《建设工程招投标与合同管理》模拟题
工程招标与合同管理模拟试题
工程招标与合同管理模拟试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标通常分为哪几个阶段？A. 准备阶段 . 招标阶段 C. 投标阶段 D. 开标和评标阶段2. 以下哪项不是编制招标文件时必须包含的内容？A. 工程概况 . 投标邀请书 C. 投标人资格要求 D. 中标通知书3. 在施工合同中，关于变更指令的描述，正确的是？A. 任何变更都必须得到甲方书面确认 . 乙方可以单方面决定工程变更 C. 变更无需经过监理工程师审批 D. 口头变更指令同样有效4. 合同争议解决的方式不包括下列哪一项？A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 强制执行5. 在工程量清单计价法中，下列哪项不属于直接费用？A. 材料费 . 人工费 C. 机械使用费 D. 管理费6. 对于违约责任的承担，以下说法错误的是？A. 违约方应赔偿对方的损失 . 不可抗力可作为免责条件 C. 违约金的数额应当合理 D. 所有情况下都需支付违约金7. 合同履行过程中，如果遇到不可抗力导致无法继续履行，正确的做法是？A. 立即终止合同 . 请求法院判决 C. 双方协商解决 D. 通知对方并尽力减少损失8. 在工程结算时，若发现实际工程量与合同约定不符，应如何处理？A. 按实际工程量结算 . 按合同约定工程量结算 C. 双方重新协商合同条款 D. 由监理工程师决定9. 合同中的保修期是指？A. 施工单位对工程质量进行保修的时间 . 设计单位对设计质量负责的时间 C. 甲方对乙方的服务满意期限 D. 项目竣工后的维护期10. 以下哪项是无效合同？A. 违反法律强制性规定的合同 . 未盖章的合同 C. 未注明签订日期的合同 D. 未经公证的合同二、判断题（每题1分，共10分）1. 工程招标必须采用公开招标方式。
（错）2. 合同一旦签订，任何一方不得擅自修改。
（错）3. 变更工程内容需要经过甲乙双方共同协商一致。
（对）4. 逾期交付工程属于违约行为，违约方应负法律责任。
工程招投标与合同管理模拟试题
工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题1. 工程招投标的基本原则不包括（）。
A. 公开、公平、公正B. 诚实信用C. 最低价中标D. 竞争择优2. 下列关于招标文件的说法，错误的是（）。
A. 招标文件是投标人编制投标文件的主要依据B. 招标文件应当包含合同主要条款C. 招标人可以要求投标人缴纳高额的投标保证金D. 招标文件的澄清或修改应当通知所有潜在投标人3. 关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A. 投标保证金必须在开标前缴纳B. 投标保证金可以在中标后缴纳C. 投标保证金必须采用现金形式D. 投标保证金在评标结束后即可退还4. 合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应（）。
A. 解除合同B. 协商变更合同C. 继续履行合同D. 追究对方违约责任5. 下列关于工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更必须经双方协商一致B. 合同变更可以由一方单方面决定C. 合同变更无需通知对方D. 合同变更的内容必须与原合同内容一致二、多选题1. 工程招投标的程序通常包括（）。
A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 投标人编制投标文件D. 开标、评标、定标E. 签订合同2. 招标文件的主要内容包括（）。
A. 工程概况B. 投标须知C. 合同条款D. 投标文件格式E. 评标标准和方法3. 在工程合同管理中，以下哪些情形可能导致合同解除（）。
A. 一方明确表示不履行合同主要义务B. 一方迟延履行经催告后仍不履行C. 一方履行合同义务不符合约定D. 因不可抗力导致合同目的无法实现E. 一方擅自变更合同内容三、判断题1. 工程招投标过程中，招标人可以要求投标人提供与投标无关的商业秘密。
（）2. 工程合同的变更必须经过双方协商一致，否则变更无效。
（）3. 工程合同的履行过程中，因承包人原因造成的工期延误，承包人应承担违约责任。
（）4. 投标保证金在评标结束后，无论中标与否，均应无条件退还。
（）5. 工程合同的签订应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案建筑工程项目招投标与合同管理综合练题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计较，索赔费用的计较方法主要有分项计较法和总费用法。
（）2、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门C.承包商B.业主D.征询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
工程招投标与合同管理模拟试题及答案
工程招投标与合同管理模拟试题及答案工程招投标及合同管理是现代工程建设不可或缺的环节，是确保工程质量和施工安全的重要保障，因此对于工程招投标及合同管理的知识点掌握非常重要。
以下是一些模拟试题及答案，供参考。
