购房合同模板八篇
购房合同范本8篇
购房合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方自愿将其合法拥有的房屋出售给乙方。
房屋的具体位置、面积、楼层等详细信息如下：（此处详细写明房屋的位置、面积、楼层、户型、结构等具体信息）乙方对房屋的位置、结构及其状况等均做了充分的了解和确认，自愿购买上述房屋。
1. 房屋总价款为人民币大写____________________元整（￥______元）。
此价款为甲方净价，不含税费等其他费用。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（描述详细的付款方式及时间）篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方将位于____市____区____街道（或路）____号房屋出售给乙方。
房屋为普通住宅，建筑总面积为____平方米，套内面积为____平方米。
产权年限自____年至____年止。
土地使用年限为____年。
该房屋已办理产权证书，产权证书号为第____号。
除房屋内部装修及附属设施外，未设立抵押权或其他权利负担。
购房总价为人民币大写____元整（小写￥____元），该价格为净房款，不含税费等相关费用。
乙方按以下方式支付购房款：1. 签订本合同时，乙方支付购房定金人民币大写____元整（小写￥____元）。
2. 在房屋过户登记手续办理完成后，乙方支付剩余购房款人民币大写____元整（小写￥____元）。
三、房屋交付及产权过户甲方收到乙方全额购房款后，将房屋钥匙交付给乙方。
最新购房合同书样本8篇
最新购房合同书样本8篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就购房事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋权属证明文件编号及取得时间：____________________。
二、交易价格及付款方式1. 交易总价格：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 付款方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：人民币________元，签订本合同时支付；（2）首付款：人民币________元，于____年____月____日前支付；（3) 贷款部分：人民币________元，由乙方通过银行按揭贷款方式支付。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付首付款后的__个自然日内将房屋交付给乙方。
交付时，甲方应确保房屋内外结构完好，附属设施配套齐全，与产权证明相符。
2. 房屋交付后，物业管理费用、水电费用等由乙方承担。
四、产权过户及税费篇2甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就购房事宜，经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以明确双方的权利义务关系。
购房合同范本经典版本8篇
购房合同范本经典版本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________乙方（买受人）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方是房屋的合法出售人，乙方愿意购买该房屋，双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成以下购房合同：一、房屋基本情况1. 房屋位置：____________________________________。
2. 房屋类型：____________________________。
3. 房屋面积：____________________________平方米。
4. 房屋权属证明文件：甲方应提供房屋的权属证明文件，乙方应对证明文件进行核实。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款：（1）定金：人民币______元；（2）首付款：人民币______元，于签订本合同后______日内支付；（3）贷款部分：剩余款项由乙方通过银行贷款方式支付。
三、房屋交付及产权转移1. 房屋交付：甲方应当在乙方支付首付款后的______日内，将房屋交付给乙方。
2. 产权转移：甲方应当在房屋交付后______日内，办理房屋产权转移登记手续。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理产权转移手续，视为违约，需支付违约金。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款，视为违约，甲方有权解除本合同。
3. 违约金数额为购房总价的______%，实际损失超过违约金的，应当据实赔偿。
五、房屋质量及保修1. 甲方应当保证房屋质量符合相关标准，不存在安全隐患。
购房合同完整版8篇
购房合同完整版8篇篇1甲方（出卖人）：_________________________地址：__________________________________联系方式：_____________________________乙方（买受人）：_________________________地址：__________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方购买房产事宜，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：_____________________________；2. 房屋类型：_____________________________；3. 建筑面积：_____________________________平方米；4. 房屋结构、装修及设施等具体情况详见附件一。
二、购房款项1. 购房总价：人民币_____________________元（大写：_____________________元整）；2. 付款方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：人民币_____________________元，于本合同签订之日支付；（2）首付款：人民币_____________________元，于_____________（日期）前支付；（3）贷款部分：乙方可根据自身情况申请贷款，由贷款银行直接支付给甲方。
如贷款申请未获批准或数额不足，乙方应在银行放款前以现金或其他方式补足应付款项。
