水电暖劳务承包合同范本
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同甲方：（委托方）鉴于甲方拟进行水电工程，为确保工程质量，双方经友好协商，达成以下工程劳务承包合同：一、工程范围1.1 甲方向乙方承包的工程范围包括但不限于水电设备的安装、维修、改造等工程。
1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程时间：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、工程内容及要求2.1 乙方应根据甲方的要求，按时按质完成工程任务，确保工程质量。
2.2 乙方应严格遵守相关法律法规，保障工程的安全施工，并确保施工过程中不影响周边环境及他人利益。
2.3 乙方应按照施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2.4 工程完成后，乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并确保工程达到相关标准及要求。
三、工程报酬及支付方式3.1 甲方与乙方协商一致后，乙方按照合同约定报酬完成工程任务。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交相应的付款申请，并在甲方确认后及时收取报酬。
3.3 若工程发生变更或有其他约定，双方需重新协商报酬及支付方式。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定的工程内容及要求完成工程任务，导致工程质量不达标或者不能按时完成的，应承担相应的赔偿责任。
4.2 若甲方未按照合同约定支付工程报酬的，应承担相应的违约责任并支付相应的赔偿。
4.3 若因不可抗力等原因导致工程无法完成或延迟完成的，双方可协商解决，并不承担违约责任。
五、其他约定5.1 双方应保持联系畅通，确保工程施工的顺利进行，如有争议应友好协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为水电工程劳务承包合同范文，如有疑问或补充请双方协商解决。
第2篇示例：水电工程劳务承包合同范文甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)根据中华人民共和国法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则签订如下水电工程劳务承包合同：第一条合同目的甲方委托乙方承接__________________水电工程项目，受雇于甲方进行工程劳务承包工作。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方（承包方）：__________公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务方）：__________个人/公司法定代表人/负责人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方承接_______水电工程项目，现拟与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务。
经充分协商，双方达成如下约定：第一条工程范围乙方应按照甲方的要求，承担________水电工程项目中的劳务工作，具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月，工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全，确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备，确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训，保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准，严格执行相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险，确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况，按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电暖安装劳务合同3篇
水电暖安装劳务合同3篇篇1水电暖安装劳务合同甲方：（委托方）联系地址：联系电话：身份证号码：乙方：（承包方）联系地址：联系电话：身份证号码：经甲、乙双方平等协商，就乙方承担甲方水电暖安装工程的劳务合同事宜达成如下协议：第一条工程介绍1. 甲方委托乙方负责水电暖安装工程，包括管道安装、设备接驳等相关工作。
2. 工程地点为：（具体地址）3. 工程时间为合同签订之日起至工程完工之日止。
第二条工程内容1. 乙方应按照相关设计图纸和规范要求，负责水电暖设备的安装、连接及调试工作。
2. 乙方应确保工程质量，保证安装设备符合相关安全标准，并保证安装过程中不损坏建筑物。
3. 乙方应按照工程进度要求，按时完成相关工作，并保证工程质量。
第三条合同价款1. 甲方应按照工程内容和规模向乙方支付合同价款，合同价款为：（具体金额）。
2. 工程合同价款应在工程完成验收合格后的三个工作日内支付给乙方。
第四条违约责任1. 若因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求的，乙方应承担相应违约责任。
2. 若因甲方原因导致工程延误或损坏，甲方应承担相应违约责任。
第五条保密责任1. 乙方应对工程实施过程中所掌握的信息和技术保密，不得向其他单位或个人透露。
2. 乙方在工程完成后应将相关设计资料和技术资料归还给甲方。
第六条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2水电暖安装劳务合同甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方是一家从事水电暖安装业务的公司，具有一定的资质和技术实力；乙方是具有相关水电暖安装经验的公司，双方本着互相信任、互相合作的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目范围1.1 甲方委托乙方承接甲方的水电暖安装项目，具体项目名称、工程内容及工程地点详见项目清单。
水电暖安装承包合同范本(分享)5篇
水电暖安装承包合同范本（分享）5篇篇1水电暖安装承包合同范本甲方（委托方）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于甲乙双方为了完成水电暖工程的安装工作，特订立本合同：第一条合同范围甲方委托乙方为其提供水电暖安装服务，具体包括但不限于水管安装、电线铺设、暖气设备安装等工作。
第二条合同价格1. 签订本合同之日起，乙方在规定的时间内完成水电暖安装服务，甲方应支付给乙方合同总价为（具体金额）。
2. 乙方应在合同价格内完成水电暖安装服务，如有特殊情况需额外费用的，甲方应与乙方协商确定，双方签订补充合同。
第三条工期1. 乙方应按照本合同约定的工期完成水电暖安装服务，确保工程质量和工程进度。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条材料和设备1. 乙方应根据实际情况选用合格的材料和设备，并保证水电暖安装工程的质量和安全。
2. 甲方应提供必要的材料和设备清单，由乙方按要求采购和安装。
第五条施工规范1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行水电暖安装工作，保证工程质量达到国家标准。
