工程工期通知书
工程合同工期通知书
工程合同工期通知书尊敬的XXX工程承包商：根据双方的合同约定，本工程合同工期为自工程开工之日起至工程竣工交付日止，总工期为XX个月。
在此期间，我方将严格按照合同约定的时间节点对工程进度进行监督和考核。
现将有关工期事宜通知如下：一、工程开工日期定于XXXX年XX月XX日，敬请贵公司按照合同约定的时间准时开工。
如有特殊情况需提前或延迟开工，请至少提前XX个工作日向我方提出申请，并说明理由。
我方将根据实际情况予以审批。
二、工程竣工交付日期定于XXXX年XX月XX日，敬请贵公司确保工程按期完工。
如有特殊情况需提前或延迟交付，请至少提前XX个工作日向我方提出申请，并说明理由。
我方将根据实际情况予以审批。
三、为确保工程进度和质量，贵公司应按照合同约定的工程量清单和施工组织设计，合理安排施工人员、材料和设备。
如因贵公司原因导致工程进度滞后，将按照合同约定追究贵公司相应的违约责任。
四、我方将定期对工程进度进行现场检查，并根据检查结果向贵公司出具书面整改通知。
贵公司应按照整改通知的要求及时整改，确保工程进度符合合同约定。
五、如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响，贵公司应及时向我方报告，并提供相关证明材料。
经双方协商一致，可以相应顺延工期。
六、贵公司应严格按照国家和地方的法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
如发生安全事故或质量问题，贵公司应立即采取措施予以整改，并承担相应责任。
七、双方应保持良好的沟通和协调，共同解决施工过程中出现的问题。
如因合同条款解释分歧等原因导致纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此通知。
敬请予以关注并严格遵守。
祝工程顺利！XXXX年XX月XX日。
限期签订工程合同通知书
限期签订工程合同通知书您好！首先感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
鉴于当前工程项目的紧迫性及合作双方的共识，我们特此发出本通知书，以确保项目能够按计划顺利推进。
根据我司与贵司之间的商议以及相关法律规定，现就即将到期的工程合同签订事宜做出如下通知：一、合同签订截止期限请您注意，本次工程合同的最后签订期限定于【具体日期】。
届时未能完成签订工作的，将视为您方放弃本次合作机会，我方将不得不按照合同规定及相关法律程序，重新启动招标或选择其他合作伙伴继续执行项目。
二、合同内容要点为确保您的权益不受影响，我们再次提醒您仔细审阅合同条款，特别是关于工程款支付、工期要求、质量保证以及违约责任等关键条款。
如有任何疑问或需要进一步协商的内容，请在截止日期前与我们联系，我们将尽快为您提供解答和帮助。
三、合同签订流程为保证合同签订的顺利进行，请您按照以下步骤操作：1. 确认合同条款无误后，请在合同指定位置签字盖章；2. 将签署后的合同原件邮寄至我方指定地址，并确保在截止日期前送达；3. 同时，建议您保留好合同副本及相关证明文件，以备后续可能的查证需要。
四、后续影响说明我们深知合同签订对于双方的重要性，因此在此强调，逾期未能签订合同将对双方造成不利影响。
对我方而言，可能导致项目延期，增加不必要的成本开支；对您方而言，除了失去本次合作机会外，还可能影响到未来与我方的合作前景。
五、联系方式如您在合同审阅或签订过程中遇到任何问题，请及时通过以下方式与我们联系：- 联系人：【姓名】- 电话：【电话号码】- 邮箱：【邮箱地址】- 地址：【公司详细地址】我们期待与您的进一步沟通，并希望能够顺利完成合同签订工作。
请您务必重视此次通知，按时完成合同签订，以免造成不必要的损失。
感谢您对我们工作的理解与配合，我们珍视与您的合作关系，期待本次合作能够取得圆满成功。
敬请留意，切勿错过合同签订的最佳时机。
此致敬礼！【公司名称】【日期】结束。
进场通知书参考范本
进场通知书参考范本
建设工程进场通知书
致：公司
鉴于贵公司有良好的业绩和施工能力，经我公司认真研究讨论决定，将工程委托贵公司施工。
