网架施工合同
罩棚网架工程施工报价清单
一、工程概况1. 工程名称：XX项目罩棚网架工程2. 工程地点：XX市XX区XX街道XX项目现场3. 工程规模：占地面积XXX平方米，罩棚网架面积XXX平方米4. 工程内容：包括罩棚网架的设计、制作、运输、安装及验收等二、工程量清单1. 设计费- 设计费：人民币XX万元- 设计周期：自合同签订之日起XX个工作日内完成2. 材料费- 钢结构材料：人民币XX万元- Q235B钢材：XXX吨- 钢板：XXX平方米- 钢管：XXX吨- 焊接材料：XXX吨- 非金属材料：人民币XX万元- 玻璃：XXX平方米- 防腐涂料：XXX吨- 防水材料：XXX平方米- 保温材料：XXX立方米3. 人工费- 人工费：人民币XX万元- 施工人员工资：XXX元/人/天- 管理人员工资：XXX元/人/天- 高空作业人员工资：XXX元/人/天4. 施工机具使用费- 施工机具使用费：人民币XX万元- 起重机：XXX元/台/天- 吊车：XXX元/台/天- 焊接设备：XXX元/台/天- 钻孔设备：XXX元/台/天- 电动工具：XXX元/台/天5. 施工现场管理费- 施工现场管理费：人民币XX万元- 施工现场材料堆放、运输费用：XXX元 - 施工现场临时设施搭建费用：XXX元 - 施工现场安全防护费用：XXX元- 施工现场环保费用：XXX元6. 保险费- 保险费：人民币XX万元- 工程一切险：XXX元- 人员意外伤害险：XXX元7. 不可预见费- 不可预见费：人民币XX万元- 风险预估：XXX元- 其他：XXX元三、总价本工程总价为人民币XX万元（大写：XX元整）。
四、付款方式1. 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%2. 进度款：工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的XX%3. 验收款：工程验收合格后，支付合同总额的XX%4. 保修金：工程验收合格后，支付合同总额的XX%，保修期满后无质量问题退还五、合同工期本工程合同工期为XX个月。
钢网架安装施工合同范文（3篇）
钢网架安装施工合同范文甲方（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：乙方（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：鉴于：1. 甲方拥有一座建筑物，需要安装钢网架以满足建筑物的结构安全要求；2. 乙方具备进行钢网架安装的能力，并同意按照合同约定进行施工。
经双方友好协商，达成如下合同：第一条安装内容1. 甲方委托乙方进行钢网架的安装工作，具体安装内容包括但不限于：搭建脚手架、安装钢管、搭设钢架等。
2. 安装的具体位置和数量将在实际施工过程中确定，并按照甲方的要求进行安装。
第二条安装期限1. 安装工作的起止日期和工期为：起始日期为合同签订之日起，工期为30天。
2. 如因不可抗力因素导致安装工作延期，双方协商确定工期延长或解除合同。
第三条安装费用1. 安装费用为人民币（大写）___________元整。
2. 安装费用的支付方式为：甲方一次性支付给乙方，在合同签订之日起10个工作日内支付全部费用。
第四条质量保证1. 乙方承诺所使用的材料和设备质量均符合相关国家标准和规定，并具有合法有效的品质保证书。
2. 安装完成后的钢网架应能满足相关国家和地方政府的安全要求，经甲方验收合格后才能进行使用。
第五条施工保险1. 乙方应负责为施工期间可能发生的人身伤亡事故、财产损失事故购买相应的施工保险，并保持有效。
2. 乙方须向甲方提供施工保险的相关证明文件，以及保险公司的联系方式。
第六条风险责任1. 施工期间，如因乙方的原因导致工程质量问题或发生安全事故，乙方应承担相应的经济和法律责任。
2. 若因甲方的原因导致施工进展受阻，甲方应承担相应的经济赔偿责任。
第七条解除合同1. 如乙方未能按照合同约定的质量和期限完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照合同约定的支付方式支付费用，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
第八条争议解决1. 合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
钢网架安装施工合同5篇
钢网架安装施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方钢网架安装施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢网架安装，包括构件制作、运输、安装等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行钢网架安装施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书。
如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担返工费用。
五、工程安全1. 乙方应遵守安全生产法规，制定安全措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格后一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的损坏。
3. 保修责任：乙方应在接到甲方维修通知后，尽快进行维修。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的____%作为违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的____%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
