简易施工合同模板(标准版)

合集下载

简易施工合同范本三篇

简易施工合同范本三篇简易施工合同1发包方：________________承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)：____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

建筑工程施工合同标准模板(6篇)

建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

简易施工合同(模板)

简易施工合同(模板)甲方：(施工单位名称)地址：法定代表人：(代表人姓名)联系电话：乙方：(委托人名称)地址：法定代表人：(代表人姓名)联系电话：一、工程简介1.1 甲方接受乙方的委托，承担乙方项目名称为(工程项目名称)的建设工程。

1.2 工程地址：(工程地址)1.3 工程标段：(工程标段名称)二、施工内容2.1 甲方承担乙方工程项目的XX标段的所有施工工作，包括但不限于土建、装修等各项工程内容。

2.2 甲方应按照乙方要求确定的总工期完成工程施工，并保证工程质量符合相关标准和规定。

三、施工费用3.1 乙方支付给甲方的工程总价为(工程总价)元，支付方式为XX次付清。

3.2 如因乙方要求工程变更或增减工程量，则工程总价相应调整，双方协商确定后再次签订补充协议。

四、施工期限4.1 工程总工期约为(工程总工期)天，具体工期按照实际施工进度及乙方要求确定。

4.2 若因不可抗力或其他不可预见的因素导致工程延期，双方应及时协商解决，并进行相应的工期调整。

五、施工标准5.1 甲方应严格按照相关国家标准和乙方要求进行施工作业，保证工程质量符合相关规定。

5.2 工程过程中如有质量问题或施工不合格情况，甲方应承担相应的责任，并及时整改。

六、保证条款6.1 甲方应向乙方提供合格的施工方案及相应的工程保修书。

6.2 工程竣工后，甲方应提供一定期限的维修保养服务，保证工程的正常使用。

七、违约责任7.1 甲方如未按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程施工，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

7.2 乙方如未按照合同支付工程款项，甲方有权暂停工程施工并要求乙方赔偿相应的损失。

八、法律争议8.1 双方因施工合同履行过程中产生的任何争议，应协商解决。

8.2 如协商不成，双方可根据合同约定向有关部门或仲裁机构申请仲裁处理。

九、其他事项9.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认后终止。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

施工合同书样本简易版5篇

施工合同书样本简易版5篇签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。

下面小编给大家带来施工合同书，更多施工合同范本请点击“施工合同”查看。

施工合同书样本简易版1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定，签订合同，特定如下：一、工程名称：二、结构形式：框架三、承包方式：包工不包料四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。

五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。

六、质量标注：合格。

七、有关条款：1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。

2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。

4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。

7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。

8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。

9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。

八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。

九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。

十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：乙方：年月日施工合同书样本简易版2甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。

7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。

小工程施工协议书标准模板(七篇)

小工程施工协议书标准模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。

五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。

六、乙方职责：（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》_____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。

其中____年拨付工程款的42.5%;____年____月____日前拨付28.5%;____年____月____日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在____年____月____日前付清全部工程款。

如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日小工程施工协议书标准模板（二）甲方：乙方：甲方愿将_____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：_____二、承包价格：承包价格参考《零星项目价目表》。

简易施工合同模板6篇

简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板1、甲方：（委托方）________________（单位名称）；2、乙方：（承接方）________________（单位名称）；3、甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下施工合同：第一条施工项目乙方承接甲方委托的___________（项目名称），施工地点为______________，工程内容包括_____________。

第二条工程价款甲方向乙方支付工程价款___________万元，支付方式为________________。

双方同意按照工程进度分期结算，其中首期付款为_______万元，工程完工后付清尾款。

第三条工程期限本合同自签订之日起生效，工程期限为_______（工作日/月/年），乙方需在约定期限内完成施工。

第四条材料及设备1、乙方应采购合格的建筑材料和设备，各项资料必须符合国家标准，并提供相应的合格证明。

2、如因材料及设备问题引起的工程质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第五条工程质量1、乙方应保证工程质量符合国家建筑标准，且经过验收合格后交付甲方。

2、如发现工程质量问题，乙方应在收到通知后及时进行整改，直至符合要求为止。

第六条安全施工1、乙方应加强安全教育和管理，保证施工现场的安全和秩序。

2、如因乙方安全管理不善导致施工事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第七条工程变更如因不可抗力等原因需要变更工程内容或工程期限，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

第八条违约责任1、若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。

2、如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方免除相应责任。

第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。

第十条合同解决双方因履行本合同发生争议应通过友好协商解决，协商不成的以甲方所在地法院为仲裁地。

第十一条其他本合同自双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________篇2简易施工合同模板甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方将_____工程的承建工作委托给乙方，并为明确各项工作内容、工程质量、工期和费用支付等事项，特制定本合同。

