施工承包合同解除协议书
解除施工总承包合同协议书
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年__月__日签订了《____工程项目施工总承包合同》(以下简称“原合同”),合同编号为____。
合同约定,乙方负责甲方的____工程项目的设计、采购、施工、调试、试运行及售后服务等全过程。
现因以下原因,经双方友好协商,决定解除原合同,特订立本协议如下:一、解除原因1. 甲方因资金周转困难,无法按时支付乙方工程款,导致乙方无法继续履行合同义务。
2. 乙方在施工过程中,存在严重违约行为,如工期延误、工程质量不合格等,经多次协商,乙方未能整改到位。
3. 由于不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,导致原合同无法继续履行。
二、解除范围1. 本协议解除原合同中约定的设计、采购、施工、调试、试运行及售后服务等全过程。
2. 双方在原合同中约定的权利、义务及责任均自本协议生效之日起终止。
三、解除时间本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
四、解除后的处理事项1. 乙方应立即停止施工,并将施工现场内的设备、材料、工具等清点、搬离,交还甲方。
2. 乙方应将施工现场内的垃圾、废弃物等清理干净,恢复原状。
3. 甲方应向乙方支付已完成的工程款项,双方按照原合同约定的结算方式及比例进行结算。
4. 双方应相互配合,办理原合同解除后的相关手续,包括但不限于工程验收、工程移交等。
5. 双方应按照原合同约定的违约责任,承担相应的违约责任。
五、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):签订日期:____年__月__日。
解除工程合同协议书3篇
解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。
现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为:。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。
(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。
解除施工合同协议书
解除施工合同协议书甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:_________,约定由乙方承包甲方的_________工程。
现因_________原因,双方经过友好协商,同意解除原合同,并达成如下解除施工合同协议书:一、解除合同的依据甲乙双方确认,由于_________(具体原因),导致原合同无法继续履行,双方同意解除原合同。
二、解除合同的效力1. 自本协议书签订之日起,原合同即告解除,双方不再履行原合同中的任何权利和义务。
2. 双方确认,解除原合同不构成任何一方的违约行为,双方互不追究对方的违约责任。
三、已完工程的结算1. 乙方已完成的工程量为_________(具体工程量),甲方应按照原合同约定的计价方式支付工程款。
2. 双方应在本协议书签订后____日内完成工程量的确认和结算工作,并由甲方在确认结算后的____日内向乙方支付完毕所有应付款项。
四、材料和设备的处理1. 乙方应将已进场的材料和设备按照甲方的要求进行清点,并在本协议书签订后____日内移交给甲方。
2. 甲方应按照原合同约定的价格支付乙方已进场材料和设备的费用。
五、人员和设备的撤离1. 乙方应在本协议书签订后____日内完成施工现场的人员和设备的撤离工作。
2. 甲方应为乙方的撤离工作提供必要的协助和便利。
六、其他事项1. 双方确认,除本协议书约定的内容外,双方不再因原合同的解除产生任何其他权利义务关系。
2. 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
七、争议解决因本协议书的解释、履行等发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________授权代表(签字):___________________日期:____年____月____日乙方(盖章):_____________________授权代表(签字):___________________日期:____年____月____日(注:以上内容需根据实际情况填写,空白处应填写具体信息。
承包解除合同模板
承包解除合同模板
甲方:(甲方全称)
乙方:(乙方全称)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方自愿达成以下承包解除协议:
一、合同签订
甲、乙双方于(具体签订时间)签署了《承包合同》,约定由乙方承包(具体项目内容),并按照规定的时间、质量要求和报酬支付标准履行合同义务。
二、协商解除
双方经协商一致,自愿解除《承包合同》,并不需要支付违约金。
三、协议解除
1. 乙方在《承包合同》项下,有义务完成的工程尚有(未完成工程数量),对于已经完成
的工程,甲方应按合同约定支付。
2. 解除合同之前,双方应完成有关工程结算工作,结算工作完成后由双方共同签订结算材
料并确认。
3. 乙方在接到解除通知后(具体解除通知时间),应立即停止施工,并进行清理工作,将
承包工程交还给甲方。
4. 解除合同后,双方对于合同履行过程中出现的任何争议,可以通过友好协商解决,协商
不成的可以向有关部门申请调解或仲裁。
五、其他事项
1. 本协议解释、履行适用中国法律。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:
日期:日期:
以上为承包解除合同正文,经双方协商一致后签订,以备备查。
特此证明。
(此处印有双方公司名称、地址和联系方式)
补充说明:
1.签署本合同或传真件与原件具有同等法律效力,签署前双方签字盖章,签署后递至对方(传真作为首次签订的复印件的一部分以传真形式递交)。
2.本《合同》一式两份,均具有同等法律效力,双方各执一份。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
解除工程承包合同协议书
解除工程承包合同协议书解除工程承包合同协议书「篇一」发包人(全称):__________________法定代表人或其委托代理人:__________________承包人(全称):__________________法定代表人或其委托代理人:__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:__________________。
4、资金来源:___________________________。
