弱电智能化设计合同(1)
弱电智能化设计合同(2篇)
弱电智能化设计合同甲方（建设单位/业主）：________________________乙方（设计单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化系统设计的事宜，达成以下协议：第一条项目名称及内容1.1 项目名称：________________________1.2项目内容：乙方根据甲方的要求，对甲方指定的弱电智能化系统进行设计，包括但不限于以下内容：（1）计算机网络系统设计；（2）综合布线系统设计；（3）监控系统设计；（4）门禁系统设计；（5）停车场管理系统设计；（6）其他相关弱电智能化系统设计。
第二条设计期限2.1 乙方应在合同签订之日起____个工作日内，向甲方提交完整的设计文件。
第三条设计费用3.1 设计费用为人民币：____元（大写：________________________元整）。
3.2 乙方开具正规发票，甲方按照合同约定的付款方式支付设计费用。
第四条设计质量4.1 乙方应保证设计文件的质量，确保设计符合国家相关规范、标准和法规要求。
4.2 乙方应对设计文件中的错误或遗漏负责，并承担相应的法律责任。
第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（建设单位/业主）：________________________乙方（设计单位）：________________________签订日期：________________________弱电智能化设计合同（二）甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化系统设计事宜，达成如下协议：第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 设计内容：乙方根据甲方的要求，为甲方提供以下弱电智能化系统设计服务：（1）综合布线系统设计；（2）计算机网络系统设计；（3）监控系统设计；（4）报警系统设计；（5）门禁系统设计；（6）其他弱电智能化系统设计。
弱电工程设计合同范本6篇
弱电工程设计合同范本6篇篇1弱电工程设计合同范本甲方（设计方）：______________乙方（委托方）：______________鉴于乙方拟委托甲方进行弱电工程设计，并为明确双方权利和义务，经双方友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 项目范围：______________4. 工程内容：______________5. 甲方承担的设计范围：______________二、设计标准1. 本设计合同所述的设计内容应符合国家相关弱电工程设计规范。
2. 设计方应保证所提供的设计文件真实有效，并符合国家有关弱电工程设计标准要求。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为______________人民币，乙方应按照合同约定的支付比例及时间向甲方支付设计费用。
2. 设计费用支付方式：______________四、设计工期1. 设计工期为______________，甲方应按照双方商定的设计工期完成工程设计任务。
2. 若因不可抗力等情况导致设计工期延迟，甲方应及时通知乙方，并经双方协商确定新的设计工期。
五、保密条款1. 双方应保守设计过程中所涉及的商业秘密及相关设计资料，未经对方书面许可，不得向任何第三方透露。
2. 如因一方违反保密条款导致对方损失的，违约方应承担相应的经济责任。
六、质量保证1. 设计方应保证所提供的设计文件符合国家相关标准，且具有较高的设计质量。
2. 设计方应对设计过程中出现的问题及时解决，并在乙方要求下进行修改完善。
七、合同解除及争议解决1. 若一方违反合同规定导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并依法追究违约方责任。
2. 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交相关部门协助解决。
八、其他条款1. 本合同中未尽事宜，双方可以另行签署补充协议。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
弱电智能化设计合同 模板
弱电智能化设计合同模板弱电智能化设计合同模板。
第一章总则。
第一条合同目的。
本合同规定了建设单位（以下简称“甲方”）和设计单位（以下简称“乙方”）关于（工程名称）工程弱电智能化系统设计事项的权利、义务等。
第二条工程概况。
本工程位于（工程地址），主要建设内容为（工程主要内容）。
弱电智能化系统设计应满足（具体要求）。
第三条设计依据。
乙方设计应遵循国家现行规范、标准、法规，以及合同文件、甲方提供的资料，并符合工程实际需要。
第二章设计范围和内容。
第四条设计范围。
乙方应根据甲方需求，负责（工程名称）工程的弱电智能化系统设计，包括但不限于：通信系统（如，光纤通信、程控交换、视频会议、楼宇对讲）。
信息网络系统（如，局域网、互联网、无线网络、服务器）。
安防系统（如，入侵检测、视频监控、门禁系统、消防报警）。
楼宇自控系统（如，空调监控、照明控制、电梯控制）。
其他弱电系统（可根据需要补充）。
第五条设计内容。
乙方应提供的弱电智能化系统设计内容包括：系统方案（包括系统架构、功能模块说明、技术选型）。