2. 乙方应安排专业技术人员进行施工，确保施工过程中的安全和质量。
第六条验收与保修1. 乙方完成水电暖安装工作后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
2. 乙方应对水电暖安装工程提供一定期限的保修服务，保证工程质量。
第七条违约责任1. 如乙方延期完成水电暖安装工程或者工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误或者质量问题的，应由甲方承担相应责任。
第八条保密条款双方在履行本合同过程中获悉对方的商业秘密，应当保密，不得向第三方泄露。
第九条法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电暖包工包料合同范本(精选6篇)
水电暖包工包料合同范本(精选6篇)水电暖包工包料合同范本第1篇甲方： (发包方)乙方： (承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的'材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电安装工程劳务承包合同模板5篇
水电安装工程劳务承包合同模板5篇第1篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行水电安装工程，为确保工程质量和安全，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责进行水电安装工程的施工、调试及相关配套工作，具体包括但不限于电路布线、开关插座安装、照明设施安装、给排水管道安装等项目。
1.2 甲方应提供相应工程图纸及相关资料，以便乙方深入了解工程内容及要求。
二、工程期限2.1 工程开始日期：____年____月____日工程完工日期：____年____月____日2.2 如因不可抗力等客观原因需要延长工期，甲、乙双方应协商解决，并另行签订书面协议。
三、工程质量及安全保障3.1 乙方应按照国家相关标准和法规进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 乙方应严格执行水电安装工程的安全管理制度，保障施工过程中的安全。
3.3 如因乙方施工不当导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方相应损失。
四、费用及支付方式4.1 工程合同总价为人民币_______元整（大写：_________）。
4.2 甲方应按照工程进度及验收情况，分期支付工程款，具体支付比例及时间如下：（1）工程启动前支付工程款________%；（2）工程完成前支付工程款________%；（3）工程验收合格后支付尾款________%。
4.3 工程款支付方式为：（1）银行转账；（2）支票支付等，甲、乙双方应协商确定。
五、工程变更5.1 如因甲方变更工程内容或要求，须重新协商确定工程合同总价及工程期限，并另行签订书面协议。
5.2 如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应责任，并按照变更后的内容及要求履行工程义务。
六、违约责任6.1 如因甲方原因未能按时支付工程款或其他违约行为，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。
七、争议解决7.1 因本合同引起的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决；若协商不成，可通过诉讼解决。
水电暖承包包工合同5篇
水电暖承包包工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包的水电暖工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电暖工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：水电安装及管道供暖系统的设计与施工等。
包括所有电路的安装布线，水暖管道的铺设及连接，设备设施的选型安装及调试等。
具体施工范围详见施工图纸及工程清单。
二、承包方式及工期要求乙方采用包工包料的方式承包本工程。
乙方应自行组织施工队伍，提供工程所需材料，完成工程的施工任务。
工期要求为合同签订之日起XX天完成。
如遇特殊情况需顺延工期，必须得到甲方同意。
否则由此造成的损失由乙方承担。
三、质量与验收标准乙方必须按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量达到国家或行业规定的标准。
在施工过程中，甲方有权对施工过程进行监督和检查。
工程竣工后，甲方应组织验收。
验收标准为国家颁布的相关标准及合同约定的技术标准和质量要求。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
四、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币________元整（大写：________元整）。
此价款包括乙方完成本工程所需的全部费用。
支付方式如下：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余款项。
具体支付金额和时间以甲方实际付款为准。
五、材料供应及质量保证乙方负责提供本工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。
甲方有权对材料进行检验和验收。
若材料不合格，造成的损失由乙方承担。
同时，乙方应对材料供应的质量问题负责并承担保修责任。
保修期为竣工验收合格之日起两年。
六、安全责任及违约处理1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
水电劳务合同范本(精品8篇)
水电劳务合同范本(精品8篇)水电劳务合同范本篇1甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。
1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。
2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务合同范本篇2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
水电工程劳务承包合同（精选3篇）
水电工程劳务承包合同（精选3篇）水电工程劳务承包合同篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程项目中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。
参照有关经济和条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程量：第二条承包范围及注意事项1、施工内容从基础开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。
2、施工质量必须达到国家验收标准并通过验收。
严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。
特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。
因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。
3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。
本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。