《网架安装方案》
《网架安装方案》洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库圆形储煤场网架工程专项施工方案编制：审核：批准：编制单位：焦作市宏程工程建设有限责任公司编制日期：二 0 一二年八月目录1、编制依据 (3)2、工程概况 (3)3、施工准备 (4)4、构件制作 (5)5、现场施工方案 (7)6、工程施工保证措施 (11)7、工程施工安全保证（体系）措施 (19)8、施工机具及劳动力计划 (29)9、危险点、源清单 (31)10、强制性条文清单 (32)11、施工进度表 (33)第一章编制依据1.1 洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库工程合同及技术文件。
1.2 洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库圆形储煤场网架工程施工图。
1.3 依据的施工规范和标准：《网壳结构技术规程》JGJ61—2003；《网架结构设计与施工规程》JGJ7－91；《钢结构设计规范》GBJ50017－2003；《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001；《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB/T16939；《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923—88）；《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》（GB11345—89）；《网架与网架工程质量检验及评定标准》（DGJ08—89－2000）；《中华人民共和国建筑法》；《建筑工程项目管理规范》（GB/T50328—2001）；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）；第二章工程概况2.1、工程概况2#库圆形储煤场工程球壳底口外径为 87.770 m，内径为 85 m，网架净高度 31 m。
球壳采用正方四角锥网架，网架构件涂刷防火涂料，屋面采用0.5mm彩钢板上铺设采光带，球壳采用下弦支承，网架从支座向外伸出，充分保证了网架内部设备的使用空间，也增加了整个工程的建筑美感。
1.工程名称：洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库2.工程地点：洛阳市孟津县3.建设单位：洛阳永龙能化有限公司4.施工单位：焦作市宏程工程建设有限责任公司5.设计单位：徐州市城乡建筑设计研究院6.监理单位：煤炭工业郑州设计研究院有限公司7.工程范围：2#库网架的制作安装,以及所有网架钢构件喷砂除锈涂装工程．8.本工程现场施工工期拟用 80 天。
网架工程合同
网架工程合同网架工程，作为建筑施工中不可或缺的一部分，其质量直接关系到整个建筑的安全与稳定。
因此，制定一份详尽的合同对于双方来说都是至关重要的。
以下便是一份标准的网架工程合同范本，供参考之用：【网架工程合同】甲方（业主）：________乙方（承建方）：________鉴于甲方拟建设__________(工程项目名称)，需进行网架工程施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程造价：__________第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2.2 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第三条工程进度3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应按约定的工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应重新协商确定新的工期。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为：__________4.2 付款方式：__________(通常分为预付款、进度款、结算款等)4.3 具体支付条件和时间由双方根据实际情况商定，并在合同中明确列出。
第五条违约责任5.1 双方均应严格履行合同义务，任何一方违约均应向对方支付违约金，违约金的数额及计算方法按合同约定执行。
5.2 若因一方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 对本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
网架安装工程施工合同
网架安装工程施工合同1. 合同背景和目的2. 项目范围•2.1 本合同的项目范围包括但不限于：–安装网架结构–安装和调试连接部件–安装和调试附属设备–确保实施达到相关标准和规范•2.2 项目范围的具体内容将在项目启动后的讨论和协商中确定。
3. 项目执行期限•3.1 本项目合同开始日期为合同签署之日。
•3.2 预计项目工期为60天，具体工期将根据实际情况进行调整。
•3.3 若因不可抗力等无法控制的原因导致工期延误，双方应及时协商解决。
4. 项目费用和付款方式•4.1 本项目的总费用为¥X，包括人工费、材料费、设备费等。
具体费用构成将在项目启动后的讨论和协商中确定。
