建设工程承包合同(1)实用版
建筑工程承包合同书范本(3篇)
建筑工程承包合同书范本第一部分协议书发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：____元（人民币）￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：__________法定代表人：_____ 法定代表人：_____委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：_____ 电话：_____传真：_____ 传真：_____开户银行：_____ 开户银行：_____账号：_____ 账号：_____邮政编码：_____ 邮政编码：_____。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
实用承包工程合同范本（三篇）
实用承包工程合同范本合同编号：______________承包人：_________________ 身份证号码：_________________受承包人委托，承包人同意承包以下工程项目，并达成以下合同条款：第一条：工程名称和地点1.1 工程名称：____________________________1.2 工程地点：____________________________第二条：工程范围2.1 工程的范围包括但不限于以下内容：____________________________第三条：工程造价3.1 工程的预计造价为人民币（大写）_______________元整（小写）_______________元。
第四条：工程进度4.1 工程的计划开始时间为_______年____月____日，计划完成时间为_______年____月____日。
第五条：质量要求5.1 工程应符合国家相关标准和规定的要求。
第六条：支付方式和进度6.1 工程款项将按照以下进度支付：a) 工程款项中的____%于工程开始前支付；b) 工程款项中的____%在工程完成____%后支付；c) 工程款项中的____%在工程完成____%后支付。
第七条：违约责任7.1 若承包人未按照约定时间完成工程，每延期一天承包人应向受承包人支付延期违约金，金额为合同总价的____%。
第八条：保修期8.1 工程竣工验收合格后的____个月内，承包人应负责免费修理工程中出现的任何问题。
第九条：争议解决9.1 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如无法协商解决，则提交给________________仲裁委员会仲裁，并接受仲裁裁决。
第十条：合同的变更和解除10.1 双方目前不得擅自变更合同内容。
如确有需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更合同。
10.2 在下列情况下，合同可以解除：a) 经双方协商一致；b) 原工程变更造成合同无法履行；c) 法律法规或相关政策发生变化，导致合同无法履行。
建筑工程承包合同书（精选15篇）
建筑工程承包合同书（精选15篇）建筑工程承包书篇1建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期：天。
五、工程造价及付款方式：1、工程造价：元/吨，共计吨，共计元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。
3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程承包合同书篇2甲方：______________________乙方：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称及地址1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程项目一、工程项目及内容：依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。
实用版承包施工合同模板
实用版承包施工合同模板一、合同背景及目的本合同是由甲方（委托人）与乙方（承包人）签订，具体规定了委托人承包人之间的施工合作事项及权责义务，旨在确保工程的顺利进行，并保障双方的合法权益。
二、合同条款1. 合同主要内容本合同主要内容包括： - 项目概况：详细描述工程项目的基本情况、范围及规模； - 工程期限：约定工程的开始时间、结束时间及工期； - 施工内容：列明详细的施工项目及工序；- 价格及支付方式：约定工程总价、支付方式及合同价款的支付时间节点； - 质量要求：对工程质量的要求及验收标准； - 材料供应：约定材料供应的具体方式； - 违约责任：约定双方违约情况下的责任及补偿措施； - 争议解决：约定双方争议解决的方式及方法。
2. 项目概况甲方委托乙方进行工程项目的承包施工，项目名称为________（根据实际项目填写），项目地点为________（根据实际项目填写），包括以下工程内容： - 工程内容1：描述工程项目1的基本概况； - 工程内容2：描述工程项目2的基本概况； - 工程内容3：描述工程项目3的基本概况。
3. 工程期限本合同规定的工程期限为从________开始，到________结束。
4. 施工内容乙方应按照甲方的要求，在规定的工期内完成以下施工内容： - 施工项目1：详细描述施工项目1的具体工序和要求； - 施工项目2：详细描述施工项目2的具体工序和要求； - 施工项目3：详细描述施工项目3的具体工序和要求。
5. 价格及支付方式本合同规定的工程总价为________（根据实际项目填写），支付方式为________（根据实际情况选择如一次付清、分期付款等方式）。
具体支付时间及节点如下： - 首付款：约定首付款金额及支付时间； - 进度款：约定进度款支付的时间节点及金额； - 尾款：约定尾款支付的时间节点及金额。
6. 质量要求乙方在施工过程中应确保工程质量符合以下标准： - 标准1：描述工程质量标准1； - 标准2：描述工程质量标准2； - 标准3：描述工程质量标准3。
简单版建筑工程承包合同范本(通用17篇)
简单版建筑工程承包合同范本（通用17篇）简洁版建筑工程承包合同范本（通用17篇）简洁版建筑工程承包合同范本篇1甲方：________（以下简称甲方）乙方：________（以下简称乙方）甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方应在工程施工事项协商全都，订立本合同：一、工程概况：（1）工程名称：彭山村还建楼工程项目（2）工程地点：阳新县城东新区彭山村（3）工程规模：约________平方米（4）工程内容：由____建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。