因项目工期紧张，请贵司接到本进场通知书后3日内组织进场施工，展开土方和苗木施工准备工作，待履行招投标等相关手续后，正式授予中标通知书并签订施工合同。
我方承诺在2019年月日前完成招投标、合同签订等必要程序，本项目主要合同条件为：
一、工期：个月，2019年月日—2019年月日。
二、总投资：约万元（最终价格以中标价格为准）。
三、付款方式：
四、质量标准：合格
正式签约前，双方以实际发生工程量、省建设工程造价定额（园林专业）、取费文件和相关政策性文件核算进度产值。
双方签约前需要提前进场施工的工程，需先进行主要材料、苗木等价格确认。
如贵司未能中标，则由我司负责在定标后10
个工作日内，按实际发生工程量及上述产值核算方法与贵司一次性完成结算并付款。
工程施工合同延误通知书
工程施工合同延误通知书尊敬的合同对方：根据工程施工合同（以下简称“本合同”）第XX条的规定，现将本合同执行过程中出现的工期延误事宜通知如下：一、工期延误情况1. 由于不可抗力因素（如地震、台风、洪水等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
2. 由于合同对方的原因（如设计变更、材料供应延误、施工方案调整等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
3. 由于我方原因（如施工管理不善、人员不足、设备故障等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
二、工期延误责任及处理措施1. 对于不可抗力因素导致的工期延误，双方应按照本合同第XX条的规定执行。
我方将及时向合同对方提供相关证明材料，以便合同对方按照约定办理工期顺延手续。
2. 对于合同对方原因导致的工期延误，双方应友好协商解决。
合同对方应承担相应责任，并按照本合同第XX条的规定支付违约金。
具体违约金计算方式如下：违约金 = 工程总价× 工期延误天数× 违约金比例3. 对于我方原因导致的工期延误，我方应承担相应责任，并按照本合同第XX条的规定支付违约金。
同时，我方将采取措施加快工程进度，确保工程按时完工。
三、工期延误对合同价款的影响1. 由于不可抗力因素导致的工期延误，合同价款不做调整。
2. 由于合同对方原因导致的工期延误，合同价款按照本合同第XX条的规定执行。
3. 由于我方原因导致的工期延误，合同价款按照本合同第XX条的规定执行。
四、其他事项1. 双方应积极沟通，加强协调，确保工程质量和进度。
2. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
3. 本通知书自发出之日起生效，对双方具有法律约束力。
敬请予以关注。
合同甲方：（盖章）联系人：________联系电话：________地址：________邮编：________合同乙方：（盖章）联系人：________联系电话：________地址：________邮编：________日期：XX年XX月XX日。
建筑工程施工工期延误赔偿通知书
建筑工程施工工期延误赔偿通知书致：＿____（施工单位名称）鉴于贵方在我方_____（工程名称）项目的施工过程中，未能按照合同约定的工期完成施工任务，致使工程工期延误，给我方造成了重大的经济损失和不良影响。
根据双方签订的《建筑工程施工合同》相关条款的约定，特向贵方发出本赔偿通知书。
一、工程概况本工程位于_____（工程地点），合同约定的开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日，合同工期总日历天数为_____天。
二、工期延误情况经我方核实，截至_____年_____月_____日，本工程实际完成进度严重滞后于合同约定的工期计划，已延误_____天。
具体延误情况如下：1、基础工程施工阶段，由于贵方施工组织不力、人员配备不足等原因，导致基础工程施工进度延误_____天。
2、主体结构施工阶段，贵方在施工过程中多次出现质量问题，需要返工整改，从而延误了主体结构的施工进度，累计延误_____天。
3、装饰装修工程施工阶段，贵方未能及时调配所需的材料和设备，且施工人员作业效率低下，致使装饰装修工程延误_____天。