平面图纸（包括弱电管线走向、设备布置、接线图）。
技术说明（包括系统原理、技术指标、设备配置、安装要求）。
预算文件（包括设备清单、材料清单、施工估算）。
其他相关设计文件。
第三章设计要求。
第六条设计原则。
先进性，采用先进技术和设备，确保系统稳定、可靠、高效。
实用性，满足甲方的实际应用需求，易于维护和管理。
可扩展性，考虑未来技术发展和需求变化，设计系统具有可升级、扩容能力。
安全性，设计系统符合网络安全和信息安全要求，保护数据和系统安全。
经济性，在满足功能要求的前提下，优化设计方案，降低工程成本。
第七条设计标准。
乙方应遵循下列技术标准和规范进行设计：GB 50310-2020 《建筑电气设计规范》。
GB 50174-2014 《智能建筑设计标准》。
GB 50345-2012 《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》。
其他相关国家标准、行业标准和地方规范。
弱电设计合同模板
弱电设计合同模板甲方，（委托方名称）。
乙方，（设计方名称）。
鉴于甲方拟开展某项工程项目，需要进行弱电系统设计，现甲乙双方经友好协商，就有关弱电设计事宜达成如下协议：一、项目概况。
1.1 项目名称，（项目名称）。
1.2 项目地址，（项目地址）。
1.3 项目概况，（项目概况）。
二、设计内容。
2.1 甲方委托乙方进行弱电系统设计，包括但不限于通信系统、监控系统、安防系统等。
2.2 设计范围，（设计范围具体内容）。
三、设计标准。
3.1 设计遵循国家相关标准和规范，符合工程实际需求。
3.2 设计应满足甲方提出的技术要求和功能需求。
四、设计阶段。
4.1 设计分为初步设计阶段、施工图设计阶段和竣工图设计阶段。
4.2 各阶段设计内容和交付时间，（详细列出各阶段设计内容和交付时间）。
五、设计费用。
5.1 设计费用总额为（具体金额），根据设计范围和工作量确定。
5.2 设计费用支付方式，（具体支付方式和时间节点）。
六、知识产权。
6.1 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
6.2 甲方有权对设计成果进行合理利用，并对乙方进行适当的署名和酬劳。
七、保密条款。
7.1 双方应对设计过程中涉及的商业机密和技术秘密进行保密。
7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露设计内容和技术细节。
八、违约责任。
8.1 若一方未能按约定时间和质量完成设计任务，应承担相应的违约责任。
8.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相关法律责任。
九、争议解决。
9.1 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有关仲裁机构解决。
9.2 争议解决的相关费用由争议双方分担。
十、其他条款。
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计任务完成之日终止。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
以上就是弱电设计合同模板的内容，希望能对您有所帮助。
学校弱电合同6篇
学校弱电合同6篇篇1学校弱电合同一、合同双方甲方：（学校名称）乙方：（承包商名称）二、合同背景为了实现学校的信息化建设，提升教学设备的智能化水平，学校决定与承包商签订弱电合同，由承包商负责学校弱电系统的设计、施工、调试和维护等工作，以确保学校弱电系统的安全稳定运行。
三、合同内容1. 项目范围本次弱电合同的项目范围包括但不限于以下内容：（1）弱电系统的设计方案和施工图纸编制；（2）弱电系统的设备采购、安装和调试；（3）弱电系统的验收和保修；（4）弱电系统的维护保养和日常故障处理。
2. 合同金额本次弱电合同的总金额为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），付款方式如下：（1）合同签订后，学校需支付合同总金额的30%作为预付款；（2）弱电系统设备安装完毕后，学校需支付合同总金额的50%；（3）弱电系统验收合格后，学校支付剩余20%的款项。
3. 工期安排根据实际情况，学校与承包商商定了弱电工程的工期安排如下：（1）设计方案和施工图纸编制：XX天；（2）设备采购、安装和调试：XX天；（3）验收和保修：XX天；（4）维护保养和日常故障处理：长期合作。
4. 质量保证承包商保证所提供的设备和服务皆为优质产品，符合国家相关标准。
如设备出现质量问题或施工不符合要求，承包商将承担相应的责任并承担修复费用。
5. 保修服务学校与承包商约定弱电系统的保修期为XX年，保修范围包括设备故障维修和日常维护保养。
在保修期内，如设备出现故障，承包商需及时响应并进行维修。
保修期结束后，学校可选择继续与承包商签订维护合同或自行维护。
6. 其他条款（1）违约责任：任何一方违反合同规定，均需承担相应的违约责任；（2）合同解释权：本合同如有争议，本双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门寻求协助；（3）合同变更：如有合同内容需要变更，需经双方协商一致后签订书面变更协议。
四、合同生效本合同自双方代表签字盖章后生效，有效期至完成所有合同约定的工作并经学校验收合格止。