一、选择题1. 下列关于工程招投标文件的描述，错误的是哪一项？A. 招标文件是招标人和招标代理机构依法组织招标工作的重要依据B. 招标文件应当内容完整、格式统一、严谨规范C. 招标文件必须在开标前3天公示D. 招标文件一旦发布就不能进行任何修改答案：C2. 在工程招投标过程中，下列哪种行为罪责应当追究？A. 招标代理机构为招标人编制并发布招标文件B. 招标人未按照法定程序公示招标结果C. 投标人对于标前咨询服务提供虚假信息D. 招标人与中介机构之间合作，为自己谋取私利答案：D3. 工程合同管理中，下列哪种情况下，发生合同变更？A. 工程设计发生变化，需要调整施工图纸B. 施工质量问题未达到合同要求，需要进行返工C. 工程施工进度较慢，为加快进度需要增加施工人员D. 投标人未能保证原合同价格，合同需要重新协商答案：A二、填空题1. 工程招投标中，投标人交纳的保证金比标的预算金额多10%，若无跟标情况，投标人可于________天后领回保证金。
答案：102. 工程合同管理中，工程变更后对于原工程合同造成的经济损失需要进行_____。
答案：赔偿3. 工程合同管理中，根据施工的实际情况决定是否需要进行合同________。
答案：变更三、论述题1. 工程招投标文件具有哪些基本内容？答：工程招投标文件是招标人依法组织招标工作的重要依据，必须具有以下基本内容：项目概况、招标范围、投标人资格条件、招投标程序和标书编制要求、合同草案等内容。
其中，项目概况应当包括承包人的基本情况、工程建设的项目名称、建设地点、建设规模、工程建设的目的和意义、建设起止时间及工期要求等重要内容；招标范围包括招标范围的界定、工程工期、工程施工内容及技术指标等关键信息；投标人资格条件应当包括投标人注册情况、投标人资信状况、投标人业绩等重要内容。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个阶段不属于建设工程招投标的程序？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 工程款的支付2. 在建设工程招投标中，以下哪种方式不属于公开招标？（）A. 在媒体上发布招标公告B. 通过电话邀请特定单位参与投标C. 在行业内部发布招标信息D. 通过网络邀请潜在投标人3. 以下哪个文件不是建设工程合同的重要组成部分？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸4. 在建设工程合同履行过程中，以下哪种情况不属于合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除5. 以下哪种情况不属于施工索赔的范围？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程招投标的程序包括以下哪些阶段？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 开标、评标与定标E. 工程款的支付7. 建设工程合同的主要内容包括以下哪些方面？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸E. 工程量清单8. 建设工程合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除E. 工程质量问题的处理9. 建设工程施工合同的履行过程中，以下哪些情况可能引发施工索赔？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失E. 工程款的拖欠三、判断题（每题2分，共20分）10. 公开招标和邀请招标是建设工程招投标的两种方式，其中公开招标的投标人数较多，竞争更为激烈。
（）11. 建设工程合同的订立阶段包括招投标和合同谈判两个环节。
（）12. 合同变更是指在合同履行过程中，合同双方对原合同内容进行修改或调整的行为。
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)
《工程招投标与合同管理》模拟试题(二)一、选择题（1 至20 题为单项选择题；21 至25 题为多项选择题）（共 50 分）1、合同订立过程中，承诺自（）时生效。
A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头联合金融界组成财团，，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为（）A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（）两个阶段。
A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力独立享有民事权力和承担，民事义务的（）。
A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同A、当事人的意思表示。
不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、（）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。
A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。
工程招标合同管理模拟试题
工程招标合同管理模拟试题试题部分一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，关于工期延误的责任划分，以下描述正确的是：A. 不可抗力因素导致的延误，承包人应承担责任. 发包人提供的资料不准确导致的延误，应由发包人承担责任C. 设计变更导致工期延误，应由承包人承担相应责任D. 任何情况下，工期延误都应由承包人负责2. 在工程招标过程中，下列哪项不是评标委员会的职责？A. 审查投标文件是否符合要求. 确定中标候选人C. 决定招标文件的内容D. 对投标过程进行监督3. 若工程量清单中的某项内容存在误差，按照《建设工程施工合同规定》，应当如何处理？A. 由承包人承担由此产生的一切后果. 由发包人和承包人共同分担风险C. 可以按实际发生的工程量进行调整D. 直接按照错误清单执行二、判断题（每题2分，共20分）1. 合同中约定了固定总价，则无论工程量增减，最终结算金额不变。
