不锈钢防盗窗施工合同

员工宿舍楼不锈钢防盗窗施工合同

合同编号:YJJD2007－12－5

建设单位：

承建单位：

工程地址：

二OO七年十二月六日

不锈钢防盗窗施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》及有关规定，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则就有限公司的员工宿舍楼不锈钢防盗窗的施工，经具体协商，同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：不锈钢防盗窗制作及安装

2、施工工程量：不锈钢防盗窗施工共计15个，面积约54平方米

3、材料要求：

A、不锈钢防盗窗采用202不锈钢钢管，符合国家标准要求，圆管采

用光管，直径25×0.8mm，周边方管采用25×38×0.8mm，中间设二道方管，光管的中心间距为120mm。方管与墙体连接采用直径6的膨胀螺栓固定。

B、质量要求：202不锈钢管必须符合国家标准，并在进场后甲方验

收合格后方准使用，否则不得使用。并保证达到工程合格质量标准，否则扣罚合同价款的3％。

4、施工地点：员工宿舍楼院内

二、承包内容：包工包料。

三、合同造价：

工程综合单价为：元/平方米。

合同暂定价款为元（

此防盗窗综合单价为包干价，实际施工中不得调整。

五、付款方式：

签订合同后5天内施工用材料、人员进场，工程全部施工完成经验收合格，并工程结算完成，付至工程总造价的90％，余工程的10％作为工程质保金。

施工用电，由甲方免费提供使用。

结算方式：按实际安装面积×每平方米综合单价。

实际安装面积按照安装完成后方管外侧尺寸面积丈量结算。

六、施工要求：

1、此工程为包工包料，必须要保证安装的防盗窗美观大方。

2、对于所有型材，安装完成后的垂直度及水平度不得大于2mm/米，否则视为不合格。

3、所有焊缝的高度及长度均满足验收规范要求。

4、防盗窗必须固定牢固，起到防护作用。

5、施工过程中，施工单位承担所有的措施费，并承担由于自身原因造成的安全责任及安全事故。

6、拼缝焊接处打磨光滑。

7、型材在安装前后，注意保护，在交付验收之前造成的破坏，由施工方自己负责。

8、、乙方必须文明施工，安全施工。

9、甲方负责施工现场以外的三通（通水、通电、通路）一平（场地平整）工作。

七、施工期限：

1、工程施工期限为：签订合同后5天内施工人员、材料进场，工期日历天数为15天。自2007年12 月8日至2007年12月23日结束。

2、施工日期，不包括天气原因（雨、风等）和不可抗力（地震、战争等）所造成的停工时间。

3．因乙方材料和施工质量不合格造成工期延误，工期不顺延，并承担甲方相应的损失。

4、因甲方付款不及时，给乙方造成工期延误，可相应顺延工期。

八、工程质量：

1、工程质量按双方约定的合格质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到质量监督部门验收合格要求。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，甲方将扣工程总造价的千分之五作为处罚。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求及甲方委派工程师依据合同发出方指令施工，随时接受甲方工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。

九、安全施工：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不完善及其他原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方概不负责。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全

负责。

十、验收：

1、工程竣工后，乙方向甲方代表送交完工验收报告，甲方应在接到通知后负责组织验收，必须达到合格标准

2、乙方在接到甲方的整改通知后，必须当日开始整改。

十一、质量保证与售后服务：

1、质保期为一年。在质保期内如出现质量问题，乙方为甲方免费维修或更换相应配件。

2、质保期自验收合格开始计算，质保金待合同期满后一次无息付清。十二、违约责任：

1．因乙方原因工期延误，每延误一天按合同总价的万分之三支付给甲方违约金，工期不顺延。

2．因甲方原因工期延误，每延误一天按合同总价的万分之三支付给乙方违约金，工期顺延。

3．发生合同纠纷，按照我国合同法及其他有关法律规定，由违约方承担违约责任（不可抗力除外）。

4．甲乙双方必须严格按照此合同认真执行，任何一方无权单方面修改合同内容或者单方解除合同。

十三、合同生效与终止

1．经双方签字盖章后方可生效。

2．待工程全部报检验收合格后。保修期满后，本合同即告终止。

十四、合同份数

甲乙双方在履行合同时发生纠纷，经双方协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉。

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各持两份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

单位签章：单位签章：

时间：2007年12 月 6 日