弱电智能化工程合同样板
弱电智能化工程合同样板一、合同双方信息合同首部应明确甲方（业主）和乙方（承包商）的名称、地址及联系方式。
同时，需注明合同签订日期和履行地点。
二、工程概述该部分详细描述弱电智能化工程的范围、目标以及预期的功能要求。
包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁控制系统等各个子系统的建设与集成。
三、技术标准与规范详细列出工程必须遵守的国家及地方相关标准、行业规范和具体技术要求，确保工程质量符合法律法规和行业标准。
四、工程设计与施工要求阐明设计原则、施工流程、关键节点及验收标准。
特别强调对系统的稳定性、可靠性、易维护性和扩展性的要求。
五、合同金额与支付方式明确工程总价款、预付款比例、进度款项支付条件及最终结算方式。
包括对迟延支付或违约的经济责任说明。
六、工期与交付规定工程的开工日期、各阶段完成时间点及最终竣工交付日期。
对可能影响工期的因素进行风险评估和相应的处理措施。
七、质量保证与售后服务约定质量保证期限、维修保养服务内容及响应时间。
明确因质量问题导致的返工、维修等责任承担。
八、变更与调整设定工程变更的程序、条件和对合同价格、工期的影响评估机制。
保证项目在遇到不可预见情况时能够灵活应对。
九、违约责任罗列可能发生的违约情形，并对应违约方需承担的责任和赔偿方式进行明确规定，以保障合同的严肃性和执行力。
十、争议解决方式一旦发生合同争议，双方应优先通过协商解决；协商不成时，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
十一、其他事项根据工程特点和双方需求，可增加特殊条款，如保密协议、知识产权归属等。
十二、附件附上工程图纸、技术规范文档、设备清单等相关文件，作为合同执行的补充依据。
结语：。
弱电工程设计合同6篇
弱电工程设计合同6篇篇1甲方：[甲方公司或单位名称]乙方：[乙方公司或单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方弱电工程设计事项达成如下协议：一、合同目的与项目概述本合同旨在明确甲乙双方在设计弱电工程中的权利和义务，确保项目顺利进行。
工程包括综合布线系统、监控系统、网络系统、智能门禁系统等设计内容。
设计需满足行业标准及规范，确保系统稳定运行并符合相关法律法规要求。
项目总预算为人民币XX万元整。
二、合同范围与工作内容乙方应按照甲方的要求完成以下工作内容：系统架构设计、技术方案设计、设计图纸提供及现场技术解答等。
设计过程中应充分考虑甲方的实际需求，确保设计方案的合理性、可行性和安全性。
同时，乙方应按时提交设计方案，确保项目按时完成。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，设计周期为XX个月。
乙方应按照以下进度安排完成设计工作：合同签订后XX周内完成初步方案设计，初步方案设计通过后XX周内完成施工图纸设计，并在施工图确认后一周内提交验收成果。
具体项目进度应参照附录一中的时间表。
若遇到不可抗力因素导致无法按时履行合同义务时，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、费用与支付方式本合同设计费用总额为人民币XX万元整（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式如下：合同签订后XX日内支付总设计费用的XX%作为预付款；初步方案设计通过并经甲方确认后支付剩余款项的XX%；施工图确认后支付剩余款项的XX%。
具体费用明细参见附录二中的费用清单。
若因乙方原因导致项目延期交付的，乙方应扣除相应违约金。
若因甲方原因导致中途变更设计方案的，双方应另行协商设计费用的调整。
五、保密条款与知识产权乙方应对本合同涉及的所有技术资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
所有设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自转让或许可第三方使用。
若因乙方违反保密义务导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
弱电智能化工程设计合同
弱电智能化工程设计合同合同编号：_________甲方（以下简称“业主”）：_________乙方（以下简称“设计方”）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化工程设计的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程规模：_________1.4 工程性质：_________1.5 设计范围：包括但不限于建筑智能化系统、通信系统、网络系统、音视频系统等。
二、设计任务2.1 乙方根据甲方的委托，负责完成本工程的设计方案、施工图纸及相关技术文件。
2.2 乙方应确保设计方案符合国家相关法律法规、行业标准和甲方需求。
2.3 乙方在设计过程中应充分沟通，确保设计的合理性和可行性。
2.4 乙方在设计完成后，应按约定时间提交设计成果。
三、设计费用3.1 乙方向甲方提供的弱电智能化工程设计服务费为人民币____元（大写：__________________________元整）。
