工程免责协议书
工地施工免责协议书(必备12篇)
工地施工免责协议书（必备12篇）工地施工免责协议书第1篇甲方：乙方：一、目的为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。
二、施工项目三、施工地点四、施工时间五、施工方式按照双方设备合同及技术要求施工六、协议内容1、乙方负责其所有施工人员及相关人员在甲方属地的健康、安全、环保工作，严格遵守甲方公司安全生产的六大禁令:①严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；②严禁违反操作规程操作；③严禁无票证从事危险作业；④严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；⑤严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；⑥严禁违章指挥、强令他人违章作业。
2、乙方进入甲方公司施工，须经双方领导同意，并办理相关手续，取得临时通行证后方可进入。
3、乙方施工前，必须由甲方安全管理人员及乙方施工负责人和现场安全监督人员对所有施工人员进行安全教育和工程交底，并与甲方公司签订本施工安全协议书；乙方还须编制项目作业计划书，并经其施工负责人和现场安全监督审查通过。
4、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。
5、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域。
6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。
同时，由乙方负责在施工前将证件复印件交至甲方现场负责人处存档。
7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。
施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。
工程免责协议书范本（精选6篇）
工程免责协议书工程免责协议书范本（精选6篇）在不断进步的时代，男女老少都可能需要用到协议书，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的工程免责协议书范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程免责协议书1甲方：_______身份证号：_______乙方：_______身份证号：_______甲方将以下住宅楼外墙保温劳务工作承包给乙方，按照有关规定，经双方友好协商达成如下协议一、工程概况1、工程名称：_______2、工程地点：_______二、承包方式1、承包方式：_______乙方带工具(手持工具及耗材)施工2、承包范围：_______采用劳务承发形式，外保温用聚苯板、尼龙胀栓、玻纤布、苯板粘结砂浆、抹灰砂浆归甲方提供，乙方施工范围由苯板粘结至抹面砂将完成。
三、甲方工作1、协调各方面关系，保证乙方顺利进入现场开展施工。
2、协调其他各施工方，提供仓库，做好三通一平工作。
3、按合同支付合同款。
四、乙方工作1、按合同组织施工人员，按甲方、监理要求施工。
2、施工满足设计要求，符合现场规范要求，达到合格标准。
3、保证按合同约定日期完工，节约用料，双方约定材料损耗为_______%。
五、合同价格及付款方式1、本工程采用平方米包干价格，双方协商价格为_______元/m2，各楼价款约计：_______2、工程结算按实测粘贴苯板面积计算。
3、付款方式：_______根据施工进度支付(按工程量进度甲方付乙方完成工程量的_______%。
完工后付_______%)甲方监理验收合格付至_______%，剩余款外墙腻子完成后付清。
六、工期1、双方约定开工日期为_______年_______月_______日，完工日期为_______年_______月_______日。
2、遇到不可抗力原因及甲方因素影响施工进度，工期相应顺延，非上述原因乙方必须按时完工。
七、争议及违约责任1、本合同执行期间，发生争议，双方协商解决。
项目工程免责协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程所有人）：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方（工程承包方）：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________鉴于甲方拟委托乙方进行以下项目的工程承包，双方本着平等互利、协商一致的原则，就项目工程中的免责事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________________2. 项目地点：_________________3. 项目规模：_________________4. 项目工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、免责范围1. 甲方在项目工程中的决策失误或变更设计所导致的工程损失，乙方不承担任何责任。
2. 由于不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致的项目工程损失，乙方不承担任何责任。
3. 甲方提供的工程图纸、资料等存在错误或遗漏，导致乙方在施工过程中产生的损失，乙方不承担任何责任。