二、承包范围及方式：（1）该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方____元/㎡包干，小高层____/㎡包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
（2）该项目乙方承包的范围有：材料人工、铝合金窗、室内一般门。
内墙涂料、水泥地坪，简易水电安装，厨房建议灶台，瓷砖，卫生间简易大便器，墙、地简易瓷砖，每间房电一开一插，含消防设施，外墙喷红砂颜料或涂料，楼梯水泥踏步，一般扶手，墙面做仿瓷涂料，感应灯等设施。
三、签订本合同时，乙方交纳____万元工程信誉金，工程基础完工时，甲方返还乙方____万元整，第四层封顶时，甲方付清余下____万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按____%的利息支付给乙方。
四、质量要求：该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范嘉奖给乙方。
五、工期要求：乙方从破土动工至第一批交付3万平方时，工期不得超出____天，如超出或推后，则甲、乙双方按____元/天增减。
六、安全要求：在正常施工时，乙方必需为施工人员购买意外团体险，确保人身安全零事故发生，如一旦产生人身损害事故，则全部由乙方担当，甲方概不负责。
简单土建承包合同范本(实用3篇)
简单土建承包合同范本（实用3篇）1.简单土建承包合同范本第1篇甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。
一、劳务承包内容工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式及范围1、采用包工不包料（包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工）（1）泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖（楼、地面，顶棚为结构面）。
（2）木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。
（3）钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。
（4）架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。
（5）水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。
2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。
3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。
负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。
乙方应负责自身安全防范的用具（如安全帽、手套等）。
其具体劳务分包范围及单价见附件一。
三、分包工作期限本工程劳务包开工日期自年月日临建动工，为乙方进场日。
工程总工期为日历日天。
四、质量标准1、工程质量：按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量评定合格等级。
建设工程承包合同范本
建设工程承包合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、工程进度及工期2.1 工程计划开工日期：__________2.2 工程计划竣工日期：__________2.3 工程进度及工期安排：__________三、工程质量3.1 工程质量标准：__________3.2 质量保证措施：__________四、工程造价及支付方式4.1 工程造价：__________4.2 支付方式：__________4.3 支付进度：__________五、承包方的义务和责任5.1 承包方应按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等要求，完成工程建设。
5.2 承包方应保证工程建设的安全生产，严格按照国家关于安全生产的法律、法规和标准进行施工。
5.3 承包方应保证工程建设的材料、设备等符合国家关于建筑材料、建筑设备的相关规定。
六、委托方的义务和责任6.1 委托方应按照约定的时间和方式支付工程价款。
6.2 委托方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证其真实、准确、完整。
6.3 委托方应协助承包方办理工程建设所需的各项手续。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 具体违约责任按照本合同的约定和国家的相关法律法规执行。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，双方各执一份。
实用工程承包合同样板
实用工程承包合同样板1. 合同主要内容该工程承包合同（下称“合同”）由以下双方以平等的地位达成，分别为：甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] 联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] 联系方式：[乙方联系方式]以下列详细约定的方式履行合同的各项条款。
2. 工程基本情况2.1 工程名称和地点工程名称：[工程名称] 工程地点：[工程地点]2.2 工程内容和范围工程内容包括但不限于以下部分： - [工程内容1] - [工程内容2] - [工程内容3]2.3 工程时间和进度工程开始日期：[开始日期] 工程结束日期：[结束日期]3.1 甲方权利甲方享有以下权利： - 对工程进度进行监督和检查，对工程质量提出合理要求。
- 按照约定时间支付乙方工程款项。
3.2 甲方义务甲方应履行以下义务： - 提供必要的工程环境和场地，并按时支付乙方工程款项。
- 根据需要提供相关文件和资料。
4.1 乙方权利乙方享有以下权利： - 在工程期间根据需要采取必要的措施。
