发包人变更补充协议范本

合同变更补充协议书

合同变更补充协议书合同变更补充协议书1甲方：乙方：甲乙双方于20__年3月16日订立土地承包合同，根据乙方要求，双方就该合同有关事宜经共同协商，达成合同变更协议条款如下：一、乙方承诺给甲方承包期沼气使用费每亩补偿500元，84.735亩土地总计人民币42367.5元整，并于本协议签订当日一次性付清。

二、原合同期限变更为：承包期为20年。

即20__年3月16日开始至20__年3月15日止。

合同到期后，在同等条件下由乙方优先租赁，并于合同到期前一个月由甲乙双方协商后签订继续租赁合同。

三、其它条款仍按原合同执行。

四、本协议系甲乙双方自愿订立，愿自觉遵守履行。

否则，愿赔偿对方一切经济损失。

五、本协议由甲乙双方签字之日起生效。

本协议一式四份，甲乙双方各执一份，另两份由司法所、村委会存档。

注：因甲方户多，本协议由村委会负责复印好发放到甲方各户。

甲方：乙方：监督单位：见证单位：20__年9月日合同变更补充协议书2甲方：________________乙方：________________甲乙双方于20____年3月16日订立土地承包合同，根据乙方要求，双方就该合同有关事宜经共同协商，达成合同变更协议条款如下：一、乙方承诺给甲方承包期沼气使用费每亩补偿500元，84.735亩土地总计人民币42367.5元整，并于本协议签订当日一次性付清。

二、原合同期限变更为：承包期为20年。

即20____年3月16日开始至20____年3月15日止。

合同到期后，在同等条件下由乙方优先租赁，并于合同到期前一个月由甲乙双方协商后签订继续租赁合同。

三、其它条款仍按原合同执行。

四、本协议系甲乙双方自愿订立，愿自觉遵守履行。

否则，愿赔偿对方一切经济损失五、本协议由甲乙双方签字之日起生效。

本协议一式四份，甲乙双方各执一份，另两份由司法所、村委会存档。

注：因甲方户多，本协议由村委会负责复印好发放到甲方各户。

甲方：_________________乙方：_________________日期：_________________日期：_________________合同变更补充协议书3甲方____________________（全称）乙方____________________（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于__________年__________月__________日签订合同编号为_______________的《____________________合同》（以下简称“原合同”）中的'定义相同。

施工合同主体变更协议模板

施工合同主体变更协议模板篇一：施工合同变更补充协议书(样本)施工合同变更补充协议书发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据房山区周口店镇云峰寺定向安置房工程1#6#7#10#11#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。

一、工程建设地址：二、工程名称：机构类型：框剪结构三、工程承建范围及单价：1.施工内容：室内贴砖、踢脚板、外墙贴纹花石等全部工作。

2.室内贴地板砖、踢脚板:50元/m2展开面积计算。

外墙贴纹花石单价50元/m2展开面积。

四、工程承包方式：包辅材小型机具。

以上主辅材料和其实材料，必须三证齐全，进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方可进场使用。

五、双方约定：1.乙方应保证按时支付民工工资，若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元，且甲方有权解除本协议，因甲方原因造成意外，一切损失由甲方承担。

2.该工程乙方不得转包。

如甲方发现乙方私自转包，甲方有权终止本协议，乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。

双方附加条件及责任；1.甲方应保证工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管，本协议签字起10日内，甲方保证乙方进场施工。

2.工程开工后：a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方应补给乙方相应的经济损失。

b、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款，未结部分按甲方向乙方借款处理，由甲方支付该款的20计算。

六、工程款支付：乙方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的20，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的10，最后一次主休封顶付造价的20，主体封顶后付至总造价的70。

砌体完工粉刷工进场再付总造价的20，全部完工达到交工条件付至总造价的97，留3质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。

建筑工程合同补充协议书范本

建筑工程合同补充协议书范本建筑工程合同补充协议书范本「篇一」发包人： (甲方) 承包人： (乙方) 工程名称：甲方双方就本工程的施工，于______年______月______日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约万。

