工程造价合同模板(标准版)
工程造价结算合同范本3篇
工程造价结算合同范本3篇篇一工程造价结算合同甲方(发包方):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(承包方):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设,乙方具备相应的工程造价结算能力和资质,双方经友好协商,就工程造价结算事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程规模:[工程规模]二、工程造价结算范围(1)工程设计文件、施工图纸及变更通知所涵盖的工程内容;(2)工程施工过程中发生的各项费用,包括但不限于人工、材料、设备、机械台班等费用;(3)工程施工过程中发生的各项措施费用,包括但不限于安全文明施工费、环境保护费、临时设施费等;(4)工程施工过程中发生的各项规费和税金;(5)其他与工程造价结算相关的费用。
三、工程造价结算依据(1)国家和地方有关工程造价结算的法律法规、政策文件和标准规范;(2)工程设计文件、施工图纸及变更通知;(3)工程施工合同及补充协议;(4)工程施工过程中发生的各项费用的原始凭证和记录;(5)其他与工程造价结算相关的文件和资料。
四、工程造价结算方式1. 本合同的工程造价结算方式为[结算方式],具体结算方式如下:(1)[结算方式的具体内容]。
五、工程造价结算时间1. 本合同的工程造价结算时间为[结算时间],具体结算时间如下:(1)[结算时间的具体内容]。
六、工程造价结算价款的支付1. 本合同的工程造价结算价款的支付方式为[支付方式],具体支付方式如下:(1)[支付方式的具体内容]。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇篇1示范文本甲方(委托方):_________________________(全称)乙方(受托方):_________________________(全称)鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作,为明确双方权益和义务,根据相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议:一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务,确保工程投资控制合理、科学、高效。
乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于:预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。
二、双方基本信息及人员安排甲方:_________________________(填写相关信息)乙方:_________________________(填写相关信息)双方应指定具体的项目负责人,并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。
三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________(结束日期)止。
乙方应根据甲方的需求和时间要求,合理安排工作进度,确保按时完成咨询任务。
四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为:人民币_________________________元。
2. 支付方式:_________________________(如分期支付、一次性支付等)。
3. 支付时间:按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有,乙方享有咨询成果的署名权。
六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。
2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收,如有问题应及时提出。
七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。
2. 若一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
工程造价合同样本(4篇)
工程造价合同样本甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).第二条工程造价决算方式:1.工程造价计算:__________________________________。
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条工程款支付:_____。
第四条工期:1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条施工组织管理:1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求:乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 代表人:_____ 代表人:_____ 合同签订日期:合同签订地点:工程造价合同样本(二)项目名称:_____委托方(甲方):_____服务方(乙方):_____签订地点:____省____市签订时间:____年____月____日_____(以下简称委托方)为一方,(以下简称为服务方)为另一方,双方就____的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本合同。
工程造价合同参考模板(3篇)
工程造价合同参考模板甲方(责任人):_____ 乙方(责任人):_____ 甲方委托乙方承担恒天首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作,为做好相关工作,甲乙双方本着平等互惠的原则,在诚信、公平、自愿的基础上,经过双方协商,特签定协议书如下:_____一、工作内容:_____甲方委托乙方承担恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作。
工作内容主要包括:_____工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括:_____钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程,不包含任何安装工程。
二、承包方式乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价(不包括安装类的预算)的1‰(千分之一)的固定比例计算预算费用。
三、双方责任:_____甲方责任:_____(1)、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸(蓝图壹套)电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
(2)、严格按照协议要求支付相关费用。
(3)、预算会审如在外地进行,应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费;出差时间限2天以内,且放在周末。
