建筑工程中介合同
建筑工程中介居间合同范本(2024版)
建筑工程中介居间合同范本(2024版)合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(中介方):__________丙方(承包方):__________第一条居间服务内容1.1 乙方作为甲方与丙方之间的中介,负责协调甲乙双方的关系,促使双方就本项目的建设达成合作。
1.2 乙方应在本项目范围内提供专业的居间服务,包括但不限于:沟通协商、信息传递、签订合同等。
1.3 乙方应确保丙方的资质、信誉及施工能力符合甲方的要求,并协助甲方对丙方进行考察和评估。
第二条居间服务费用及支付方式2.1 乙方向甲方提供的居间服务,甲方应支付乙方居间服务费,费率为本项目合同金额的__________%。
2.2 甲方应在丙方签订合同后__________日内,向乙方支付居间服务费的__________%,作为预付款。
2.3 剩余的居间服务费,甲方应在项目竣工验收合格后__________日内支付。
2.4 乙方提供居间服务过程中产生的其他费用,由甲方承担。
第三条丙方义务3.1 丙方应按照甲方的要求,完成本项目的建设,并确保工程质量、安全、进度符合甲方的要求。
3.2 丙方应向甲方提供合格的施工图纸、技术资料及相关服务。
3.3 丙方应承担由于其原因导致工程质量、安全、进度等方面的责任。
第四条甲方义务4.1 甲方应按照本合同约定支付乙方居间服务费。
4.2 甲方应提供丙方开展工程施工所需的场地、基础设施等。
4.3 甲方应协助乙方和丙方办理本项目所需的各项审批手续。
第五条保密条款5.1 各方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 各方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金,违约金为本合同居间服务费的__________%。
6.2 因违约行为给守约方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。
建筑三方合同5篇
建筑三方合同5篇篇1甲方:[甲方名称],以下简称“业主方”;乙方:[乙方名称],以下简称“建筑公司”;丙方:[丙方名称],以下简称“监理方”。
鉴于业主方需要建设某项目工程,经过公开招标或协商,决定委托建筑公司进行施工,并委托监理方进行工程监理。
为明确各方权益,确保工程顺利进行,经三方友好协商,达成如下协议:一、工程概况项目名称:[项目名称]。
工程地点:[具体地址]。
工程内容:[工程内容概述]。
工程规模:[规模描述]。
二、合同目标及范围1. 建筑公司的施工目标为按照设计要求和施工规范完成本项目工程建设。
2. 监理方的目标为监督工程全过程,确保工程质量和进度满足合同要求。
3. 合同具体范围包括工程的设计、施工、验收等阶段的工作。
三、合同金额及支付方式1. 工程总造价:[具体金额]。
2. 支付方式:按照工程进度进行支付,具体支付比例和节点由三方共同确定。
四、工期与质量保证1. 建筑公司需按照合同约定的工期完成工程建设。
2. 工程质量应达到国家或行业的相关标准,并确保验收合格。
3. 监理方应履行质量监督职责,确保工程质量。
五、各方的责任与义务1. 业主方的责任与义务:按时支付工程进度款,提供必要的施工条件,并确保施工环境良好。
2. 建筑公司的责任与义务:按照设计要求和质量标准进行施工,确保工期和质量达标。
3. 监理方的责任与义务:履行工程监理职责,确保工程进度和质量,及时报告工程情况。
六、安全施工与健康环保1. 各方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 建筑公司应采取有效的安全措施,防止事故发生。
3. 工程施工应符合环保要求,减少污染,保护生态环境。
七、违约责任与赔偿1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致工程无法完成或质量不达标,违约方应承担全部责任。
八、合同变更与解除1. 合同执行过程中,如需变更合同内容,应经三方协商一致并书面确认。
工程中介合同书
工程中介合同书甲方:(委托方)地址:电话:法定代表人:乙方:(中介机构)地址:电话:法定代表人:鉴于甲方具备开展工程项目的资质和技术能力,但需要寻找合适的工程项目承接;乙方拥有丰富的工程项目资源和丰富经验,愿意作为工程项目的中介机构,为甲方提供寻找合适工程项目的服务。
双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则,达成如下协议:第一条项目委托1.1 甲方委托乙方为其寻找符合其业务范围和承接能力的工程项目,包括但不限于建筑工程、设施设备工程等。
1.2 乙方应按照甲方的要求,积极开展市场调查和项目筛选工作,确保为甲方提供真实有效的项目信息。
1.3 乙方应严格遵守保密协议,对甲方提供的任何商业机密信息进行严格保密,不得泄露给第三方。
第二条委托期限2.1 本合同自双方签署之日起生效,至项目寻找工作结束之日止。
2.2 如因项目性质特殊,委托期限需延长的,甲乙双方应另行协商确定,不得违反国家法律法规。
第三条合作方式3.1 乙方应根据甲方的要求,及时向其提供符合其需求的工程项目信息,并与其共同商讨确定中标策略。