三、工期延误造成的损失贵方的工期延误给我方带来了多方面的损失，包括但不限于以下几个方面：1、直接经济损失由于工程延期交付，我方无法按照预定计划将建筑物投入使用，导致预期收益损失_____元。
为了弥补工期延误造成的影响，我方不得不采取赶工措施，增加了人工、材料和设备等方面的投入，额外支出费用_____元。
因工期延误，我方需要向业主支付违约金_____元。
2、间接经济损失由于工程延期，我方的信誉受到了一定程度的损害，可能影响未来的业务拓展和市场份额。
工期延误导致我方的资金周转压力增大，增加了财务成本_____元。
3、其他损失工程延期给周边居民和单位的生活和工作带来了不便，引发了一些投诉和纠纷，给我方造成了不良的社会影响。
四、赔偿依据根据双方签订的《建筑工程施工合同》第_____条第_____款的约定：“若因施工方原因导致工程工期延误，施工方应按照每日_____元的标准向发包方支付违约金，并承担因工期延误给发包方造成的一切损失。
工期监控预警通知书
公司工期管理部门负责人
签字：年月日
公司主管领导（主要领导）
签字：年月日
抄送部门
□商务、□劳务、□财务、□安全、□质量、□技术、□其他
编号：中建城镇工期预【】年第号
附件2：
工期监控预警通知书
工程项目名称
预警日期
预警级别
□蓝色□黄色□红色
预警原因
你项目自开工至今，按照经业主、监理审批的施工总进度计划要求，计划总工期（日历天数），当期已完工计划天数（天），当期已完工实际天数（天），在此期间业主确认的延长工期天数（天），总进度计划偏差值（天），已达到黄（红）色预警标准，现向你项目发出□黄色、□红色预警通知。
预警要求
建议你项目从以下几个方面（包括：资金、沟通、资源、质量、安全、技术、其他）分析工期偏差产生的原因，制定纠偏方案，包括：纠偏计划、纠偏措施、负责人和整改时间，并组织落实整改方案，将纠偏方案落实情况于年月日前（按月）报给我部。
1.因业主原因造成的工期
I工程施工进场通知书
尊敬的业主单位、监理单位及各参建单位：根据《建设工程施工合同》的相关约定，我方（施工单位名称）已取得《建筑工程施工许可证》，现正式通知贵单位，我方将于即日起正式进场开展工程施工工作。
为确保工程顺利进行，现将有关事项通知如下：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地址]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程合同造价：[合同造价]5. 工程合同工期：[合同工期]二、进场时间我方计划于[具体日期]正式进场施工，预计进场时间为[具体时间]。
三、进场人员及设备1. 进场人员：我方将按照合同要求，组织具备相应资质和经验丰富的施工队伍进场施工，包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等。
2. 进场设备：我方将按照工程需求，配置各类施工设备，确保施工顺利进行。
四、进场程序1. 施工单位将按照《建筑工程施工许可证》的要求，在进场前向监理单位提交以下资料：（1）施工组织设计；（2）施工进度计划；（3）施工人员资质证书；（4）施工设备清单；（5）安全文明施工措施；（6）质量保证措施。
2. 监理单位对施工单位提交的资料进行审核，审核合格后，双方签订《施工进场协议》。
3. 施工单位按照《施工进场协议》的要求，完成进场前的各项准备工作，包括但不限于施工场地平整、临时设施搭建、材料设备进场等。
五、施工要求1. 施工单位应严格按照工程设计图纸、施工规范、质量标准和合同要求进行施工。
2. 施工单位应加强施工现场管理，确保施工安全、文明、有序。
3. 施工单位应加强与监理单位、业主单位的沟通与协调，及时解决施工过程中出现的问题。
六、联系方式1. 施工单位项目负责人：[项目负责人姓名]2. 施工单位联系电话：[联系电话]3. 施工单位邮箱：[邮箱地址]敬请业主单位、监理单位及各参建单位予以支持和配合，共同确保工程施工顺利进行。
如有未尽事宜，请及时与我方联系。
特此通知。
施工单位名称：日期：[具体日期]。
工程限期完工通知书