5、工程内容:___________________________。
6、工程承包范围:__________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写__________________)(¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________)(¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);2、合同价格形式:__________________。
施工合同范围解除协议书
施工合同范围解除协议书甲方(建设单位):_________乙方(施工单位):_________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了编号为_______的《建设工程施工合同》,约定由乙方向甲方提供位于________地点的建设工程服务,现因_______(填写解除原因,例如“设计变更”、“资金调整”、“工程量减少”等),经双方友好协商一致,同意对原合同的部分施工范围进行解除,特订立本解除协议书。
一、协议解除内容1. 双方同意自本协议生效之日起,原合同中关于________(具体工程项目名称)的施工任务予以解除。
2. 解除的具体范围包括但不限于以下部分:________(详细列明解除的施工内容)。
二、财务结算1. 对于已经履行的施工内容,甲乙双方应根据实际情况和合同约定进行结算。
2. 对于因解除施工范围而产生的费用增减,双方应根据实际发生的工作量和材料使用情况进行合理计算,并据此调整合同总价。
3. 双方应在本协议签订后的___个工作日内完成所有经济结算工作。
三、责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方已完成工程量的款项。
2. 乙方应保证已施工部分的质量符合合同约定的标准,如有质量问题应及时修复。
3. 双方应互相协助,确保解除协议的顺利执行,不得无故拖延或阻碍对方的合法权益。
四、争议解决如在执行本解除协议过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本解除协议书一经双方签字盖章后生效,具有与原合同同等的法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日乙方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日。
解除工程合同协议书三方
甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________丙方(监理单位):________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),合同编号为________,施工合同约定由乙方承包甲方位于________的________工程项目的施工任务。
丙方作为监理单位对施工合同履行情况进行监督管理。
现因以下原因,经甲乙双方协商一致,并征得丙方同意,决定解除施工合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经三方友好协商,达成如下协议:一、解除原因1. 甲方原因:(1)甲方因资金周转困难,无法按时支付乙方工程款;(2)甲方要求乙方对工程进行设计变更,但未与乙方协商一致;(3)甲方提供的工程资料不完整,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,存在安全隐患;(2)乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务;(3)乙方在施工过程中存在偷工减料现象。
3. 丙方原因:(1)丙方在监理过程中未能及时发现并制止乙方施工质量不达标的问题;(2)丙方在监理过程中未能有效监督乙方按合同约定的时间节点完成施工任务。
二、解除方式1. 本协议自三方签字盖章之日起生效,施工合同自本协议生效之日起解除。
2. 乙方应立即停止施工,并按照甲方要求进行工程清理,确保现场整洁。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,扣除因乙方原因造成的损失。
4. 丙方应继续履行监理职责,对施工现场进行监督,确保工程清理工作顺利进行。
三、责任承担1. 甲方应承担因解除施工合同给乙方造成的损失,包括但不限于工程款、材料费、人工费等。
2. 乙方应承担因施工质量不达标、未按合同约定的时间节点完成施工任务等给甲方造成的损失。
3. 丙方应承担因监理不到位、未能及时发现并制止乙方施工质量不达标等问题给甲方造成的损失。
四、其他事项1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
承包合同解除协议书通用5篇
承包合同解除协议书通用5篇承包合同解除协议书 1甲方:乙方:甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,现因______使__方无法继续履行合同,经双方协商同意,合同于___年___月____日予以解除。
因解除合同给___方造成损失计____元,由___方负责赔偿。
赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清。
特此协议。
本协议由双方签字盖章后生效。
协议书一式___份,由双方各收执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)代表人:(盖章) 代表人:(盖章)年月日承包合同解除协议书 2甲方__乙方__经甲乙双方协商,甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责,具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下__一、技术承包费的计取及支付方式1、具体施工技术承包费__经双方协商,甲方将技术费用暂按工程清单总造价¥__元的2%承包给乙方。
乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的__%为准。
办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。
乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。
2、在施工过程中,在乙方参加该项目技术工作的前提下,甲方应在每月10日前暂¥2__元的2%,即¥__元的90%分13个月*均支付给乙方3万元。