（错）2. 发包人在合同履行期间转让项目，无需征得承包人同意。
（错）3. 对于隐蔽工程，应在覆盖前由双方共同检查确认。
（对）4. 工程保修期内，因使用不当造成的损坏，发包人无权要求修复。
（对）5. 合同争议解决方式只能通过诉讼解决。
（错）三、简答题（每题10分，共40分）1. 如果发现招标文件中有不明确或矛盾的地方，作为投标人你将如何应对？2. 描述在施工过程中发生设计变更时，应如何处理合同价款的调整。
3. 当出现合同未涵盖的新情况时，应该如何进行合同管理和处理？4. 阐述在工程延期情况下，如何判定责任方以及可能的赔偿范围。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目由于特殊天气原因导致全面停工两周，分析这种情况下工期和费用应如何合理调整。
2. 某施工企业在施工过程中发现地质条件与招标文件中的描述严重不符，这直接影响了工程的正常进行。
请问该公司应采取哪些措施来维护自身权益？3. 某工程项目在施工过程中，由于设计图纸出现重大错误，导致承包人不得不停工等待图纸修改。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
工程招投标与合同管理模拟试题
工程招投标与合同管理模拟试题随着经济的发展和社会的进步，工程项目的规模和复杂性不断增加。
为了确保工程项目的顺利进行，招投标与合同管理成为了关键环节。
本文将为您提供一份工程招投标与合同管理模拟试题范本，帮助您更好地理解和掌握相关知识。
第一部分：选择题1. 以下哪个选项不属于工程招投标的基本程序？A. 发布招标公告 . 投标文件的编制 C. 评标委员会的组建 D. 签订合同答案：D解析：签订合同是工程招投标的结果，而非基本程序。
2. 在工程招投标中，以下哪个选项不属于投标人应具备的条件？A. 具有独立承担民事责任的能力 . 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 C. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 D. 具有安全生产许可证答案：D解析：安全生产许可证是对施工企业的要求，而非投标人应具备的条件。
第二程序题3. 请简述工程招投标的基本程序。
答：工程招投标的基本程序包括：(1)发布招标公告；(2)投标人报名；(3)投标文件的编制；(4)投标文件的递交；(5)开标、评标；(6)中标候选人公示；(7)签订合同。
4. 请简述合同管理的主要任务。
答：合同管理的主要任务包括：(1)合同的订立；(2)合同的履行；(3)合同的变更与解除；(4)合同争议的处理；(5)合同的终止。
第三部分：案例分析题5. 某工程项目采用邀请招标的方式，邀请了A、、C三家公司参加投标。
经过评审，最终确定A公司为中标人。
请问在此过程中可能存在哪些风险？如何防范这些风险？答：在此过程中可能存在的风险包括：(1)投标人串通投标；(2)评标委员会成员存在利益冲突；(3)招标文件不明确导致争议；(4)中标人无法履行合同等。
为防范这些风险，可以采取以下措施：(1)加强对投标人的资格审查；(2)建立评标委员会成员的回避制度；(3)明确招标文件的内容和要求；(4)对中标人的履约能力进行评估。
6. 某工程项目采用竞争性谈判的方式进行招标。
在谈判过程中，甲方提出了一项新的技术要求，乙方表示无法满足。
工程招投标与合同管理实务招投标模拟试题一答案)
建筑工程招投标模拟试题一参考答案一、单项选择：1-5 ABBAB 6-10 ABCDB 11-15 ABBAD 16-20 DBAAB二、多项选择：1、ABCDE2、ABC3、ABCE4、AB5、CE6、BCD7、BDE 8、ABDE 9、DE 10、ABC 11、CE 12、ACE三、是非判断：1-5 ××××√6-10 √√×√×四、简答：1、答；建设项目的报建审查建设单位资质招标申请资格预招标文件的编制与送审资格预审发放招标文件现场勘察投标预备会工程标底的编制与送审开标、评标、定标签订合同2、答：建设工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。
3、答：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
固定总价合同仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
单价合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，发包人承担量的风险，承包商承担报价的风险，并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段节约成本，提高利润。
成本加酬金合同业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
而承包单位由于无风险，其报酬往往也较低。
4、答：工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设工程项目招投标策划，编制或审核工程招标文件。