4. 由于甲方未按时提供施工所需材料、设备等，导致乙方工期延误或产生额外费用，乙方不承担任何责任。
5. 由于乙方施工过程中的技术、工艺等原因导致的工程质量问题，乙方在接到甲方书面通知后，应在合理期限内进行整改，但甲方不得因此要求乙方承担额外的赔偿责任。
6. 乙方在施工过程中因合理施工需要，对甲方提供的场地、设施等造成的损害，乙方不承担赔偿责任。
7. 乙方在施工过程中因设备、工具等故障导致的停工或损失，乙方不承担赔偿责任。
8. 乙方在施工过程中因人员伤亡、意外事故等导致的损失，乙方不承担赔偿责任。
三、责任承担1. 甲方应按照合同约定，按时足额支付工程款。
因甲方未按时支付工程款导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
施工免责安全协议书范本(20篇)
施工免责安全协议书范本（20篇）施工免责安全协议书范本（精选20篇）施工免责安全协议书范本篇1甲方：乙方：合同期限：为保证乙方在甲方区域施工安全，依据相关法规条款，经双方协商，签订以下协议：一、各自的权利、义务及应遵循的原则1、乙方必须严格遵守国家的安全法规以及甲方的各项管理制度，在安全管理方面上必须服从甲方的统一协调、管理。
2、乙方的作业区域范围为生产现场，未经甲方允许，乙方不得超区域活动。
3、甲方有权对乙方的作业情况进行安全检查，有权询问有关安全措施的落实情况，对乙方作业中存在的安全隐患、违规违制有权责令其立即整改，并根据甲方相关制度进行考核。
4、甲乙双方应各自指定安全负责人，及时沟通和协商解决施工过程中的各项安全问题，乙方安全负责人同时负责施工期间的安全。
5、未经允许乙方禁止动用甲方的各种设备设施、备件辅料或产品等物资，尤其动火作业。
6、乙方发现甲方生产活动可能影响其安全施工时，应及时提出，在解决以前应停止施工并撤离现场。
7、乙方应对所雇用的人员依法缴纳工伤保险。
8、乙方自行操作的人身伤害事故与甲方无关。
二、乙方应采取的安全措施1、施工前乙方应将甲方告知的安全要求，生产区域危险告知等对全体施工人员应进行安全教育，落实相关法规规定的安全技术措施和人身防护用品（如安全带、安全帽等）、劳保护品以及防止高空坠落、防止高空坠落物的安全措施。
2、乙方在高处作业的人员必须具有相应的安全技术素质，同时要有安全监督、监护人员。
3、高处作业中使用的工具、物料，要妥善存放防止坠落，传递物品禁止抛掷。
4、因作业必需临时拆除或变动协议范围之外区域甲方设备、设施时，必须经甲方同意，并采取相应的可靠措施；确需进行停送电或拆接临时线时，应联系甲方安排具操作资质电工进行，否则一切后果由乙方自负。
5、特殊工种作业人员（如：电气焊作业等）必须具有特种作业人员操作证，做到持证上岗，并依照国家相关规定进行操作，乙方在施工工程中使用的甲方设备应严格按照甲方的设备操作规程与安全操作规程进行，使用乙方自带设备、工具应依照该设备、工具的安全操作规程进行，否则因此引发事故，甲方不予负责。
教你写合同施工免责协议书范本汇总8篇
教你写合同施工免责协议书范本汇总8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于双方同意就某项工程项目的施工进行合作，为明确双方权益，避免纠纷，经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程施工过程中的权利与义务，规定免责条款，确保双方合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日三、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权监督乙方施工情况，确保工程按照合同要求进行。
（2）甲方有义务提供符合规范的施工场地及必要的基础设施。
（3）甲方应按合同约定支付工程款。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权获得合同约定的工程款。
（2）乙方应严格按照合同约定进行工程施工，确保工程质量。
（3）乙方应对施工安全负责，确保施工过程符合安全生产要求。
四、免责条款1. 因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法按时完成或造成损失的，甲乙双方均不承担违约责任。
2. 若甲方未能按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此产生的工期延误等后果由甲方承担。
3. 乙方在施工过程中，如遇设计或技术变更，应及时与甲方沟通并协商解决方案，因变更导致的损失由双方共同承担。
4. 乙方不承担因甲方提供的施工图纸、技术资料等不符合要求导致的工程质量问题。
5. 双方均不对因第三方侵权行为导致的损失承担责任，但应协助对方处理侵权事宜。
6. 其他未尽免责事宜，双方可另行协商确定。
五、违约责任1. 甲乙双方任何一方未履行合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理，应遵循公平、公正原则，依法依规进行。
施工免责安全协议书范本(3篇)
第1篇甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在乙方项目施工过程中产生的安全责任问题，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲方作为施工方，负责乙方项目的施工工作。
2. 乙方作为业主方，负责项目的投资、管理和监督。