乙方责任:_____(1)、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
(2)、预算内容要求全面,正确,质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
(3)、按期完成任务,及时参与甲方或审计单位的会审。
(4)、免费完成会审后的相关调整、修改工作(限2次);发生原则性的大修改时,其费用另行商定。
(5)、保存好甲方提供的图纸等资料,预算工作结束,及时完整返还甲方。
四、完成日期要求:_____(1)、____年____月____日,甲方提供全套的图纸;(2)、至____年____月____日17:_____00时,完成全套预算工作;五、预算费用的支付方式:_____本合同按现金(人民币)支付或银行转账的方式付款,所有款项必须由乙方(责任人)亲自确认领取。
建设工程造价咨询合同(示范文本)8篇
建设工程造价咨询合同(示范文本)8篇篇1甲方(委托人):________________乙方(咨询人):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的甲方委托乙方就甲方指定的建设项目提供工程造价咨询服务。
乙方应根据相关法律法规、行业规范及本合同约定,提供准确、及时、专业的咨询服务。
二、服务范围与内容1. 建设项目投资估算的编制及审查;2. 建设项目工程概预算的编制与审查;3. 建设项目工程量清单编制及审查;4. 工程造价分析与控制;5. 工程造价相关纠纷的调解与仲裁支持;6. 其他工程造价相关的专业服务。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,至服务内容完成并验收合格之日止。
乙方应根据甲方的需求及项目实际情况,合理安排工作计划,按时完成咨询服务。
四、费用与支付方式1. 咨询费用:根据服务内容及工作量,双方约定咨询费用为人民币________元整(大写:_________元整)。
具体支付方式及时间如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方总费用的____%作为预付款;(2)乙方完成服务内容并提交成果后,甲方支付剩余款项。
2. 支付方式:通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
3. 乙方应提供正规的发票或收据作为收款凭证。
1. 双方应对涉及本合同的所有资料及信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 保密信息的豁免:如保密信息已经通过合法途径公开或被第三方披露,则乙方不承担保密责任。
六、违约责任与赔偿1. 若甲方未按约定支付咨询费用,乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方提供的咨询服务不符合约定,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 若因乙方原因导致工程损失或纠纷扩大的,乙方应承担相应的赔偿责任。
建设工程造价咨询合同模板一8篇
建设工程造价咨询合同模板一8篇篇1委托方(甲方):______________________咨询方(乙方):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方就本建设工程造价咨询事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________咨询服务内容:工程造价咨询,包括预算编制、审核、评估等。
二、服务范围及内容本次咨询服务范围包括:1. 编制建设工程造价预算;2. 审核工程造价预算及变更;3. 评估工程造价实际支出与预算差异;4. 提供工程造价相关的法律咨询。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效,至完成全部咨询服务内容并验收合格为止。
进度安排如下:1. 合同签署后___个工作日内完成预算编制;2. 预算编制完成后___个工作日内完成预算审核;3. 根据工程进展情况,定期评估工程造价实际支出与预算差异;4. 提供必要的法律咨询。
四、费用及支付方式1. 咨询费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后___个工作日内,甲方向乙方支付总费用的___%作为预付款;(2)咨询服务完成后,经双方验收合格,甲方向乙方支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票。
费用明细见附件《工程造价咨询费用明细表》。
乙方账户信息如下:户名:______________________ 开户行:______________________ 银行账号:______________________篇2委托方(甲方):__________________咨询方(乙方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规,以及建设工程实际情况与特点,为确保工程项目的建设顺利进行及实施工程造价的有效控制,本着公平、诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,达成如下建设工程造价咨询合同意向,特签订本合同。
工程造价咨询合同标准版(4篇)
工程造价咨询合同标准版甲方(委托方):乙方(咨询人):经过双方协商一致,签订本合同。
本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同:2、建设工程造价咨询合同标准条件:一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:2、服务类别:工程结算审核二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金:1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准(桂价费【20_____】____号),结合项目实际情况,单个项目咨询服务费按审定工程造价的4‰计,不足人民币壹仟元按壹仟元整(¥1000.00)收取。
2、支付时间:按每季度结算一次,在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费。
三、甲方应于委托审核项目前3工作日内提供乙方所需的材料。
四、在审核过程中,乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜,甲方应3工作日内做出书面答复。
五、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。
七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后10工作日内完成初审结果,经委托方复审认可后出具正式报告书3份。
若甲方不能及时提供资料,乙方提交报告的时间相应顺延,并于本项工程造价咨询业务完成时终结。