三、物业交付1. 交付时间：甲方应于本合同签订后______日内将物业交付给乙方；2. 交付方式：甲方应将物业钥匙、相关物品及资料等交付给乙方，并办理相关手续；3. 甲方交付的物业应符合附件一所列条件，否则乙方有权拒绝接收。
四、产权登记及税费1. 甲方应在本合同签订后______日内办理产权登记手续，确保乙方取得房屋产权；2. 产权登记所产生的税费，按照国家规定由甲、乙双方各自承担；3. 若因甲方原因导致产权登记延迟，甲方应承担违约责任。
正式的购房合同范本(八篇)
正式的购房合同范本甲方（采购方）：_____乙方（供应方）：_____为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应_____工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
二、交货时间、地点及方式1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式1、石子每立方____元整，沙子每立方_____（单价一次性包死）。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成____%时，付乙方实际供货量的____%，水土治理工程完工后付到实际用量____%，余款____个月内全部付清。
四、技术要求供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：_____________________________________。
六、有下列情形之一，可以解除合同1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限材料款结清，合同自动失效。
本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式____份，甲方____份、乙方____份。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日正式的购房合同范本（二）甲方（出借人）：身份证号：联系地址：乙方（借款人）：身份证号：联系地址：丙方（保证人）：身份证号：联系地址：乙方因甲方借款，丙方愿意为乙方借款向甲方提供连带保证担保，现甲乙丙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。
标准购房合同格式8篇
标准购房合同格式8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（买受人）：____________________联系方式：____________________身份证号：____________________通讯地址：____________________紧急联系人联系方式：____________________鉴于甲乙双方同意就购买房产事宜达成如下协议，特此签订本合同。
本合同遵循平等、自愿、公平的原则，旨在明确双方权利和义务，保障交易安全、公平和正当。
特此，双方就有关购房事项，通过友好协商，订立以下条款，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_______________________________________。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
具体面积以房地产权证为准。
3. 房屋权属：甲方拥有该房屋的合法产权，已取得房地产权证。
4. 房屋交易价格：人民币______元整（大写：______元整）。
二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）定金：人民币______元整（大写：______元整）。
（2）首付款：人民币______元整（大写：______元整），于签订本合同之日起______日内支付。
（3）贷款部分：人民币______元整（大写：______元整），由乙方通过银行贷款方式支付。
2. 甲方应在乙方支付首付款后______日内，办理房屋产权过户手续。
三、房屋交付及产权过户1. 甲方应于乙方支付首付款后的约定时间内，将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方应在房屋交付后，积极协助乙方办理房屋产权过户手续。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权过户，甲方应承担违约责任，并退还乙方已支付的购房款及相应利息。
标准购房合同范本模版8篇
标准购房合同范本模版8篇篇1甲方（出卖人）：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________乙方（买受人）：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，就乙方购买甲方所有的房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将位于___________________________的房屋出售给乙方。
2. 房屋结构：___________________________，建筑面积：___________________________平方米。
3. 房屋权属证明编号为：___________________________。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价为人民币：___________________________元（大写：___________________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在合同签订之日起____日内，支付定金人民币：____________元。
（2）在甲方办理完毕房屋产权过户手续后____日内，支付剩余款项人民币：____________元。
三、房屋产权过户1. 甲方应在合同签订后____日内办理房屋产权过户手续。
2. 乙方应在甲方办理房屋产权过户手续时提供必要的协助和配合。
3. 甲方承担办理房屋产权过户手续的相关费用。
四、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完购房款项后的____日内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应确保房屋内的设施设备完好无损。
3. 房屋交付后，甲方应协助乙方办理相关物业交接手续。
五、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定履行义务，乙方有权解除本合同并要求甲方返还已支付的款项，并承担违约责任。
购房合同范本8篇