3. 双方为了明确施工过程中的安全责任，保障工程顺利进行，特签订本协议。
二、协议内容1. 安全责任划分（1）甲方责任：1）严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。
2）对施工现场的安全隐患进行排查、整改，消除安全隐患。
3）对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
4）为施工人员提供必要的安全防护设施和个人防护用品。
5）在施工过程中，严格执行施工方案，确保施工安全。
（2）乙方责任：1）提供施工现场的安全生产条件，确保施工现场安全。
2）对施工现场的安全隐患进行排查、整改，消除安全隐患。
3）对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
4）对施工过程中出现的安全事故，及时采取有效措施，防止事故扩大。
5）在施工过程中，对施工现场进行监督检查，确保施工安全。
2. 安全事故处理（1）施工过程中发生安全事故，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。
（2）事故发生后，甲乙双方应按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，及时报告有关部门，并积极配合调查处理。
（3）事故调查处理过程中，甲乙双方应积极配合，共同承担事故责任。
3. 免责条款（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的事故，甲乙双方互不承担责任。
（2）因乙方提供的施工图纸、技术资料等存在缺陷，导致安全事故的，甲方不承担责任。
（3）因乙方未按照合同约定提供施工现场，导致安全事故的，甲方不承担责任。
工程免责协议书(最新10篇)
工程免责协议书（最新10篇）免责协议书篇一甲方：___________公司，住所地：_________，法定代表人：_________。
乙方：___________，身份证号：_________，住址：_________，联系方式：_________。
甲、乙双方就甲方聘请乙方担任甲方财务的事宜，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，经平等协商，宜达成一致，特订立本合同。
第一条责任人及实际管理者经双方确认，公司的直接责任人和实际管理者为甲方。
第二条聘用经双方确认，甲方聘用乙方担任财务职位。
第三条经济赔偿及法律责任1、经双方确认，乙方担任甲方财务期间，一切工作按照甲方的指示和分配进行。
2、乙方有权利拒绝帮助甲方利用公司从事违法犯罪活动。
3、因公司行为造成任何经济索偿或法律纠纷，均由甲方承担相关的经济赔偿及法律责任，乙方无须承担任何责任。
第四条争议的解决因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第五条其他事项1、本协议的未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
2、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本协议甲、乙双方签字并盖章之日起生效。
（以下无正文）甲方（签字捺印）：___________乙方（签字捺印）：_________________年______月______日______年______月______日免责协议书篇二甲方：_______________乙方：_______________甲方因经营需要，自____年_____月_____日起聘请乙方为公司的名义财务负责人，经双方，达成以下协议：一、事由及责任：1、基于甲方严格执行代理记帐公司相关制度的前提下，甲方因审批代理记帐公司需要借用乙方的中级会计证书，前往财政局等部门办理相关手续时乙方以公司财务负责人的名义出面。
工程安全免责的协议书
工程安全免责的协议书工程安全免责的协议书（通用6篇）在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到协议书，签订协议书可以使双方受到法律的保护。
写协议书需要注意哪些问题呢？下面是店铺为大家收集的工程安全免责的协议书（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程安全免责的协议书1甲方：________乙方：________经双方共同协商，就甲方委托乙方的一切工程（含零星工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：一、凡甲方委托乙方的一切工程施工项目（含零星工程）适用本协议。
乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。
由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
五、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。
发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。
正规工程免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（工程业主或施工单位名称）乙方：（设计单位名称）鉴于：1. 甲方拟在（具体地址）进行（工程名称）建设，乙方接受甲方委托，负责本工程的设计工作。