工程限期完工通知书限期是指限定日期，不许超过的意思。
工程需要在限定的期限完工，对此相关部门会发出限期完工的通知。
下面小编给大家带来工程限期完工，供大家参考!工程限期完工通知书范文篇一本工程为xx管理区大泊小学教学楼工程，现正在进行筏板钢筋绑扎阶段，由于你队施工进度太慢，项目部要求你施工队在20xx年7月12日前把筏板钢筋、柱子筋、柱墩钢筋全部绑扎完毕，在7月13日前打筏板混凝土。
无特殊原因未按时完工的，根据情况对你施工队进行罚款1000元-5000元不定。
xx管理区xx小学教学楼工程项目部年月日工程限期完工通知书范文篇二安徽xx有限责任公司:你单位承建xx东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、xx湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。
为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。
xx市xx区重点工程管理局11月16日工程限期完工通知书范文篇三xxxxxx公司：你单位于xxxx年xx月xx日中标建设的xxxxxxxxxx工程目前还未完工，工程主要建设内容为xxxxxxxxxx。
为确保我公司正常的生产经营，现要求你公司在确保工程质量的同时，于xxxx年xx月xx日全部完工，如你公司逾期完工或因质量返工造成我公司生产经营无法正常开展，每逾期一日我公司将对你公司以xxxx元/天的标准收取逾期完工违约金。
特此通知。
xxxxxxxxxx公司xxxx年xx月xx日。
工程施工变更通知书
工程施工变更通知书尊敬的各位施工单位：根据我方与贵方签订的合同规定，我方对相关工程进行施工时发现了一些需要进行变更的情况。
为了保证工程的顺利进行，特向贵方发出本变更通知书，详细说明变更原因、范围和具体要求，请贵方配合执行。
一、变更原因工程施工过程中，经过全面勘察和详细测量，我们发现原计划的施工方案存在以下问题：1. 客观因素导致的设计不合理：根据实地勘察和深入分析，我们认为原方案中的某些设计存在明显不合理之处，需要进行调整以确保工程质量。
2. 材料和设备供应问题：由于市场供应原因或运输延误等因素，原计划中的某些材料和设备无法按时到达施工现场，因此需要对部分工程进行调整和变更。
二、变更范围经过充分讨论和评估，我们决定对以下工程进行变更：1. 工程名称：xxx2. 变更内容：详细列举需要调整和变更的工程部分，包括但不限于：xxx。
三、变更具体要求针对上述变更范围，我方提出以下具体要求：1. 贵方需严格按照新的设计方案进行施工，确保变更后工程的质量和安全性。
2. 贵方需及时采购和调配所需的材料和设备，确保施工进度不受影响。
3. 贵方需配合我方进行现场检查和监管，及时报告工程进展情况。
4. 如有其他相关问题，双方应及时沟通，并通过书面或口头方式达成一致意见。
四、变更后工期及费用1. 工期调整：由于工程变更，原计划的工期无法满足，双方应协商确定新的工期，并通过补充协议或书面变更通知进行确认。
2. 费用变更：由于变更引起的额外费用，应由双方按照合同约定进行协商和决定。
五、合同执行本变更通知书自双方签字盖章之日起生效，并作为合同的补充文件，与原合同具有同等的法律效力。
六、结语变更是工程施工中常见的情况，我们相信贵方在施工过程中能够以高度负责的态度和专业的技术，认真执行本变更通知书的要求，确保工程质量和施工进度。
附：变更工程的详细设计图纸和说明文件，请贵方查收并按照要求进行施工。
谢谢贵方的配合！此致礼辞。
[工作联系函]关于总包工期滞后事宜的通知及要求
![[工作联系函]关于总包工期滞后事宜的通知及要求](https://img.taocdn.com/s3/m/ce663fae5f0e7cd185253635.png)
1.导致本地块整体地下室施工进度节点滞后，影响安置房回款节点。
2.同时后续施工延误，影响本年度后续回款节点。
为此，我司工程部书面提醒贵司项目部，请迅速完成场地移交，进场施工，组织人员、材料、机械进场。保证工程节点的完成，并上报书面赶工计划，谢谢配合。
பைடு நூலகம்有关单位各存一份
