《工程建设监理合同》(2)示范文本
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本)全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同(示范文本)甲方(监理单位):____________________(Name of the Supervision Unit)乙方(被监理单位):____________________(Name of the Supervised Unit)为了加强对建设工程质量的监督和管理,保障项目的顺利进行,特订立本监理合同,共同遵守相关法律法规和监理规范,确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理,包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作,保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作,提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用,费用标准为_____________(具体金额),支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的,应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行,不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期,应提前向甲方提出书面申请,并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成,应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题,甲方应及时向乙方报告,并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告,对工程质量及时进行评估,并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议,应及时向甲方提出并提交相关证据,双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知并协商解决。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。
3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2022-0202)甲方:(委托方) 乙方:(监理方)鉴于甲方故意委托乙方作为建设工程监理人,对建设工程进行监理;经甲乙双方商议,达成如下合同:第一条建设工程的基本情况甲方拟建造的建设工程基本情况如下:建设项目名称:_____________________建设地点:__________________________建设规模:__________________________工程类别:__________________________工程质量标准:______________________建设总投资:________________________开工日期:__________________________竣工日期:__________________________阶段交工日期:______________________竣工结算日期:______________________第二条监理服务的内容及标准1.乙方承诺对建设工程全过程进行监理,并对建设工程的施工、材料、设备、质量等进行全方面、全过程的检查和检验,确保建设工程按照批准的工程图纸、设计文件和规范要求进行施工,能够达到要求的设计技术、设计标准和工程质量。
2.乙方必须严格按照国家相关法律、法规和工程技术标准、规范的要求,认真执行监理职责,及时发现和防范施工过程中的安全隐患和质量问题,及时向甲方报告并提出解决措施。
第三条监理服务的期限及收费标准1.乙方承诺在建设工程施工开始后,从开工之日起至竣工验收合格之日为止,对建设工程进行全方位、全过程的监理,期限为______个月/年。
2.乙方的监理服务费用按照合同约定的方式结算,总监理服务费为人民币(¥)______元。
第四条监理服务费支付方式1.按合同约定,监理服务费由甲方支付。
2.甲方按照合同规定的约定方式和时间向乙方支付监理服务费。
2024年-《工程建设监理合同(示范文本)
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本【注意】以下内容为建设工程监理合同示范文本,仅供参考,请在实际操作中咨询专业人士或律师进行具体的合同编写。
建设工程监理合同甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系方式:(甲方联系电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系方式:(乙方联系电话)鉴于甲、乙双方为了确保建设工程质量,明确监理职责和权益,特订立本合同,共同遵守并履行以下条款:第一条监理范围和内容1.1 根据甲方委托,乙方作为监理单位,负责对以下工程进行全程监理:(列明具体的监理范围和内容,如土建工程、装饰工程、设备安装等)1.2 监理人员配备:乙方应派遣合格的监理人员到工程现场进行实时监督和管理,并及时向甲方提供监理报告。
第二条监理义务和职责2.1 乙方应按照国家有关法律法规、规范、标准和相关技术要求,履行监理职责,确保建设工程的质量、进度和安全。
2.2 乙方应及时对甲方提出的监理要求进行处理,并提供专业的监理建议。
2.3 乙方应对施工方的施工过程进行监督,确保施工按照合同约定和设计文件进行,并提供监理意见。
2.4 乙方应对工程施工过程中的不合格构件和工艺进行整改,确保工程的质量达到合同约定的标准。
第三条技术服务费和支付方式3.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付监理费用。
3.2 监理费用应根据工程规模、难度、工期等因素进行合理计算。
3.3 监理费用的支付方式采用:(具体的支付方式,如按月支付或按工程进度支付等)3.4 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停或终止履行监理职责。
第四条保密义务4.1 乙方应对甲方提供的施工图纸、技术文件和其他相关资料保密,不得泄露给任何第三方。
4.2 乙方应对工程实施过程中的施工技术、施工管理及质量控制等信息保密,不得向任何第三方提供。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同约定,给对方造成经济损失的,应承担相应的违约责任,并进行赔偿。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策,进行申请并获得资质,并依法成立监理机构,方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务,确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现,维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求,以下术语的定义和解释如下:1. 建设工程:指按照法律法规和合同要求,在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理:指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方:指依法与监理方签订本合同,委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方:指取得了合法资质的监理机构,具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定,对建设工程的各个阶段进行监理。
监理范围主要包括但不限于以下内容:1. 工程设计阶段的审查和确认;2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核;3. 施工过程的监督检验;4. 变更设计和施工方案的审查和确认;......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定,及时记录和整理建设工程的监理日志。
监理日志内容应包括但不限于以下内容:1. 施工过程中的关键环节和节点;2. 施工现场的实际情况和问题;3. 施工进展和工期控制的情况;4. 施工质量的检验、评估和指导意见;......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更,应按照合同约定和法律法规的要求进行。
