

1.1 乙方应当对甲方委托的工程进行全程监理,包括但不限于工程施工、质量检验、安全监管等方面的工作。

1.2 乙方应当按照国家相关法律法规和监理规范,履行监理职责,保障工程的质量和安全。

二、监理费用。

2.1 甲方应当按照双方约定的支付方式和时间,按时足额支付监理费用。

2.2 监理费用为(具体金额),支付方式为(支付方式),支付时间为(支付时间)。

三、监理期限。

3.1 监理期限为(具体监理期限),自(监理开始时间)起至(监理结束时间)止。

3.2 如因特殊情况需要延长监理期限,应当经双方协商一致,并签订书面补充协议。

四、责任与义务。

4.1 乙方应当按照国家相关法律法规和监理规范,履行监理职责,保障工程的质量和安全。

4.2 甲方应当按照监理要求,提供相关工程资料和协助乙方开展监理工作。

4.3 双方应当在监理期限内,保持密切沟通,及时解决工程中出现的问题。

五、违约责任。

5.1 若一方违反本合同约定,应当承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同的,双方应当根据实际情况协商解决,并及时通知对方。

六、其他事项。

6.1 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章),___________ 日期,___________。

乙方(盖章),___________ 日期,___________。

监理合同范本

监理合同范本

监理合同范本
甲方,(委托方名称)。

乙方,(监理方名称)。

根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定,甲、
乙双方经友好协商,就甲方建设工程项目的监理事宜达成如下协议:
一、监理范围。

1.1 甲方委托乙方对甲方建设工程项目进行全过程监理,包括
但不限于工程设计、施工过程、材料质量、工程进度、安全生产等
方面的监督和检查。

1.2 乙方应当按照国家相关规定,对甲方建设工程项目进行监理,并及时向甲方提供监理报告和意见。

二、监理义务。

2.1 乙方应当严格按照国家相关规定和甲方要求,对建设工程
项目进行监理,并及时向甲方汇报工程进展情况和存在的问题。

2.2 乙方应当对工程设计、施工过程、材料质量等方面进行全面检查,确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.3 乙方应当对工程进度进行跟踪监督,确保工程按时完成。

2.4 乙方应当对工程安全生产进行监督,确保施工过程中的安全。

三、监理报酬。

3.1 甲方应当按照双方约定的方式和标准,按时支付乙方监理报酬。

3.2 乙方应当按照国家相关规定和双方约定的标准,提供监理服务,并按时收取监理报酬。

四、违约责任。

4.1 若乙方未能按照约定提供监理服务,导致工程质量问题或者延误工程进度,乙方应当承担相应的违约责任。

4.2 若甲方未能按时支付监理报酬,甲方应当承担相应的违约责任。

五、其他事项。

5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至监理工作结束之日止。

5.2 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):
签字日期:签字日期:。

(完整)2018版监理合同示范文本

(完整)2018版监理合同示范文本

( GF-2012-0202 )建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师姓名:,注册号:,身份证号码:。

五、签约酬金2签约酬金(大写);(¥)。

包括:1. 监理酬金: / 。

2. 相关服务酬金: / 。

六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1. 订立时间:年月日。

2. 订立地点:。

3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:3第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

《工程建设监理合同(示范文本)

《工程建设监理合同(示范文本)

《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。

第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。

第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。

第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。

第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。

第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。

第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。

第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。

第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。

第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。

第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。

第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。

第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。

第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。

第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。

建设工程监理合同2018

建设工程监理合同2018

建设工程监理合同2018合同编号:__________甲方(建设单位):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________乙方(监理单位):___________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________资质等级:_____________________证书编号:_______________________联系电话:_____________________鉴于甲方拟进行__________工程项目(以下简称“本工程”)的建设,现委托乙方提供专业的建设工程监理服务。

经双方协商一致,订立如下合同条款:第一条监理范围及内容1. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范对本工程的质量、进度、成本和安全等方面实施全面监督管理。

2. 具体包括但不限于工程设计审核、施工过程监督、材料设备验收、工程变更审查、质量安全事故处理等。

第二条监理期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条监理费用1. 监理费用总额为人民币(大写)____________元整(¥__________)。

2. 付款方式:___________________________。

3. 费用支付时间及条件:___________________________。

第四条甲乙双方权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用,并提供必要的工程资料和支持。

2. 乙方应配备合格的监理团队,并按合同约定履行监理职责。

3. 双方应互相配合,共同确保工程质量和进度。

第五条违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此受到的损失。

2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通,依法处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( GF-2012-0202 )建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师姓名:,注册号:,身份证号码:。

五、签约酬金签约酬金(大写);(¥)。

包括:1. 监理酬金: / 。

2. 相关服务酬金: / 。

六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1. 订立时间:年月日。

2. 订立地点:。

3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。

如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。

除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。

根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。

项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。

监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。

当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。

如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。

工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。

如有变更,应及时通知承包人。

3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。

在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。

委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。

当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

相关文档
最新文档