2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约万立方米，造价约万。

3、原合同第页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。

当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。

4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签订日期：年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇二」发包人：承包人：双方于______年______月______日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号：FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。

现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情况，经双方协商，特制订本补充协议。

本补充协议与原合同具有同等的法律效力。

当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。

一、工程概况：工程名称：丰泽苑三期临时钢结构围墙工程工程地点：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内工程内容：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程的施工及保修资金来源：自筹二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。

三、合同工期：施工工期：合同签订后25个日历日。

四、质量标准工程质量标准：工程质量标准合格。

工程变更补充合同协议书范本

工程变更补充合同协议书范本工程变更补充合同协议书范本「篇一」发包人：__________________（以下简称“甲方”）承包人：__________________（以下简称“乙方”）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：一、工程概况工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。

工程地点：______。

二、建设内容给水管道及______道路改造工程。

具体详见施工图纸。

三、施工工期施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）四、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。

并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。

五、工程价款本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]六、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

工程变更补充合同

工程变更补充合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因工程设计调整、施工条件变化等原因，现需对原合同进行变更。

为此，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下补充协议：一、变更内容1. 工程设计方案调整，包括但不限于结构布局、材料规格、施工工艺等方面的变更。

2. 施工条件的变更，如地质条件、环境保护要求等。

3. 工期的调整，根据变更内容相应延长或缩短工期。

4. 合同价款的调整，根据变更内容增加或减少合同价款。

二、变更程序1. 乙方应提前____天书面通知甲方变更需求，并详细说明变更的原因、内容及预计影响。

2. 甲方在收到变更通知后____天内予以答复，并与乙方协商确定变更细节。

3. 双方达成一致后，签署本补充合同，并按照约定执行变更内容。

三、价款调整1. 根据变更内容，合同价款相应增加/减少____元。

2. 价款调整的具体计算方法为__________。

3. 价款调整后的支付方式和时间按照原合同的约定执行。

四、工期调整1. 根据变更内容，工程工期相应延长/缩短____天。

2. 工期调整后的总竣工日期为____年____月____日。

五、质量保证1. 乙方应保证变更后的工程质量符合国家及行业标准，不得因变更降低工程质量。

2. 对于因变更导致的质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到质量要求。

六、违约责任1. 甲乙任何一方未按本补充合同约定履行义务的，应承担违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方因违约而遭受的损失，包括但不限于直接损失和预期利益损失。

七、争议解决1. 本补充合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本补充合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。

发包方主体变更协议书模板

协议编号：________________甲方（原发包方）：____________________乙方（新发包方）：____________________鉴于甲方因经营策略调整、企业重组或其他原因，决定将原项目（以下简称“本项目”）的发包方主体变更为乙方，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目投资总额：人民币______万元整。

4. 项目建设内容：____________________5. 项目建设周期：自项目开工之日起______个月。

二、主体变更原因甲方因以下原因导致主体变更：1. ______________________2. ______________________3. ______________________三、主体变更内容1. 甲方将本项目发包方主体变更为乙方。

2. 乙方承诺按照甲方的要求，继续履行本项目相关合同、协议和承诺。

四、权利义务转移1. 乙方同意继承甲方在项目中的所有权利和义务，包括但不限于：（1）项目建设的投资、进度、质量、安全等方面的责任；（2）项目建设的资金筹措、工程款项的支付等财务责任；（3）项目建设的协调、组织、管理等管理责任；（4）项目建设的其他相关责任。

2. 甲方在本协议签订前所发生的与本项目相关的权利和义务，乙方均予以继承。

五、协议生效及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议有效期为______年，自协议生效之日起计算。

六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（原发包方）签字（盖章）：____________________乙方（新发包方）签字（盖章）：____________________签订日期：____________________注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。

工程变更补充协议范本

一、工程变更补充协议范本发包人：〔以下简称甲方〕承包人：〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建造法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那末，结合本工程的详细状况，经双方充分商议，允许在原签定通用合同的根抵上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。