3.2 乙方应协助甲方参与工程项目竞标、投标工作,并提供必要的技术支持和咨询意见。
第四条报酬4.1 甲方委托乙方寻找工程项目的,应支付乙方相应的中介费用,具体费用标准另行协商确定。
4.2 中介费用应在甲方与工程项目签订合同并收到首笔款项后支付给乙方。
第五条违约责任5.1 若乙方未能如约向甲方提供符合要求的工程项目信息,或未能按照约定完成合作事宜的,则应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未按约定支付中介费用或未配合乙方完成合作事宜的,则应承担相应的违约责任。
第六条法律适用6.1 本合同的签订、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
6.2 若因本合同引起纠纷,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同未尽事宜,由双方协商确定并作出补充。
7.2 本合同自双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程中介合同书
工程中介合同书1. 合同简介本合同是由甲方(工程业主)与乙方(工程中介机构)就工程中介服务事宜达成的协议。
本合同详细规定了双方的权利和义务,以确保工程的顺利进行和双方的合法权益。
2. 合同条款2.1 服务内容根据本合同,乙方将为甲方提供以下服务:1.市场调研和项目筛选2.协助甲方与工程承包商进行洽谈、合同签订和项目管理3.提供专业的工程咨询和建议4.协助甲方处理工程项目中的纠纷和争议5.其他双方另行约定的工程中介服务2.2 服务报酬1.甲方同意向乙方支付合同签订前的市场调研费用,费用总额为合同金额的10%。
市场调研费用一经支付,不予退还。
2.乙方将根据实际服务内容收取相应的服务报酬,具体金额在双方签订本合同时另行约定。
3.甲方同意在工程款项结算过程中,向乙方支付相应的服务费用,支付方式和时间双方另行协商。
2.3 保密条款1.双方保证对于在履行合同过程中所了解的商业机密、技术秘密和其他保密信息予以保密,不得泄露给任何第三方。
2.双方在解除合同后仍应继续承担保密责任,不得利用对方的保密信息从事竞争活动。
2.4 合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为两年。
在合同期限届满前,双方如需终止合同,应提前30天书面通知对方。
2.5 争议解决1.双方在履行合同时如发生纠纷或争议,应本着友好协商的原则尽快解决。
2.若协商不成,双方同意将纠纷提交至中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
3. 合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,并于生效日起执行。
甲方:(签字)日期:______年______月______日乙方:(签字)日期:______年______月______日。
建造师委托中介合同(3篇)
建造师委托中介合同甲方:乙方:甲乙双方经友好协商,就乙方受甲方委托在国内建筑人才市场协调国家建造师执业资格施工管理人才(证书)任职(注册)在甲方单位,达成如下协议。
一、委托事项:1.甲方委托乙方在全国范围内协调一级建筑建造师房建专业资格证书人拟定____人/份,聘用期限为贰年。
2.甲方委托乙方负责甲方及建造师之间的沟通和联系工作。
3.甲方委托乙方协调的建造师,所支付一级建筑建造师房建专业转注册(兼职)报酬最高标准¥____元/人.(大写:壹拾万零伍仟圆整)。
税后(含乙方协调费)4、乙方将协调成功的证书转交甲方、由甲方负责办理注册等各项手续。
二、支付办法1.签订本协议后,乙方按甲方要求给配建造师。
乙方将建造师网上做变更后。
甲方将支付一级建造师兼职预付款及乙方的协调费____元/人。
(大写:贰万圆整)税后2.甲方对乙方推荐的候选人资料负有保密责任,未经乙方许可,甲方不得擅自将人员信息推荐给第三方,否则将视为乙方完成委托服务,甲方须支付乙方相应委托服务费。
3.若甲方拒绝聘用乙方推荐的候选人,而在推荐之后的【12】个月内又重新聘用该候选人,甲方应赔偿乙方该候选人的兼职建造师的协调费。
协调费按当时协调的费用计算。
4.甲乙双方任何一方如延期支付或退还相关费用的,按每日滞纳金人民币【贰佰元】的标准计算。
5.乙方所协调的建造师满足甲方注册要求,应甲方原因没有注册成功,乙方不退还甲方所支付乙方的一切费用。
如果因乙方建造师的原因注册不成功,甲方及时退回已接收的相关资料,乙方自收到相关资料后____个工作日完成。
继续为甲方进行协调建造师的工作,或者退还已收取甲方的所有费用(三日内退还)。
三、其他事项:1.协议签订前,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证。
2.甲方在收到建造师注册相关个人资料的同时即与建造师证书持有人签订聘用(兼职)协议,并根据该协议规定履行义务。
3.乙方负责在国内协调甲方需求相关专业建造师人才(证书)移交甲方后,甲方保证证书及相关复印件不遗失、注册前不作与注册无关的使用行为。
建设工程中介合同纠纷案例
建设工程中介合同纠纷案例
某建筑公司A与中介公司签订了一份建设工程中介合同,约定由公司为A公司提供工程