•4.2 付款方式如下：–预付款：业主应在合同签署后的5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款。
–进度款：根据工程进度，业主应及时支付相应的进度款。
–完工款：项目完工后，业主应在10个工作日内支付剩余费用的70%作为完工款。
–所有款项均以人民币支付到指定的银行账户。
5. 质量保证和验收标准•5.1 承包商应保证所提供的材料和设备符合国家相关标准和规范，并提供相应的质量保证书。
•5.2 承包商应按照项目计划和合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合要求。
•5.3 业主有权对安装工程的质量进行监督和验收，并及时提出合理的整改要求。
•5.4 若安装工程存在质量问题，承包商应在收到整改通知后15个工作日内完成整改。
6. 担保责任•6.1 承包商应提供一年的质量保修期。
•6.2 在质量保修期内，若出现安装工程质量问题，承包商应及时提供维修或更换服务，并承担相应费用。
•6.3 若安装工程在质量保修期后出现质量问题，承包商应提供有偿维修或更换服务。
7. 合同解除与争端解决•7.1 若因不可抗力或其他无法预见的原因导致项目无法继续进行，双方可协商解除合同，并根据实际情况协商处理相关费用和权益。
•7.2 双方如因履约问题发生争议，应通过友好协商解决。
钢结构网架工程合同
钢结构网架工程合同【甲方（业主）】与【乙方（承包商）】根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就【某地点】的钢结构网架工程项目，经双方协商一致，签订以下合同：第一条工程概述1.1 工程名称：【具体项目名称】1.2 工程地点：【具体建设地址】1.3 工程规模：【详细描述工程范围和规模】1.4 工程质量要求：【明确质量等级标准】第二条合同价款2.1 合同总价为【金额】元人民币。
2.2 价款支付方式：【具体支付条件、时间节点及比例】第三条工期要求3.1 开工日期：【具体日期】3.2 竣工日期：【具体日期】3.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应重新协商确定新的工期。
第四条质量保证4.1 乙方必须保证工程质量达到国家及行业相关标准，并满足甲方的质量要求。
4.2 乙方应提供相应的质量保证措施，并对所施工的钢结构网架进行质量检测。
第五条变更与调整5.1 工程设计或施工过程中如需变更，应及时通知对方，并得到书面确认。
5.2 因设计变更导致的工程造价变化，应根据实际增减工作量进行调整。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如因乙方原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。
7.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事宜8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 未尽事宜，甲乙双方另行商议解决。
网架煤棚工程承包协议范本
网架煤棚工程承包协议范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
联系电话：
鉴于甲、乙双方为就网架煤棚工程（以下简称"工程"）的建造，特订立本协议，甲、乙双方经协商一致，达成如下协议：
一、工程范围：本工程包括设计、施工、材料采购及相关服务等内容，具体详见工程的设计图纸和招标文件。
二、总承包价格：本工程的总承包价格为（具体金额），乙方应按照合同约定的进度和质量，完成工程建设工作。
三、施工进度：乙方应按照双方协商确定的工期计划，保质保量地完成工程建设工作，若工程进度有变化，需提前向甲方报告并经过甲方同意。
四、质量保证：乙方应按照国家标准及相关规定进行施工，确保工程质量符合设计要求，若工程存在质量问题，乙方应承担相应的责任及后续维护费用。
五、竣工验收：工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，并对工程进行交付，乙方交付甲方全部的竣工资料和图纸。
六、保修期：乙方承包的工程保修期为（具体天数），若在保修期内出现质量问题，乙方应免费进行维修，超过保修期的维修费用由甲方承担。
七、违约责任：若任何一方未能履行本协议约定的义务，应承担违约责任，违约方应向对方支付违约金。
八、争议解决：本协议如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
网架安装施工方案
网架安装施工方案网架工程设计及施工方案编制:审核:批准:江苏钢结构工程建设有限公司二0一七年四月目录第一章工程概况及胎架设计方案 (4)第二章编制依据 (16)第三章施工部署 (14)一、材料准备 (14)二、劳动力计划 (14)三、施工机具 (15)四、施工平面布置 (17)第四章施工方案 (19)一、总体方案 (19)二、胎架安装 (20)第五章质量保证措施 (26)一、施工过程质量控制 (26)二、施工质量检验与评定 (31)三、现场质量保证措施 (34)第六章安全保证措施 (37)一、网架施工的专项安全技术措施 (37)二、应急救援预案 (40)第一章工程概况1、工程名称: 大棚网架结构及围护工程。
2、工程地点: 广西防城港。
3、建设单位:4、施工单位: 江苏钢结构工程建设有限公司。
5、工程特征:本工程条形封闭煤场采用三心圆柱面网架, 网架总长度564.4m, 总宽度为238.3m, 总建筑面积约13.5万m2。
网架分为AB和BC两跨, 跨度分别为137.0m和101.3m, 横向布置在1~127轴线, 纵向布置在A~C轴线。
