小型施工合同范本

合集下载

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小型施工施工合同(实用12篇)

小型施工施工合同（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!小型施工施工合同（实用12篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。

小型施工合同书范本5篇

小型施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工期1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如遇不可抗力因素，经甲方确认后工期可相应顺延。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）。

2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的____%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至符合验收标准。

五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 乙方应对施工现场的安全生产负责，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。

六、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并签署书面变更协议。

2. 乙方在接到变更通知后，应按变更要求调整施工计划，确保工程顺利进行。

七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

施工小型合同范本(6篇)

施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。

施工合同小型工程范本(集锦6篇)

施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

小型施工合同(15篇)

小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。

发包方于年月日，向承包方提供套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

实用小型工程合同（5篇）

实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。

第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。

2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。

（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。

（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。

第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。

2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。

3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。

2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。

3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。

第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。

第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。

如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。

小型工程合同范本通用版本5篇

小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。

三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。

五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。

六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。

七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。

八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。

九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。

十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。

甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。

感谢甲、乙双方的合作与支持。

第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。

二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。

五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。

小型工程建设合同范本6篇

小型工程建设合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程内容：__________________________4. 工程规模：__________________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准、规范以及本合同的约定进行验收。

4. 验收合格后方能交付使用。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁、有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，由乙方承担全部责任。

六、工程变更及调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件执行。

2024年小型工程合同参考范本（四篇）

2024年小型工程合同参考范本甲方：乙方：甲方通过方式最终确定乙方承担工程项目，现经双方友好、平等、诚信协商，就该工程达成如下合同，以资共同遵守。

一、工程项目概况1、项目名称：2、施工地点：3、施工技术、材料及安装要求：4、材料明细清单本工程项目的开工日期是：____年____月____日，竣工时间(验收合格并交付)：____年____月____日。

其中已考虑了雨天因素。

三、本工程项目的承建性质本工程项目由乙方总承包，承包的性质为“双包”，即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包安全等，并由乙方自行组织人员进行安装。

四、本工程项目的合同总价款及结算1.本工程项目的合同总价款为人民币____元整(￥元)。

本合同总价款是包括了材料清单所列物品、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、各种税费及质保期间等一切费用。

2.本工程的结算是：按本合同总价结算，不再另行调整。

五、本工程合同价款的支付期限和方式本工程的付款期限和方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的%，验收合格满一年后付至合同总价%，余款在质保期满无质量问题后付清。

甲方在付款前应收到乙方开具的足额发票。

六、工程施工技术要求和质量标准及注意事项1、乙方应严格按附件图纸、规范及甲方要求施工。

2、乙方必须严格按照合同要求提供符合甲方和工程安全要求的各种材料，不得偷工减料，以次充好，对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。

3、乙方应确保本项目的质量合格，不存在任何安全隐患。

4、安装的验收包括：数量、外观、质量;所有材料和附(配)件应符合其规定的性能，与封样完全一致，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。

七、验收标准和期限1、验收标准：完全符合本合同书技术要求(包括但不限于施工图纸、材料清单、实物样品要求等)。

2、验收期限：标的物全部安装调试后5天内。

八、施工安全责任1、乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产规定，严格按安全施工规定、规范、标准要求等组织施工，并应随时接受有关行政部门及安全生产监督部门的监督和检查，切实做好安全防护措施，杜绝事故的发生。

小型的工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号：______签订日期：______年______月______日甲方（发包方）： ______（以下简称“甲方”）地址：______联系人：______联系电话：______乙方（承包方）： ______（以下简称“乙方”）地址：______联系人：______联系电话：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程内容：______4. 工程规模：______5. 工程预算：______元二、工期及进度1. 工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。

2. 进度安排：详见附件《工程进度计划表》。

三、工程款项1. 乙方在签订本合同后______个工作日内，向甲方提交详细的工程预算及施工方案，经甲方审核同意后，双方签订正式的工程预算书。

2. 甲方在工程开工前支付合同总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；工程保修期满且无质量问题后支付合同总价的______%。

3. 甲方支付工程款项的期限为______个工作日内。

四、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3. 工程质量出现问题，乙方应负责整改，直至符合要求。

五、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告，并配合甲方进行验收。

2. 验收合格后，甲方应在______个工作日内签署验收合格证明。

3. 验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。

六、工程保修1. 乙方对工程实行______年保修期。

小型工程合同协议书6篇

小型工程合同协议书6篇篇1小型工程合同协议书甲方（委托方）：（简称甲方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）与乙方（承接方）：（简称乙方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）根据双方自愿，经友好协商，一致达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承接某小型工程（具体项目名称），合同金额（具体金额）、工程内容、工程地点、工程周期等具体信息详见附件一《工程合同清单》。