项目信息,并协助其获得项目承包权。
合同中明确了服务费用及支付方式,规定了双方的
权利与义务。
在合同执行过程中,A公司成功获得了一个大型项目的承包权,但双方就服
务费用的具体数额产生了争议。
A公司认为,根据合同约定,服务费用应按照项目实际获得的合同金额的百分比来计算,
而公司则主张,应当按照最初预估的项目金额来计算服务费用。
由于双方在合同中对于“项目金额”的定义存在歧义,导致争议的产生。
在争议无法通过协商解决的情况下,A公司向法院提起诉讼,请求判决公司的主张不符合
合同约定,要求按照实际获得的合同金额计算服务费用。
法院受理此案后,经过审理发现,合同中对于“项目金额”的表述确实存在模糊之处,未能明确指向“预估金额”或“实际金额”。
依据《中华人民共和国民法典》的相关规定,合同条款应当明确具体,以便双方理解和履行。
当合同条款含糊不清时,应当按照通常理解予以解释;如果仍不能确定其含义的,应
当按照不利于提供格式条款一方的原则进行解释。
在本案中,法院综合考虑了合同的整体内容、双方的实际行为以及行业惯例,最终认定“项目金额”应当指的是A公司实际获得的合同金额。
因此,法院判决支持了A公司的诉讼请求,要求公司按照A公司实际获得的合同金额计算服务费用。
此案例表明,在签订建设工程中介合同时,双方应当对合同条款进行仔细审查,确保条款
的明确性和可执行性。
同时,一旦发生争议,应当积极寻求法律途径解决问题,以维护自
身的合法权益。
工程中介合同模板
工程中介合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)甲、乙双方本着诚实、公平、合作的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供工程中介服务事宜,达成一致,签订本合同。
第一条服务内容及范围1. 乙方接受甲方委托,作为甲方的工程中介,根据甲方的要求,协助甲方与工程项目相关方进行沟通协调,提供专业意见及建议,为甲方搭建工程项目合作的桥梁。
2. 乙方应当按照甲方的要求,积极协助甲方开展工程招投标、合同谈判、设计评审、施工监理等工作,并保证工程过程中的信息传递及沟通的及时性和准确性。
3. 乙方应当遵守相关法律法规和标准,遵循职业道德规范,勤勉尽职,保证工程中介服务的质量和效果。
第二条报酬及支付方式1. 甲方应向乙方支付相应的工程中介服务报酬。
具体报酬金额及支付方式见附件《工程中介服务报酬协议书》。
2. 甲、乙双方同意,在工程中介服务结束后,乙方应向甲方提供正式的收款凭证及项目相关的服务结算清单。
第三条保密责任1. 甲、乙双方在履行本合同过程中,均有保守与保密合作相关的商业秘密、技术资料等义务,不得向第三方泄露涉及商业秘密的信息。
2. 甲、乙双方在合同期限届满或提前终止后,应当归还对方所有有关商业秘密及相关文件,不得擅自保留或使用。
第四条违约责任1. 若甲、乙双方一方在履行本合同过程中,存在违约行为,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
2. 若甲、乙双方一方未能履行或不完全履行本合同的情况下,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担违约责任。
第五条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,甲、乙双方应友好协商解决。
协商不成的,可通过仲裁或诉讼等方式解决。
2. 本合同签署地为(签署地),签署日期为(签署日期)。
甲方:乙方:签字:签字:以上为工程中介合同的内容,甲、乙双方签字盖章后生效。
愿双方能够共同遵守合同约定,携手合作,共同推动工程项目的成功实施。
建筑工程中介费合同书
建筑工程中介费合同书【引言】鉴于建筑项目的复杂性以及市场的需求,中介服务在工程项目中扮演了不可或缺的角色。
因此,明确中介服务的内容、费用及双方的责任和义务,是保障工程顺利进行的基础。
一、合同当事人信息甲方(委托方):_________地址:________________联系电话:____________乙方(中介方):_________地址:________________联系电话:____________二、中介服务内容1. 乙方负责为甲方推荐合适的建筑工程项目;2. 乙方应协助甲方进行项目前期的市场调研;3. 乙方需参与甲方与项目相关方的沟通与谈判;4. 乙方提供项目实施过程中的咨询与支持。
三、中介费用及支付方式1. 中介费用按照项目成交金额的____%计算;2. 中介费用在项目合同签订后的____天内支付给乙方;3. 若因特殊原因导致项目未能成交,则根据实际情况协商中介费用。
四、双方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业的中介服务;2. 乙方有义务保守甲方的商业秘密;3. 甲方应按合同约定及时支付中介费;4. 乙方应在约定时间内完成中介服务工作。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付中介费,应向乙方支付违约金;2. 若乙方未履行中介服务职责,应退还已收取的中介费。
六、争议解决方式双方因履行本合同所发生的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;3. 本合同未尽事宜,由双方协商补充条款或另行签订补充协议。