本补充协议与原合同一起运用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。

〔一〕工程概况：1、工程名称：。

2、工程概况：本工程建造总面积约平方米，其中商住建造面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙构造，根抵采用桩管根抵。

〔二〕承包方式1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式〔本补充协议允许调整的工程除外〕，工程建造面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方供应的图纸为准，经双方商议，工程预算总价为人民币〕〔?nbsp; 万元〕，工程结算总造价按本协议 5.1 条确定。

3、按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。

消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必需经甲方允许后，在同等条件下优先给乙方施工，假设甲方委托其次家单位施工，那末乙方按其承包结算价的 3%收取总包协作费〔本补充协议另有约定的除外〕，该协作费由甲方代扣干脆支付给总包方即乙方。

〔三〕工程造价及结算方式：1、工程结算依据：依据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或者文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建造工程计价方法 2022》、《广东省建造工程综合定额 2022》、《广东省装饰、装修工程计价方法2022》、《广东省装饰、装修工程综合定额2022》、《广东省安装工程计价方法 2022》、《广东省安装工程综合定额 2022》、《广东省安装工程综合定额附录表 2022》规定的计算规那末计算。

工程合同变更协议书范本

工程合同变更协议书范本建设工程合同中一般都会约定有变更条款，对于工程合同变更协议书你了解多少呢？以下是在小编为大家整理的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。

工程合同变更协议书范文1发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）工程名称：（与已签订的合同一致）工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价（元）：（大写）（小写）已签订的《建设工程施工合同》备案编号：（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：（根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写）（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（四）本补充协议一式三份。

甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：_______年—月—日年—月―日工程合同变更协议书范文2发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325 的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：_______年—月—日年—月―日工程合同变更协议书范文3发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。

工程变更补充协议书范本

工程变更补充协议书范本甲方（原合同方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况需要，双方经协商一致，就原合同内容进行如下变更，并签订本补充协议书（以下简称“本协议”）。

一、工程变更内容1. 变更项目名称：_____________________2. 变更项目位置：_____________________3. 变更内容描述：_____________________4. 变更原因：_____________________5. 变更后工程量：_____________________6. 变更后工程价款：_____________________7. 其他变更事项：_____________________二、工程价款调整1. 因上述变更事项，甲乙双方同意对原合同约定的工程价款进行调整，调整后的工程价款为人民币（大写）：______________________元（￥______________________）。

2. 工程价款调整后，乙方应按照调整后的工程价款完成工程变更内容的施工。

三、工程进度及工期1. 因工程变更导致的工期调整，甲乙双方同意将原合同约定的工程竣工日期顺延至____年__月__日。

2. 乙方应按照调整后的工期安排施工计划，并确保工程按期完成。

四、质量标准与验收1. 变更后的工程内容应符合国家及行业相关质量标准，并满足甲方的使用要求。

2. 工程变更部分的验收标准与原合同约定的验收标准一致，乙方应确保变更部分的工程质量。

五、违约责任1. 若因乙方原因导致工程变更部分未能按期完成或质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 若因甲方原因导致工程变更部分未能按期完成或质量不符合约定标准，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

补充协议书范本两(8篇)

补充协议书范本两本协议由以下两方于____年____月____日在签订甲方：乙方：鉴于甲方于____年____月____日签署了合同号为(____)的《协议》，现经甲乙双方友好协商就《协议》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下：1、双方同意，自____年____月____日期，《协议》中公司的权利义务转由公司享有和承担。

2、本补充协议作为《协议》的补充协议，具有同等法律效力;如本补充协议与《协议》相冲突，以本补充协议为准。

3、本补充协议自签订之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：授权代表乙方：授权代表补充协议书范本两（二）甲方：__________公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《____合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。

鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《____合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《____合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

合同内容补充部分其它事项说明本协议生效本协议生效后，即成为《____合同/协议》不可分割的组成部分，与《____合同/协议》具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章)：乙方(公章)：法定人代表法定人代表(或授权代表)：(或授权代表)：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：补充协议书范本两（三）甲方：__________公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订的《______合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。

鉴于：甲方和乙方于____年____月____日共同签署了《______合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《______合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