第二条工程要求1. 乙方应按照合同约定的工程内容和技术要求，按时、保质保量地完成工程。

2. 乙方应保证工程造价合理，不得违背国家相关规定，不得少报、滥报、乱报工程费用。

3. 乙方应配备符合国家相关资质要求的工程技术人员，并保证在工程施工期间工程技术人员全程驻场。

4. 乙方应保证在工程施工期间，周正保持工程现场的整洁、安全，严格按照相关施工标准和规范施工。

5. 工程竣工验收合格后，乙方应立即清理现场并做好相关交接工作。

第三条价格和付款方式1. 工程总价为合同金额（具体金额），双方一次性支付并确认无误。

工程款项分为预付款、进度款、尾款（付款时间、付款比例详见附件二《付款方式说明》）。

2. 甲方应按照约定的进度款支付相关工程款项，拒不支付将产生滞纳金。

3. 甲方支付工程款项后，乙方应立即开具发票并在开具发票后的一周内将发票交付给甲方。

第四条违约责任1. 任何一方如违反本合同的规定，造成对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。

2. 任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第五条争议解决本合同的签订、履行发生争议的，双方应通过友好协商解决，如协商无果，可将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

第六条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格日止。

2. 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。

建设工程施工合同 (小型工程本)6篇

建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。

本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。

一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。

2. 工程地点：工程施工地点为_________。

3. 工程内容：工程具体内容为_________。

4. 工程总造价：工程总造价为_________。

5. 施工工期：工程施工工期为______。

6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。

7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。

8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。

二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。

2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。

3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。

4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。

5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。

6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。

7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。

8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。

三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。

四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。

2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。

小型建筑工程施工合同范本(9篇)

小型建筑工程施工合同范本发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____（工程全称）签定施工合同。

第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年；⒊装修工程为____年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年；⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；⒎其他项目保修期限约定如下：_______________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

小型工程施工合同范本(精选6篇)

小型工程施工合同范本（精选6篇）小型工程施工合同范本第1篇房主人(甲方)：_________________承建人(乙方)：_________________甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。

第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。

第二条、建设地点：_________________。

第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。

2、甲方应及时提供工程所需全部材料。

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。

雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

第四条、建房工期：_________________从_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第五条、承建工程价格及付款方式1.工程人工价为每平方米180元人民币。

2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。

第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

如有此类情况出现，责任与甲方无关。

2024年合法的小型施工合同(3篇)

2024年合法的小型施工合同合同编号：XXX-2024-01甲方（施工单位）：公司名称：XXXXX法定代表人姓名：XXXX联系地址：XXXXX联系电话：XXXXX乙方（委托单位）：公司名称：XXXXX法定代表人姓名：XXXX联系地址：XXXXX联系电话：XXXXX鉴于乙方拟委托甲方进行小型施工工程，为保障双方利益，达成以下合同：第一条施工工程概述1.1 乙方委托甲方进行小型施工工程（以下简称“工程”），具体包括但不限于：砌筑、装修、水电安装等。

1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工期：自合同签订之日起XX个工作日。

第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定的工程要求和质量标准，按时、按质完成工程。

2.2 甲方应合理安排工程进度，确保工程按时完工。

2.3 甲方应按照国家有关法律法规和行业标准，保证施工现场的安全、环保，并承担因施工过程中的安全事故对乙方造成的损失。

2.4 甲方应保护工程现场的设备、材料和构件，妥善保管施工现场，并承担因自身原因造成的设备、材料和构件损失。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的支付方式和金额按时支付工程款项。

3.2 乙方应提供工程所需的相关资料，并协助甲方顺利开展施工工作。

3.3 如乙方需对工程进行变更或增减工程内容，应事先与甲方协商一致并签订变更合同。

第四条价款支付方式4.1 工程总造价为：人民币（具体金额）万元。

4.2 乙方应在合同签订之日起，支付工程价款的50%作为预付款。

4.3 工程完工后，乙方应支付工程款项的50%作为验收款。

第五条违约责任5.1 一方未履行合同约定的义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 如因甲方原因导致工程质量不合格，乙方有权要求甲方免费修复或返工，直至达到合同约定的质量标准为止。

5.3 如因乙方原因导致工程延期或其他损失，乙方应承担相应的责任，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

第六条保密条款6.1 双方应对合同约定及履行过程中知悉的商业秘密、技术方案等进行保密，不得向第三方泄露。