3.2 设计费用支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方设计费的50%；（2）设计成果提交后，甲方支付乙方设计费的50%。
四、设计期限4.1 乙方应在合同约定的设计范围内，按甲方的要求完成设计任务。
4.2 设计期限自合同签订之日起计算，乙方应确保在合同约定的时间内完成设计。
五、质量保证5.1 乙方应保证设计成果的质量，确保设计方案符合国家相关法律法规、行业标准和甲方需求。
5.2 设计成果提交后，甲方有权对设计成果进行审查。
如发现设计成果不符合合同约定，乙方应予以修改直至符合要求。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等敏感信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
弱电智能化工程合同模板
***系统工程专业工程承包合同甲方(甲方)： *****************乙方(乙方)： ***************签订日期： *******甲方：*********************乙方：**********************签订地点：******************项目名称：**********************项目编号：****************本项目经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。
为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、合同组成部分1．本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。
2．乙方投标文件。
3．甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。
第二条、合同范围（工程量的名称品种规格数量和价格）详见：投标工程量报价清单第三条、工程量的技术标准（包括质量要求）1．国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。
2．投标文件中的要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第四条、工程量的包装标准和包装物的供应及回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。
第五条、实施方法、地点和工期1、实施方式：合同所涉工程量的安装及调试，乙方提供上门服务。
2、实施地点：*****************************。
3、技术交底：（1）合同签订后，甲方须组织设计单位向乙方提供设计文件及其相关资料，进行技术交底和图纸会审工作。
（2）乙方根据技术交底和图纸会审结果，尽快进场实地勘察，完成交底理解，有疑点和深化及优化建议的，须尽量进行汇总，并及时向甲方书面提出。
（3）对乙方提出的疑点及建议，甲方须组织设计单位论证，并给出最终书面答复。
（4）技术交底最终确定后，甲方应组织设计方出具最终施工蓝图及变更文件；乙方应尽快提交施工组织方案送审，并及时准备进场施工。
弱电智能化设计合同
弱电智能化设计合同甲方（委托方）：______________________________地址：____________________________________联系电话：______________________________乙方（设计方）：__________________________地址：____________________________________联系电话：______________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就弱电智能化设计项目达成如下协议：一、设计范围与要求1.1 项目名称：_______________________________1.2 设计范围包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、门禁考勤系统、背景音乐系统等。
1.3 设计必须满足功能需求，符合国家及行业相关标准，并考虑系统的可靠性、安全性和扩展性。
二、设计费用与支付方式2.1 总设计费用为：____________元。
2.2 付款细节如下：- 首付款（占总价的____％）：在合同签订后___天内支付。
- 进度款（占总价的____％）：在初步设计方案确认后支付。
- 尾款（占总价的____％）：在最终设计方案确认并交付所有设计图纸及文件后支付。
三、设计周期3.1 设计开始日期为：_______________________。
3.2 设计完成日期为：_______________________。
3.3 如遇不可抗力或双方同意的其他情况，设计周期可以相应调整。
四、设计成果与验收4.1 乙方必须确保设计成果的质量，符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对设计成果进行审查，并提出修改意见。
4.3 设计完成后，甲方应组织验收，乙方应配合做好相关验收工作。
五、违约责任5.1 如乙方未按期完成设计任务，需按未完成部分的___％/日向甲方支付违约金。