目前贵司项目部拒绝场地移交和开工贵司项目管理人员班组材料机械设备都未开始组织给我司带来如下风险
工作联系函
工程名称：编号：
致 ：
抄送：
事由：关于总包工期滞后事宜的通知及要求
由贵司承建的工程，我司于XXXX下发的中标通知书。并在XXXX下发进场指令；根据双方的商务约谈文件已明确开工日期。具体以现场工程师开工令为准。
工程开工通知书范文
工程开工通知书范文
安徽xx有限责任公司:
你单位承建叶集东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、未名湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。
为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目合同有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。
xxx集区重点工程管理局
11月16日
xx广工
联系人：
特此通知：
工程部负责人签名：公司负责人签名：
年X月X日
xxxx：
年月日
猜你喜欢：。
工地工期滞后红头文件
工地工期滞后红头文件
施工监理通知书
致：xxx（承包单位）
事由：关于要求你项目部采取一切措施解决进度严重滞后的通知
内容：根据你项目部与国土资源局所签合同的工期要求，到目前为止合同工期已到，可你项目部仅完成总工程量的60%（左右），工期的严重滞后。
为了不给国土资源局造成较大的影响，尽快完成此项工程，现要求项目部做好以下工作：
1、编制一个切实可行的调整后的施工进度计划，报我监理项目部审批，尔后严格按审批计划实施。
2、增加人力、物力、财力、挖掘一切可以利用的资源确保工程尽快完成。
3、人员分工明确、责任到人，层层把关，施工进度定期【每天（周）】进行汇报，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理。
4、解决好各工序施工中的窝工、怠工，并尽可能合理利用人力物力财力等资源。
上述几点意见，要求你项目部尽快报我监理项目部，并切实可行的落
实和执行到位。
特此通知
矗抄报：(业主或其他上级主管单位)
( 某监理公司）：
总/专监理工程师：
日期。
工程工期通知书
工程工期通知书
XXXXX建设工程有限公司：
贵公司承揽的XXXXX气车零部件有限公司年产300万件
汽车中间轴智能浇铸新建项目施工。
本项目通知2014 年4 月2 日进场施工。
合同签订于2014 年 3 月29 日，根据合同第二条要求该项目应在180 天内完成。
多次口头提出要加快工程施工，至今实际进度已发生严重拖延，严重影响整个项目的竣工验收，今特向贵公司提出以下几点：
一、要加大人力的投入，适当安排人员加班, 增强现场人员的
管理，确实保质保时完成。
二、排出各单位工程赶工计划和竣工时间表，报建设、监理单位
审核备案。
三、生产管理用房主体支模要根据计划工程量配备足够劳动力。
四、做好材料、机具的保证工作。
装饰工程所需材料要提前准备，
所有设备、机具要处于良好状态，保证能正常使用。
五、抓好工程质量，杜绝返工现象。
六、材料进场要严格把关，凡不符合质量要求、没有合格证的不能采购。
如发现材料尺寸不合格一律不能使用。
由此造成的返工费用均由贵单位承担。
以上问题希望贵公司重视，采取必要措施！
XXXXX气车零部件有限公司
2014 年6 月16 日
今已工程工期通知书
承包人：
年月。
建筑工程通知书
建筑工程通知书尊敬的各位施工单位：根据我们与贵公司签订的合同约定，我方计划开展一项建筑工程项目。
现特向贵公司发出本通知书，以便提供必要的信息和指引，并确保工程按计划顺利进行。
1. 项目概述本项目是位于XXX地区的一项建筑工程，旨在建造一座高级商业综合体。
项目规模较大，设计总建筑面积约为XXX平方米。
建筑风格以现代与传统相结合为主，设计理念追求独特性与实用性的完美融合。
2. 工程时间安排请贵公司根据项目计划进行施工安排。
根据初步估计，本工程预计总工期为XX个月，具体工期安排将在后续的施工跟踪会议上与各位单位商讨确定。