八、附则本合同书范本仅供参考,具体条款应根据实际项目情况和当地法律法规进行相应调整。
结语:。
建筑工程服务合同(5篇)
建筑工程服务合同建筑工程服务合同(5篇)在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多事情需要用到合同,它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编收集整理的建筑工程服务合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
建筑工程服务合同1委托人:_________(以下简称甲方)居间人:_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:第一条:委托事项及具体要求1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的'合同环境。
第二条:居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。
协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程服务合同2发包人(全称):________________________(以下简称甲方)承包人(全称):________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
建筑工程中介合同5篇
建筑工程中介合同5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(中介方):____________________鉴于甲方需要寻找合适的建筑项目合作伙伴,乙方拥有相关资源并愿意为甲方提供中介服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建筑工程项目中介过程中的权利和义务,确保双方合法权益得到保障。
二、中介服务内容1. 乙方负责为甲方提供建筑工程项目的信息,包括但不限于项目规模、投资规模、合作方式等。
2. 乙方负责协调甲方与项目方的沟通,协助甲方参与项目招标、洽谈等过程。
3. 乙方需提供市场分析、风险评估等咨询服务,为甲方决策提供参考。
三、甲方职责与义务1. 甲方需提供详细的建筑需求和预期目标,确保乙方了解甲方的需求。
2. 甲方应根据乙方的建议,积极参与项目招标、洽谈等过程,不得无故拒绝或延误。
3. 甲方需按时支付中介服务费,以确保中介过程的顺利进行。
四、乙方职责与义务1. 乙方应确保提供的信息真实、准确、完整,不得提供虚假信息。
2. 乙方应尽职尽责,为甲方寻找合适的建筑项目合作伙伴。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得泄露相关信息。
4. 乙方有权按照约定收取中介服务费。
五、中介服务费及支付方式1. 中介服务费金额:根据项目的具体情况和双方约定确定。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定的时间和金额支付中介服务费,确保中介过程的顺利进行。
3. 若因甲方原因导致中介服务未能完成,乙方仍有权收取合理的中介服务费。
六、保密条款1. 双方应对在本合同项下的合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
七、违约责任1. 若一方违反本合同的任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方提供虚假信息或未能尽职尽责导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
中介合同(精选10篇)
中介合同中介合同(精选10篇)现今很多公民的维权意识在不断增强,很多场合都离不了合同,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家整理的中介合同,欢迎大家分享。
中介合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,就乙方提供中介信息服务劳务、协助甲方在项目的工程承包合同签订的相关事宜达成如下协议:第一条、服务内容乙方提供信息中介服务劳务,协助甲方参与该项目的工程承包合同签订。
乙方具体服务劳务内容包括但不限于:收集、了解工程相关信息并及时提供给甲方。
第二条、乙方责任和义务1、乙方应当做好保密工作,对甲方的工程合同及其他商业秘密承担保密义务。
未经甲方书面同意,乙方不得为任何目的利用、传播或泄漏甲方的商业秘密。
2、乙方在服务劳务过程中,应当采取合法方式、提供合法信息,不得采取任何非法或违规手段,否则一切后果由乙方承担。
第三条、甲方责任和义务1、甲方以自己名义签订工程承包合同,签订承包合同并负责履行,经营损益全部归甲方所有。
乙方除按本合同约定收取信息中介服务劳务费用外,不享有任何经营损益。
2、在甲方签订工程合同后,按本合同约定向乙方支付劳务费用。
第四条、信息中介服务劳务费1、若甲方因乙方的协助而签订合同,在合同签订并生效后,甲方应向乙方支付信息中介服务劳务费用,具体数额按该项目工程合同总价的 %计算;具体支付方式见本条第2款约定。