质保金比例变更补充协议

补充协议
发包人（全称）：**********
承包人（全称）：**********
根据住房和城乡建设部，财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质【2017】138号）文件第七条：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。

合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

根据该规定，现就年月日签订的施工合同中相关事宜根据文件规定协议约定如下：
原合同中“第三部分专用合同条款”12.4工程进度款支付，第1条约定“关于付款周期的约定：工程量的计量按月进行，按月度已完工程量报告实行月终结算。

发包人在次月30日前支付承包人当月完成量的80％工程进度款。

工程竣工结算审核后的7日内付至结算总价的95%。

留工程质量保证金5%，在缺陷责任期满后的14天内一次性返还承包方。

”
现协议修改为“关于付款周期的约定：工程量的计量按月进行，按月度已完工程量报告实行月终结算。

发包人在次月30日前支付承包人当月完成量的80％工程进度款。

工程竣工结算审核后的7日内付至结算总价的97%。

留工程质量保证金3%，在缺陷责任期满后的
14天内一次性返还承包方。

”
原合同中15.3质量保证金，15.3.1承包人提供质量保证金方式约定：质量保证金采用第（2）种方式： 5%的工程款。

现协议修改为：质量保证金采用第（2）种方式：3%的工程款。

本协议一式十份，正本两份，甲乙双方各执一份，副本八份，甲乙双方各执四份。

均具有同等法律效力。

发包人（公章）：承包人（公章）：
年月日年月日。

合同补充协议书模板(13篇)

合同补充协议书模板（13篇）合同补充协议书篇1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)(以下称发包人)实施的( )标段，由 (以下称承包人)中标，并于年月日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为(大写) (￥元)。

现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：1、计划竣工日期为20xx年12月31日。

2.本补充协议仅延长工期，其余不予调整。

2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。

3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

4、本补充协议一式陆份。

双方各执叁份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日合同补充协议书篇2甲方：____________________（以下简称“甲方”）乙方：____________________（以下简称“乙方”）根据本项目的工作需要，在双方__________年__________月__________日签订的《____________________》的基础上签订如下补充协议，并互相遵照执行，设备增加补充协议范本。

一、设备名称、数量、型号、用途：1、甲方租用乙方机械设备用于_________________________。

2、甲方租赁乙方机械设备为：_________________________。

二、设备进场费为_______________元整，但要保证工期满足__________个月，如果低于__________个月项目部付出场费。

三、中途可以报停，但是报停时间不能超过__________个月。

四、本合同为_______________号补充协议，未明确按原合同执行。

五、本补充协议一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，自双方签字之日起生效，至全部履行完合同内容后自动解除。

关于工程变更的补充协议

关于工程变更的补充协议第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：甲方为甲方项目的建设主体，乙方为甲方项目的施工单位。

双方已签订《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号：__________，合同双方约定按照主合同条款执行工程。

鉴于甲方项目的实际需求，需要对原工程设计进行变更，现经双方友好协商，就工程变更相关事宜达成如下补充协议：一、工程变更范围及内容1.1 变更范围：根据甲方项目实际需求，对原工程设计进行调整，包括但不限于工程规模、结构形式、功能布局、材料设备等。

1.2 变更内容：具体变更内容详见附件一《工程变更明细表》。

二、工程变更价款2.1 变更价款的确定：乙方应按照变更后的工程量和工程单价，计算变更部分的工程价款。

具体计算方式按照主合同约定的计价规则执行。

2.2 变更价款的支付：甲方应在乙方完成变更工程后，按照乙方提交的变更工程价款支付申请，予以支付。

三、工程变更的工期调整3.1 乙方应按照甲方要求，及时完成变更工程。

如因乙方原因导致变更工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.2 甲方应合理安排变更工程的工期，确保变更工程与原工程顺利进行。

如因甲方原因导致变更工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

四、其他约定4.1 双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。

4.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

4.3 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：__________附件一：工程变更明细表附件二：工程变更设计图纸第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：丙方：（全称）法定代表人：甲方为甲方项目的建设主体，乙方为甲方项目的施工单位，丙方为甲方项目的监理单位。