5.2 如甲方迟延支付设计费用，需按延迟支付金额的___％/日向乙方支付违约金。
弱电智能化项目合作协议书
合作协议书甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担弱电智能化项目（以下简称“项目”）有关事宜，达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：________弱电智能化项目1.2 项目地点：________1.3 项目内容：根据甲方需求，乙方负责项目的方案设计、设备采购、安装施工、调试及验收等全部工作。
具体内容包括但不限于：综合布线、安防监控、门禁控制、背景音乐、多媒体屏幕安装、智能化集中控制搭建等。
二、合作期限2.1 本合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。
2.2 项目施工期为____个月，自乙方入场施工之日起计算。
三、合作费用3.1 乙方根据甲方提供的项目需求，制定详细的施工方案和报价清单，甲乙双方协商确定最终的项目总价。
3.2 甲方应按照双方约定的付款进度，及时向乙方支付项目款项。
具体付款方式及进度如下：（1）项目启动预付款：合同总价款的30%；（2）施工进度款：合同总价款的30%，在项目进度达到50%时支付；（3）项目验收款：合同总价款的40%，在项目验收合格后支付。
四、双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）负责提供项目施工所需的相关资料、场地、设备等；（2）按照约定支付项目款项；（3）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；（4）项目验收合格后，按照约定支付尾款。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方的需求，完成项目的设计、施工、调试及验收等工作；（2）确保项目质量达到国家标准和甲方的要求；（3）按照约定的工期完成项目施工；（4）对施工过程中的安全事故承担责任；（5）提供项目售后服务。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
弱电智能化设计合同
弱电智能化设计合同甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行弱电智能化系统的设计工作，并委托乙方承担该设计任务，为明确双方在设计过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1、项目名称：＿____2、项目地点：＿____3、项目规模：＿____二、设计范围及内容1、乙方应按照甲方的要求和相关标准规范，完成以下弱电智能化系统的设计工作：综合布线系统计算机网络系统安全防范系统（包括视频监控、入侵报警、门禁管理等）背景音乐及公共广播系统多媒体会议系统机房工程其它甲方指定的弱电智能化系统2、设计内容包括但不限于：系统方案设计设备选型及配置系统原理图、施工图绘制编制设计说明及施工技术要求三、设计要求1、设计应符合国家和地方现行的有关弱电智能化系统的设计标准、规范和规程，确保系统的先进性、可靠性、安全性和实用性。
2、设计应充分考虑甲方的使用需求和项目的实际情况，做到功能完善、布局合理、经济节能。
3、设计成果应满足施工要求，图面清晰、准确，标注齐全，文字说明简洁明了。
四、设计进度1、乙方应在本合同签订后_____个工作日内，向甲方提交设计方案初稿。
2、甲方应在收到设计方案初稿后_____个工作日内，提出修改意见或确认方案。
3、乙方应根据甲方的修改意见，在_____个工作日内完成方案修改，并提交甲方确认。
4、方案确认后，乙方应在_____个工作日内完成施工图设计，并提交甲方审核。
5、甲方应在收到施工图后_____个工作日内，提出审核意见。
6、乙方应根据甲方的审核意见，在_____个工作日内完成施工图修改，并提交甲方最终确认。
五、设计费用及支付方式1、本项目设计费用为人民币_____元（大写：＿____）。
2、支付方式：合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的_____%作为预付款，即人民币_____元（大写：＿____）；设计方案初稿提交并经甲方确认后_____个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的_____%，即人民币_____元（大写：＿____）；施工图设计完成并经甲方审核通过后_____个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的_____%，即人民币_____元（大写：＿____）；剩余设计费用的_____%作为质保金，在项目竣工验收合格后_____个工作日内支付。
弱电智能化合同(汇总7篇)
弱电智能化合同(汇总7篇)弱电智能化合同第1篇发包人（甲方）：_______承包人（乙方）：_______按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条：工程概况1、工程名称：_______2、工程地点：_______3、承包方式：_______4、工期：本工程自_年_月_日开工。