若甲方未能签订合同,则甲方仅需向乙方支付元差旅、电话费,其他支出费用由甲方同意并负担。
2、在合同签订并生效后,甲方按四次与乙方结算信息中介服务劳务费数额。
第一次:签订合同当天付万元;第二次:甲方收到第一笔工程款时按合同总价的%结算支付;第三次:工程主体结构结束按合同总价的%结算支付,余款在工程竣工后一周内付清。
支付时间遇法定节假日顺延。
3、甲方以现款方式支付信息中介服务劳务费用。
第五条、违约责任1、乙方未能积极协助甲方,违反本合同约定的责任或义务,甲方有权解除本合同。
2024年定制版房地产建筑工程中介服务协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年定制版房地产建筑工程中介服务协议版本合同目录一览第一条:中介服务范围与内容1.1 工程概述1.2 服务内容1.3 服务方式与流程第二条:双方权益与义务2.1 甲方权益与义务2.2 乙方权益与义务第三条:合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 付款时间第四条:合同履行期限4.1 工程启动时间4.2 工程完成时间第五条:工程质量与验收5.1 工程质量标准5.2 验收程序与时间第六条:保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限第七条:违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任承担方式第八条:争议解决方式8.1 争议解决途径8.2 争议解决时间第九条:合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件第十条:合同的终止10.1 终止条件10.2 终止后的处理事项第十一条:不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力事件的影响与处理第十二条:适用法律与争议解决12.1 适用法律12.2 争议解决方式第十三条:其他条款13.1 附加条款13.2 附录第十四条:双方签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章(合同主体内容结束)第一部分:合同如下:第一条:中介服务范围与内容1.1 工程概述中介服务协议所指的工程为甲方所有的2024年定制版房地产建筑工程,工程地点位于___________,工程内容包括但不限于土建、装修、安装、配套等。
1.2 服务内容(1)为甲方寻找合适的施工方,并协助甲方与施工方进行谈判;(2)对施工方的工程质量、进度、安全等进行监督和管理;(3)协调甲方与施工方之间的沟通,解决双方在工程过程中的问题;(4)为甲方提供工程相关法律法规、政策等方面的咨询服务。
1.3 服务方式与流程(1)了解甲方的需求,提供合适的设计方案供甲方选择;(3)协助甲方与施工方签订合同,并监督合同的履行;(4)在工程过程中,对施工方的工程质量、进度、安全等进行监督和管理,确保工程顺利进行;(5)工程完成后,协助甲方进行验收,并确保施工方按照合同约定进行保修。
建造师中介合同
建造师中介合同甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:鉴于甲方具有丰富的建筑行业经验和资源,乙方有拟参与建筑工程的意向,双方经友好协商,就甲方为乙方提供建造师中介服务事宜达成如下协议:一、合作内容1.1 甲方将根据乙方的要求和需求,为乙方提供建造师中介服务。
甲方将根据乙方的项目需求和实际情况,寻找合适的建造师人选,进行推荐。
1.2 甲方将协助乙方与建造师进行合同谈判与签署,确保双方权益得到保障。
1.3 甲方将在乙方施工过程中为乙方提供必要的建造师监督、指导和协助。
二、权利与义务2.1 甲方有权根据乙方的要求进行建造师的甄选和推荐,并对所推荐的建造师进行背景核查工作。
2.2 乙方有权根据自身需求选择是否接受甲方推荐的建造师,并向甲方支付相应的服务费用。
2.3 甲方应对乙方提供的项目信息和资料进行保密,不得泄露给第三方。
2.4 乙方应按照约定时间及时支付甲方的服务费用,并按照建造师合同的规定履行相关义务。
三、费用标准3.1 乙方应根据甲方提供的建造师服务,支付相应的中介费用。
具体费用标准如下:服务费用 = 项目总投资额 ×中介费率(%)3.2 乙方应在建造师工程项目签约时支付服务费用的50%,余下50%应在工程完工结算时支付。
四、保密条款4.1 双方应对涉及商业机密的信息、资料及交易内容进行保密,不得向任何第三方透露相关信息。
4.2 为保证信息安全,双方应采取必要的措施,对相关文件、数据进行保护。
五、违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 若一方提前终止合同的,应提前15个工作日书面通知对方,经双方协商一致后可终止合同。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字生效,至工程完工结算结束。
6.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:建造师中介合同属于一种常见的建筑行业合同,通过以上条款,明确了双方在合作过程中的权利和义务,有利于建造师中介服务的顺利进行。
