建设工程施工合同(国际)范本正式版

合集下载

(完整版)建设工程施工合同(范本)

(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。

甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。

3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。

4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。

双方应确保变更后的工程能够按时完成。

如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。

乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。

5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。

6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。

如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。

三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。

2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。

3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。

四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。

建设工程施工合同范本(最新版)

建设工程施工合同范本(最新版) 合同编号：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______第二条工程质量2.1工程质量标准：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准以及甲方提供的施工图纸、说明书等要求执行。

2.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。

第三条工程进度3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程价款4.1工程价款总额：人民币_______元（大写：_______元整）。

4.2付款方式：_______4.3工程价款结算：工程竣工后，双方根据实际完成工程量进行结算。

第五条甲方权利与义务5.1甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。

5.2甲方应按照约定向乙方支付工程价款。

5.3甲方应保证施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件。

第六条乙方权利与义务6.1乙方有权按照甲方的要求进行施工，并要求甲方提供必要的施工条件。

6.2乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工。

6.3乙方应自行承担施工过程中的安全责任。

第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

7.2甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。

7.3乙方未按约定完成工程建设的，应按逾期竣工天数的_______%向甲方支付违约金。

第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-8219-34建设工程施工合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity建设工程施工合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

发包方（甲方）：____承包方（乙方）：____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。

1.4工期：本工程自20xx年10月15日开工，于20xx年12月30日前竣工。

1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（JGJ73—91）。

1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。

注：（双方约定单价明细为本合同附件）1.7合同价款：（人民币大写）：注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。

向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。

国际施工合同

国际施工合同《国际施工合同》甲方（以下简称“业主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包商”）：地址：联系方式：鉴于甲方为某项工程的建设需要，乙方具备相应资质和能力，双方经协商一致，就该工程的建设达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程总投资：[工程总投资]二、合同金额与支付方式2.1 合同金额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。

2.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。

三、工程进度与质量要求3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程建设，如有延迟，乙方应承担相应的违约责任。

3.2 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。

如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。

四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定履行各项义务，确保工程顺利进行。

4.2 工程验收合格后，甲方应按照约定支付乙方工程款项。

五、违约责任5.1 乙方如未能按照约定的工程进度完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。

5.2 乙方如未能保证工程质量，导致工程验收不合格，应承担修复费用并支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[期限]年。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

国际施工合同模板

国际施工合同模板This International Construction Contract (“Contract”) is made and entered into as of [Date], by and between [Company Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Contractor”), and [Client Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Client”).WHEREAS, Client desires to engage Contractor to perform certain construction services on a project located at [Project Locati on] (“Project”); andWHEREAS, Contractor is willing to provide such construction services in accordance with the terms and conditions of this Contract;NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:1. Scope of Work1.1 Contractor agrees to provide all labor, materials, equipment, and services necessary to complete the construction work as described in the Specifications attached hereto as Exhibit A (the “Work”).1.2 Contractor shall perform the Work in a professional and workmanlike manner, in accordance with the specifications and drawings provided by Client, and in compliance with all applicable laws, rules, and regulations.2. Contract Price2.1 The total contract price for t he Work shall be [Amount] (“Contract Price”).2.2 The Contract Price shall be paid in installments as follows: [Payment Schedule].2.3 Client shall pay Contractor within [insert number] days of the receipt of an invoice from Contractor.3. Change Orders3.1 Any changes to the scope of the Work must be agreed upon in writing by both parties and shall be incorporated into this Contract as a Change Order.3.2 Any Change Orders shall outline the scope of the additional work, the price, and any additional time required to complete the Work.4. Time of Performance4.1 Contractor shall commence the Work on [Start Date] and shall complete the Work no later than [Completion Date].4.2 Contractor shall provide Client with regular updates on the progress of the Work.5. Warranties5.1 Contractor warrants that all Work performed under this Contract shall be free from defects in materials and workmanship for a period of [Warranty Period] from the date of completion.5.2 Contractor shall promptly remedy any defects that arise during the Warranty Period at no additional cost to Client.6. Indemnification6.1 Contractor shall indemnify, defend, and hold harmless Client from any claims, damages, liabilities, costs, and expenses arising from Contractor’s performance of the Work.7. Insurance7.1 Contractor shall maintain adequate insurance coverage throughout the term of this Contract, including but not limited to general liability insurance and workers’ compensation insurance.8. Termination8.1 Either party may terminate this Contract upon written notice if the other party materially breaches any provision of this Contract.8.2 Upon termination, Contractor shall be entitled to payment for all Work completed up to the date of termination.9. Governing Law9.1 This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Country].9.2 Any disputes arising out of or relating to this Contract shall be resolved through arbitration in [City], in accordance with the rules of the [Arbitration Association].10. Entire Agreement10.1 This Contract contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and understandings, whether oral or written.IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Contract as of the date first above written.[Signature]Contractor[Signature]ClientExhibit A: SpecificationsThis Contract is agreed to and accepted by: [Name], Contractor[Name], ClientDate: [Date]。