4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。
5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。
第三条安全文明施工1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。
2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。
3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。
4、严禁酒后上岗，违者劝退。
5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。
工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方6、特别提醒：施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力，乙方具有水电施工服务经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工，乙方按照约定的标准及质量要求进行施工，保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供，乙方在接到任务后需认真调研，制定详细的施工方案，并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模，对乙方提供的报价进行审核，双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算，甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定，并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期，乙方应提前告知甲方，并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后，乙方应对工程进行维护保养，并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权，但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成，双方应协商解决，并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致，经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工并验收合格结束。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（劳务提供者）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的水电劳务事项达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要雇佣乙方从事水电安装、维修等工作，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成此劳务承包合同，以明确双方的权利和义务。
二、承包事项及地点1. 承包事项：水电安装、维修等工作。
2. 承包地点：具体工程项目所在地。
三、承包期限本合同自双方签字之日起生效，至工程完工并经验收合格之日止。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，准时到达工作岗位，并遵守甲方的规章制度。
2. 乙方应保证工作质量和进度，按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行操作。
3. 乙方应保证施工现场的安全，防止事故发生。
4. 乙方在完成工作后，应按照甲方的要求提交相关的工作报告和验收资料。
五、劳务报酬及支付方式1. 甲方应按照乙方实际完成的工作量，按照约定的单价支付劳务费用。
2. 支付方式：每月支付生活费，工程完工并经验收合格后一次性支付余款。
3. 甲方在支付劳务费用时，有权扣除因乙方原因造成的相关损失。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证工作质量，达到甲方和国家标准。
2. 甲方在工程完工后，有权对乙方的工作进行验收。
如验收不合格，甲方有权要求乙方返工或修复。
3. 因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。
七、安全责任及保障措施1. 乙方应遵守甲方的安全规章制度，保证施工现场的安全。
2. 甲方应为乙方提供必要的安全保障措施和防护用品。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
八、违约责任及赔偿标准1. 如乙方未按约定完成工作任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电暖安装劳务合同7篇
水电暖安装劳务合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电暖安装工程劳务事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电暖安装工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：本工程包括给水工程、排水工程、电气工程、暖通工程等。
具体内容见附件《工程量及安装要求清单》。
二、合同工期乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成安装任务。
工期自合同签订之日起计算，竣工日期为______年______月______日。
如有变动，双方应友好协商解决。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际完成的工程量结算，具体价格参照附件《劳务费用清单》。
2. 支付方式：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核无误后______个工作日内支付劳务费用的______%。
剩余______%作为质保金，质保期为______年，质保期满无质量问题后付清。
四、质量标准与验收方法1. 乙方应按照国家和地方现行有关水电暖安装工程的质量标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请。
甲方在收到申请后______个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至符合验收标准。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工标准进行施工，并随时接受安全检查人员的监督检查。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按时提供施工所需的图纸、技术资料等。
2. 甲方应确保施工现场的通电、通水、通路等条件。
3. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时组织施工，确保工期和质量。
水电劳务承包合同范本4篇
水电劳务承包合同范本 (2)水电劳务承包合同范本 (2)精选4篇（一）水电劳务承包合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成以下合同：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责执行的项目为：项目名称：项目地点：项目规模：1.2 项目包括以下工程内容：（1）（2）（3）......第二条工期和工程进度2.1 项目工期为（具体时间），自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应根据工程进度表按时完成各项工程，并保证施工质量达到相应标准。