建设工程监理示范合同文本
建设工程监理示范合同文本合同编号:________甲方(业主):________乙方(监理单位):________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就________工程项目的施工监理工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围乙方根据国家有关法律法规和技术标准,对甲方的建设工程从开工到竣工验收的全过程进行监督管理,包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制、成本管理等方面。
三、监理期限监理期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体以工程实际进度为准。
四、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度及监理工作量等因素综合确定,由甲乙双方协商一致后,按照约定的支付方式和时间节点支付。
五、权利与义务1. 甲方应提供必要的工程资料,配合乙方开展监理工作,及时支付监理费用。
2. 乙方应派遣合格的监理人员,按照合同约定执行监理职责,定期向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、施工图纸、监理实施细则等,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________授权代表签字:________ 授权代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本建设工程监理合同是建设工程监理服务的法律依据和保障,合同的签订对于建设工程的顺利进行和质量保障具有重要意义。
以下是建设工程监理合同的示范文本:一、合同双方。
甲方,(监理单位名称)。
地址,(监理单位地址)。
法定代表人,(监理单位法定代表人姓名)。
联系电话,(监理单位联系电话)。
乙方,(被监理单位名称)。
地址,(被监理单位地址)。
法定代表人,(被监理单位法定代表人姓名)。
联系电话,(被监理单位联系电话)。
二、监理范围。
1.监理内容,监理单位应当对建设工程的施工过程进行全程监督、检查,并对施工单位的施工质量、安全生产等方面进行监督和检查。
2.监理标准,监理单位应当按照国家相关法律法规和建设工程监理规范进行监理,并对施工单位的违规行为进行制止和整改。
3.监理期限,监理单位应当按照合同约定的期限进行监理,并在监理过程中及时向被监理单位提出监理意见和建议。
三、监理报酬。
1.监理报酬,被监理单位应当按照合同约定的方式和期限向监理单位支付监理报酬,监理报酬的支付应当按照监理单位提供的监理服务情况进行结算。
2.监理费用,监理单位在监理过程中产生的差旅费、通讯费等费用由监理单位自行承担,被监理单位不承担监理单位的差旅费、通讯费等费用。
四、其他条款。
1.违约责任,任何一方违反合同约定的,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2.合同解除,在监理过程中,如有需要解除合同的,应当提前书面通知对方,并按照合同约定的方式和程序进行解除。
3.法律适用和争议解决,本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律,对于因本合同引起的争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,应当提交至有管辖权的人民法院解决。
以上是建设工程监理合同的示范文本,希望双方在签订合同时能够认真阅读并遵守合同的约定,共同维护建设工程的质量和安全。
建设工程监理合同示范文本
4.5乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况,并对甲方提出的合理要求予以满足。
五、甲方权利与义务
5.1甲方应按照合同约定及时支付监理费用。
5.2甲方应为乙方提供必要的监理条件,包括办公场所、住宿、交通等方面的便利。
5.3甲方应配合乙方开展监理工作,及时提供施工图纸、技术资料等相关文件。
6.4乙方应按照合同约定,完成监理任务,确保工程质量、进度、安全等目标的实现。
七、监理费用
7.1监理费用为人民币(大写):______பைடு நூலகம்___元整(小写):__________元。
7.2甲方应按照以下付款计划支付监理费用:
(1)合同签订后7个工作日内,支付监理费用的30%;
(2)工程进度达到50%时,支付监理费用的30%;
三、合同期限
3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、备案手续办理完毕之日止。
四、监理职责
4.1乙方负责对甲方建设项目的工程质量、进度、安全、投资等方面进行全面监督管理。
4.2乙方应按照国家和地方有关工程建设监理的法律法规、规范标准及合同约定,对工程实施全过程监理。
4.3乙方应审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件,并对施工过程中的质量问题提出整改意见。
签订日期:__________签订日期:__________
(3)工程进度达到90%时,支付监理费用的30%;
(4)工程竣工验收合格后,支付剩余10%的监理费用。
八、违约责任
8.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
8.2甲方未按约定支付监理费用的,乙方有权暂停监理工作,直至甲方支付完毕。
《工程建设监理合同》示范文本
《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本:工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.2 监理人:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向监理人提出建议。
3.12 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
3.13 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
3.15 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24 小时内向委托人作出书面报告。
3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
3.17 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202本合同由承包商和监理机构(以下简称双方)共同签订,为确保建设工程质量和工期的合理控制,规定以下条款:第一条合同目的本合同旨在明确承包商与监理机构之间的权利和义务,以及监理机构在建设工程施工过程中的监管职责和责任。
第二条合同范围1. 承包商委托监理机构对建设工程进行全过程监理,监督施工过程,确保工程质量和安全。
2. 监理机构应提供专业的技术服务,协助承包商解决施工过程中的问题,并对已完成的工程进行验收和质量评估。
第三条合同期限本合同自起始日期起生效,至工程竣工并交付使用之日终止。
第四条合同费用1. 承包商应按照约定支付监理机构相应的监理费用,具体数额由双方协商确定。
2. 若发生额外费用,双方应协商解决并签订补充协议。
第五条合同履行1. 监理机构应派遣专业人员进行现场巡查和监督,定期向承包商提供工程进展报告和质量评估。
2. 监理机构在发现施工过程中的问题时,应及时向承包商提出整改意见,并跟踪整改进展。
3. 承包商应保证施工过程符合相关法律法规和质量标准,在监理机构的指导下进行施工。
第六条违约责任1. 若承包商未按合同约定支付监理费用,监理机构有权中止工作并要求支付违约金。
2. 若监理机构未履行监理职责,造成工程损失或延误,监理机构应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除1. 若双方一致同意解除合同,应签署解除协议并进行工程交接手续。
2. 若合同解除有争议,双方应通过协商或法律途径解决。
第八条附则1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 对本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
附件:1. 建设工程施工合同2. 工程设计图纸和说明书3. 工程验收和质量评估报告法律名词及注释:1. 承包商:承担建设工程施工任务,并与监理机构签订监理合同的责任主体。