根据工程的结构形式, 在1轴至5轴设置拼装区域( 网架宽度18米, 胎架宽度20米) , 拼装网架结构。
在A、 B、 C轴线各设置一条滑移轨道, 滑移方向从1轴到127轴。
累积滑移安装网架结构, 每一滑移单元为4个轴距, 按伸缩缝将整个工程分成5个独立滑移单元, 各单元完成后独立滑移至设计位置。
胎架位置图6、胎架设计方案6.1、胎架设计流程根据网架确定荷载→计算施工平台→计算胎架→根据胎架计算结果调整网架6.2、根据网架确定荷载本工程施工采用”网架累计滑移法”施工, 要求所有网架在1~6轴线处将4个网格拼装成型, 然后滑移。
本工程胎架主要用于承受跨度网架跨度方向中部网架的自重荷载及工人对网架拼接时的施工荷载。
网架自重荷载的确定: 根据网架设计模型及现场施工时的支撑条件, 采用空间结构设计软件MSTCAD模拟安装过程中网架自重条件下的荷载。
网架施工合同
网架施工合同一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）- 公司名称：- 地址：- 联系人：- 联系电话：- 邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）- 公司名称：- 地址：- 联系人：- 联系电话：- 邮箱：鉴于甲方拟委托乙方进行网架施工，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同：二、工程内容乙方承诺按照甲方的要求，在合同规定的时间内，提供施工人员和所需材料，完善网架施工项目。
具体工程内容包括但不限于：- 网架安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和要求进行网架安装。
- 材料提供：乙方负责提供符合工程要求的材料，包括网架结构、螺栓、防腐涂料等。
- 施工进度：乙方将根据甲方的要求，制定合理的施工进度，并按照约定时间节点完成施工工作。
- 安全管理：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中没有危险事件的发生。
三、工程期限本次工程的施工期限为（具体时间段）。
甲方与乙方双方应共同遵守施工期限，如因乙方原因导致施工进度延迟，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付给乙方的总费用为（具体金额）。
2. 付款方式：- 预付款：甲方需在合同签订后的（具体日期）内支付合同总费用的（具体比例）作为预付款。
- 进度款：甲方应按照施工进度支付合同费用的（具体比例）。
- 最终结算款：乙方完成工程后，甲方应根据实际工程情况支付剩余款项。
五、保证金为确保乙方履约，甲方需提供给乙方保证金，金额为合同总费用的（具体比例）。
保证金将在乙方完工且验收合格后返还给甲方。
六、质量保证1. 本次施工的合格验收标准为（具体标准），乙方必须按照标准进行施工。
2. 乙方对施工质量承担保修责任，保修期为工程完工后的（具体期限）。
七、合同变更如需对合同内容进行任何修改或变更，双方应通过书面形式进行协商，并在协商一致后签署变更协议。
八、违约责任1. 若乙方未能按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权解除合同。
2. 若甲方未能按照约定时间支付合同款项，甲方应向乙方支付逾期支付费用（具体比例）。
屋面网架施工方案
屋面网架施工方案目录1. 屋面网架施工方案总则 (3)1.1 方案编制依据 (3)1.2 施工程序及主要施工方法 (4)1.3 施工风险评估及预防措施 (5)2. 施工准备 (7)2.1 施工队伍与人员准备 (8)2.1.1 施工人员组织架构 (10)2.1.2 施工人员培训与资质 (11)2.2 材料与机械设备准备 (12)2.2.1 材料供应计划 (13)2.2.2 机械设备进场计划 (14)2.3 施工现场准备 (15)2.3.1 现场勘查与施工图交底 (16)2.3.2 施工现场临时设施建设 (17)3. 工程施工 (19)3.1 屋面网架组装 (21)3.1.1 网架预制与型号选择 (22)3.1.2 网架构件组装作业要点 (22)3.1.3 网架构件吊装施工 (23)3.2 屋面支撑系统安装 (24)3.2.1 支撑系统材料与设计 (25)3.2.2 支撑系统安装流程 (26)3.3 屋面网架连接与验收 (27)3.3.1 连接节点构造与要求 (28)3.3.2 施工质量控制与验收标准 (29)4. 质量控制与安全管理 (30)4.1 施工质量控制 (31)4.1.1 施工工艺流程要求 (33)4.1.2 操作规程与质量检验 (33)4.2 施工安全管理 (35)4.2.1 应急预案与现场管理 (36)4.2.2 安全防护措施与个人防护 (36)5. 环境保护与应急措施 (38)5.1 施工现场环境保护 (40)5.1.1 施工中大气、水体保护 (41)5.1.2 施工现场噪音控制 (42)5.2 工程应急措施 (43)5.2.1 自然灾害应对措施 (44)5.2.2 施工过程中紧急情况处理 (45)6. 施工周期与成本预算 (46)6.1 施工进度计划 (47)6.2 成本预算与控制 (49)1. 屋面网架施工方案总则本方案旨在明确屋面网架施工的具体步骤、技术要求及安全措施等，确保工程顺利进行并达到设计要求。
网架结构合同
网架结构合同
合同范本专家致客户：
根据您的要求，我将为您提供一份网架结构合同范本，以确保您在网架结构项目中的合法权益和有效性。
在起草合同范本时，我将充分考虑您的需求，并根据相关法律条款和规定进行精心设计，以确保合同的完整性和可执行性。
在网架结构合同中，我将包括以下内容：
1. 合同双方的基本信息和身份确认；