八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第1种方式解决:1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
九、本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
甲方:_____ 乙方:_____(盖章)_____ (盖章)_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代理人:_____ 电话:_____ 电话:_____ 开户行:账号:签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日工程造价咨询合同标准版(二)关于建设工程造价咨询合同范本,请浏览本站一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:2.服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
建设工程造价咨询合同范本3篇
建设工程造价咨询合同范本3篇篇1合同编号:XXX-XXXX-XXX甲方(委托人):XXXX公司/单位名称注册地址:XXXX公司注册地址所在行政区域联系电话:XXXXXXXX 公司法人电话乙方(受托人):XXXXX工程造价咨询公司注册地址:乙方注册地址所在行政区域联系电话:XXXXXXXX 工程造价咨询公司电话法定代表人:XXXXXXXX 法人姓名根据有关法律法规和双方遵循公平公正的原则,就甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务事宜,达成如下协议:一、工程概况及服务内容甲方委托乙方就甲方建设项目提供工程造价咨询服务。
项目内容包括但不限于工程造价评估、预算编制、进度跟踪审计等。
服务范围涵盖前期工程预算编制至后期结算审计全过程。
乙方应提供高效、专业的服务,确保工程投资合理控制。
具体服务内容详见附件一《服务内容清单》。
二、合同期限及进度安排本合同有效期为XXXX年,自签订之日起至完成所有约定服务内容为止。
在本合同期限内,乙方应按甲方的工程进度需求提供相应的咨询服务,按时完成任务并递交报告。
双方应根据具体情况制定具体的进度安排计划,并确保按时完成。
三、合同价格及支付方式工程造价咨询服务的费用总额为人民币XXXX元整(大写:XXXXXX元整)。
费用支付方式如下:1. 本合同签订后,甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款;2. 乙方完成中期成果后,甲方支付总费用的XX%;3. 乙方完成全部服务内容并提交结算报告后,甲方支付剩余款项。
具体支付细节详见附件二《支付协议》。
四、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有。
乙方提供的咨询成果应注明来源,不得侵犯第三方的知识产权。
如因乙方侵犯第三方知识产权导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、质量保证及验收标准乙方应保证提供的咨询服务质量符合国家相关法规和规范要求。
建设工程造价咨询合同模板5篇
建设工程造价咨询合同模板5篇篇1建设工程造价咨询合同模板甲方:(委托方)地址:(详细地址)联系人:(姓名)联系电话:(电话号码)乙方:(承包方)地址:(详细地址)联系人:(姓名)联系电话:(电话号码)鉴于甲方拟在(项目名称及具体位置)项目中进行建设工程,现委托乙方进行相关造价咨询服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、服务内容1.1乙方接受甲方委托,为其提供有关(项目名称)项目建设工程的造价咨询服务,具体内容包括但不限于:(1)编制项目初步预算;(2)编制项目施工图设计及施工图阶段预算;(3)审核施工单位提交的招标文件的预算;(4)协助甲方进行工程量清单的编制与审核;(5)根据实际情况提供项目造价优化建议等。
1.2乙方将按照本合同约定的进度和标准,为甲方提供专业咨询服务,并保证服务内容的质量和及时性。
二、服务费用及支付方式2.1甲方应在合同签署之日起向乙方支付咨询服务的酬金。
其中,初步预算编制费为(金额),施工图设计及施工图阶段预算编制费为(金额),审核招标文件的预算费用为(金额),工程量清单编制与审核费用为(金额),其他服务费用为(金额)。
2.2甲方应在乙方提供服务的同时支付相应费用,支付方式包括一次性支付、分阶段支付等,具体支付方式由双方协商确定。
2.3如因甲方原因导致服务延期或改变,则相应的服务费用将根据实际情况进行调整,甲方应按照修订后的费用支付。
三、合同期限与解除3.1本合同自双方签署之日起生效,至(日期)止。
合同期满后,双方未协商续约,则本合同自动终止。
3.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应尽力减少损失并尽快解除合同,并不承担违约责任。
3.3如一方违约,应承担相应的违约责任,对方有权解除本合同并要求违约方赔偿损失。
四、保密条款4.1双方在本合同履行过程中涉及到的商业秘密、技术资料及其他机密信息,应予以保密,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露。
4.2如因一方违反保密条款导致信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。
工程造价咨询服务合同范本5篇
工程造价咨询服务合同范本5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需要乙方提供专业的工程造价咨询服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面:预算编制、预算审核、工程造价评估、工程结算审核等。
具体服务内容根据甲方需求进行定制,并在合同中明确约定。
二、合同期限及时间节点本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算完成之日终止。
时间节点以甲方提供的相关文件为准,具体以双方书面确认为依据。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用:根据服务内容的复杂程度和工作量大小,双方商定服务费用总额为人民币______元整(大写:______元整)。
该费用为包干价,包括但不限于人工费、材料费、差旅费等。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付服务费用。
具体支付方式为:在合同签订后______个工作日内支付服务费用总额的______%作为预付款;在项目完成并通过验收后______个工作日内支付剩余款项。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2. 乙方在为甲方提供服务过程中获知甲方的商业秘密、技术秘密及其他机密信息,应予以保密。
未经甲方书面授权,乙方不得将相关信息泄露给任何第三方。
否则,应承担相应的法律责任。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保提供的服务符合国家和行业标准,保证服务质量。