如甲方未能及时支付,乙方有权在超过10天后终止__甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担),直到甲方将拖欠的.应付资金支付给乙方后,乙方再进行提供服务,同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按__%的利率计算利息。
3、工程竣工至工程结算时段内,甲方如需乙方协助等事宜,乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。
4、在完成中间交工,乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书,及该协议所约定的乙方工作后,甲方应支付乙方95%的技术承包费用,否则乙方不提供一切资料及结算。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)经双方友好协商,自愿解除施工合同,达成如下协议:一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中,存在一定的分歧和矛盾,影响了双方的合作关系和施工进度,经双方协商一致,决定解除原合同,另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起,原合同即告终止;2.乙方应在签订本协议后15个工作日内,完成原合同下的所有施工工作,并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止,甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项;2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方,并如实披露原合同下各类费用的清单;3.双方应保持友好合作关系,在遵守法律法规和合同约定的前提下,共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效;2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为解除施工合同协议书,双方应严格按照协议的约定执行,共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手,共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方:______________(委托方名称)乙方:______________(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就解除施工合同事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工,双方于______________签订了《施工合同》,合同编号为______________。
二、因______________原因,甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商,双方一致同意解除上述合同。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就位于____________区域的工程签订了施工合同,因某种原因需解除该施工合同,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方同意解除原签订的施工合同,明确各自的责任和义务,妥善处理相关事宜,维护双方的合法权益。
二、解除合同的背景和原因双方同意在此明确解除合同的背景和原因,包括但不限于:_________________________(此处可根据实际情况填写具体原因)。
三、解除合同的法律条款及依据1. 双方确认解除合同的合法性,符合《中华人民共和国合同法》第XXX条规定。
2. 施工合同的解除不影响双方在此之前已完成的履行及已产生的权利与义务。
四、工程现状的处理1. 工程进度及已完成的工程量:双方确认工程当前进度及已完成的工程量,并办理相关结算手续。
2. 未完成的工程量:双方就未完成的工程量进行协商,确定处理方式。
可以选择由甲方寻找新的施工方继续完成,或者由乙方按照甲方要求进行整改等。
3. 乙方已购材料、设备处理方式:对于乙方已采购的材料和设备,双方应协商处理,明确各自的权益。
4. 工程款项支付:双方应就已完成工程量的款项进行结算,确保款项支付完毕。
五、违约责任及赔偿事宜1. 双方确认在解除合同过程中,如一方存在违约行为,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应按照合同约定的违约金标准支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方均免于承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术资料等应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 工程成果的知识产权归属按照原施工合同的约定执行。
合同解除后,双方应妥善处理好知识产权问题,避免产生纠纷。
承包解除合同协议书(精选30篇)
承包解除合同协议书(精选30篇)承包解除合同协议书(精选30篇)在充满活力,日益开放的今天,协议书起到的作用越来越大,签订协议书是提高经济效益的手段。
协议书的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的承包解除合同协议书(精选30篇),欢迎大家分享。
承包解除合同协议书1甲方:_________村委会法定代表人:_________住址:_________邮编:_________联系电话:_________乙方:_________身份证号:_________住址:_________邮编:_________联系电话:_________鉴于:1、教育是立国之本,改善学校环境,美化学校场地,让村民的子女有个良好的学习场所是我们的愿望。
2、乙方原租赁学校西侧地期限未满,但考虑到甲方的实际需要,表示大力支持。
3、经双方认真协商,同时考虑到乙方的损失情况,故此,双方经协商一致,达成解除土地租赁合同,合同如下:第一条用地合同解除是甲方根据发展需要提出来的。
(乙方原租赁场地合同签订期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止)。
第二条甲方一次性应补偿乙方基建投资额(人民币_________元整)的六成计人民币_________元,该款在合同生效后10天内付清。