2. 双方本着平等互利的原则，经友好协商，就本工程设计过程中可能出现的风险和责任达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议涉及甲方拟建设的（工程名称），具体内容包括但不限于建筑设计、结构设计、设备设计等。
第二条设计内容2.1 乙方负责提供符合国家法律法规、行业标准和规范的设计文件，包括但不限于图纸、说明书、计算书等。
2.2 乙方应确保设计内容的合理性、可行性和安全性，并对其设计的质量负责。
第三条责任范围3.1 乙方对设计过程中产生的图纸、说明书、计算书等设计文件的真实性、准确性和完整性负责。
3.2 乙方应对设计文件进行必要的审查和校对，确保其符合工程实际需求。
3.3 乙方应对设计过程中发现的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。
第四条免责条款4.1 因以下原因导致的设计缺陷或问题，乙方不承担任何责任：4.1.1 甲方提供的工程地质、水文地质等资料不准确或存在误导；4.1.2 甲方未按照设计要求提供施工图纸或施工过程中对设计进行擅自修改；4.1.3 甲方或第三方提供的材料、设备不符合设计要求或质量不合格；4.1.4 施工过程中由于不可抗力因素导致的工程变更或设计调整；4.1.5 国家法律法规、行业标准和规范变更导致的设计调整。
4.2 因以下原因导致的工程损失或安全事故，乙方不承担任何赔偿责任：4.2.1 甲方未按照设计要求进行施工或管理；4.2.2 施工过程中因施工质量、施工工艺等原因导致的工程损失或安全事故；4.2.3 因第三方原因导致的工程损失或安全事故。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均有权向（具体法院名称）提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程免责协议书(汇编7篇)
工程免责协议书（汇编7篇）工程免责协议书第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)为进一步挖掘企业潜力，解决当地群工纠纷，控制成本，提高效益，经甲方研究决定，对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。
现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的`实际情况，就工程部分内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、内部承包内容：甲方将所承接的工程项目承包给乙方。
(1) 工程项目概况：1、工程项目名称：_____2、建设单位：__________3、设计单位：__________4、监理单位：_____(2) 甲方承包合同概况：1、工程内容：__________2、合同工期：_____天3、合同价款：_______________4、结算方式：工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%，剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准：合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求)二、内部承包方式：(1)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。
本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，也由乙方自行解决。
(2)本工程因乙方自主经营，发生亏损由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围：(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
(2)乙方承包工程范围如有增减，建设单位、设计单位以书面形式具体明确。
乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期，建设单位书面同意延长工期除外。
四、承包管理：(1)施工管理：1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等，由乙方自行聘用、组织。
乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范，建设单位提供的设计图纸及相关资料，合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。
工地安全免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（施工单位名称）乙方：（施工人员或单位名称）鉴于甲方在进行工程项目施工过程中，乙方参与施工或提供相关服务，为确保施工安全，明确双方在施工过程中可能发生的意外事故的责任划分，特订立本协议如下：一、协议依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国安全生产法》3. 《中华人民共和国建筑法》4. 《建设工程安全生产管理条例》5. 甲方施工合同及相关法律法规二、协议内容1. 施工安全责任（1）甲方负责整个施工项目的安全生产管理，包括但不限于施工方案、安全技术措施、施工现场安全管理等。