3. 施工要求3.1 材料采购请贵公司严格按照项目设计图纸、规范与标准，选用符合质量要求的建筑材料。
在采购过程中，请注意材料的合理配送与保存，以确保施工过程顺利进行。
3.2 施工人员请贵公司确保施工人员具备相关资质和证书，并且熟悉本项目的施工要求。
施工现场必须遵守安全操作规范，保障施工人员的人身安全。
3.3 施工质量质量是本项目的核心关注点，我方要求各施工单位务必严格按照设计要求进行施工，并且按照工程质量验收标准进行自我检查。
所有施工工序必须经过严格合格率检验，在保证质量的前提下，确保进度的顺利进行。
4. 施工协调为了保证工程进度，各施工单位需按时完成各自工作任务，并与其他单位进行协调配合。
在施工过程中，如有任何问题或需要调整工期的情况，请以书面形式向我方工程部提出申请。
5. 工程支付与结算根据合同约定，工程支付与结算将按照工程进度和质量完成情况逐步进行。
请贵公司提供相应的发票、证明文件等，以便我方工程部审批与支付。
尊敬的施工单位，本工程的顺利开展需要您的全力支持与配合。
相信在共同努力下，我们一定能够成功完成这一重要项目。
如有任何问题或需要进一步沟通，请及时与我方工程部联系。
祝好！此致敬礼[Your Name] [Your Position] [Your Company]。
工程合同如何约定工期
工程合同如何约定工期任何工程合同中的工期约定都应当基于充分的项目评估和合理的计划安排。
在制定工期条款时，应充分考虑到项目的复杂性、规模、技术要求以及可能影响工程进度的各种因素，如天气条件、材料供应等。
以下是一个工程合同中约定工期的范本条款：1. 工期定义：本合同项下的工程工期指自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止的全部日历天数。
2. 工期计算：双方确认，本工程的总工期为XX天，其中包括主体施工期XX天，预留工期XX天，用于应对不可预见的情况或延误。
3. 开工日期：承包人应在合同签订后的XX天内开始施工，具体开工日期以发包人发出的开工通知书为准。
4. 竣工日期：承包人应确保工程在开工日期后的XX天内完成，达到竣工验收标准。
5. 工期顺延：如遇下列情况，经双方协商一致，工期可相应顺延：- 不可抗力因素导致的停工；- 发包人变更工程设计或增加工程量；- 发包人未按合同约定提供必要的施工条件；- 其他双方认可的特殊情况。
6. 工期延误责任：若因承包人原因导致工程延期，承包人应按照合同约定支付违约金给发包人。
违约金的具体数额及支付方式由双方在合同中另行约定。
7. 进度报告：承包人应按月向发包人提交工程进度报告，并在报告中详细说明工程进展情况、存在的问题及解决方案。
通过上述条款，我们可以看到，一个有效的工期约定应当具备以下几个特点：- 明确性：工期的起止时间、总天数以及各个阶段的时间节点都应该明确无误。
- 合理性：工期的设定应基于实际情况，既要保证工程质量，也要考虑到实际操作的可行性。
- 灵活性：合同中应包含对不可抗力或其他特殊情况下工期顺延的规定，以适应项目实施过程中可能出现的变化。
- 责任明确：对于工期延误的责任归属应有明确规定，包括违约金的计算方式和支付条件。
工程合同工期延迟通知书
工程合同工期延迟通知书尊敬的[甲方名称]：根据我们之间于[签署日期]签订的工程合同（合同编号：[合同编号]），我方[乙方名称]负责实施位于[工程地点]的[工程名称]项目。
我们非常感激贵方对我方工作的信任与支持。
遗憾的是，在项目实施过程中，我们遭遇了一些不可抗力因素和其他延误情况，这些因素包括但不限于[具体原因，例如：自然灾害、供应链问题、设计变更、政策调整等]。
这些因素严重影响了工程进度，并导致我们无法按照原定计划完成工程。
为了确保工程质量不受影响，并充分考虑到所有参与人员的安全与健康，我们认为有必要对工期进行调整。
在此，我们正式通知贵方，根据合同中关于工期调整的相关条款，我们申请将原定的竣工日期[原定竣工日期]延长至[新的预计竣工日期]。
我们已经采取了以下措施来尽量减少延误对项目的影响：1. 增加人力资源，提高工作效率；2. 优化施工方案，确保工序合理；3. 加强与供应商的沟通，确保材料供应；4. 与相关部门协调，加快行政审批流程。