工程施工合同范本(简易)5篇

工程施工合同范本(简易)5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[工程总造价金额]。

除本合同约定的变更情况外，此造价为包干价。

2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。

（4）工程质量保证金为工程总造价的XX%，自工程验收合格之日起满一年后支付。

3. 乙方需提供正规的税务发票给甲方。

四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

篇2甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要完成某项工程任务，并决定委托乙方实施相关工程施工工作，双方经友好协商，达成以下简易工程施工合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。

二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]元）。

2024年标准版施工合同样本（5篇）

2024年标准版施工合同样本【合同编号】：XXXXX【甲方】：（委托方）________________【身份证号码】：________________【联系地址】：________________【联系电话】：________________【乙方】：（承包方）________________【身份证号码】：________________【联系地址】：________________【联系电话】：________________鉴于甲方拟委托乙方承担以下工程的施工任务，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程工期：________________二、合同价款1. 工程合同总价为：________________（大写：________________）2. 付款方式：________________三、委托和权责1. 委托范围：甲方授权乙方完成工程施工、材料采购、设备租赁等相关工作。

2. 施工进度：乙方应按照工程进度计划，并按时保质保量完成施工任务。

3. 质量要求：乙方应严格按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合要求，并承担由于质量问题而引起的责任。

4. 安全保障：乙方应制定安全施工方案，并采取必要的措施确保工程施工过程中的安全。

5. 管理责任：乙方应指派专人负责施工现场的管理和安排，确保工程进度和质量的控制。

四、付款方式1. 工程款项结算应根据工程进度按照约定的比例进行分期支付。

2. 第一期款项支付方式：________________3. 后续期款项支付方式：________________五、违约责任1. 任何一方未履行或违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。

简易施工协议书模板7篇

简易施工协议书模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于_______________的工程（以下简称“本项目”）的承建事宜达成以下协议。

本协议书内容完整且格式清晰美观。

特此说明：甲乙双方签订此协议书是为了明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行。

本协议为简化版施工协议，全文内容简洁明了，确保协议的严谨性和实用性。

以下为协议内容：一、工程概况本项目位于____________________，工程内容包括但不限于____________________等部分。

工程规模、技术标准等详见附件《工程规格说明书》。

二、工期约定乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。

具体开工日期以甲方发出的开工通知为准，竣工日期为发出开工通知后的______天内。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告并说明延误原因。

三、工程质量与验收乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。

工程竣工后，乙方应按照甲方要求提交验收申请并配合完成验收工作。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

四、合同价款与支付方式1. 本项目的合同总价为人民币______元（大写：______元整）。

该合同价格包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。

2. 甲方在工程竣工验收合格后______天内支付合同总价的______%给乙方；剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

五、材料设备供应本项目所需材料设备由乙方负责采购并供应。

乙方应确保所采购的材料设备符合国家标准和甲方要求。

如因乙方采购的材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。

六、工程变更与调整若因甲方原因需要变更或调整工程内容，双方应签订书面补充协议。

简易工程施工合同模板

简易工程施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！一、合同主体1. 甲方：（全称），法定代表人为：（姓名），住所地为：（地址）。

2. 乙方：（全称），法定代表人为：（姓名），住所地为：（地址）。

二、工程概况1. 工程名称：（名称）。

2. 工程地点：（地址）。

3. 工程内容：（简要描述工程内容）。

4. 工程总价：（金额）。

三、合同工期1. 工期自：（日期）起至：（日期）止。

2. 工期延误及违约责任：如乙方原因导致工期延误，应按甲方要求支付违约金，违约金为工程总价的（百分比）。

四、质量标准1. 工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。

2. 乙方应按设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。

五、付款及结算1. 甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方协商确定。

2. 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。

六、违约责任1. 如乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2. 如甲方违反合同规定，乙方有权要求甲方承担违约责任。

七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。

2. 合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年月日）请您根据实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和实用性。

如有需要，请咨询专业律师。

祝您签订顺利！。

简易的工程施工合同模板

简易的工程施工合同模板合同的法律约束力，应是法律赋予合同对当事人的强制力,即当事人如违反合同约定的内容，即产生相应的法律后果,包括承担相应的法律责任。

以下是小编为大家整理的简易的工程施工合同模板，供大家参考学习。

简易的工程施工合同模板1发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程施工合同范本简易版（通用8篇）

工程施工合同简易版工程施工合同范本简易版（通用8篇）随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。

你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的工程施工合同范本简易版（通用8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程施工合同简易版1发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。

三、合同工期______天。

四、工程造价工程造价为：__________________元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

简易工程合同模板4篇

简易工程合同模板4篇篇1工程合同模板合同编号：__________甲方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方和乙方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商确定以下事项，并于________年____月____日签订本合同：一、工程名称1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程范围：____________4. 工程工期：____________5. 工程费用：____________二、工程执行1. 甲方应向乙方提供工程所需的相关资料、设备、人员等支持。