（2）乙方应遵守甲方制定的各项安全生产规章制度，接受甲方安全生产教育和培训，提高安全意识。
（3）乙方在施工过程中应严格按照操作规程进行作业，不得违章指挥、违章作业。
2. 安全防护措施（1）甲方应提供符合国家安全标准的施工设备和安全防护用品，确保施工人员的人身安全。
（2）乙方在施工过程中应正确佩戴和使用安全防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。
（3）甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
3. 事故处理（1）在施工过程中发生意外事故，乙方应立即采取紧急措施，保护事故现场，并及时报告甲方。
（2）甲方应组织事故调查，查明事故原因，依法进行处理。
（3）如事故系乙方违反操作规程、安全管理制度等原因造成，乙方应承担相应的法律责任。
4. 免责条款（1）在施工过程中，如因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的事故，双方互不承担责任。
（2）因乙方违反操作规程、安全管理制度等原因导致的事故，乙方应承担全部责任。
（3）因甲方提供的施工设备和安全防护用品不符合国家标准导致的事故，甲方应承担相应的责任。
（4）因乙方个人原因（如酒后作业、疲劳作业等）导致的事故，乙方应承担全部责任。
5. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
（2）协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
施工现场安全免责协议书(3篇)
第1篇协议编号：________________甲方（施工方）：____________________乙方（被施工方）：____________________鉴于甲方作为施工方，在施工现场进行工程建设活动，乙方作为被施工方，将在施工现场从事相关工作。
为了明确双方在施工现场安全方面的责任和义务，确保施工顺利进行，经双方友好协商，特订立本协议。
一、协议依据1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程安全生产管理条例》4. 国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规和政策二、协议内容1. 安全责任划分（1）甲方责任：甲方作为施工方，对施工现场的安全负总责，应遵守国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规和政策，确保施工现场的安全生产。
具体责任如下：① 依法取得建筑施工企业安全生产许可证，具备安全生产条件；② 对施工现场进行安全规划，制定安全管理制度，落实安全措施；③ 对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识；④ 配备必要的安全防护设施和应急救援设备；⑤ 对施工现场进行定期检查，及时发现并消除安全隐患；⑥ 发生安全事故时，立即启动应急预案，组织救援，并按规定上报有关部门。
（2）乙方责任：乙方作为被施工方，应遵守施工现场的安全管理制度，积极配合甲方做好安全工作。
具体责任如下：① 遵守施工现场的安全规定，不得擅自改变施工方案；② 严格按照操作规程进行作业，不得违章操作；③ 使用安全防护设施，正确佩戴个人防护用品；④ 发现安全隐患，立即向甲方报告；⑤ 配合甲方进行安全教育培训，提高安全意识。
2. 免责条款（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、社会动乱等）导致施工现场发生安全事故，造成乙方人员伤亡或财产损失的，甲方不承担赔偿责任。
（2）乙方在施工现场违反安全规定，导致安全事故发生，造成自身伤亡或财产损失的，甲方不承担赔偿责任。
（3）乙方因个人原因造成安全事故，甲方不承担赔偿责任。
包工安全免责协议书(17篇)
包工安全免责协议书（17篇）包工安全免责协议书（通用17篇）包工安全免责协议书篇1甲方：乙方：为有效遏制建筑施工领域的安全事故，加强村(居)民房屋建设工程施工安全管理，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规等规定，结合某某镇实际情况，就加强建筑施工安全管理工作，镇政府特与辖区内在建建筑施工方签订建筑施工安全管理责任书。
一、凡我镇辖区内各项集体建设工程和村民自建用房工程，在工程建设动土施工前，施工方需到镇人民政府城建部门办理工程报建备案手续，到镇人民政府安监所签定安全管理责任书。
二、建筑施工工程，均应选择有资质的单位或有资格的个人对工程进行设计和施工，并依据法律担工程安全责任。
三、村民自行聘请的施工队伍，由村民同聘请的施工队伍签订安全责任书，明确各自权利义务和安全责任，并由村民督促施工队负责人做好对从业人员的安全教育。
四、作业人员入场后应履行的.安全生产义务：掌握安全生产技能，参加安全培训，服从安全管理，遵章守纪，正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
五、施工现场的施工洞口、楼梯口、电梯口和通道口以及在未采取防护措施的阳台、屋面等临边作业时，按照建设工程施工现场防护标准，正确设置防护装置，在临边处设两道防护栏杆，用密目网封闭。
六、施工临时用电管理1、临时用电配电系统应采用三级配电，逐级保护。