2. 项目的详细描述和规格要求；
3. 工期安排和进度计划；
4. 价格和支付方式的约定；
5. 质量标准和验收标准；
6. 双方的责任和义务；
7. 违约责任和争议解决方式；
8. 其他必要的法律条款和附则。
我将确保合同范本的语言清晰明了，条款严谨完整，以便您和合作方能够清晰理解和遵守合同内容。
同时，我也将提供专业的建议和指导，确保合同的合法性和有效性。
无论是在商业合同、劳动合同还是租赁合同方面，我都有丰富的经验和专业知识，能够为您提供高质量的合同范本及相关法律咨询服务。
期待与您的合作，为您提供最优质的专业服务。
此致。
合同范本专家。
[您的姓名]。
钢结构网架工程施工分包合同协议书模板
钢结构网架工程施工分包合同协议书模板甲方（总包方）：_______________乙方（分包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙各自以本合同约定的权利和义务，真诚友好、平等互利的原则，达成本合同。
在履行合同的过程中，双方应本着诚实信用、及时履行、共同成长的精神，共同维护本合同的有效性、完整性。
一、工程名称本次合作工程名称：钢结构网架工程施工二、工程内容1.工程项目概述：描写工程所在位置、工程规模及技术要求等。
2.工程下包内容：描写乙方承担的工作内容，包括：质量标准、技术标准、基础材料等三、交付时间乙方应于合同订立后___天内按照甲方要求开始工作，并保证在_____日内完工并按期交付。
四、质量验收标准乙方应按照质量验收标准履行其在工程中的各项职责、义务。
如出现质量问题，由乙方承担全部责任，相关经济损失由乙方承担。
五、工程款乙方按照甲方的要求，划分年、月、日，详细阐述工程款的发放条件。
工程款的支付方式为（现金/银行转账/承兑汇票），如违反工程款支付方式，应承担债务违约责任。
六、安全保障1.乙方应制定安全生产计划书，甲方同意乙方在采取必要的安全保障措施的前提下，独立完成合同项下工作。
2.乙方应严格落实施工现场的安全防范措施，确保安全施工，杜绝任何伤亡事故的发生。
七、保密协议本协议项下所涉及的技术标准、技术方案、施工组织安排及价格结算等文件、资料及信息，为甲方商业秘密，乙方应承担保密责任。
未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
八、合同变更任何一方若欲对本合同的任何内容提出修改意见，修改后的内容应经甲、乙双方协商一致，并由双方签字盖章后生效。
九、合同解除1.如因双方自身原因，导致本合同无法履行，则由解除合同，无须责任追究。
2.如任何一方未履行本合同规定的各项义务或者在履行义务过程中违反了本合同的相关条款，甲方有权解除合同。
十、争议解决双方争议应当本着友好协商的原则确定争议解决方式，如协商不成，则依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，向有管辖权的法院诉讼解决；同时，还可协商选择仲裁解决。
钢结构建设工程施工合同(钢结构专业分包合同范本)
钢结构建设工程施工合同(钢结构专业分包合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats andwriting methods, please pay attention!钢结构建设工程施工合同(钢结构专业分包合同范本)钢结构建设工程施工合同1工程施工合同甲方：华能河南分公司乙方：河南省鑫河建设有限公司华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过充分协商签订本合同。
网架工程施工合同补充协议
网架工程施工合同补充协议---甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《网架工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况发生变化，双方协商一致，决定对原合同进行如下补充：一、工程变更1. 原合同中规定的网架工程尺寸由原来的___米×___米变更为___米×___米。
2. 新增的网架工程部分，乙方需在接到甲方通知后的___个工作日内开始施工。
3. 对于新增工程部分，甲方将按照原合同约定的价格支付乙方工程款。
二、工期调整1. 由于工程变更，原合同中的工期相应延长___天。
2. 乙方需在新的工期内完成所有工程内容，包括原合同及本补充协议中新增的部分。
三、质量保证1. 乙方需保证新增工程部分的质量与原合同中的工程部分保持一致。
2. 对于新增工程部分，乙方需提供相应的质保期，并在质保期内负责维修任何质量问题。
四、付款方式1. 甲方将在新增工程部分完工并通过验收后的___个工作日内支付乙方相应的工程款。
2. 付款方式与原合同保持一致，即通过银行转账的方式支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按照本补充协议的规定完成新增工程部分，将按照原合同中的违约条款承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按照本补充协议的规定支付工程款，将按照原合同中的违约条款承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本补充协议一经双方签字盖章后生效，并成为原合同不可分割的一部分。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________日期：____年__月__日---。
网架结构专项施工方案
一、工程概况本工程为某大型公共建筑，采用网架结构，主要承重结构为螺栓球节点钢网架。