如因乙方服务质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 双方应共同制定验收标准,确保项目质量符合要求。
验收标准应明确具体、可量化。
验收过程中如发现不符合要求的问题,双方应协商解决。
六、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成服务内容,导致甲方损失,乙方应承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿甲方因此产生的直接损失和间接损失。
2. 若甲方未按合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期付款利息。
建设工程造价咨询合同范本6篇
建设工程造价咨询合同范本6篇篇1甲方(委托单位):____________________乙方(咨询单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜,达成如下协议:一、合同目的乙方接受甲方委托,对甲方的建设项目提供工程造价咨询服务,包括但不限于工程预算、结算、决算审核,工程量清单编制,工程造价监控等方面的专业服务。
二、服务范围1. 工程预算、结算、决算审核;2. 工程量清单编制;3. 工程造价监控;4. 甲方委托的其他工程造价咨询服务。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年/月。
四、服务费用及支付方式1. 乙方提供的工程造价咨询服务费用计算方式按照行业标准及双方约定执行。
具体费用根据服务内容、工作量及复杂程度等因素确定。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付服务费用:(1)按月支付:每月根据乙方实际完成的工作量支付相应费用;(2)按阶段支付:根据服务阶段的不同,按照约定的比例支付费用;(3)一次性支付:合同生效后,甲方一次性支付乙方全部服务费用。
3. 甲方应按时足额支付服务费用,如逾期支付,乙方有权终止服务,由此造成的损失由甲方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)及时向乙方提供所需的资料和信息;(2)确保所提供的资料真实、完整、合法、有效;(3)按照约定支付服务费用。
2. 乙方责任与义务:(1)按照约定提供工程造价咨询服务;(2)对甲方的资料和信息予以保密;(3)及时向甲方提出合理的建议和意见;(4)按照行业标准进行服务,确保服务质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息予以保密。
未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同履行完毕后仍然存在,直至相关信息公开或保密信息不再具有保密价值为止。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇篇1建设工程造价咨询合同(示范文本)甲方:_____________(甲方单位名称)法定代表人(或负责人):_____________联系地址:_____________联系电话:_____________传真:_____________邮编:_____________乙方:_____________(乙方单位名称)法定代表人(或负责人):_____________联系地址:_____________联系电话:_____________传真:_____________邮编:_____________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的造价咨询服务,经双方友好协商,就具体事宜达成如下协议:一、服务内容:1. 提供全过程造价咨询服务,包括但不限于建设工程总造价、概算、预算、投标报价、成本控制、造价分析等。
2. 对建设工程各项成本进行审查、评估和管理,确保项目的质量、安全和效益。
3. 提供建设工程造价管理相关的技术支持和咨询服务。
4. 协助甲方与其他相关单位进行造价谈判和协商。
5. 完成其他双方约定的工作任务。
二、服务期限:本次合同自双方签署之日起生效,至建设工程竣工验收之日止。
三、服务费用:乙方按照双方约定的标准收取服务费用,具体金额为_____________(大写:_____________)。
四、合同解除:1. 在服务期限内,如因不可抗力或其他不可抗力因素,导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。
2. 除上述情形外,任何一方未履行合同义务或严重违约,均可视为违约解除合同。
五、保密条款:双方应保守商业秘密,未经对方书面同意,不得泄露任何机密信息。
六、争议解决:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提交仲裁解决。
七、本合同自双方签字盖章之时生效,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________ 日期:_____________乙方(盖章):_____________ 日期:_____________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程造价合同(6篇)
工程造价合同合同编号:项目名称:委托人(甲方):咨询人(乙方):委托人(甲方):咨询人(乙方):依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。
一.项目概况项目名称:二.合同内容以甲方提供的图纸等资料编制预算、控制价。
三.合同工期本合同期限为从____年____月____日起至工作完成止。
四.合同价款及费率本合同收费标准依据区物价局桂价费[_____]____号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》,项目按编制预算造价的‰计费。
项目计费金额不足元,按元收取。
五.服务费的结算与支付方式1.乙方预算编制工作完成并提交成果(一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份),经甲方确认合格后三个工作日内,甲方向乙方一次性支付咨询服务费。
2.支付方式:账户名称:开户银行:账号:六.甲方的权利与义务权利:1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2.有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求乙方承担相应的责任。
义务:1.应及时、准确的向乙方提供与本工程预算有关的资料。
2.甲方应授权本预算业务的代表负责与乙方进行工作联系。
甲方应当在约定时间内就乙方针对本工程预算业务书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
3.甲方应在约定时间内,向乙方支付预算编制相关费用。
七.乙方的权利与义务权利:1.乙方在开展预算业务工作中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2.乙方在开展预算业务工作中,有到工程现场勘察的权利。