各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。
2、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36V。
在潮湿和金属容器内作业时，均应采用低压照明，其照明电压不超过24V。
3、使用小型电动工具操作时，均应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用的线缆要符合相关规定要求。
七、施工机械安全管理1、凡进行使用的机械均应符合相关规定和要求，并定期做好保养，严格执行清洁、润滑、坚固、调整、防腐的“十字作业法”。
工程安全免责的协议书
工程安全免责的协议书工程安全免责的协议书范本（通用9篇）在社会一步步向前发展的今天，需要使用协议书的场合越来越多，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。
那么相关的协议书到底怎么写呢？下面是店铺整理的工程安全免责的协议书范本（通用9篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程安全免责的协议书1甲方：xxx有限公司乙方：xxx有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经协商一致，订立本合同。
1、词语定义：下列词语具有本条所赋予的定义：1.1甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人；1.2乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。
1.3工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程；1.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
2、工程概况：2.1工程名称：煤烟囱拆除工程；2.2工程地点：甲方厂区内；2.3工程范围和内容：序号分项工程工程内容计量单位工程量1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构；包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座12.4施工安全风险：2.4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置；2.4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险；2.4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。
2.5风险防范措施：2.5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品；如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品；2.5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。
工程欠款免责协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于甲方与乙方之间于____年____月____日签订的《____工程项目施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为_______，合同约定乙方承包甲方位于_______的_______工程项目，合同总价款为人民币_______元整。
经双方友好协商，现就乙方欠甲方工程款及相关事宜达成如下免责协议：一、协议背景1. 施工合同签订后，乙方按照合同约定完成了工程的施工，甲方已验收合格。
2. 乙方在施工过程中，由于各种原因，导致工程进度滞后，未能按合同约定的时间完成工程结算。
3. 乙方已完成工程结算，但甲方因故未能按时支付工程款。
4. 双方经多次协商，未能就工程款支付问题达成一致意见。
二、协议内容1. 乙方确认截至____年____月____日，已按照施工合同约定完成工程，且工程已通过甲方验收。
2. 甲方确认乙方已完成工程结算，但截至____年____月____日，甲方尚欠乙方工程款人民币_______元整。
3. 乙方同意甲方在支付部分工程款后，对剩余工程款部分免于支付。
4. 甲方同意在以下条件下，对乙方剩余工程款人民币_______元整免于支付：（1）乙方保证工程质量，对已完成的工程承担保修责任。
（2）乙方在工程验收合格后，向甲方提供完整的工程资料和保修卡。
（3）乙方同意在工程验收合格后，将工程移交甲方使用。
（4）乙方在工程移交甲方使用后，不得以任何理由要求甲方支付剩余工程款。
5. 本协议签订后，乙方不得以任何形式向甲方主张剩余工程款的支付。
6. 甲方在支付部分工程款后，乙方应向甲方出具书面确认函，确认收到该部分款项。
7. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
8. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
三、协议履行1. 本协议签订后，双方应严格遵守协议约定，不得擅自变更或解除。