（4）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（5）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（6）提供工程造价信息服务等。
工程招投标与合同管理模拟题
工程招投标和合同管理模拟试题一、填空题（）1.依据建设部《建筑业企业资质管理规定》，将建筑业企业资质分为（施工总承包）、（专业承包）、（劳务分包）。
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（2000年1月1日）实施。
3.《中华人民共和国合同法》，自（1999年10月1日）实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，将工程设计资质分为（工程设计综合资质）、（工程设计行业资质）、（工程设计专项资质）。
5.投标文件包括（投标书）、（商务标）、（技术标）。
6.投标人依据招标文件载明的项目实际状况，拟在中标后将中标项目的部分（非主体）、（非关键性）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
7.投标人不得以低于（成本）的报价竞标，也不得以（他人名义）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
8.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。
是由（《协议书》）、（《通用条款》）、（《专用条款》）三部分组成。
9.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（公开招标）、（邀请招标）。
10.联合体中标的，联合体各方应当（共同）和招标人签订合同，就中标项目向招标人担当（连带责任）。
11.项目招标在开标时，由（招标人）主持，邀请全部的（投标人）参加。
12.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（30）天内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
13.招投标活动的基本原则是（公开）、（公允）、（公正）、（恳切信用）。
14.整个招标投标过程，经过（招标）、（投标）和（定标）。
15.FIDIC合同为（单价合同）的计价方式。
16.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（3%）。
17.施工合同按计价方式来分为（总价合同）、（单价合同）、（成本加酬金合同）。
二、单项选择题（）1.承包人仅供应劳务而不担当供应任何材料的义务，此种承包方式称为(A)。
A 包工不包料B 统包C 包工部分包料D 包工包料2.若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备"两个报价"，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘如合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低确定的百分点，以此吸引对方修改合同。
工程招投标与合同管理模拟试题.doc
工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题（1*20=20分）1、在卜•列合同屮，（）合同是可变更的合同。
答案：CA 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的C因重大谋解而订立的D损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）oA总价可调合同B总价不对调合同C单价合同D成本加酬金合同答案：B3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A通用条款B专用条款C监理合同D协议书答案：B4、一-般认为，投标是一•种（）oA履约B要约C要约邀请D竞拍行•为答案：B5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。
若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生屮止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）=A9个月B6个月C4个月D2个月答案：C6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。
A5 B7 C9 D15答案：B7、《施工合同示范文本》屮规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14 BIO C28 D56答案：C久下列建设工程施工合同文件出现矛盾吋，应优先考虑执行的是（人A工程量清单B工程预算书C工程变更协议书D施工图纸答案：C9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）oA无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行答案：D10、按计价方式不同，趙设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到人的顺序來排列，应该是（）0A （1）（2）（3）B （3）（2）（1）C （2）（3）（1）D （2）（1）（3）答案：B11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）A建设单位未及时供应施工图纸B施工单位施丁机械损坏C业主原因要求暂停全部项日施工D因设计变更而导致工程内容增加答案：B12、在投标报价程序屮，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。