2024年建筑工程居间合同范本6篇
2024年建筑工程居间合同范本6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]乙方(居间人):[乙方名称]地址:[乙方地址]鉴于甲方拟进行建筑工程项目,需要乙方提供居间服务,协助甲方与第三方达成合作意向,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本次居间服务达成如下协议:第一条居间服务事项乙方接受甲方委托,向甲方提供居间服务,为甲方与第三方进行建筑工程项目合作提供媒介服务,包括但不限于协助双方沟通、提供信息咨询、促成合作意向等。
第二条居间服务期限居间服务期限为合同签订之日起至项目工程竣工之日止。
期间乙方需积极为甲方提供居间服务,协助甲方与第三方达成合作。
第三条居间费用及支付方式1. 居间费用:根据项目的实际情况及乙方提供的服务内容,双方约定本次居间服务费用为总工程合同金额的百分之[具体比例]%。
2. 支付方式:甲方应在与第三方签订合同并收到预付款后[具体天数]内,向乙方支付相应的居间费用。
后续费用根据工程进展和付款情况,按照合同约定的比例及时支付。
第四条双方权利义务1. 甲方权利与义务:(1)甲方有权要求乙方提供必要的居间服务,并保障乙方的合法权益。
(2)甲方应如实向乙方提供与项目相关的资料,不得隐瞒重要信息。
(3)甲方应根据本合同约定支付居间费用。
2. 乙方权利与义务:(1)乙方有权按照本合同约定获得居间费用。
(2)乙方应认真履行居间服务,为甲方提供切实可行的建议和服务。
(3)乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露与项目相关的信息。
第五条违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付居间费用,乙方有权要求甲方按日支付未付金额的[具体比例]%作为违约金。
2. 若乙方未履行或未完全履行本合同约定的居间服务,导致甲方未能与第三方达成合作,乙方应承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因泄露甲方商业秘密,造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
建造师与中介合同
建造师与中介合同甲方:建造师(以下简称“甲方”)乙方:中介公司(以下简称“乙方”)鉴于甲方具有相关的建筑工程设计和管理资质,愿意为乙方提供在建筑工程项目中的专业服务;乙方为甲方提供适当的工作机会和相应的报酬,双方达成如下合同:一、服务内容1.1 甲方负责参与建筑工程项目的设计、施工、验收等各个阶段,保障工程质量和进度;1.2 甲方根据乙方的安排,按时完成各项工作任务,提供专业的建筑技术支持和服务;1.3 甲方应当遵守相关法律法规和建筑行业的伦理规范,保证工作的安全和合法性。
二、报酬待遇2.1 乙方应当根据甲方提供的工作量和质量,按照约定的支付标准及时向甲方支付工作报酬;2.2 工作报酬的支付形式、时间及方式由双方协商一致,并签订书面协议;2.3 如甲方在工作中出现违约行为,乙方有权根据实际情况对工作报酬进行相应调整。
三、保密条款3.1 双方在合作过程中了解到的商业秘密和个人隐私,均应当予以保密,不得擅自泄露给第三方;3.2 保密期限自合同终止之日起至保密信息公开或被授权披露之日止;3.3 违反保密约定的一方应当承担相应的法律责任。
四、合同期限4.1 本合同自双方签署之日起生效,有效期为一年,到期后双方可以协商续约;4.2 在合同有效期内,如有需要解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。
五、其他事项5.1 本合同签订后即为双方的法律文件,具有法律效力;5.2 双方应当本着诚实守信的原则,共同遵守合同的约定,维护合作关系的和谐。
本合同一式两份,甲方与乙方各执一份,自双方签署之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:_______________乙方(签字):_______________ 日期:_______________ *本公文经双方当事人阅读确认无误后生效。
工程建筑工程中介合同范本
工程建造工程中介合同范本甲方:(公司名称)
地址:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
乙方:(公司名称)
地址:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
签订日期:(具体日期)
一、协议或者合同的目的和背景
甲方为工程建造领域专业中介服务机构,乙方为需求工程建造服务的企业。
为了双方的合作和互利共赢,特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方将根据乙方的需求,提供工程建造领域的中介服务,包括但不限于寻觅合适的建造公司、协助签订合同、监督工程进度等。
2. 乙方应当按照合同约定的方式和时间支付服务费用。
3. 双方应当保持合作期间的良好沟通,及时解决浮现的问题。