双方已签订《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号：__________，合同双方约定按照主合同条款执行工程。

变更发包人补充协议(2)修改

变更合同主体补充协议
甲方：
乙方：
丙方：
经甲乙丙三方友好协商，对甲乙双方于2014年5月20日签订的《呼和浩特……建设工程设计合同》（以下称原合同）编号为（呼设合字14【11】001），及2014年7月9日签订的《呼和浩特建设工程设计合同补充协议（1）》（以下称补充协议（1））编号为（设合字14【0.28-11】001-1）中的主体变更事宜达成如下一致意见：
一、同意将原合同及补充协议（1）中的甲方变更为本协议丙方（即：内蒙古置业有限公司）。

二、原合同及补充协议（1）中涉及甲方的所有权利和义务均由变更后的本协议丙方享有和承担。

三、甲乙丙三方申明：签署本补充协议前，均已阅读及明白本协议所列条款内容之规定，并同意以上条款。

本补充协议与原合同及补充协议（1）有冲突的地方，以本协议条款为准。

本补充协议中未涉及的内容，仍执行原合同及补充协议（1）条款。

四、本补充协议一式陆份，三方各执贰份，均具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

五、合同附件：附件与合同具有同等法律效力。

附件1、
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（签章）：
签约代表：签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：签约日期：。

发包方主体变更协议书范本

发包方主体变更协议书范本甲方（原发包方）：____（名称），注册地址：____，法定代表人：____，职务：____，身份证号码/统一社会信用代码：____。

乙方（承包方）：____（名称），注册地址：____，法定代表人：____，职务：____，身份证号码/统一社会信用代码：____。

丙方（新发包方）：____（名称），注册地址：____，法定代表人：____，职务：____，身份证号码/统一社会信用代码：____。

鉴于：1. 甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《____合同》（以下简称“原合同”），甲方作为发包方，乙方作为承包方，双方就____（项目名称）的建设、施工等事宜达成了协议。

2. 现甲方因____（变更原因）需要将原合同中甲方的权利与义务转让给丙方，丙方同意接受该权利与义务。

3. 乙方同意甲方将原合同中的权利与义务转让给丙方，并愿意与丙方继续履行原合同。

基于上述情况，各方经友好协商，就甲方主体变更事宜达成如下协议：第一条权利与义务的转让1.1 甲方同意将原合同项下的所有权利与义务转让给丙方，丙方同意接受甲方转让的权利与义务。

1.2 乙方确认并同意甲方将原合同项下的所有权利与义务转让给丙方。

1.3 甲方的权利与义务转让后，丙方将取代甲方成为原合同的发包方，享有原合同项下甲方的权利，并承担相应的义务。

第二条转让条件2.1 甲方应保证其转让的权利与义务是合法、有效且无争议的。

2.2 甲方应协助丙方完成与原合同相关的所有手续，包括但不限于合同变更、备案等。

2.3 丙方应保证其具备履行原合同所需的资质和能力。

第三条原合同的继续履行3.1 甲方的权利与义务转让后，原合同继续有效，乙方应继续按照原合同的约定履行其义务。

3.2 丙方应按照原合同的约定，向乙方支付相应的款项，并承担相应的责任。

第四条违约责任4.1 如任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的所有损失。

工程变更补充协议格式范本

工程变更补充协议格式范本工程变更补充协议甲方：XXX公司地址：XXX法定代表人（负责人）：XXX联系电话：XXX乙方：XXX公司地址：XXX法定代表人（负责人）：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于（具体日期）签订了《工程合同》（合同编号：XXX），就（具体工程项目）的实施达成了一致；2. 由于不可抗力、合同执行过程中的特殊情况等原因，双方需对原工程合同进行变更。

经甲方与乙方友好协商，就工程变更事项达成一致，并制定本工程变更补充协议（以下简称“本补充协议”），以约定双方共同遵守。

一、变更内容1. 变更事项：（具体变更内容）2. 变更原因：（详细说明变更的原因）二、工程变更时间1. 工程变更事项的通知时间：（具体通知时间）2. 工程变更事项的生效时间：（具体生效时间）三、工程费用变更1. 按照本补充协议进行的工程变更，甲方应向乙方支付变更费用。