招投标与合同管理模拟题含答案
招投标与合同管理模拟题含答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.下列关于固定总价合同说法不正确的有( )。
A、合同总价一次包死，固定不变B、承包商承担全部的工作量和价格的风险C、环境变化对价格的影响不在固定范围之内D、固定总价合同适用于合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备的情况正确答案：C2.按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（第四版）的规定，当整个工程最终结算合同价超出签订合同时价格的15%时，应( )A、对超过部分调高B、对超过部分调低C、对整个合同价格调高D、对整个合同价格调低正确答案：B3.在公开招标的评标程序中，初步评审重点在( )A、对投标书进行技术评审和商务评审B、投标书的符合性、资格和响应性审查C、用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较D、用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较正确答案：B4.工程分包的说法错误的为( )A、是违法的B、是允许的C、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包D、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为正确答案：A5.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、1/2B、2/3C、1/3D、3/4正确答案：B6.甲向乙银行借款10万元，乙银行要求提供担保。
甲自己没有财产可供抵押或出质，遂找到丁，丁也没有相应的财产，便将丙在其家中寄存的笔记本电脑6台交给乙银行用作质押，并且以丁的名义与银行订立了质押合同。
现甲到期不能还款，乙银行欲实现其质权。
则：( )A、该质押合同因丁无权处分而效力待定，乙银行是否享有质押权须待丙是否追认而定B、质押合同无效，但乙银行没有过错，应当由甲和丁对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任C、乙银行不享有质押权，因该质押合同因丁无权处分而无效D、乙银行为善意，可享有质押权正确答案：D7.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
工程招投标与合同管理模拟试题
阶段：（ ）
A、机会研究
B、可行性初步研究
C、可行性研究
D、概算
E、预
算
25．按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括
（ ）
A、预算
B、经济效果评价
C、产品
成本估算
D、投资估算和资金筹措
E、环境保护
BCDE
26．（ ）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人 A 一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己 的合法权益。 A、留置 B、定金 C、抵押 D、债权人免除债
ABCDE
人员 E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
21．工程施工任务必须发包给持有（ ）的施工企业。 AB
A、营业执照
B、相应资质等级证书
C、
投标文件
D、招标文件
E、施工组织设计
22．在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化 ABC
为：( )三种方式。
A.包工包料
B.包工部分包料
C.包工不包料
连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文
件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同
B、计量估价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
12．《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计 ABC 变更的事项包括：
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程施工时间和顺序 D、法院要求停止施工 E、仲裁机关要求停止施工
E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏 设施，并负责安全保卫。