4. 甲方应当对乙方提供的信息和资料进行保密,不得泄露给第三方。
5. 如果因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应当及时商议解决,可暂时中止合同的履行。
6. 若一方违约,应当承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。
7. 若双方发生争议,应当通过友好商议解决,如商议不成,可向有关部门申请调解或者仲裁。
8. 本合同自签订之日起生效,至双方完成合作目标或者商议终止合同时终止。
三、其他附加条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的修改或者补充应当经双方商议一致,并以书面形式确认。
3. 本合同适合中华人民共和国法律。
以上为《工程建造工程中介合同范本》,特此签订。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
建筑工程中介合同纠纷案例
建筑工程中介合同纠纷案例
案例背景
某建筑公司(以下简称A公司)与一家工程咨询中介公司(以下简称公司)签订了一份中介合同。
根据合同,公司负责为A公司寻找合适的工程项目并协助谈判,成功后收取一定比例的佣金。
在合同执行过程中,双方就公司的服务范围和质量产生了争议。
争议焦点
1. 服务范围:A公司认为公司未按合同约定提供全面的服务,特别是在项目谈判阶段的支
持不足。
2. 服务质量:A公司对公司提供的咨询服务质量不满意,认为其未能有效促进项目谈判。
3. 费用支付:由于上述问题,A公司拒绝支付约定的佣金。
解决过程
1. 协商沟通:双方首先尝试通过友好协商解决问题。
公司提供了服务记录和相关证据,试
图证明其已履行合同义务。
2. 第三方调解:协商未果后,双方同意寻求第三方调解机构的帮助。
调解员审查了合同条
款和双方提供的证据,提出了解决方案。
3. 法律途径:调解失败后,A公司决定将此事提交法院审理。
法院依据民法典和相关证据,最终作出了判决。
法院判决
法院认为,公司在合同执行过程中存在服务不足的情况,但并非完全没有履行合同。
因此,判决公司退还部分佣金给A公司,并要求A公司支付剩余佣金。
同时,法院建议双方在
未来合作中明确服务范围和质量标准,以避免类似纠纷。
结论
本案例展示了建筑工程中介合同纠纷的常见处理流程,包括协商、调解和法律诉讼等步骤。
为了避免此类纠纷,建议在签订合同时尽可能详细地规定双方的权利和义务,并在合作过
程中保持良好的沟通和记录。
---。
建筑工程中介合同介绍费
建筑工程中介合同介绍费是指在建筑工程的招投标过程中,中介机构或者个人协助承包商与业主方达成合同协议,并因此获得的一种费用报酬。
这种费用通常是按照合同金额的一定比例来计算的,具体比例根据中介机构或个人的贡献、工程规模、行业标准等因素来确定。
建筑工程中介合同介绍费的支付条件和支付方式也在合同中明确规定。
一般情况下,中介机构或个人在协助承包商与业主方签订合同后,即可获得相应的介绍费。
在合同履行过程中,如果因为中介机构或个人的原因导致合同纠纷或者合同无法履行,中介机构或个人应承担相应的责任。
建筑工程中介合同介绍费的支付条件和支付方式也在合同中明确规定。
一般情况下,中介机构或个人在协助承包商与业主方签订合同后,即可获得相应的介绍费。
在合同履行过程中,如果因为中介机构或个人的原因导致合同纠纷或者合同无法履行,中介机构或个人应承担相应的责任。
此外,建筑工程中介合同介绍费的支付也应遵守相关法律法规的规定。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同当事人在履行合同过程中,因一方的原因给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。
因此,在签订中介合同时,中介机构或个人应确保自己的行为合法合规,避免因为违规行为给承包商或业主方造成损失。
总之,建筑工程中介合同介绍费是中介机构或个人在协助承包商与业主方达成合同协议过程中获得的一种费用报酬。
在签订中介合同时,应明确中介机构或个人的职责、支付条件和支付方式,并遵守相关法律法规的规定,以确保合同的合法合规。
同时,中介机构或个人也应承担相应的责任,避免因为自己的原因导致合同纠纷或者合同无法履行。
建筑工程中介服务合同模板
建筑工程中介服务合同模板甲方(委托方):乙方(中介方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供建筑工程中介服务事宜,经充分协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________第二条中介服务内容2.1 乙方作为甲方的中介方,负责为甲方提供建筑工程相关的咨询、推荐、联络、协调等中介服务。
2.2 乙方应充分利用其专业知识和资源,为甲方提供准确、及时、高效的中介服务,协助甲方顺利完成工程。
2.3 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露甲方的工程图纸、技术资料、价格信息等敏感信息。
第三条中介服务期限3.1 本合同自双方签字之日起生效,中介服务期限至工程竣工验收合格之日止。
3.2 如工程发生延长或其他特殊情况,双方可协商延长中介服务期限。