3.乙方有权在合同约定的时间内获得预算编制服务费。
义务:1.在履行本协议期间或在协议规定期限内,不得泄露与本工程协议规定业务活动有关的保密资料。
2.在进行工程预算过程中,严格遵守回避原则,不得与甲方的施工单位在没有甲方指定人员的陪同下单独接触。
2024年建设工程造价咨询合同标准版本(四篇)
2024年建设工程造价咨询合同标准版本3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施,至____年____月____日终结。
七、本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
(以下无正文)(本页为签字页)委托人(法人公章)住所地:_____法人代表:_____授权代表:_____电话:_____开户行:_____账号:_____税号:_____日期:____年____月____日住所地:_____咨询人(法人公章)法人代表:_____授权代表:_____电话:_____开户行:_____账号:_____税号:_____日期:____年____月____日2024年建设工程造价咨询合同标准版本(二)建设工程造价咨询合同模板如下:甲方(委托方):________________乙方(受托方):________________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保工程造价合理、合规,甲、乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的乙方基于甲方委托,提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于工程预算编制、造价控制、费用审核等,确保工程项目的经济合理性。
第二条咨询服务内容1. 工程造价预算编制:乙方根据工程项目需求,进行预算编制工作,确保项目资金的合理分配。
2. 造价控制:乙方通过全程跟踪工程项目造价情况,提供造价控制建议,确保项目符合成本预算。
3. 费用审核:乙方对工程项目相关费用进行审核,确保工程款项的合理性。
第三条服务期限乙方将根据具体项目性质和规模,与甲方协商确定服务期限,并在合同签署后的合理时间内履行相关咨询服务义务。
第四条服务报酬1. 甲方应按照双方协商确定的价格支付乙方的服务报酬,具体金额为________________。
工程造价咨询合同标准样本(8篇)
工程造价咨询合同标准样本_____(以下简称委托人)与_____(以下简称咨询人)经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同是根据《中华人民共和国民法典》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(GJ_20______0212)制定的。
第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一)项目名称(全称):_____(二)建设地址(全称):_____(三)项目咨询业务范围:(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。
第三条咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的范围实施咨询业务。
2.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
(1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;(2)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;(3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。
双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。
根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定,应增加的额外工作量。
3.合同签订后,咨询人应组织人员收集有关资料,主动征询委托人的有关要求,按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证咨询工作顺利进行。
4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定,遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作,维护各方合法权益。
5.在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
建设工程造价咨询合同范本6篇
建设工程造价咨询合同范本6篇篇1建设工程造价咨询合同范本甲方(委托方):_______________(单位名称)地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):_______________(单位名称)地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________根据《中华人民共和国建设工程造价管理条例》和相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就由甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务事项的合同内容如下:一、咨询服务的内容及范围:1. 对委托方提供的建设工程项目进行造价分析、比较、预算编制、定额计价等咨询服务;2. 对委托方提供的建设工程项目进行招标控制价评审和预算评审等工作;3. 提供建设工程项目施工过程中的造价调整、审计和结算等服务;4. 提供其他与建设工程造价相关的技术咨询服务。
二、咨询服务的费用及支付方式:1. 咨询服务的费用为_______________万元,乙方应在签订合同后的3个工作日内向甲方支付40%的预付款;2. 甲方应在乙方完成咨询服务后的15个工作日内支付余下60%的服务费用。
三、咨询服务的期限:本合同自双方签字盖章后生效,有效期为_______________年。
届时,如需续签合同,可在到期前一个月内协商签订。
四、违约责任:1. 若因乙方原因导致咨询服务无法完成或质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的全部经济损失;2. 若因甲方原因导致合同无法履行,甲方应向乙方支付合同总额30%的违约金。
五、保密责任:双方在合作过程中应互相保密,不得泄露对方的商业秘密及涉及合同内容的相关信息。
六、其他事项:1. 本合同任何条款如有争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______________人民法院解决;2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
造价合同范本4篇
造价合同范本4篇造价合同范本一甲方(委托方):________地址:________联系方式:________乙方(受托方):________地址:________联系方式:________一、服务内容乙方为甲方提供工程造价咨询服务,包括但不限于工程预算编制、工程结算审核等。