5、工程质量：_______6、合同价款：_______7、施工内容：_______第二条：甲方工作1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。
2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条：乙方工作1、指派2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的`费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
弱电系统设计合同模板
弱电系统设计合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：弱电系统设计合同模板甲方（委托方）：乙方（设计方）：鉴于甲方拟进行弱电系统设计，乙方具备相关设计能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行弱电系统设计事项达成如下协议：一、设计范围乙方负责为甲方提供以下弱电系统设计服务：1. 系统方案设计；2. 施工图设计；3. 设备选型及配置；4. 系统集成及调试；5. 技术支持与培训。
二、设计周期1. 本合同签订后，乙方应在___个工作日内完成系统方案设计；2. 方案设计确认后，乙方应在___个工作日内完成施工图设计；3. 施工图设计确认后，乙方应在___个工作日内完成设备选型及配置；4. 乙方应在合同约定的工期内完成系统集成及调试。
三、费用及支付1. 本合同设计费为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元；2. 甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方设计费总额的50%；3. 乙方完成施工图设计后，甲方支付乙方设计费总额的30%；4. 乙方完成系统集成及调试后，甲方支付乙方设计费总额的20%。
四、知识产权1. 乙方保证其设计的弱电系统不侵犯他人知识产权；2. 乙方设计的弱电系统知识产权归乙方所有，但甲方享有使用权；3. 未经乙方书面同意，甲方不得将乙方设计的弱电系统转让给第三方。
五、保密条款1. 双方在合同执行期间及合同终止后，应对对方的商业秘密和技术秘密予以保密；2. 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止后两年。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同设计费的10%；2. 若乙方未能按期完成设计任务，每逾期一天，应支付设计费总额1%的违约金。
七、争议解决1. 双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
弱电工程合同书样本5篇
弱电工程合同书样本5篇第1篇示例：弱电工程合同书样本甲方：（委托方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方打算进行弱电工程建设，为了明确双方权利义务，保障工程质量和工程安全，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵照履行。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行弱电工程设计、施工和调试，并提供必要的配合。
2. 弱电工程项目包括但不限于：智能化安防系统、楼宇自控系统、通信网络系统等。
第二条工程条件1. 工程实行质量控制，按照国家相关规定和工程施工规范进行设计和施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程的进度、质量和安全。
3. 工程的材料和设备应符合国家标准，并提供相关证明文件。
第三条工程报价1. 乙方必须依据甲方提供的工程要求和工程量清单，按照合同规定报出工程项目的成本和费用。
2. 工程报价一旦签订合同，不得擅自提高或增加费用。
第四条工程进度1. 乙方应当按照合同约定的工程进度，按时完成各项工程任务。
2. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应负责相应的违约责任。
第五条工程验收1. 工程完成后，双方应当进行工程验收。
验收合格后，乙方应向甲方交付相关资料和技术支持，以及提供一定期限内的售后服务。
2. 若工程存在未达标和质量问题，乙方应按照约定及时整改，并保证通过验收。
第六条合同变更1. 若因工程需要或其他特殊原因，需对合同进行变更，应当经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 变更合同的内容和范围应当明确具体，不得违反国家相关法律法规。
第七条违约责任1. 如因乙方原因造成工程不能按期完成或不能达到约定标准，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按照合同支付工程款项，造成乙方损失的，甲方应当依法赔偿乙方损失。
第八条合同终止1. 若因不可抗力或其他合同外的原因，导致工程无法进行或者无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，并书面签订解除合同协议。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者精心整理的标准的智能化工程合同（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。