购房合同范本8篇篇1甲方（购房人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（出卖人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方就购买房产事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________。
2. 房屋面积及户型：建筑面积______平方米，户型为______室______厅______卫。
3. 房屋权属证明：房屋所有权证编号为______，土地使用权证编号为______。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 甲方应于合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整给乙方，乙方收到定金后应向甲方出具收据。
3. 甲方选择以下第______种方式支付购房款：（1）一次性付款：甲方应于______年______月______日前一次性支付购房余款人民币______元整（大写：______元整）。
（2）分期付款：甲方应于______年______月______日前支付购房款人民币______元整（大写：______元整），剩余购房款人民币______元整（大写：______元整）于______年______月______日前付清。
（3）贷款支付：甲乙双方应在签订本合同后共同协助办理贷款手续，贷款金额人民币______元整（大写：______元整）。
如贷款不能办理或贷款额度不足以支付购房款的，甲方应在银行贷款手续办理完成之日或银行书面通知之日起______日内补足购房款。
三、房屋交付及产权办理1. 乙方应于甲方支付全部购房款后的______日内将房屋交付给甲方。
购房合同样本(官方版)8篇
购房合同样本（官方版）8篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方同意将其所有的位于____________________的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方。
该房产的具体信息详见本合同附件。
二、交易价格及支付方式1. 乙方同意以人民币______元（大写：______元整）的价格购买该房产。
2. 乙方应在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 甲方在收到定金后的______日内，与乙方共同向房地产管理部门申请办理该房产的权属转移登记手续。
4. 房产转移登记完成后，乙方应在______日内支付余款人民币______元（大写：______元整）给甲方。
三、房产交付1. 甲方应在收到全额房款后的______日内将该房产交付给乙方。
2. 交付时，甲方应与乙方共同对该房产进行验收，确保该房产的实际情况与合同所述相符。
四、税费承担1. 甲乙双方应按照国家和地方的相关规定缴纳与该房产交易有关的税费。
2. 甲方应承担该房产交易中的相关税费______%，乙方应承担______%。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定支付房款，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
2. 若甲方未按照本合同约定交付房产，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金。
六、其他约定事项1. 该房产内的附属设施、设备、装修等具体情况详见本合同附件。
2. 甲乙双方应在合同生效后______日内办理物业交接手续。
3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
购房合同样本(8篇)
购房合同样本委托人：_____受托人：_____双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项二、委托人授权_____办理有关购买商品房_____套的各项事宜。
1.购买的商品房共_____套，总面积在____平方米之内;2.商品房的购入价应掌握在____元/每平方米至____元/每平方米之间;3.商品房所在位置，可在____市____区____路以东，____路以西，____路以南，____路以北范围之内选购;4.其他______________________________________________。
三、委托报酬受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬____元;如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费____元。
四、完成委托事项所需费用根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限委托酬金在合同签订后____日之内，先付____%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度未结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限自____年____月____日起，至____年____月____日止。
七、双方当事人的权利与义务1.委托人在合同生效之后，对授予托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商;2.受托人应认真负责行使委托人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人;3.__________________________________________________。
八、争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：1.提交_____仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。
九、双方议定的其他事宜_______________________________________________________ 委托人：（签章）_____地址：_____邮政编码：_____法定代表人：（签字）_____委托代理人：（签字）_____开户银行：_____银行帐号：_____受托人：（签章）_____地址：_____邮政编码：_____法定代表人：（签字）_____委托代理人：（签字）_____开户银行：_____银行帐号：_____合同签订地点：_____合同签订时间：_____购房合同样本（二）甲方（售房人）：乙方（买房人）：见证人：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