双方同意按照以下方式进行费用结算：（1）变更费用计算标准：（具体计算标准，如按工程量、按人工等）（2）变更费用支付方式：（具体支付方式，如分期支付、一次性支付等）四、工期调整1. 变更后的工期：（具体调整后的工期）2. 工期调整补偿：（如有需要，双方可事先约定对工期调整进行相应补偿或违约责任承担）五、其他约定（根据具体情况添加其他双方需明确约定的事项，如违约责任、争议解决方式等）六、协议生效与解除1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为《工程合同》的补充文件，具有同等效力。

2. 甲方与乙方如需解除本补充协议，应事先书面通知对方，并经双方共同协商达成一致意见。

七、争议解决本补充协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。

如双方就协议的解释或执行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他事项双方可将本补充协议的签署通过传真、邮件等方式进行，经双方签署后即视为生效。

注：本补充协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

工程变更补充合同范本

工程变更补充合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程变更内容1. 变更项目：[详细描述变更的工程项目或工作内容]。

2. 变更原因：[说明工程变更的具体原因及相关情况]。

3. 变更范围：[明确工程变更所涉及的具体范围和界限]。

二、工程变更价款及支付1. 经双方协商确定，本次工程变更的价款为[具体金额]（大写：[大写金额]）。

2. 支付方式：[按照原合同约定的支付方式或另行约定的支付方式进行支付]。

3. 支付时间：[约定工程变更价款的支付时间节点]。

三、工程变更工期1. 工程变更后，原合同约定的工期相应调整为[具体调整后的工期]。

2. 双方应共同努力，确保工程变更后的工期能够按时完成。

如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应按照原合同的相关约定进行处理。

四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：及时提供工程变更所需的相关资料和条件。

按照合同约定支付工程变更价款。

协助乙方解决工程变更过程中遇到的问题。

2. 乙方责任与义务：按照工程变更的要求和标准进行施工，确保工程质量符合相关规定和标准。

及时向甲方汇报工程变更的进展情况，提供相关的施工资料和报告。

承担因工程变更增加的费用和风险。

五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致合同无法履行，双方应按照相关法律规定和合同约定进行处理。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：__________________ 乙方（承包方）：__________________法定代表人（签字）：______________ 法定代表人（签字）：______________签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日。

工程合同发包人变更

工程合同发包人变更【工程合同发包人变更协议】甲方（原发包人）：________________乙方（承包人）：________________丙方（新发包人）：________________鉴于：1. 甲方与乙方于____年___月___日签订了《_____工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：_________。

2. 现因__________的原因，甲方需将原合同中的发包人权利义务转让给丙方。

3. 甲、乙、丙三方就发包人变更事宜达成如下协议，以确保工程顺利进行，并保护各方合法权益。

一、变更事项1. 自本协议签订之日起，原合同中的所有权利、义务由丙方继承并履行。

2. 丙方同意按照原合同约定的条件和标准，继续履行合同义务，并对乙方承担相应的法律责任。

二、变更程序1. 本协议一经签订，甲、乙、丙三方应共同办理相关的变更手续，包括但不限于合同备案、施工许可证等相关行政审批事项的变更。

2. 丙方应在本协议签订后___个工作日内，与乙方完成原合同未履行部分的交接工作。

三、保证与承诺1. 甲方保证其转让的权利无瑕疵，且已完成的工程部分符合原合同约定的质量标准。

2. 丙方承诺将继续履行原合同的义务，并按照原合同的规定对乙方进行支付。

3. 乙方承诺接受丙方作为新的发包人，并继续按照原合同的要求完成剩余的工程任务。

四、违约责任1. 如丙方未能按照本协议约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 如乙方不接受丙方作为新的发包人或未能按照原合同的要求完成工程任务，应当承担违约责任，赔偿丙方因此遭受的损失。

五、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，三方可另行签订补充协议。