一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。
（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
弱电智能化工程合同样板
弱电智能化工程合同样板一、合同双方信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________二、工程项目概述1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程范围：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁系统、广播系统、停车场管理系统等。
4. 工程周期：自合同签订之日起至________年__月__日止。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：________圆整）2. 付款方式：按照以下比例分阶段支付- 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总金额的30%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到50%时，甲方需支付合同总金额的40%作为进度款。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方需支付合同总金额的20%作为竣工款。
- 质保金：合同总金额的10%作为质保金，质保期满后无质量问题的，退还给乙方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保系统稳定可靠运行。
2. 工程竣工后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。
五、售后服务及保修期限1. 乙方应提供一年的免费售后服务，包括设备维修、系统维护等。
2. 保修期内，如因乙方原因导致的设备故障或系统问题，乙方应负责免费维修或更换。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停工程施工，甲方需承担因此造成的损失。
2. 若乙方未按约定完成工程进度或质量不达标，甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
弱电智能化设计合同
中牟县农村信用合作联社中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计合同工程名称：中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计工程地点：中牟县商都大道与雁鸣街交叉口合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：建筑智能化工程设计与施工二级发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：郑州三信机房电子技术有限公司签订日期：2014年7月15日发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：发包人委托设计人承担中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：备注：如设计人认为发包人未如期履行上述提交资料义务时，应在发包人逾期之日起3日内以书面形式向发包人提出履行要求。
逾期设计人未提出履行要求的，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行了提交资料义务。
此后，设计人不得再以任何理由和方式向发包人主张责任或作为抗辩理由。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费为固定总价，为_玖万陆仟元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件经确认后支付各阶段设计费，每次付款前，设计人须向发包人提供符合发包人财务要求的正规发票，否则发包人有权拒绝付款。
2.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
弱电工程设计合同(模板)
弱电工程设计合同(模板)1. 合同概述本合同由甲方（委托方）与乙方（设计方）于年月日签订，旨在明确委托方对乙方进行弱电工程设计的要求和乙方提供设计服务的规范。
2. 项目背景委托方计划开展弱电工程改造项目，为了确保项目的顺利进行，需要乙方提供专业的弱电工程设计方案。
3. 设计范围网络布线设计：包括局域网和广域网的布线设计，包括线缆种类、布线路径等；通信系统设计：包括方式系统、对讲系统、广播系统等的设计；安防系统设计：包括门禁系统、监控系统、报警系统等的设计；机房设计：包括空调、供电、防火等系统的布局设计。
4. 设计要求符合相关法规和标准：乙方设计的弱电系统应符合国家相关法规和标准的要求；可行性分析：乙方应进行弱电系统的可行性分析，保证设计方案的可实施性；安全性设计：乙方应采取必要的安全措施，确保弱电系统的安全性；合理性设计：乙方应根据项目需求进行合理布线和设备选择，确保性价比最优。