第三条甲方应一次性补偿乙方生产设备投资额(计人民币_________元)的三成计人民币_________元整。
此款在合同生效后30天内付清。
第四条乙方应按原合同规定缴交_________年上半年租金及一切规费,不得拖欠。
第五条合同生效之日起,乙方原租赁场地上建筑物及其内外物品归甲方所有,甲方有权处理,乙方不得干涉。
第六条根据《中华人民共和国合同法》规定,原甲、乙双方签订租赁用地合同解除。
第七条生效条件本合同自甲方的法定代表人或其授权代理人和乙方在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
施工合同解除协议书(精选7篇)
施工合同解除协议书施工合同解除协议书(精选7篇)在日常生活和工作中,协议起到的作用越来越大,协议具有法律效力,确立某种法律关系。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编精心整理的施工合同解除协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同解除协议书1甲方:乙方:由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题,甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求,解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况:1、工程地点:大连开发区海溢小区35#3-3号。
2、工程内容:房屋间数2室2厅;总建筑面积89平方米。
3、承包范围:室内装饰装修。
4、工程造价:元(大写):元。
二、协议内容:1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计:201000元(大写)贰拾万零壹仟元整。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
协议书一式份,由双方各收执份。
甲方:乙方:年月日施工合同解除协议书2甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称甲方)乙方于20xx年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
解除施工协议书(3篇)
解除施工协议书(3篇)解除施工协议书(精选3篇)解除施工协议书篇1发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式_____份,由双方各收执_____份。
甲方:乙方:解除施工协议书篇2发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
施工承包合同解约协议书
施工承包合同解约协议书甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《施工承包合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:___________。
现因__________(说明解约原因),经双方协商一致,同意解除原合同,并就解约事宜达成以下协议:一、解约条款1. 双方同意自____年__月__日起解除原合同,原合同自该日期起不再具有法律效力。
2. 甲方应支付给乙方至解约之日为止已完成工程部分的款项,具体金额根据实际完成的工程量和原合同约定的单价计算。
3. 乙方应在解约后__日内,将施工现场恢复到甲方可重新安排施工的状态,并移交所有相关资料和文件。
二、经济结算1. 根据实际完成的工程量,甲方应支付给乙方的工程款为人民币____元(大写:_____________)。
2. 乙方在解约后__日内完成工程资料和现场移交,甲方应在接收确认无误后的__日内支付上述款项。
3. 如乙方未能在规定时间内完成移交,每逾期一日,需向甲方支付违约金人民币____元。
三、责任与赔偿1. 双方均放弃因解约而产生的违约责任追究,除本协议另有约定外。
2. 若因一方违约导致解约,违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致解约,双方互不承担责任。
四、争议解决1. 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,任何一方可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日。
解除工程合同协议书范本(4篇)
解除工程合同协议书范本(4篇)解除工程合同协议书范本篇1发包方:_______以下简称甲方承包方:_______以下简称乙方由于甲方对其发包的_______工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方_______年_______月_______日签定的《农家院工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:_______。
2、工程内容:图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程。
3、工程造价:约_______元(大写):_______元。
二、协议内容:1、甲乙双方同意解除_______年_______月_______日签定的《_______》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式贰份,由双方各收执壹份。
甲方:_______乙方:______________年_______月_______日_______年_______月_______日解除工程合同协议书范本篇2甲方:乙方:甲方与乙方原于年月日签订的,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线,拟定于年月日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20xx年月日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在天内完成后续工程施工。
建设工程施工合同解除协议书范本7篇
建设工程施工合同解除协议书范本7篇篇1甲方(发包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。
乙方(承包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。
鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了建设工程施工合同(以下简称“原合同”),因故双方协商一致,决定解除原合同。