- 向甲方索取必要的资料和文件。
4.2 乙方义务乙方应履行以下义务： - 按照约定的工期和质量要求完成工程。
- 按时提供工程进度报告和质量检验报告。
5. 付款方式5.1 工程款项总价工程款项总价为：[总价]（大写：[总价大写]）5.2 付款方式和时间甲方应在工程完成后[天数]内支付工程款项的[百分比]作为首付款，并在验收合格后支付剩余款项。
6. 违约责任和解决争议方式6.1 违约责任如有一方违反合同规定，应承担违约责任，并赔偿守约方的经济损失。
6.2 解决争议方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
7. 合同变更和解除7.1 变更如有合同变更需求，双方应书面协商，并签订变更协议。
7.2 解除如需解除合同，任何一方应提前[天数]书面通知对方，并赔偿因解除合同而给对方造成的损失。
建筑承包合同书模板(实用10篇)
建筑承包合同书模板(实用10篇)建筑承包合同书模板第1篇发包方：_______________(以下简称甲方)承包方：_______________(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：____________________2.工程地址：____________________3.工程结构：____________________4.建筑面积、层数：______________二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC 管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____元。
混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
建设工程承包合同(样式一)
建设工程承包合同(样式一)发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
１．工程名称：＿＿＿＿＿＿２．工程地点：＿＿＿＿＿＿３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
４．承包内容：５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：（１）……（２）……７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
１０．甲方主要义务：（１）……（２）……１１．乙方主要义务（１）……（２）……１２．违约责任：（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（４）工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
１３．本合同附件：共＿＿＿份１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
１５．本合同正本两份，双方各执一份。
副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
建设工程承包合同
建设工程承包合同发包人（甲方）：联系人：联系电话：承包人（乙方）：联系人：联系电话：按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》及相关法律法规规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致达成本合作合同。
一、工程名称**建设工程二、工程地点**市**区**三、承包内容1、甲方发包的首期工程标的额约**万人民币，具体以双方确认的实际工程预算表为准。
2、乙方出具现有工程（包括**公寓，教学场馆，教室，户外及配套设施，基地外围拟收购的民宿及配套设施）的设计方案及施工图纸，除本款上述乙方须出具的工程设计方案及施工图纸外，拟建工程设计方案及施工图纸均由甲方出具，具体以甲乙双方按分项工程的《**建设工程设计方案》和《分项工程预算表》列出的项目为准。
3、《**建设工程设计方案》和每一期的《分项工程预算表》均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、工程的施工标准及验收标准，按双方确认的设计方案及分项工程施工合同约定为准。
四、承包方式1、乙方包工包料，包括但不限于与建筑施工有关材料及有关电器设备。
2、除上述与建筑施工相关的电器外，家用及厨房电器由甲方负责采购配备。
五、工程工期总工期为【】年，分项工程工期根据甲方要求和总体设计方案为准。
六、合同价款1、乙方同意为工程垫资不低于人民币**万元，乙方垫资的额度超过**万元后，甲方（应予结算，结算比例不低于80%），结算后乙方可继续为甲方垫资建设。
2、每一期的《分项工程预算表》均为含税报价，工程价款及付款进度均按具体施工进度及每期分项工程的施工约定为准，乙方应根据每期款项提供等额有效的增值税专用发票给甲方。
3、乙方所做的工程量结算标准按照深圳的最新定额标准上浮**个点（垫资原因）。
七、双方承诺1、乙方须具备国家**级建筑企业资质并提供给甲方和项目场地的政府监管部门备案。
2、乙方承诺由其承包的工程项目均确保施工工程的全部安全问题。
建筑工程项目承包合同(必备9篇)
建筑工程项目承包合同（必备9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程项目承包合同（必备9篇）建筑工程项目承包合同第1篇甲方乙方：依照《中华人·民共·和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程承包合同范本模板(实用10篇)
工程承包合同范本模板（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程承包合同范本模板（实用10篇）模板施工合同应如何书写它的主要用途是什么以下是本店铺为大家收集整理的工程承包合同范本模板，欢迎阅读并下载。
建设工程承包合同(15篇)
建设工程承包合同(15篇)建设工程承包合同1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况1-1 工程名称：海口中基美域(暂定名)1-2 工程地点：永兴镇陈安1-3 工程内容：中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。
1-4 工程承包范围及承包方式承包范围：施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全。