2. 乙方应按照工程范围和工期的要求，完成工程建设任务，并确保工程质量和安全。

3. 工程过程中如有变更，需经双方协商一致，拟订变更协议。

4. 工程结束后，乙方应向甲方提交相关的工程竣工文件和验收报告。

三、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为____________。

2. 工程款支付方式：__________。

3. 工程款支付时间及方式详见附件__________。

四、保证事项1. 甲、乙双方在本合同项下所承担的一切义务与责任，均应以良好的职业道德精神、高度的工匠精神和专业技能，并按规范执行。

2. 工程质量问题应在合同规定的质保期内承担相应的责任。

3. 如因不可抗力等原因，致使工程无法按期完工，应提前告知甲方，并尽快恢复施工。

五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，损失由违约方负责赔偿。

2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即改正违约行为。

3. 若一方严重违约，导致工程不能按时完工，对方有权解除本合同并要求违约方承担相应的违约责任。

六、争议解决1. 本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

工程施工合同书标准模板(八篇)

工程施工合同书标准模板发包方（以下简称甲方）_____承包方（以下简称乙方）_____经_____批准，本工程于____年____月____日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照相关法律规定，国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，并结合____市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

第一条工程项目1.1工程名称：_____ 工程地点：_____工程内容：道路_____2、人行道_____2、排水管边：规格_____、桥梁：部位_____2.承包范围：_____1.2工期（1）按定标（或议标、或约定）规定工期（日历）天。

（2）开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日1.3质量等级：_____1.4合同价款：_____按定标价（或协商价）含_____费用，工程造价为人民币（____币）____元。

全部工程等价按下列规定计算：第二条甲方工程2.1开工前____天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续;2.2开工前____天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验;2.3开工前____天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确;2.4合同签订后____天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。

2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并承担有关费用。

第三条甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。

3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_____3.4委托_____监理公司进行工程监理，监理公司任命_____为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。

简易工程合同模板7篇

简易工程合同模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

如遇不可抗力的因素导致工期延误，经甲乙双方确认后，工期相应顺延。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。

具体造价根据工程实际量结算。

2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计图及相关技术标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收按照国家和地方相关工程质量和验收标准执行。

3. 甲方在工程竣工后组织验收，乙方应提供完整的竣工资料。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，确保安全生产。

2. 乙方应遵守文明施工的规定，保持施工现场整洁、有序。

六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。

2. 甲方应提供施工所需的水电等资源。

3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

七、乙方责任1. 乙方应按合同约定完成工程施工，确保工程质量和进度。

2. 乙方应遵守安全生产和文明施工的规定。

3. 乙方应对所承包的工程进行保修，保修期限为一年。

保修期间发生的费用由乙方承担。

八、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。

施工简易合同模板

施工简易合同模板甲方，（委托方单位名称）。

乙方，（承包方单位名称）。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程事宜，达成如下协议，以资明确，遵照执行：一、工程名称及地点。

甲方委托乙方进行的工程名称为（工程名称），地点为（施工地点）。

二、工程内容。

1. 甲方委托乙方进行的工程内容包括（工程内容描述）。

2. 工程施工标准应符合国家相关规定，保证工程质量。

三、工程价格及支付方式。

1. 工程总价为（工程总价），支付方式为（支付方式），具体分期支付计划如下：（分期支付计划）。

四、工程期限。

1. 工程开始日期为（开始日期），完工日期为（完工日期）。

2. 若因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决，延期期间不计入工程期限。

五、质量保证。

1. 乙方承诺施工过程中严格按照国家相关标准进行，保证工程质量符合合同约定。

2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供（质量保证期限）的质量保修期。

六、违约责任。

1. 若甲方未按时支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款金额的（逾期罚金比例）的违约金。

2. 若乙方未按时完成工程，应按日向甲方支付逾期完工金额的（逾期罚金比例）的违约金。

七、保险责任。

1. 在工程施工期间，乙方应购买施工一切险，保障工程施工期间的安全。

2. 工程完工后，甲方应购买工程质量保险，保障工程质量保修期内的质量问题。

八、争议解决。

1. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、其他约定。

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，年月日。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

以上就是关于施工简易合同模板的内容，希望对您有所帮助。

施工承包合同书样本简易版

施工承包合同书样本简易版甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方需要进行____________________（具体工程名称）的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程规模：_______________________5. 工程质量标准：___________________6. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：____________________元整。

2. 付款方式：_______________________3. 付款时间：_______________________4. 质保金：_______________________5. 质保期：_______________________6. 质保金退还：____________________第三条工程质量与验收1. 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求施工，保证工程质量。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。

3. 验收合格后，双方应签署验收合格证明。

第四条工程变更1. 工程进行中，如甲方提出变更要求，应书面通知乙方，并经双方协商一致。