我们深知工期的延迟可能会给贵方带来不便和损失，对此我们表示诚挚的歉意，并承诺会尽最大努力减少影响，保证工程质量。
同时，我们愿意就此次延期事宜与贵方进行充分的沟通，并寻求合理的解决方案。
请贵方在收到本通知后，尽快回复确认是否接受我们的延期申请，并指出任何需要进一步讨论的问题。
我们期待与贵方保持开放的沟通，共同应对这一挑战。
我们再次对由此给贵方带来的不便表示歉意，并感谢贵方的理解与支持。
我们期待贵方的回复，并希望能够尽快解决当前的问题，确保项目顺利进行。
此致敬礼！[乙方名称][乙方负责人姓名][乙方负责人职位][乙方联系电话][乙方电子邮箱] [日期]。
坑道工程施工通知书
工程名称：XX坑道工程建设单位：XX建设集团有限公司施工单位：XX建筑工程有限公司工程地点：XX市XX区XX路XX号根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合本项目实际情况，现将XX坑道工程施工有关事宜通知如下：一、工程概况1. 工程名称：XX坑道工程2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号3. 工程规模：总长度XX米，净断面面积XX平方米4. 工程内容：坑道开挖、支护、排水、通风、照明等5. 工程总投资：XX万元6. 工期：自2023年X月X日起至2024年X月X日止，共计X个月二、施工准备1. 施工单位应按照合同约定的时间，完成施工队伍的组建、施工设备的租赁、施工材料的采购等工作。
2. 施工单位应组织施工人员参加岗前培训，确保施工人员掌握相关施工技术和安全操作规程。
3. 施工单位应按照设计文件要求，对施工现场进行勘察，制定详细的施工组织设计和施工方案。
4. 施工单位应建立健全施工现场管理制度，确保施工过程中的安全和质量。
三、施工要求1. 施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 施工单位应加强施工现场管理，确保施工安全。
施工现场应设置明显的警示标志，配备必要的安全防护设施。
3. 施工单位应加强施工过程中的环境保护，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。
4. 施工单位应加强施工过程中的质量检测，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
5. 施工单位应按照合同约定的时间节点，完成各阶段的施工任务。
四、施工监督1. 建设单位将聘请专业的监理机构对施工现场进行全程监理，确保施工质量和安全。
2. 施工单位应积极配合监理机构的工作，及时解决监理机构提出的问题。
3. 施工单位应定期向建设单位汇报施工进度和质量情况。
五、其他事项1. 施工单位应按照合同约定，及时缴纳相关税费。
2. 施工单位应妥善处理施工现场的垃圾和废弃物，确保环境卫生。
3. 施工单位应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
安装工程开工通知书
安装工程开工通知书尊敬的各位领导、同事：首先感谢您对本次安装工程的支持和配合，为了确保工程顺利进行，特向各位领导和相关人员发出本次安装工程开工通知，具体内容如下：一、工程概况本次安装工程是针对公司办公楼空调设备的更换和升级，旨在提升办公环境的舒适度和工作效率。
工程总面积约XXX平方米，主要包括空调设备的拆卸、运输、安装调试等一系列工作。
二、开工时间根据工程计划安排，本次安装工程计划于XX年XX月XX日正式开工，预计工期为X个月。
请各位相关人员提前做好准备，并按时参与到工程中。
三、工程安全1. 请各位安装工程人员严格按照国家相关法律法规和安全操作规程进行施工，确保施工过程安全无事故发生。
2. 确保工程现场的安全防护设施完善，包括施工区域的隔离、标识，施工人员的安全帽、安全鞋等个人防护用品的佩戴等。
3. 工程施工期间，如遇特殊情况或发现安全隐患，请及时上报工程负责人或安全专责，以便及时处理。
四、工程负责人及联系方式本次安装工程的负责人为XXX，联系方式为XXX。