购房合同协议书范本(8篇)
购房合同协议书范本甲方（卖方）：_____乙方（买方）：_____关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、甲方将自己开发建设的一套商品住房及住房占用范围内的土地使用权出售给乙方，房屋具体状况如下：房屋座落于_____，房屋总层数_____层，乙方所购买的房屋为第2层南边套，结构，甲方确认面积_____m，布局三室两厅一厨两卫。
房屋室内为水泥地面，墙面为水泥砂浆找平，室内门窗未安装，入户门已经安装防盗门。
甲方出售该栋其它楼层房屋时使用的座落：二、本合同签定时，该房屋尚未到房地产产权登记机关进行房屋产权登记。
日后该房屋进行产权登记，甲方必须在房地产初始登记之日起30天内将相应的房屋产权过户给乙方。
三、房屋水电等设施由甲方负责开户。
居住用水水开户相关费用由甲方承担，不另收取乙方费用，甲方必须配合乙方办理好住宅用水开户。
居住用电电开户费用参照邻里，由乙方支付，该笔费用原则上不超过____元。
甲方承诺____年内为乙方办理好住宅用电开户。
四、甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：____元整。
自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。
具体时间：本合同生效之日起十日内乙方交付____元由乙方在供电部门住宅用电开户之后十日内交清。
五、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件（包括但不限于该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议事件）通知乙方，否则，乙方可随时解除本合同，并要求甲方承担本合同总价20%的违约金。
由于甲方的过错造成房屋价值减少的，甲方应立即采取措施防止损失扩大，并赔偿乙方损失。
六、甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。
如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。
并且赔偿因此给乙方造成的损失，且乙方可随时解除本合同，并要求甲方承担本合同总价20%的违约金。
七、除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的，应支付按日计算的房款千分之一的违约金给乙方。
标准版购房合同范本(八篇)
标准版购房合同范本卖方：_____ （简称甲方）身份证号码：_____ 买方：_____ （简称乙方）身份证号码：_____ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在____市____区_____拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为____平方米。
（详见土地房屋权证第____号）。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币____元/平方米，总价：人民币____元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币____元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在_____缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将____等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。
经双方协商，交易税费由____方承担，中介费及代办产权过户手续费由____方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。
常用版购房合同范本8篇
常用版购房合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：乙方（买受人）：甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买房屋事宜，达成如下条款：第一条房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的位于___市___区___路___小区___单元___户的房屋（以下简称“该房屋”）。
该房屋的产权证号为____，建筑面积___平方米（包括客厅、卧室、厨房、卫生间和阳台），房屋用途为___（填写用途，如住宅、办公等）。
第二条价格与付款方式1. 该房屋售价为￥____元整（人民币___元整），此价格不包括办理房屋过户等手续相关费用，甲方在收取该笔款项时，应出具收据。
2. 乙方在签订本合同时向甲方支付人民币___万元的定金，作为购房定金/部分房款。
3. 乙方选择以下第___种方式向甲方支付剩余房款：（1）一次性支付：在签订本合同___日内付清剩余房款￥____元整（人民币___元整）。
（2）分期付款：A. 在签订本合同时，支付￥____元整（人民币___元整）B. 在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日支付￥____元整（人民币___元整）。
C. 在办理完房屋产权转移过户手续后，支付剩余房款￥____元整（人民币___元整）。
（3）其他方式：____4. 甲方收取乙方房款，应向乙方出具收据，并如实提供房主身份证复印件、该房屋所有权证、土地使用权证及其他证件证明等，保证该房屋所有权的真实性。
第三条房屋交付甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的房屋及其钥匙、产权证书等全部资料交付给乙方，并应协助将土地使用权利证书及相关材料移交给乙方。
第四条产权过户及户口迁出1. 甲方应确保自己对交易的房屋拥有处分权并保证符合国家及所在城市房屋上市交易的政策法规，且交易房屋产权无争议，同时交易房屋未被限制转让（包括但不限于司法限制以及管理部门的限制），并保证其共有人、同住人或其他任何第三方不会提出异议。
2. 甲方应在房屋过户前将房屋上的户口全部迁出，如办理完相关过户手续后，该房屋上仍有户口，由甲方负责解决并承担相应法律责任。
正规的购房合同范本(8篇)
正规的购房合同范本甲方：乙方：1.甲方的房屋座落在闵行区碧江路____弄____号____室,建筑面积____平方米。
2.甲乙双方协商一致同意上述房地产转让价格为￥____元(大写：人民币肆拾陆万元正)。
3.双方约定房屋定金数额为￥____元正(大写：人民币壹万元正)于定金协议签定当天支付,定金支付后本协议生效。