二、服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用为人民币____元(大写:________)。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付服务费用的__%作为预付款;剩余款项在乙方完成服务并经甲方确认后____日内支付。
四、双方的权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料和信息,并配合乙方的工作。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,认真、专业地完成服务工作。
3. 乙方应对甲方提供的资料和信息严格保密。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付服务费用,每逾期一日,应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成服务工作,应向甲方支付服务费用的__%作为违约金,并承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________法定代表人(签字):________签订日期:________乙方(盖章):________法定代表人(签字):________签订日期:________造价合同范本二甲方:________地址:________电话:________乙方:________地址:________电话:________一、项目名称及地点项目名称:________项目地点:________二、服务内容乙方负责对甲方项目进行工程造价咨询,包括但不限于编制工程预算、审核工程结算等。
建设工程造价咨询合同模板一8篇
建设工程造价咨询合同模板一8篇篇1委托单位(以下简称甲方):____________________咨询单位(以下简称乙方):____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务达成以下协议:一、工程概况项目名称:____________________工程地点:____________________服务内容:工程造价咨询包括施工图预算、结算审核等。
涉及工程量的计算、预算单价的确定、预算总价的编制与核对以及结算价的确定等。
咨询服务的具体内容应根据甲方需求进行调整和补充。
二、服务范围及内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面:工程估价、预算编制、工程量核对、定额套用审查等。
具体服务范围和内容根据甲方需求确定,并在本合同中详细列明。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效,至服务内容完成并验收合格为止。
如遇特殊情况,经双方协商,可延长合同期限。
四、合同价格及支付方式1. 咨询费用计算方式:按照项目总造价的百分比计算,具体比例根据工程规模及难度确定。
2. 支付方式:本合同签署后,甲方应按约定支付预付款,服务完成后,根据实际工作量结算余款。
支付方式可以是现金、银行转账等方式。
乙方应提供合法有效的发票。
五、保密条款甲乙双方应保守合同中涉及的商业秘密和机密信息,未经对方许可,不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付咨询费用,乙方有权终止服务,并追究甲方违约责任。
2. 若乙方提供的咨询服务不符合合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策规定,确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:GR-WR-30809工程造价合同模板(标准版)After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreedcommitment results within the specified time.甲方:____________________乙方:____________________签订时间:____________________本文档下载后可任意修改工程造价合同模板(标准版)备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
_____(以下简称委托人)与______(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:______2.服务类别:______第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
第三条下列文件均为本合同的组成部分:1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
第六条本合同的建设工程造价咨询业务自______年______月______日开始实施,至______年______月______日终结。
第七条本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人(盖章):______咨询人(盖章):______法定代表人(签字):______ 法定代表人(签字):______委托代理人(签字):______委托代理人(签字):______住所:______住所:______开户银行:______ 开户银行:______帐号:______ 帐号:______邮政编码:______邮政编码:______电话:______ 电B63:B72话:______传真:______传真:______电子信箱:______电子信箱:____________年____月____日______年____月____日附件建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。
如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。
由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:______.第四条建设工程造价咨询业务范围:______.“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:______.第九条委托人应在______日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:______.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:______.第二十七条双方同意用______支付酬金,按______汇率计付。
第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:1.提交______仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。
附加协议条款:这里填写您的企业名字Name of an enterprise。