15．保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，《担 保法》规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以 充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（ ） A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济 组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)； B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位； C、社会团体；
工程招标与合同管理模拟题
工程招标与合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不属于招标人的义务？A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 组织招标投标活动D. 支付中标人的中标价2. 在工程招标过程中，下列哪项不是评标委员会应当考虑的因素？A. 投标人的资质条件B. 投标价格C. 投标人的业绩D. 投标人的注册资本3. 下列哪项是合同履行的原则？A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合同自由原则D. 强制履行原则4. 下列哪项不属于合同的担保方式？A. 保证B. 抵押C. 定金D. 质押5. 在合同履行过程中，下列哪项不是违约责任的形式？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同6. 下列哪项不属于合同的终止原因？A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 当事人死亡7. 在工程招标投标过程中，下列哪项不是防止串标、围标的行为？A. 限制投标人数量B. 公开招标投标信息C. 严格审查投标人资质D. 投标保证金制度8. 下列哪项不属于合同管理的目标？A. 确保合同的履行B. 维护双方的合法权益C. 提高合同的履行效率D. 促进项目的顺利进行9. 在工程合同履行过程中，下列哪项不是合同变更的条件？A. 当事人协商一致B. 因客观情况发生变化C. 经合同履行主体批准D. 合同履行完毕10. 下列哪项不属于合同纠纷的解决方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 工程招标投标的基本原则包括以下哪些？A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实信用原则2. 合同履行的依据包括以下哪些？A. 合同条款B. 法律法规C. 合同的履行地点D. 合同的履行期限3. 工程合同的担保方式包括以下哪些？A. 保证B. 抵押C. 定金D. 质押4. 合同违约责任的形式包括以下哪些？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同5. 工程招标投标过程中，防止串标、围标的行为包括以下哪些？A. 限制投标人数量B. 公开招标投标信息C. 严格审查投标人资质D. 投标保证金制度6. 合同管理的目标包括以下哪些？A. 确保合同的履行B. 维护双方的合法权益C. 提高合同的履行效率D. 促进项目的顺利进行三、判断题（每题3分，共30分）1. 工程招标投标是一种采购方式，其目的是为了选择具有最优价格和最优质服务的供应商。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题随着建筑行业的不断发展，建设工程的招投标以及合同管理成为了行业内的重要环节。
为了帮助相关人员更好地理解和掌握相关知识，我们特编制了这份建设工程招投标及合同管理试题范本。
一、选择题（每题1分，共20分）1. 在建设工程中，以下哪个选项不属于招标人的义务？A. 提供招标文件 . 组织评标 C. 确定中标人 D. 支付工程款答案：D2. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下哪个选项属于投标人的权利？A. 修改招标文件 . 要求招标人提供详细的技术资料 C. 要求招标人延长投标截止时间 D. 要求招标人降低投标保证金金额答案：3. 在建设工程合同中，以下哪个选项不属于承包商的主要义务？A. 按照合同约定的时间、质量、数量完成工程 . 对工程质量负责 C. 对工程安全负责 D. 对工程设计负责答案：D4. 根据《中华人民共和国民法典》，以下哪个选项不属于合同的解除条件？A. 当事人协商一致解除合同 . 当事人一方未履行主要债务 C. 当事人一方未履行次要债务 D. 当事人一方未履行全部债务答案：C5. 在建设工程中，以下哪个选项不属于合同变更的情形？A. 设计图纸发生变更 . 施工方法发生变更 C. 工程量发生变更 D. 工程进度发生变更答案：D二、判断题（每题1分，共10分）1. 招标人在编制招标文件时，应当确保招标文件的内容真实、准确、完整。
（√）2. 投标人在投标截止时间前，可以撤回已提交的投标文件。
（×）3. 合同签订后，双方当事人不得对合同内容进行变更或终止。
（×）4. 建设工程合同中，承包商应当按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。
（√）5. 建设工程合同中，发包商应当按照合同约定的时间、质量、数量支付工程款。
（√）三、简答题（每题5分，共30分）1. 请简述建设工程招标的程序。
答：建设工程招标的程序主要包括：发布招标公告、编制招标文件、发售招标文件、组织现场踏勘、答疑和澄清、接收投标文件、开标、评标、确定中标人等环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程招投标与合同管理》复习资料