工程盖章免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方（盖章单位名称）：________________________乙方（盖章单位名称）：________________________鉴于甲方（盖章单位名称）与乙方（盖章单位名称）在工程合作过程中，乙方需要在甲方提供的工程文件上盖章确认，为明确双方的权利义务，避免日后产生不必要的纠纷，经双方友好协商，特订立本协议如下：一、协议标的本协议标的为甲方提供的工程文件，包括但不限于设计图纸、施工方案、技术规范、工程合同等，乙方需在上述文件上盖章确认。
二、盖章方式1. 乙方应在甲方提供的工程文件上指定位置进行盖章，盖章应清晰、完整。
2. 乙方在盖章前应仔细阅读文件内容，确认文件内容真实、准确，符合相关法律法规和行业标准。
三、免责条款1. 乙方在工程文件上盖章后，视为乙方已充分了解并同意文件内容，乙方对文件内容的真实性、合法性、合规性负责。
2. 乙方在工程文件上盖章后，如因文件内容存在问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。
3. 甲方在提供工程文件时，已尽到合理审查义务，对文件内容的真实性、合法性、合规性不承担任何责任。
4. 乙方在工程文件上盖章后，如因文件内容导致甲方与第三方发生纠纷，乙方应承担相应的法律责任。
5. 本协议签订后，如因甲方提供的工程文件内容发生变化，甲方应及时通知乙方，乙方应在收到通知之日起一定时间内完成重新盖章确认。
四、保密条款1. 双方对本协议内容及工程文件内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本保密义务在本协议有效期内及协议终止后三年内有效。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
公司工地免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方（工程承包方）： [公司名称]地址： [公司地址]联系人： [联系人姓名]联系电话： [联系电话]乙方（工程业主方）： [业主方名称]地址： [业主方地址]联系人： [联系人姓名]联系电话： [联系电话]鉴于甲方作为工程承包方，将负责在[工地名称]（以下简称“工地”）进行施工建设，乙方作为工程业主方，将对该工地进行投资和管理。
双方在充分了解各自的权利、义务和责任的基础上，为明确双方在工地施工过程中可能出现的风险和责任，特制定本免责协议书。
第一条协议适用范围本协议适用于甲方在工地施工期间，因施工活动、施工环境、自然灾害、不可抗力等因素可能给乙方或第三方造成的损害和损失。
第二条免责条款1. 施工风险责任：甲方在施工过程中，因施工方法、施工工艺、施工材料等不符合国家规定或行业标准，导致工程存在安全隐患，由此产生的责任由甲方自行承担。
2. 第三方损害责任：在施工过程中，若因甲方施工行为导致第三方人身伤害或财产损失，甲方应承担相应的法律责任。
但若能证明损害是由于不可抗力、第三方故意或重大过失造成的，甲方不承担赔偿责任。
3. 自然灾害责任：因地震、洪水、台风等自然灾害导致的损害，甲方不承担赔偿责任。
但甲方应在灾害发生前采取必要的安全措施，减轻灾害损失。
4. 不可抗力责任：因战争、动乱、政府行为、社会骚乱等不可抗力因素导致的损害，甲方不承担赔偿责任。
5. 施工环境责任：因工地施工环境导致的损害，如噪音、粉尘、废水等，甲方应采取有效措施予以控制。
若因控制不力导致第三方损害，甲方应承担相应的法律责任。
6. 工程质量责任：甲方应保证施工质量符合国家规定和行业标准。
若因工程质量问题导致第三方损害，甲方应承担相应的法律责任。
7. 施工进度责任：甲方应按照合同约定的时间完成施工任务。
若因甲方原因导致施工进度延误，造成乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
8. 安全责任：甲方应建立健全工地安全管理制度，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。
施工免责协议书范本(必备10篇)
施工免责协议书范本（必备10篇）施工免责协议书范本第1篇甲方：___________投资置业有限公司乙方：___________建设工程有限公司依照《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将西都大厦工程发包给乙方承建，特订立如下安全管理协议书：一、甲方责任：1、甲方应当向乙方提供西都大厦及比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的工期。
3、甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程作业环境及安全施工措施所需费用。
4、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工和具体配件、消防设施和器材。
5、做好《建设工程施工合同》范围内的甲方相关安全责任条款，按标准拨付安全文明施工措施费基本费、现场考评费及奖励费用。
二、乙方责任：1、乙方项目经理是乙方安全生产的第一责任人，对西都大厦工程的安全生产全面负责，乙方对施工现场的安全生产承担总承包责任。
2、乙方应当建立健全的西都大厦安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证项目安全生产条件所需资金的投入，对西都大厦施工全过程进行定期和专项安全检查，并做好相关记录。