4.甲方在收到定金后在双方签定房屋买卖合同前将房屋出售给他人,视为甲方违约,双倍返还定金。
5.乙方必须在定金支付后____天内于____日前签定房屋买卖合同,同时支付首期房款￥____元(大写：人民币____)第二期房款为____元(大写：人民币____)于____前支付余款为按揭贷款方式支付,并在买卖合同签定后一周内开始办理,一月内办理完毕。
超出时间视为乙方违约,定金不退还。
6.维修基金由乙方付给甲方,具体数额看维修基金发票。
7.乙方的按揭贷款由乙方自行办理,但甲方必须协助。
8.如有未尽事宜,可双方协商解决。
甲方：__________ 乙方：__________地址：__________ 地址：__________身份证号码：__________ 身份证号码：__________时间：____年____月____日时间：____年____月____日正规的购房合同范本（二）卖方：(以下简称甲方)身份证号：__________买方：(以下简称乙方)身份证号：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买合法所有的住房，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条：甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺：甲方承诺对该房产拥有合法的所有权，并已经全额支付取得该房产合法所有权的购房款项。
甲方确认该房产属夫妻共同财产，甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方。
(后附甲方购买该房屋的合法付款证明、居民身份证、结婚证)1、甲方所售房屋权属证明或购房收据号码为：____________________。
简单版购房合同模板(八篇)
简单版购房合同模板甲方：_____乙方：_____1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房》并按照该合同办理房产权证。
为此，双方达成以下协议：第一条房屋的基本状况甲方将位于_____房，面积为____平方米商品房转让给乙方。
第二条计价方式与价款1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米____元（大写_____），总金额_____（大写_____）。
2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。
第三条付款方式及期限1、协议签定后____日内乙方支付（大写_____），剩余款项于____年____月____日前一次性付清。
2、上述款项全部结清后，双方在____日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。
第四条房屋交付甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。
第五条违约责任乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期____日以上的甲方有权解除本协议。
第六条协议解除协议时相关事项的处理1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。
2、甲方于本协议解除后一个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金（按总房价款的____%计算）及房屋折旧后，将剩余的款项返还给乙方。
若乙方还造成甲方其他损失的，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。
3、本协议解除后，乙方应将房屋立即交付甲方。
若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。
第七条其他约定1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民法院处理。
2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：______________年_____月_____日 _____年_____月_____日购买方：_____销售方：_____根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，经甲乙双方协商，订立本合同，以资共同信守。
标准购房合同范本(通用版)8篇
标准购房合同范本（通用版）8篇篇1甲方（卖方）：__________________身份证号码：__________________联系方式：__________________乙方（买方）：__________________身份证号码：__________________联系方式：__________________鉴于甲、乙双方就位于____________（详细地址）的房产交易达成意向，为明确双方权益，特订立本购房合同。
一、房屋基本情况1. 房屋性质：位于______市______区（县）______小区（街道）的房产，产权明晰，用途为住宅。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
具体面积以政府部门登记为准。
3. 房屋附属设施：包括但不限于水电设施、家具家电等均已明确列明，并确认交接方式。
二、交易价格及支付方式1. 交易总价格：人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含房屋本身及附属设施。
2. 支付方式：双方约定采用以下第______种方式支付。
（1）全款支付：乙方在合同签订后______日内一次性支付甲方全部房款。
（2）贷款支付：乙方支付首付款______元整后，剩余款项通过银行贷款方式支付。
贷款部分由甲乙双方按照国家相关规定办理贷款手续。
（3）其他支付方式：__________________。
三、房屋交付及产权过户1. 房屋交付：甲方在收到全额房款后的______日内将房屋钥匙交付给乙方，并进行物业交割。
甲乙双方共同确认房屋状况良好，附属设施完好无损。
2. 产权过户：甲乙双方须在合同签订后的______日内向相关部门申请办理产权过户手续。
过户所产生的税费由______方承担。
若因甲方原因造成过户延迟，视为甲方违约。
四、违约责任及赔偿1. 若甲方在收到全额房款后未按约定交付房屋，需向乙方支付违约金______元整。
若乙方未按照约定支付房款，需向甲方支付违约金______元整。
购房合同标准版范本8篇
购房合同标准版范本8篇购房合同标准版范本 (1) 出卖人：__________(以下简称甲方)买受人：__________(以下简称乙方)甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间，建筑面积__________平方米售卖给乙方。