网架长64.8米，宽63.9米，上弦恒载为0.3KN/（包含檩条及檩托），上弦活载为0.50KN/，下弦活载为0.15KN/，基本风压值为0.4KN/（按风荷载敏感结构考虑，地面粗糙度B类），基本雪压值为0.30KN/（按100年一遇考虑）。
施工工期为30天。
二、施工目标1. 质量目标：确保工程质量达到合格标准，杜绝质量通病。
2. 工期目标：按照合同约定，确保工程在30天内完工。
3. 安全目标：杜绝死亡事故及重伤事故，确保施工安全。
三、施工方法1. 施工准备（1）技术准备：熟悉设计图纸、施工图纸及有关规范，组织技术人员进行技术交底。
（2）材料准备：按照设计要求，准备足够的钢材、螺栓球、焊接材料等。
（3）设备准备：准备吊装设备、焊接设备、测量设备等。
2. 施工工艺（1）基础处理：对基础进行平整、夯实，确保基础承载力满足设计要求。
（2）测量放线：根据设计图纸，进行测量放线，确定网架位置。
（3）安装螺栓球：按照设计要求，将螺栓球安装到位。
（4）焊接连接：采用焊接方法，将网架杆件与螺栓球连接牢固。
（5）高空散装：采用高空散装方法，将网架杆件逐层安装到位。
（6）检验验收：对网架结构进行检验验收，确保结构质量。
3. 施工注意事项（1）施工过程中，严格执行国家相关规范和标准。
（2）加强施工现场安全管理，确保施工安全。
（3）加强施工质量控制，确保工程质量。
四、施工组织1. 施工单位成立项目组织机构，明确各部门职责。
2. 施工单位配备充足的技术人员和施工人员，确保施工进度。
3. 施工单位加强现场管理，确保施工顺利进行。
五、施工进度计划1. 施工准备阶段：3天。
2. 施工阶段：25天。
3. 检验验收阶段：2天。
六、质量保证措施1. 施工前，对施工人员进行技术培训，提高施工技能。
2. 施工过程中，严格执行施工规范和操作规程。
3. 施工完成后，对网架结构进行检验验收，确保质量。
工地施工安全协议模板（六篇）
工地施工安全协议模板甲方：_____乙方：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46_____88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59_____99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
网架加工合同
网架加工合同合同范本。
合同编号，【编号】。
甲方，【公司名称】。
地址，【公司地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
乙方，【公司名称】。
地址，【公司地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
鉴于甲方需要进行网架加工业务，乙方具有相关加工能力和设备，双方经友好协商，就网架加工业务事宜达成如下协议：一、项目内容。
1. 甲方委托乙方进行网架加工业务，具体加工内容包括【详细加工项目描述】。
2. 加工地点为【加工地点】。
二、合同期限。
本合同自【日期】起生效，至【日期】终止。
三、合同价款。
1. 甲方应按照实际加工数量和质量支付乙方加工费用，具体费用为【费用明细说明】。
2. 付款方式为【付款方式及时间节点】。
四、交付标准。
1. 乙方应按照甲方提供的加工要求和标准进行加工，并保证产品质量符合国家相关标准。
2. 乙方应按时交付加工好的产品，并确保产品完好无损。
五、违约责任。
1. 如因乙方原因导致加工产品质量不符合要求，乙方应承担相应责任，并承担修复或重新加工的费用。
2. 如甲方未按约定时间支付加工费用，应承担延迟付款的违约责任。
六、保密条款。
双方应对涉及商业机密的信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
七、争议解决。
因履行本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁/法院】解决。
八、其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为网架加工合同范本，若有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
曲面网架施工合同
曲面网架施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行曲面网架施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，负责曲面网架的施工，包括施工图设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价应包含全部施工内容的人员工资、材料费、设备费、管理费、利润等所有费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前_______天提交施工进度计划，并按照计划进行施工。
四、材料和设备4.1 乙方应按照甲方的要求，采购符合设计和规范要求的材料和设备。
4.2 乙方应提供材料和设备的合格证明、质保书等相关资料，并保证材料和设备的质量。
五、施工质量5.1 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保施工质量。
5.2 乙方应承担因施工质量问题造成的所有损失和费用。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求进行施工，确保施工安全。
6.2 乙方应承担因施工安全事故造成的所有损失和费用。