一、单项选择题（每题1分；共10分）
1.（）是合同当事人双方为了使合同得到全面的履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
A、要约
B、承诺
C、调解
D、担保
2.（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程（例如土方、模板、钢筋等）或某种专业工程（例如刚结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等），在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。
A、总包
B、分承包
C、专业承包
D、包工包料
3.（）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内和计算报价，并一次包死。
A、固定总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、计量估价合同
4.（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
A、单价合同
B、总价合同
C、成本加酬金合同
D、承诺合同
5.（）是发包人对招标工程的预期购买价格，评标时对投标报价的评分以标底价格作为评定的参考标准。
A、结算造价
B、工程变更费用
C、设计变更费用
D、工程施工招标标底
6.（）是合同当事人双方权利义务共同指向的对象，即合同法律关系的客体。
A、数量
B、标的
C、治理
D、价款或者报酬
7.（）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额货币。
A、履约保证金
B、投标保证金
C、定金
D、合同价
8. 建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A、总价可调
B、单价
C、成本加酬金
D、总价不可调
9. 在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利为（）
A、抗辩权
B、自主权
C、隐私权
D、主动权
10. 合同订立过程中，承诺自（）时生效。
A、发出
B、要约人了解其内容
C、合同生效
D、达到要约人
二、多项选择题(每题2分;共20分)
1. 我国《建筑工程施工合同（示范文本）》中质量保证书的主要内容包括（）
A、质量保修项目范围及内容
B、质量保修期
C、质量保修责任
D、质量标准
E、保修费用
2. 建筑工程依法实行招标发包，对不适于发包的可以直接发包。
建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循（）的原则，择优选择承包单位。
A、公开
B、公正
C、平等竞争
D、重视弱势群体
3. 担保的方式通常有（）等。
A、保证
B、递延
C、质押
D、留置
E、定金
4. 国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段；（）
A、机会研究
B、可行性初步研究
C、可行性研究
D、概算
E、预算
5. 合同的内容一般包括条款（）
A、当事人的名称或者姓名和住所
B、标的
C、数量
D、质量
E、价款或者报酬
三、简答题：（共40分）
1、索赔按目的如何分类？并说明其含义。
（10分）
2、说明施工合同订立应当遵循的原则。
（10分）
3、建设工程施工投标操作中应注意的问题是说明？（10分）
4、说明工程施工投标中不平衡报价法。
（10）
四、论述题：（15分）
请分析引起建筑工程施工索赔的原因。
五、案例(15分)
案例一(8分)
背景:某大型水利工程项目的引水系统由电力部委托某技术进出口公司组织施工公开招标,确定的招标程序如下:1、成立招标工作小组；2、编辑招标文书；3、发布招标邀请书；4、对报名参加投标者进行资格预审，并将审查结果通知各申请投标者；5、向合格的投标者发招标文件和设计图纸、技术资料等；
6、建立评标组织，制定评标定标办法；
7、召开开标会议，审查投标书；
8、组织评标，决定中标单位；
9、发出中标通知书；10、签订承发包合同。
参加投标报价的某施工企业需制定投标报价策略。
即可以投高标，也可以投低标，其中标概率与效益情况如下表所示：
中标概率效果
利润
（万元）
效果
概率
高标0.3 好300 0.3 中100 0.6 差-200 0.1
低标0.6 好200 0.3 中50 0.5 差-300 0.2
若未中标,
问题: 1) 上述招标程序有何不妥之处,请加以指正。
2) 请运用决策树方法为上述施工企业确定招标报价策略。
案例二（7分）：
背景：在某住宅楼工程建设中，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长5个星期，承包商理由如下：
（1）遇到特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法预见的恶劣土质条件，使基础施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延迟
（6）工程款不到位。
讨论：
1、业主（或监理工程师）认为以上哪些原因所引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工
期？
2、若以上现场劳务不足问题，业主（或建立工程师）任务属于承包商自己的责任，由此引起的延误是
不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗？
3、哪些是业主的责任？。