请各位在施工过程中，如有任何问题或需求，及时与工程负责人取得联系，以便及时解决。
五、其他事项1. 请各位施工人员严格按照施工计划和施工图纸进行作业，并确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 施工现场请保持整洁有序，妥善处理施工过程中产生的垃圾和废弃材料。
3. 所需施工材料请提前准备齐全，确保工程进度顺利进行。
4. 工程进展情况将定期进行汇报，请各部门配合提供相关数据和资料。
综上所述，为确保本次安装工程的顺利进行，特向各位领导和相关人员发出开工通知，敬请配合并按时参与工程工作。
谢谢！此致，XXX公司技术部。
工程施工延长工程通知书(3篇)
第1篇您好！根据《建设工程施工合同》的约定，我方于[起始日期]开始对[项目名称]进行施工。
在施工过程中，由于[原因]，我方现需延长工期。
为确保工程质量和进度，现特向您发出延长工程通知书，具体内容如下：一、延长工期原因1. [原因一]：[具体原因说明，如：因地质勘探发现地下管线复杂，需重新调整施工方案。
]2. [原因二]：[具体原因说明，如：因甲方提供的材料存在质量问题，需重新采购符合要求的材料。
]3. [原因三]：[具体原因说明，如：因不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，导致施工进度受到影响。
]二、延长工期时间根据上述原因，经我方与施工团队充分讨论，决定将原定的[原工期]延长至[新工期]。
具体延长时间为[天数]天。
三、延长工期期间的责任1. 我方将继续按照合同约定，保证工程质量，确保工程进度不受影响。
2. 我方将积极配合甲方进行现场管理，确保施工现场的安全、文明施工。
3. 我方将按照合同约定，按时提交工程进度报告，接受甲方监督。
四、延长工期期间的费用1. 延长工期期间，我方将按照合同约定的计价方式，合理计算延长工期期间的工程款。
2. 若延长工期导致材料价格上涨、人工成本增加等，我方将按照市场行情，合理调整工程款。
3. 甲方应按照合同约定，及时支付延长工期期间的工程款。
五、其他事项1. 本通知书自送达甲方之日起生效。
2. 若甲方对延长工期有异议，请于收到本通知书之日起[天数]日内提出，双方协商解决。
3. 本通知书一式两份，甲乙双方各执一份。
敬请甲方予以重视，并予以支持。
如有疑问，请及时与我方联系。
联系人：[姓名]联系电话：[电话号码][施工单位名称][日期]第2篇您好！我司承建的贵项目，自开工以来，严格按照合同约定和相关法律法规的要求，积极推进工程建设。
然而，由于以下原因，导致项目施工进度有所延长，现特此发出延长工程通知书，敬请予以关注。
一、延长原因1. 设计变更：在施工过程中，因设计单位对部分设计图纸进行了变更，导致施工图纸发生变化，需重新调整施工方案，从而影响了工程进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程工期通知书
XXXXX建设工程有限公司：
贵公司承揽的XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目施工。
本项目通知2014年4月2日进场施工。
合同签订于2014年3月29日，根据合同第二条要求该项目应在180天内完成。
多次口头提出要加快工程施工，至今实际进度已发生严重拖延，严重影响整个项目的竣工验收，今特向贵公司提出以下几点：
一、要加大人力的投入，适当安排人员加班,增强现场人员
的管理，确实保质保时完成。
二、排出各单位工程赶工计划和竣工时间表，报建设、监
理单位审核备案。
三、生产管理用房主体支模要根据计划工程量配备足够劳
动力。
四、做好材料、机具的保证工作。
装饰工程所需材料要提
前准备，所有设备、机具要处于良好状态，保证能正常使用。
五、抓好工程质量，杜绝返工现象。
六、材料进场要严格把关，凡不符合质量要求、没有合格
证的不能采购。
如发现材料尺寸不合格一律不能使用。
由此造成的返工费用均由贵单位承担。
以上问题希望贵公司重视，采取必要措施！
XXXXX汽车零部件有限公司
2014年6月16日
今已工程工期通知书。
承包人：
年月日。