第四条中介服务费用4.1 甲方应支付乙方中介服务费用,费用总额为人民币____元(大写:____________________元整)。
4.2 乙方应按照合同约定的服务内容提供服务,如因乙方原因导致工程发生额外费用,由乙方承担。
4.3 甲方支付中介服务费用后,乙方应提供相应的发票。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供中介服务,并有权对乙方的服务进行监督和检查。
5.2 乙方有权根据工程实际情况向甲方提出合理化建议,但最终决策权在甲方。
5.3 甲方应按照合同约定支付中介服务费用,并提供乙方所需的工程相关资料。
5.4 乙方应按照合同约定提供中介服务,并确保服务的质量和效率。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
6.2 如乙方未按照合同约定提供中介服务,甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的中介服务费用。
建筑工程中介费合同书
建筑工程中介费合同书建筑工程中介费合同范本。
甲方(中介方),_______________(以下简称甲方)。
乙方(委托方),_______________(以下简称乙方)。
鉴于乙方拟进行建筑工程项目,为了寻找合适的承包商或供应商,需要委托甲方进行中介服务,双方经友好协商,达成如下合同:第一条服务内容。
1.1 甲方应根据乙方的需求,为乙方寻找合适的建筑工程承包商或供应商,并协助乙方进行相关的洽谈和沟通。
1.2 甲方应尽最大努力为乙方寻找合适的承包商或供应商,但不对最终的选择结果负责。
第二条中介费用。
2.1 乙方应向甲方支付中介费用,中介费用的支付方式和金额由双方协商确定。
2.2 中介费用应在甲方成功为乙方寻找到合适的承包商或供应商后立即支付,逾期未支付的,甲方有权暂停或终止中介服务。
第三条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至甲方完成中介服务并收取中介费用之日止。
第四条保密条款。
双方应对在履行本合同过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露或使用。
第五条违约责任。
5.1 若甲方未能按照本合同的约定提供中介服务,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按时支付中介费用,应承担相应的违约责任。
第六条法律适用和争议解决。
本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他。
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章),_______________ 日期,_______________。
乙方(盖章),_______________ 日期,_______________。
以上为建筑工程中介费合同书范本,如有任何疑问,请随时与我联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中介合同
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(中介人):
联系地址:
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。
1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得报酬。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。
否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
2.4乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。
如果能够中标并达成合同,那么在甲方的工程过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果中介成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方
因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果中介成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付报酬。
四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1本项目中介报酬为
4.2中介成功后,甲方必须一次性支付乙方中介报酬。
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
五、保密事项
6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
六、合同终止
7.1本合同签字生效后,如果年月日,乙方仍未完成中介任务的,本合同自动终止。
7.2如果中介成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日期:。