2.3 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
第三条技术要求与质量标准3.1 乙方应按照国家相关技术要求和质量标准进行施工。
3.2 乙方应选用符合要求的材料，并按照规定进行验收。
3.3 如因乙方施工质量不达标所引起的问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第四条施工安全与责任4.1 乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保施工期间的安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应责任，并承担赔偿责任。
第五条合同价款和支付方式5.1 本合同总价款为（具体金额）。
5.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付总价款的（具体比例）作为首付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方应与乙方协商确定分期支付进度款的比例和时间；（3）竣工验收后，甲方应支付尾款。
如甲方发现工程存在质量问题，乙方应及时整改并再次验收。
第六条合同变更和解除6.1 若因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法履行，双方应协商解决或按照法律规定处理。
6.2 甲方、乙方如需变更合同内容，应书面协商并达成一致意见后进行变更，变更内容应以补充协议形式进行。
6.3 如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。
水电工程劳务承包合同范文6篇
水电工程劳务承包合同范文6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方发包的水电工程劳务承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：本工程的水电安装及其相关工作内容。
2. 承包方式：本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料。
三、合同工期1. 承包工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 进度要求：乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、质量与验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：工程完工后，按照国家和地方相关标准、规范进行验收。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：根据工程实际情况，双方商定劳务费用为人民币______元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，工程完工并验收合格后，支付全部劳务费用。
1. 甲方负责提供施工所需的材料，并确保材料质量。
2. 甲方负责提供技术指导和监督，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付劳务费用。
七、乙方责任1. 乙方应组织足够的施工人员，确保工程进度。
2. 乙方应严格按照国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育，提高安全意识。
八、安全施工1. 甲乙双方应制定安全施工措施，确保施工过程安全。
2. 乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电暖劳务承包合同范本
劳务承包适用的是民法中的《合同法》，怎么写呢?以下是在小编为大家整理的水暖电劳务承包合同范文，感谢您的欣赏。
水暖电劳务承包合同范文一
甲方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
(一)、电气工程(强、弱电)：
1)、人工：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网) ：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程：
1、人工：
a)给排水：给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(三)、其他方面需做到的：
a)各工种做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。
e)对主体结构成品及半成品的保护。
f)成品、半成品的倒运。
第二条承包方式、取费标准：
1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价：元/㎡
第三条双方责任
(一)甲方
1、甲方代表：
2、甲方负责提供施工图纸
3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。
4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。
5、负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。
6、甲方统筹安排乙方的生产。
7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。
8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
(二)乙方
1、乙方驻工地全权代表(班组长)：(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款元/天)。
2、乙方必须持有效的资质证书。
并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。
遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。
进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。
若发生安全事故，由乙方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。
进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期：乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。
合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙方向甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。
如竣工验收达不到工程质量等级需返修的，则返修的工期计入总工期。
因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行，合同工期如遇下列情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：
1)、重大的设计变更而影响正常施工的;
2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具。