5. 设计交付物弱电系统设计方案：包括设计思路、系统框架、布线图纸等；设计图纸：包括网络布线图、系统连接图等。
6. 交付时间和验收标准乙方应在合同签订后天内提交初步弱电系统设计方案，并在委托方确认后天内提交最终设计文件。
委托方将根据设计文件的实现程度、质量要求等，进行设计方案的验收。
7. 费用和支付方式委托方向乙方支付的设计费用为元，委托方应在合同签订后的天内支付设计费用的%作为预付款，余款在设计方案交付合格后天内支付。
8. 合同变更和解除任何一方在合同履行过程中，希望对合同进行变更或解除，应提前书面通知对方并取得对方的书面同意。
9. 争议解决本合同发生争议的，双方应友好协商解决，如无法协商一致的，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
10. 其他事项本合同未尽事宜由双方另行协商解决，并以书面形式作为补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
弱电智能化设计合同书
编号：
用户单位（甲方）：
承建单位（乙方）：
签订地点：
签订日期：年月日
目录
一、总则
二、系统项目设计费用
三、系统项目设计要求
四、系统设计费用结算方式及设计启动
五、系统设计及相关服务
六、系统设计进度及验收
七、系统设计后续服务保障
八、违约责任
九、其它
附件：
一、总则
1.甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方负责工程设计事宜，依据《中华人民共和国合同法》之规定，一致同意签订本合同。
2.甲方提出工程项目具体要求，乙方据此合同中的规定，负责系统设计工作。
二、系统项目设计费用
合同总价价小写：￥大写：。
设计项目及系统包括。
合同总额人民币小写：￥大写：。
三、系统项目设计要求
系统按照本系统工程项目设计方案要求进行设计。
四、系统设计费用结算方式及设计启动
1.甲乙双方签字盖章后即合同生效之日起的两个工作日内，甲方将设计费总额的% 即￥元（大写：人民币）预付给乙方。
乙方收到设计预付款后，立即启动客户调研，系统规划等前期设计工作。
2.设计成果正式提交甲方，并经过甲方签字确认后五个工作日内，甲方将除质保金外的余款即￥元（大写：人民币）支付给乙方。
3.甲方根据乙方设计成果完成招标，中标单位完成系统深化设计，并通过系统深化设计会审后五天，甲方将质保金￥元（大写：人民币）一次性支付给乙方。
五、系统设计及相关服务
1.乙方承担的具体工作包括：
根据甲方对系统功能要求，乙方对提出详细技术实施方案（见设计方案）。
对甲方相关技术和专业人员进行系统设计培训。
乙方对系统设计方案及技术资料要绝对保密，不得对外泄露。
2.甲方承担的具体工作包括：
配合乙方进行客户需求调研及分析。
在系统设计阶段时，即派出熟悉计算机应用的操作人员参与，以掌握整体情况并接受现场培训。
3.培训：
甲方在接到乙方的通知后，即正式派出专业技术人员接受乙方培训，地点可在乙方处，也可在甲方处。
六、系统设计进度及验收
1.甲方按照合同支付预付款后，开始计算设计工期。
2. 设计工期总计天(以收到预付款后开始计算)，如果因甲方原因导致用户调研受阻或不可预见事件拖延设计工期，则系统设计工期顺延。
3.系统设计图纸设计出图完毕后的一周内，甲方根据乙方的书面申请对整个系统设计进行验收，验收标准依据本合同第三、五等相关条款规定。
4.甲方对系统设计方案、技术资料及商务文件要绝对保密，不得泄露给同行。
5.如有下列任何情形之一，则视甲方已做系统验收：
在乙方书面提出对该系统的验收申请后5个工作日内，甲方不作任何响应。
甲方使用乙方设计成果完成系统招标。
七、系统设计后期维护
1.乙方对其提供系统设计成果负责，保证其符合国家及行业的相关规定和要求。
2.在甲方完成系统招标，确定中标单位后，乙方应参与对中标单位的深化设计成果及变更申请的审核。
3.乙方应对甲方建设和使用其设计的系统功能和设备提供咨询解答服务。
八、违约责任
1.由于乙方原因，系统设计未按预定工期交付甲方，影响甲方如期使用，则乙方向甲方交付拖期罚金每天100元。
2.由于甲方在合同签字后未能及时预付设计款或用户调研表格未能及时提供给乙方，则乙方不承担设计逾期完成的责任。
3.设计验收后，甲方未按合同规定付清货款，则甲方每拖延一天向乙方交付违约金元，并承担由此造成的一切后果。
4.上述1、2、3条，甲、乙双方出现争议时，双方协商解决。
若协商不行，则依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规通过司法程序解决。
九、其它
1.本合同附件具有与合同同等的效力。
2.甲、乙双方保证信守合同所有条款，任何一方如果违约，其损失由违约方负责。
3.本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。
4.本合同一式五份，甲、乙双方各持二份，招标代理机构一份。
5.甲乙双方签字盖章：
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
日期：日期：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
开户账号：开户帐号：。