二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面图一张)。
其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币__________万元，由甲方售卖给乙方。
四、房屋价款乙方分三期付给甲方。
第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日，付人民币__________万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。
每期付款，甲方收到后出具收据。
五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
六、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。
如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。
如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。
本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
其他税费按有关法律规定，各自承担。
八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购房合同模板八篇购房合同篇1卖方（甲方）：买方（乙方）：根据中华人民共和国房屋买卖相关法律，就甲方将所有权所属的房屋出售给乙方等相关事宜，双方经协商一致，达成协议如下。
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如下：房屋座落在_______，面积为_________平方米。
房屋为砖混结构商品房，布局结构平方米，门面为________。
第二条房屋所有权证编号：_______________________，房产证号：_________________，土地所有权号：____________________。
第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解，自愿购买上述房地产。
第四条乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元整。
甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。
具体时间为：本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元；___年___月___日前付伍万元；其余在产权转移时全部交清。
第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于___年___月___—日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）。
第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。
在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。
第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。
乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和承担相应的义务。
第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。
如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。
第十条乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起第二天至实际付款日止，利息按银行同期利率计算，逾期30天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。
1、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金，合同继续履行。
2、甲方有权通知乙方单方解除合同，甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之日起10日内向甲方支付，若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
第十一条除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的，应按已收款向乙方支付利息，利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止，利息按银行同期利率计算。
逾期30天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。
1、甲方除应支付利息外，还应按已收款的3%向乙方支付违约金，合同继续履行。
2、乙方有权通知甲方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起10日内向乙方返还已支付的房款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。
若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
第十二条经甲、乙双方协商一致，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。
本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
第十三条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利、义务清楚明白，并按本合同规定履行。
第十四条本合同适用于中华人民共和国法律、法规。
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。
协商不能解决的，依法向人民法院起诉。
第十五条本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，房地产交易管理机构一份，房地产登记机构一份。
