招投标与合同管理试卷一与答案
招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误！正确答案：C
《建设工程勘察合同》中，承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金，其中（）是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误！正确答案：C
自开标至定标的期限，除特殊情况可适当延长之外，小型工程不得超过10天，
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误！正确答案：B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由（ ）来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误！正确答案：C
在勘察设计合同执行中，若委托方不履行合同，则它（）。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误！正确答案：C
投保建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误！正确答案：C
不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题（每题 2 分，合计 20 分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招招标为主要方式。
（）2．建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的，建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标招标主体包含：招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
（）4．招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含：编制招标有关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制招标文件的中心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关，因此在计算标价前一定编制好施工计划。
（）7．招标标价的花费一般由工程成本（直接工程费、间接费）、收益、其余花费和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
（）9．单价合同拥有合理分摊风险等特色，其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中，发包人基本上肩负了所有的风险，承包商所得的酬劳也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算，索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
（）二、单项选择题（每题 2 分，合计 20 分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场，其主体不包含（）。
A ．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公然招标和邀请招标，此中公然招标又称为（A．有限竞争性招标 B.C. 选择性招标）。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。
A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。
A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。
A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
工程招投标与合同管理试卷
工程招投标与合同管理试卷一、选择题1.在工程招标中，应该按照以下哪个原则进行评标？• A. 不得评估标价• B. 标书提交时间先后顺序评标• C. 技术实力为先决条件评标• D. 综合评价择优选标答案：D2.工程招标中，招标人应与哪些单位进行联络？• A. 施工单位• B. 监理单位• C. 设计单位• D. 以上都是答案：D3.在工程合同管理中，应该进行哪些方面的控制？• A. 合同签署• B. 合同备案• C. 合同履约• D. 以上都是答案：D二、简答题1.请简要介绍工程招标的流程。
工程招标的流程一般包括以下几个环节：- 发布招标公告：招标人发布公告，邀请潜在投标人参与投标。
- 投标准备：投标人准备投标文件，包括技术方案、施工图纸、投标报价等。
- 投标提交：投标人按照要求提交投标文件，包括密封标和非密封标。
- 开标评标：招标人组织开标会议，公开投标人的资格、技术方案和报价等内容，并进行评标。
- 中标确定：招标人根据评标结果确定中标人。
- 中标通知：招标人向中标人发出中标通知书，确认合同签署事宜。
- 合同签署：中标人与招标人签署施工合同，并缴纳履约保证金。
- 合同履约：中标人按照合同约定进行施工，并履行合同义务。
- 合同验收：招标人组织对工程进行验收，确认合格后支付工程款。
2.工程合同管理中的风险是什么？如何进行管理？工程合同管理中的风险包括但不限于以下几种： - 合同履约风险：中标人未能按时完工或达到质量要求，导致招标人的损失。
- 合同变更风险：合同变更引起的成本增加、工期延误等问题。
- 合同纠纷风险：合同中存在的争议或纠纷导致双方无法达成共识，需要解决。
- 合同解除风险：合同解除可能涉及违约责任和损失赔偿等问题。
为了进行合同风险管理，可以采取以下措施： - 风险识别与分析：对合同可能存在的风险进行识别和分析，制定相应的应对措施。
- 合同管理规范：建立合同管理规范，明确各方责任和义务，确保合同按照约定履行。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( ) 。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( ) 。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商( )A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( ) 。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是( ) 。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由( )决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门 D 、监理工程师8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。
A．设一个等级 B．设一至二个等级C．设一至三个等级 D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是( D )。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括( B )。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（ B ）为依据。
A. 工程量清单B. 实际工程量C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ B ）。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定及招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理D.设计单位15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。
根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ D ）。
A. 1000万元B. 950万元 C .900万元D.800万元16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ A ）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销17、合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理．A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点及坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
选择题1．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时AA．另一方可请求法院强制执行B．仲裁机构可强制执行C．另一方可以请求公安机关强制执行D．另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款2．保证合同是 B 签订的合同A．债权人及债务人B．债权人及保证人C．债务人及保证人D．保证人及被保证人3．某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品及采购方签订合同，则该合同属于 AA．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理4．建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。
A．和解B．调解C．诉讼D．仲裁5．采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标6．业主及中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其 CA．购买招标文件费用B．编制投标文件费用C．投标保证金D．现场考察费7．根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于 B 家。
A．2 B．3 C．4 D．78．根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是 AA．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标地点由招标人在开标前通知C．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加9．工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是 A A．设计方案的优劣B．设计任务完成的进度C．设计取费的标准D．设计单位的资历10．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 CA．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量11．采用合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。
A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商12．合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。
12A．由业主选定，及总承包商签订合同B．由总包商选定，及业主签订合同C．由监理工程师选定，及业主签订合同D．由业主选定，及监理工程师签订合同13．建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则 CA．该项索赔视为已经批准B．视为已被拒绝C．尚待批准D．承包商应进一步提交索赔证据14.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主及中标人签订工程承包合同。
此项工作称为( C)A.决标B.评标C.授标D.议标15.法人成立进行注册登记时，应当以(A) 为住所。
A.主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地16.属于来自业主的风险是( A)A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动17.某工程发包人及承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( ) B A．不成立B．成立C．无效D．可撤销18.在土木工程施工中，属于应用合同条件的前提是( D )A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商D.通过竞争性招标确定承包商19.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( ) 退还。
A．发出中标通知书后B．完成评标后C．提交履约担保后D．合同履行完毕后20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第( ) 天作为合同基准日A.7B.14C.21D.2821.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝及招标人订立书面合同时( )A.中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额22.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A.人员B.设备C.报价D.能力23.按照国家有关规定，施工合同的估算价在C( )万元人民币以上，必须进行招标。
A.10B.50C.200D.10024施工合同条件内所称的“合同工期”是指( ) CA.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间25.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )C 到达对方。
A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后26.招标文件中的工程量清单是( ) CA.竣工结算的依据B.总价承包时的工程量C.投标单位计算标价的依据D.准确的工程量27.工程标底是招标工程项目的（ C ）。
A 合同价格B 投标报价C 预期价格D 结算价格28.施工许可证的申请者是（ B ）。
A 监理单位B 建设单位C 施工单位D 设计单位29、联合体中标者，联合体各方面应当共同及招标人签订合同，就中标项目向招标人（c）。
A 共同承担责任B 按份承担责任C 承担连带责任D 各自承担责任30.属于来自业主的风险是( A )A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约及承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对描述正确的是（ B ）。
A 要约、承诺、二承诺B 要约邀请、要约、承诺C 一要约、二要约、承诺D 要约、要约邀请、承诺32. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝及招标人订立书面合同时，（ D ）。