七、付款方式7.1 本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后_______天内，支付合同金额的_______%；（2）工程进度达到_______后，支付合同金额的_______%；（3）工程验收合格后，支付合同金额的_______%。
7.2 乙方开具正规发票，甲方按照付款比例支付相应款项。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的_______%×逾期天数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（FLHT-2018-001）建设工程施工合同陕西省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人（甲方）：神木市赋隆煤炭有限公司承包人（乙方）：山东远东伟业（集团）有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．工程名称：神木市赋隆煤炭有限公司集装站储煤场煤棚网架工程（以下简称本工程）2．工程地点：神木市锦界镇活力害兔村；3．工程内容：储煤场煤棚网架。
4．资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围储煤场网架施工。
内容包括:网架、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。
三、承包方式本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。
四、合同工期：1．开工日期：计划开工时间2018年4月1日，以甲方书面通知乙方为准。
3．合同工期总日历天数：甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。
如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。
4．本次招标工程为关门工期，要求在2018年5月30日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。
五、质量标准工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收，应达到合格六、合同价款金额（大写）：_ （人民币,含税）￥：元七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、本合同专用条款、招标文件４、本合同通用条款５、投标书及其附件６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效合同订立时间：2018 年 1 月 5 日合同订立地点：神木市长安银行18楼，双方签字盖章后生效。
发包人：神木市赋隆煤炭有限公司承包人：山东远东伟业（集团）有限公司住所：神木市长安银行18楼住所：曲阜市台湾工业园春秋路路北法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码第二部分通用条款（省略）（按照《建设工程施工合同》合同范本（GF-1999-0201）第二部分通用条款执行）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）投标书及其附件等；（6）招标文件、招标答疑会议纪要；（7）工程图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录；（8）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；（9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同只使用汉语语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《广东省建设厅建设工程安全生产动态管理办法》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。
发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范由承包人负责。
国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十五天内提供图纸一套。
发包人对图纸的保密要求：不得转借他用或泄露给第三方。
使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利的义务5、工程师5.3发包人派驻的工程师姓名：卢德林职务：发包人驻现场代表职权：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，设计变更、现场签证及签证工程量的确认，按照建设单位的规定履行相应职责，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。
7、项目经理姓名：郭景飞职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：进场前十天完成“三通一平”工作，并具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前10天内将施工所需的水、电线路接至指定地点，场内线路的接驳由承包人负责，并负责维修。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前十天内提供。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件，所需满足规定材料及证明在开工前15日内提供，开工前尚未办理的证件、批件由承包人协助发包人办理。