国际工程合同标准文本

国际工程合同标准文本
【】
引言部分：
甲方（业主）：[甲方全称]
乙方（承包商）：[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则，就[项目名称]工程项目（以下简称“本工程”）达成如下协议：
一、工程描述
1.1 工程地点：[具体地点]
1.2 工程内容：[详细描述]
1.3 工程规模及要求：[详细说明]
1.4 工期要求：[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价：[金额]
2.2 价格构成：[详细分项]
2.3 支付方式及时间：[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
- 提供必要的工程条件和资料；
- 按时支付合同约定的款项；
- 对乙方工作进行监督和验收。

3.2 乙方的权利与义务：
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设；
- 负责工程的安全管理；
- 遵守相关法律法规，确保工程质量。

四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金；
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议；
5.2 协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。

六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
结束语：。

2024年-2020年最新建筑施工合同(正式版)

合同编号：_______2020年最新建筑施工合同（正式版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程面积：__________1.5工程结构：__________1.6工程造价：__________二、合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3工程总工期：__________天三、工程质量3.1工程质量标准：__________3.2工程质量保证：__________四、合同价款及支付方式4.1合同价款：__________4.2支付方式：__________五、甲方权利与义务5.1提供施工图纸及技术资料：__________5.2提供施工场地及设施：__________5.3监督工程进度及质量：__________5.4按时支付合同价款：__________六、乙方权利与义务6.1严格按照施工图纸及技术资料进行施工：__________6.2确保工程进度及质量：__________6.3按时提交工程进度报告及验收报告：__________6.4依法办理相关施工手续：__________七、违约责任7.1甲方违约：__________7.2乙方违约：__________八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第__________种方式解决：（1）提交__________仲裁委员会仲裁；（2）依法向__________人民法院起诉。

九、其他约定9.1本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

建设工程施工合同范本gf20240201条款版

**建设工程施工合同范本gf20240201****合同编号：** gf20240201**甲方（委托方）：** ____________**乙方（承包方）：** ____________**鉴于**：2. 乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承包并完成该工程项目的施工工作。

**双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：****第一条工程概况**1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量要求：_______**第二条合同工期**2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______2.3 合同工期共计：_______天**第三条合同价款**3.1 工程总价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元整3.2 付款方式：_______**第四条工程质量**4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。

4.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

**第五条工程变更**5.1 甲方有权对施工过程中的工程设计进行变更，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整。

5.2 工程变更导致的工程量增加或减少，应按照实际发生的工程量进行计算，并相应调整合同价款。

**第六条合同解除**6.1 甲方有权在合同履行期间解除合同，但应提前通知乙方，并按照乙方的实际完成工程量支付相应的款项。

6.2 乙方有权在合同履行期间解除合同，但应提前通知甲方，并承担因此给甲方造成的损失。

**第七条违约责任**7.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付相应的违约金。

7.2 乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。

**第八条争议解决**8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc

建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc范本1：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同根据相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，明确约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。

三、合同条款1.工程概况甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方须按照工程进度及质量要求完成施工，并按照以下方式计算和支付工程价款：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方协议的工期要求，按时完成工程，并确保工程质量符合相关标准和规定。

4.工程质量乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程达到合同约定的质量要求，并负责工程质量的保证和维修。

5.违约责任双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

（具体说明各方的违约责任和赔偿方式）6.争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

四、生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

任何对本合同的修订或变更，须经双方协商一致，并以书面形式进行。

五、其他条款（根据实际情况添加其他约定条款）附件：1.施工图纸及技术资料2.合同付款计划3.其他补充协议法律名词及注释：1.施工图纸：指建设工程的设计图纸及相关技术资料。

2.工程进度：指工程施工过程中的时间节点及进度安排。

3.工程价款：指乙方完成工程施工后，甲方应支付的金额。

4.工程期限：指工程施工完成的时间要求。

5.工程质量：指工程达到的质量要求及标准。

范本2：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同旨在明确建设工程施工过程中双方的权利和义务，依法保障双方的合法权益。

三、合同条款1.工程项目甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方应按照工程进度和质量标准完成施工，工程价款的支付方式如下：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方约定的工期要求，按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规定。