为明确双方权利义务,达成如下解除协议:一、原合同概况原合同标的为:_________;工程地点:_________;工程内容:_________;合同总造价:_________元;开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日。
二、解除原因1. 因甲方原因,如设计更改、资金不足等,导致原合同无法继续履行。
2. 因乙方原因,如施工能力有限、施工质量问题等,导致原合同无法继续履行。
3. 因不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,导致原合同无法继续履行。
三、解除时间原合同自双方签署本协议之日起解除。
四、解除后双方权利义务1. 甲方应支付乙方已完成工程的款项,并赔偿乙方因合同解除所造成的损失。
具体赔偿金额及支付方式双方应协商确定。
2. 乙方应停止原合同项下的施工活动,并拆除已完成的施工成果。
甲方应协助乙方完成拆除工作。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料,并返还给甲方。
如有损坏或丢失,乙方应负责赔偿。
4. 甲方应返还乙方已支付的履约保证金(如有)。
5. 双方应共同协商解决因合同解除而产生的其他事宜。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付款项或赔偿损失,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照本协议约定停止施工活动或拆除施工成果,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若双方因不可抗力因素导致合同解除,双方均不承担违约责任。
施工合同解除和解协议书
施工合同解除和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了维护双方合作的良好关系,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就解除和解施工合同事宜达成如下协议:一、合同解除1、因以下原因,甲方提出解除本合同:(1)乙方未按照合同约定的质量、进度和工程价款支付方式按时履行义务,给甲方造成损失;(2)乙方未按照法律法规和合同约定完成必要的环保、安全等措施,造成对环境和职工的损害;(3)乙方违反合同规定,私自擅自修改施工方案,影响施工结果及工程质量;(4)合同约定的其他违约行为。
2、乙方同意接受甲方的解除决定,并自协议生效之日起,停止继续履行本合同。
3、双方同意本合同解除后,乙方无条件归还由甲方支付的工程款项及相应的保证金、担保金等。
二、协议解除1、根据双方的友好协商,决定协商解除合同,并签订本协议解除书。
2、甲方识别乙方在本合同履行中存在的问题,并充分考虑乙方所提出的解决方案,同意协商解除合同。
3、乙方同意根据双方协商的内容,无条件归还甲方支付的工程款项及相应的保证金、担保金等。
4、本协议自双方签字或盖章之日起生效,解除本合同。
三、违约责任1、甲方有权要求乙方承担因合同解除和解协议所产生的一切费用和损失,并凭相关证据向乙方追偿。
2、乙方承诺将所有的工程款项及相应的保证金、担保金等及时归还甲方,若逾期未能归还,则应承担相应违约责任。
四、其他事项1、自双方协议生效日起,本合同及相关协议文件终止效力。
2、本协议履行过程中如有争议,由双方友好协商解决,协商不成的,提交所在地法院解决。
甲方:(签字)乙方:(签字)日期:年月日以上就是双方解除和解施工合同的协议书,双方应严格执行协议内容,共同维护双方的合作关系。
希望双方能够妥善解决合同纠纷,更好地发展合作关系。
最新承包合同解除协议书
最新承包合同解除协议书
甲方(委托方):
乙方(承包方):
根据双方原先签订的《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等相关法律法规,考虑到双方的实际情况,经友好协商,同意解除现有的承包合同,并达成以下协议:
一、解除原因
经双方充分沟通和协商,由于以下原因导致双方决定解除原有的承包合同:
(根据实际情况填写解除合同的具体原因)
二、解除效果
1. 双方确认,根据本协议的签署和履行,原有的承包合同自此解除,双方互不承担过失责任。
2. 双方同意,解除合同后,双方应立即停止原有的合同履行,并互相免除相应的责任和义务。
3. 双方同意,原有的承包合同解除后,任何一方不得以此为由要求对方承担违约责任或索赔。
三、其他约定
1. 解除后,双方应按照原有合同约定的保密义务继续履行,不得泄露涉及双方商业秘密或其他保密信息。
2. 双方同意,解除后将协作处理与解除有关的所有事项(包括但不限于工程进度、款项结算、材料和设备交接等),并互相提供必要的信息和协助。
3. 解除协议生效后,除非另有约定,双方应按照合同约定进行结算和支付,确保双方的合法权益。
四、争议解决
本协议涉及的任何争议应由双方友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、解除协议生效
本协议经双方授权代表签字盖章后生效,并自即日起发生法律效力。
甲方(委托方):乙方(承包方):
法定代表人:法定代表人:
授权委托人:授权委托人:
年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工承包合同解除协议书
建设施工合同的法定解除是指建设工程施工合同成立后,没有履行或没有履行完毕前,当事人一方通过行使法定解除权而使建设施工合同效力消灭的行为。
一、关于我国合同法有关合同解除条件的一般规定
我国合同法第94条是合同法定解除条件的一般规定,该条规定:"有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在合同履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的;(五)法律规定的其他情形。
"该条立法规定实际上是确立了根本违约的制度。
二、关于建设工程施工合同法定解除条件的特殊规定
我国有关建设工程施工合同解除的规定主要体现在最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下称"解释")。
该解释分别对发包人和承包人的合同解除权做出规定。
建设工程施工合同的解除条件是结合建设工程施工合同的特点对合同法上法定解除条件的特殊化。
就此建设工程施工合同解除权解说如下。
(一)发包人的合同解除权
解释第八条规定承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:1、明确表示或以行为表明不履行合同主要主。