（5）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式提供给承包人并进行现场交验，开工前五天内办理。
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：及时与有关方面联系，协调处理。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：中标通知书送达后5天提供总进度计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。
施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理有关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。
（7）施工场地周围管线由承包人负责保护，保护措施费自行负责。
因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。
竣工后接到发包人书面退场通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的清洁，并以通过发包人验收为标准。
如逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，退场保证金不予退还。
（9）临时设施建设达到神木市文明工地要求。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标通知书发出五天内。
工程师确认的时间：收件后五天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：若非承包人原因而拖延，按监理工程师、发包人签证顺延。
13.2工期奖罚：工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。
工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。
五、安全施工按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用总价方式包干。
工程竣工后，工程量不再计算，除非发包人要求增改的项目，必须由现场工程师的确认，但综合单价在合同执行期间不做任何更改。
23.2双方约定合同价款的其他调整因素：1、详见招标文件；2、承包人报送的结算金额必须真实准确，若承包人报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：签订施工合同之日起10天内，按合同额价10%预付工程款（安全生产措施费已含在首期款中）。
26、工程款（进度款）支付（1）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ①工程进度款按进度分期支付，进度由发包人现场工程师签认为有效；②施工人员进入甲方施工现场及钢构件到场验收合格后，支付进度款至合同总价40%；③当网架全部组装完毕（维护系统除外）经甲方验收合格后，支付进度款至合同总价80%；工程竣工验收合格后，支付进度款至合同总价95%。
（2）保修金：本工程保修金为总造价5%。
该款由发包人在工程竣工验收合格满一年后十天内（扣除此期间的维修费用）将剩余部分予以无息支付。
七、材料设备供应28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料，必须符合设计及招投标文件要求。
订货前，主要装饰材料须提供样板，经发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。
如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。
八、工程变更按通用条款第八条及招标文件中有关工程变更的规定执行,且按照如下执行: 29.1、甲方交付的设计图纸、说明、有关技术资料文件，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
29.2、乙方在开工前应认真审图，及时发现工程量清单、设计图纸中存在的问题，在图纸会审前提交书面会审提纲以便设计单位及时解决问题。
由于乙方审图不清导致的返工整改责任由乙方自行承担。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后10天内，承包人应提交一式二套完整的竣工图及文字资料。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的计划时间执行。
十、违约、索赔和争议35、违约35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按施工计划约定工期竣工，从延期的第2 天起，工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。
工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，承包人在施工期间工程质量不符合设计要求时，发包人可要求承包人立即停工和返工，由此产生的各种费用由承包人承担，工期不予顺延；否则，履约保证金不予退还。
双方约定的承包人其他违约责任：无37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请∕调解；（2）采取第（2）种方式解决，并约定向工程所在地人民法院起诉。