2. 监理机构:负责对建设工程进行监督和管理的承揽单位。
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)第一章总则第一条为规范建设工程监理活动,合理分配双方权责,维护双方合法权益,根据《合同法》和《建设工程监理管理条例》等相关法律法规,制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程监理项目,由监理单位与建设单位签订。
第三条监理单位应具备相应资质,并依法经过考核批准,符合国家有关规定。
第二章合同约定第四条监理单位的主要任务包括:监督建设单位的工程项目,确保按照合同约定进行施工,保证工程质量和安全;提供技术咨询和建设方案审核等服务。
第五条建设单位应向监理单位提供必要的工程设计文件和施工图纸等资料,并及时提供相关工程进度和检验报告。
第六条监理单位应按照合同约定和国家相关规定履行监理职责,保证监理工作的独立性和公正性。
第七条建设单位应按照合同约定向监理单位支付监理费用,并按时提供合同约定的工程款项。
第八条合同双方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁。
第三章责任与权利第九条监理单位应尽职尽责,全面监督工程进展,发现问题及时提出处理意见并跟踪整改情况。
第十条建设单位应按照国家相关规定和监理合同要求,保证提供工程所需的材料、设备和人力资源。
第十一条监理单位在施工过程中发现存在工程质量、安全隐患等情况时,应立即向建设单位报告,并提出整改措施。
第十二条建设单位应按照监理单位要求,保证工程符合相关法律法规和技术标准要求。
第十三条监理单位对工程施工质量和进度情况负有监督责任,应对建设单位施工过程中的违规行为提出批评和要求整改。
第十四条建设单位应按时足额支付监理费用,否则监理单位有权暂停监理工作。
第四章违约与解除第十五条任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方而遭受的损失。
第十六条合同双方一致同意解除合同的,应通过书面协议解除,解除后各方责任终止。
第十七条合同双方因不可抗力等合理事由无法履行合同的,应及时通知对方,并协商解决。
第十八条合同解除后,双方应进行结算,并按照约定进行权益的交接。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段,包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方甲方:建设工程项目的业主乙方:建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致,并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定,全面负责建设工程的监理工作,包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核,确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制,包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收,并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任,提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息,并按时付款。
第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用,并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责,确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。
具体费用标准将在合同中约定。
第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金,并承担其他可能导致的损失。
第十六条合同解除在某些特定情况下,双方有权解除本合同。
解除的具体程序和条件将在合同中约定。
第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议,双方应友好商议解决。
商议不成的,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量、安全和合法合规,甲乙双方依法自愿达成合作协议,共同遵守以下条款:第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障,以确保工程的质量、安全和合规。
第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作;2. 监理范围包括但不限于:工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。
第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限],自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额],支付方式及时间安排双方另行协商;2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况,监理服务报酬将进行相应调整。
第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效;2. 任何与本合同有关的变更或补充协议,须经甲乙双方书面协商并签署生效。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任;2. 无论何种情况下,违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失,并赔偿其因此所产生的一切费用。
第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决;2. 协商不成时,争议应提交仲裁委员会进行仲裁;3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议,适用 [适用法律的名称] 。
附件:1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释:1. 建设工程:指向甲方提供的具体工程项目。
2. 监理工作:指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,提出合理的解决办法,并协调各方面力量尽快推进工程进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《工程建设监理合同》
(2)示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
《工程建设监理合同》(2)示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
_____(以下简称业主)与_____(以下简称监理单位)
经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工
程)概况如下:工程名称;工程地点;工程规模;总投
资;监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及
有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理委
托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中
共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传
真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本____份,各执___份。
业主:(签章)________
监理单位:(签章)_____
法定代表人:(签章)_____
法定代表人:(签章)____
地址:___________
地址:___________
开户银行:__________
开户银行:_________
账号:____________
账号:___________
邮编:____________
邮编:___________
电话:____________
电话:___________
____年__月__日签于___
____年__月__日签于___
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。