建设工程施工合同参考范本(2024版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款条件第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 施工标准第六条施工组织与管理6.1 承包方施工组织6.2 发包方协调与配合第七条安全生产7.1 安全生产责任7.2 安全防护措施第八条变更与调整8.1 合同变更条件8.2 合同价格调整第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决第十一条合同的解除11.1 合同解除条件11.2 合同解除后的处理第十二条合同的转让12.1 合同转让条件12.2 合同转让程序第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同效力14.3 合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 名称：____________1.1.2 地址：____________1.1.3 联系人：____________ 1.1.4 联系电话：____________ 1.2 承包方1.2.1 名称：____________1.2.2 地址：____________1.2.3 联系人：____________ 1.2.4 联系电话：____________第二条工程概况2.1 工程名称：____________ 2.2 工程地点：____________ 2.3 工程规模：____________2.4 工程内容：____________第三条合同金额3.1 合同总价：____________3.2 付款方式：____________3.2.1 预付款：合同总价的10%，合同签订后____个工作日内支付。

国际建设工程合同范本

国际建设工程合同范本一、合同双方甲方：中国建筑工程集团公司（以下简称“甲方”）地址：中国北京市朝阳区法定代表人：XXX电话：XXX传真：XXX邮箱：XXX乙方：国际建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX传真：XXX邮箱：XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行，并规定各项合同条款。

三、项目内容1. 项目名称：XXX国际建设工程项目2. 项目地点：XXX国家/地区3. 工程范围：项目包括但不限于XXX（具体描述工程内容）4. 工程期限：工程计划工期为XX个月，具体工期以书面协议确认为准。

四、合同条款1. 合同价格：本合同总价为XXX美元，双方同意根据实际工程量的增减进行调整。

2. 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款，付款比例和时间由双方协商确定。

3. 保证金：乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金，保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。

4. 工期延误：若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。

5. 变更和索赔：任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出，并经双方协商一致后方能生效。

6. 质量保证：乙方应确保工程质量符合相关标准和规定，如发现质量问题，应及时整改。

7. 税务问题：乙方应自行承担工程过程中的税务问题，甲方不承担任何税务风险。

8. 其他条款：其他未尽事项，双方可根据实际情况协商解决。

五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效，在工程竣工并验收合格后终止。

2. 合同解决争议应以友好协商为主，协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构解决。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同所列条款为合同正文，附件与合同正文具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

国际建筑工程合同

国际建筑工程合同合同编号：【编号】甲方：【甲方名称、注册地址、法定代表人】乙方：【乙方名称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方为一家具备施工能力和资质的建筑公司，乙方为一家拥有建设项目并提供资金支持的合作方，双方本着合作共赢的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目描述甲方承诺为乙方提供【项目名称】建设工程的设计、施工和管理服务，并保证按时按质完成工程。

第二条合同金额1. 乙方承诺支付甲方【合同金额】作为本次建设工程的总承包价款，支付方式及进度按照双方另行协商确定的付款计划执行。

2. 若因工程变更、追加工程或其他原因需要进行合同金额的调整，应双方经协商一致后签订书面变更协议。

第三条工程质量与安全1. 甲方承诺按照国家标准和规定进行设计和施工，并配备专业技术人员负责工程质量与安全管理。

2. 乙方有权对工程进度、质量及安全进行监督检查，甲方应积极配合并及时整改发现的问题。

第四条合同履行期限1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后结束。

2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商确定合同履行期限的调整方案。

第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因一方违约导致工程无法正常进行，对方有权单方解除合同，并要求违约方承担法律责任。

第六条争议解决双方因本合同履行产生的争议，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

第七条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。

2023版建设工程施工合同范本(精选6篇)

2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原那么，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。

(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面开工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除拘留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监视乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。

本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购置，在施工期间，乙方必须做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一切后果由乙方承当。

在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承当。

七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否那么甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，缺乏局部由乙方补足。

九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：日期：2023版建立工程施工合同2建立单位(甲方)：_________________施工承包单位(乙方)：_________________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

国际工程de合同

国际工程de合同【标题】国际工程项目合同【甲方】（全称）地址：代表人：联系方式：【乙方】（全称）地址：代表人：联系方式：鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就（项目名称）工程项目的施工与管理达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在国际工程项目中的权利与义务，确保工程质量、进度和投资控制符合预期目标。

第二条工程概况详细描述工程的名称、地点、规模、设计标准、主要技术参数等信息。

第三条合同价格列明合同总价及计价方式，包括预付款、进度款、结算款等支付条件和支付时间。

第四条工程进度规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间，并说明延期的条件和责任。

第五条质量保证明确工程质量标准、验收标准和质量保证措施，以及不合格工程的处理办法。

第六条变更与索赔约定工程变更的程序、索赔的条件和流程，以及因变更导致的费用调整。

第七条违约责任双方应遵守合同条款，任何一方违约均需承担相应的责任。

第八条争议解决合同执行过程中出现的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁，或按照合同约定的其他方式解决。

第九条法律适用本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用甲方所在国的法律。

第十条其他事宜根据项目实际情况，双方可另行约定其他需要遵守的事项。

第十一条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表：（签字）__________ 日期：____年__月__日乙方代表：（签字）__________ 日期：____年__月__日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。