3、乙方应建立健全安全管理网络，按规定配备专职安全生产人员，明确职责，深入现场监督检查，制止违章指挥、违章操作。
4、乙方应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
5、乙方安全施工措施、安全作业环境条件等专项安全约定，由双方另订专项协议或编制专项安全技术方案报审执行。
三、本协议一式两份，双方代表人签字盖章后生效。
工程施工免责协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：_________。
4. 工程投资：_________。
5. 工期：_________。
二、免责条款1. 乙方在履行工程合同过程中，因以下原因造成的损失、损害或后果，甲方免除乙方的责任：（1）不可抗力因素：如地震、洪水、台风、战争等自然灾害或社会事件，导致工程无法正常进行或工程损失。
（2）政府行为：如政策调整、规划变更、征收征用等政府行为，导致工程无法正常进行或工程损失。
（3）甲方提供资料错误：如设计图纸、施工方案、材料清单等资料存在错误、遗漏或误导，导致工程无法正常进行或工程损失。
（4）甲方原因：如甲方未按约定时间提供场地、材料、设备等，导致工程无法正常进行或工程损失。
（5）第三方原因：如第三方提供的产品、设备存在质量问题，导致工程无法正常进行或工程损失。
2. 乙方在履行工程合同过程中，因以下原因造成的损失、损害或后果，甲方亦免除乙方的责任：（1）乙方在施工过程中，严格按照设计图纸、施工方案和规范进行施工，但因材料、设备、施工工艺等因素导致的质量问题。
（2）乙方在施工过程中，因不可预见、不可避免的技术难题，导致工程无法按期完成或工程损失。
（3）乙方在施工过程中，因施工场地、施工环境等因素导致的施工进度延误。
三、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_________年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
4. 本协议的修改、补充或终止，均需甲乙双方书面同意。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________签订日期：_________注：本协议仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
工地免责协议书范本超龄(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]鉴于：甲方因建设项目需要，聘请乙方在[项目名称]工地进行施工。
为了保证施工过程中的安全，明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下免责协议：一、协议内容1. 施工范围：乙方在甲方提供的[项目名称]工地范围内进行施工，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 施工期限：本协议约定的施工期限为[具体起止日期]，如因不可抗力或其他原因导致工期延误，双方应协商解决。
3. 安全责任：（1）甲方应提供符合安全生产条件的施工场地，包括但不限于安全防护设施、安全警示标志等。
（2）乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。
（3）乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。
4. 质量责任：乙方应按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
因乙方施工质量问题造成的损失，由乙方承担全部责任。
5. 人员责任：（1）乙方派驻工地的项目经理、技术负责人等人员应具备相应的资质，并对施工过程中的安全问题负责。
（2）乙方应为其工作人员购买意外伤害保险，并负责赔偿因工受伤人员的医疗费用。
6. 材料责任：乙方应按照设计要求和质量标准采购、使用建筑材料，因材料质量问题造成的损失，由乙方承担全部责任。
7. 环境保护责任：乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
8. 不可抗力：由于地震、洪水、台风等不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方互不承担责任。
二、免责条款1. 乙方在施工过程中，如因自身原因导致安全事故，甲方不承担任何责任。
2. 乙方在施工过程中，如因材料、设备等原因导致工程质量问题，甲方不承担任何责任。
3. 乙方在施工过程中，如因天气、地质等原因导致工期延误，甲方不承担任何责任。
4. 乙方在施工过程中，如因自身管理不善导致财产损失，甲方不承担任何责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程免责协议书
甲方：
乙方：广州市第六装饰工程有限公司
兹有工程期间之间发生的任何责任与公司没有任何关系。
与我公司达成如下协议：
1、工程期间若发生任何人身意外、事故身亡或工人自身有疾病所引起身亡概与我公司无关，本人承担一切责任及后果。
2、施工过程中请自行做好防护保护措施，按规范施工，做到安全施工。
2、双方签字有效；协议期限为一年，本协议将自动失效。
4、本协议解释权归广州市第六装饰工程有限公司所有。
甲方签字：
乙方签字：
年月日广州市第六装饰工程有限公司。