1-5 建筑面积：按施工图面积计算(约6万平方米)。
二、合同工期2-1 开工日期：(以甲方签发的开工通知书为准)2-2 竣工日期：待定2-3 工程合同工期: 应暂定总工期，另外总工期内是否含现场大坑回填。
三、质量标准：工程质量等级为合格。
四、合同价款确认方式4-1 计价依据: 甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计算价款，工程量按实结算。
4-2 定额及取费标准：执行颁布的《海南省建筑工程综合定额》、颁布的《海南省安装工程综合定额》。
会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。
明确本工程的取费定额。
4-3 材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价，信息价中没有的材料，由乙方提供市场采购价，经甲方确认后执行，其价格按甲乙双方确认的市场价+5 %采保费为材料价，经甲方认价后材料不下浮。
人工工资补差按海南省定额站最新文件执行。
本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。
五、甲方责任5-1 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。
建设工程承包合同
建设工程承包合同建设工程承包合同书范文1建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈_在跳马乡组建设的农家乐（以下简称甲方）2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目（以下简称乙方）3、双方责任，甲方责任：（1）甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。
（2）甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。
（3）负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。
（4）按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。
（5）承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长；计时工：每天大工170元天，小工150元天。
4、乙方责任（1）乙方用水泥、空心砖（长400c高20c宽19c）砌成2、2米高的围墙（包水泥砖作盖）两边粉毛灰。
（2）围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。
（3）乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。
5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。
竣工验收后一次性付清。
合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。
如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日建设工程承包合同书范文2甲方：乙方：甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则，就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议，共同遵守执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J3587
可按资料类型定义编号
建设工程承包合同（１）
实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
建设工程承包合同（１）实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
建设工程承包合同
发包方：_____（以下称甲方）
承包方：_____（以下称乙方）
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
１．工程名称：______
２．工程地点：______
３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____份平方
米。
４．承包内容：
５．建筑安装工程造价：共计人民币____份元。
６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
（１）……
（２）……
７．工程开工日期：____年__月__日
８．工程竣工日期：____年__月__日
９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为
依据。
１０．甲方主要义务：
（１）……
（２）……
１１．乙方主要义务
（１）……
（２）……
１２．违约责任：
（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰
计算违约金。
（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰
计算违约金。
（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙
方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（４）工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，
属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承
包人应当承担损害赔偿责任。
１３．本合同附件：共___份
１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收
和款项结清时为止。
但保修一条除外。
１５．本合同正本两份，双方各执一份。
副本１５份，承包方７份，发包方７
份，由发包方送建设银行一份。
发包方：______（盖章）
法定代表人（签字）：_____ 承包方：______（盖章）
法定代表人（签字）：_____ 签约日期：____年__月__日。