甲方：__________（签章）乙方：_____________（签章）（签章）年月日年月日购房合同篇2甲方：乙方：乙方因到集镇发展无住房，今与甲方协议购买甲方已修建完工的楼房一套，协议如下：一、房屋位于长赤镇玉池大道南段290号，楼层为三楼楼前面一套，面积为105平方米(包括一切公摊面积在内)，价格按每平方米1650元计算，合计人民币壹拾柒万叁仟贰佰伍拾元整(元);乙方现交付33250元，下余元于20某某年春节前给付三万元，20某某年八月底给付四万元，20某某年春节前付清，逾期按月息2%进行计算利息。
二、如需办理房产手续，所有费用由乙方负责支付，甲方负责办理，所需费用包括契税和各种税费。
三、甲方交付房屋现门窗齐备(外门外窗)各种预埋管件、室内粗粉齐备、室内装修由乙方自行负责。
四、甲方负责安装水电到一楼门口，乙方需缴水上户费1550元，电上户费按20某某元收取，合计乙方缴纳水电上户费用3550元，乙方自行接水电入户。
五、乙方除应付上述房屋款和水电上户费外，不再付给甲方任何费用。
上述协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，不得反悔，如违约应由违约方承担违约金按总额20%计算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日购房合同篇3异地购房证明兹证明：姓名，※※※※，身份号码：※※※※※※※，配偶：※※※，身份证号码：※※※※※，均为本单位职工，今购买※※房产，为第一次购买房产。
特此证明。
证明单位(盖公章)2022年-7月-8日购房合同篇41.建筑容积率建筑容积率是指小区规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。
附属建筑物也计算在内，但应注明不计算面积的附属建筑物除外。
房地产商不是根据小区的土地面积而是根据建筑容积率缴纳土地出让金，人防工程属国家所有，不计算建筑容积率。
房地产商为了少交土地出让金，往往也不把地下车库算入建筑容积率。
建筑密度不同于建筑容积率，它是指小区所有建筑基底面积之和与规划建设用地之比。
规划建设用地面积是指小区用地红线范围内的全部土地面积，包括建设区内的道路面积、绿地面积、建筑物(构筑物)所占面积、运动场地等等。
2.绿化率房地产商通常在广告中使用绿化率一词，根据园林专家介绍，这也是一个不准确、不规范的用词。
在国家关于园林绿化的用语中，准确的应为“绿地率”和“绿化覆盖率”两种叫法。
绿地率是指小区用地范围内各类绿地的'总和与小区用地的比率。
距建筑外墙1.5米和道路边线1米以内的土地和地表覆土达不到3米深度的土地，不管它们上面是否有绿化，都不计入绿地面积。
绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率。
树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿化覆盖率，所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。
购房人要注意房地产商在销售楼盘时宣传的绿化率实际不少是绿化覆盖率。
购房合同相关问题注意：签订商品房买卖合同时，最好使用建设部和国家工商行政管理总局制订的《商品房买卖合同示范文本》。
由于《示范文本》是政府机关制订的，较好地平衡了开发商和购房人的权利和义务关系，因此，采用《示范文本》签订合同有利于保护购房人的合法权益。
但切不可认为采用《示范文本》就万事大吉，即使采用《示范文本》签订商品房买卖合同，购房时也应注意以下几个问题。
1、认购书问题。
在目前商品房交易过程中，许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前，要求购房人签订认购书，交纳认购款。
开发商要求购房人签订认购书一般两种情况：一种情况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证，以向内部职工认购的名义进行销售，俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房，开发商为购房人保留预订的房屋，作为交换，要求购房人签订认购书，并交纳一定数额的认购款，如果在规定的时间里，购房人不想购买该房屋，就可能无权要回所交纳的认购款。
第一种情况的认购书由于我国《城市房地产管理法》和《商品房销售管理办法》都明确规定，在未取得预售许可证前，是不能预售商品房的，而依据我国《合同法》第52条的规定，违反法律和行政法规的强制性规定的合同无效，因此第一种情况的认购书在法律上是无效的。
但最高人民法院于20某某年4月28日公布，于20某某年6月1日起施行的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《最高法院解释》)第2条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售证明的，可以认定有效。
根据该条规定，在取得预售许可证之前所签订的认购书，如果开发商在购房人起诉前仍未取得预售许可证，该认购书肯定是无效的;如果开发商在购房人起诉前取得预售许可证，那么该认购书的地位将和开发商已取得预售许可证或者销售的是现房的情况一样，即和下面要讨论的第二种情况的认购书的性质相同。
第二种情况的认购书，需要看认购书是否满足了合同成立的要件，主要是看合同条款是否完备。
《最高法院解释》第5条规定：商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同，肯定具有法律效力。
但是实践中大多数认购书都不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，这些认购书的法律效力如何?《最高法院解释》并未作明确规定，笔者认为不能从《最高法院解释》第5条的规定，反推出不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同主要内容的认购书，就必然没有法律效力。
但是如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款，那么该认购书未满足合同应具备的基本条款，不具有法律效力。
2、补充协议问题。
在商品房买卖过程中，开发商除和购房人根据《示范文本》所订立的商品房买卖合同外，还要求购房人签订一份补充协议，该补充协议的内容很多，由开发商的专业律师事先拟订好。
这种补充协议常包含许多对购房人不利的条款，如交房时间的确定、不可抗力条款的解释、共有面积的确定分摊、关于基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面，甚至包含许多针对开发商的免责条款。
比如有些开发商在补充协议中规定：“政府部门有关文件批准的延迟、市政配套批准及安装的延误，导致开发商不能按期交付房屋，开发商有权按实际影响的时间而相应延迟交付房屋，而不用承担延迟交付房屋的责任。
”由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语，一般购房人很难完全搞懂。