《FIDIC合同条件》 案例分析
fidic合同条件第一课每日一练
fidic合同条件第一课每日一练一、引言FIDIC合同条件是国际工程承包领域广泛应用的合同条件之一，对于工程承包商和业主来说具有重要的指导意义。
本文将从FIDIC合同条件的基本概念、特点和应用等方面进行详细介绍，并提供一些实用的案例和练习题，以帮助读者更好地理解和掌握FIDIC合同条件。
二、FIDIC合同条件的基本概念FIDIC合同条件是由国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的一套国际通用的工程承包合同条件，适用于各种类型的工程项目。
FIDIC 合同条件具有广泛的适用性和权威性，是国际工程承包领域的重要参考依据。
三、FIDIC合同条件的特点1. 公正性：FIDIC合同条件强调公正性，对业主和承包商的权利和义务进行了平等规定，避免了合同执行过程中的不公平现象。
2. 规范性：FIDIC合同条件具有规范性，对工程项目的各个阶段和环节都进行了详细规定，使得合同执行过程更加规范、有序。
3. 灵活性：FIDIC合同条件具有一定的灵活性，可以根据具体工程项目的实际情况进行调整和修改，以适应不同的工程需求。
4. 国际性：FIDIC合同条件具有国际性，被广泛应用于国际工程承包领域，得到了世界各国的广泛认可和使用。
四、FIDIC合同条件的应用FIDIC合同条件主要应用于国际工程承包领域，包括基础设施建设、石油化工、水利水电等各种类型的工程项目。
在工程项目的各个阶段，业主和承包商都需要遵循FIDIC合同条件的规定，以确保工程项目的顺利进行。
五、案例分析以下是一个关于FIDIC合同条件的案例：某国际工程项目采用了FIDIC合同条件进行工程承包。
在工程实施过程中，业主提出了一些变更要求，导致工程项目的成本和工期发生了变化。
承包商根据FIDIC合同条件的规定，向业主提出了索赔要求。
经过协商和谈判，业主和承包商达成了一致的索赔协议，确保了工程项目的顺利进行。
这个案例体现了FIDIC合同条件在工程承包实践中的具体应用和价值。
fidic施工合同条件(多边发展银行协调版)解读课件
fidic施工合同条件(多边发展银行协调版)解读课件FIDIC施工合同条件（多边发展银行协调版）是由国际工程和建筑联合会（FIDIC）制定的一套国际通用合同模板，旨在为多边发展银行及其借款人提供合同框架。
该合同条件针对国际工程项目的实施提供了一套明确的规则和流程，以确保项目的成功执行。
FIDIC施工合同条件注重了各方的权益保护。
合同明确规定了双方的权责，并明确了业主、承包商和工程师之间的职责和义务。
合同还规定了如何处理索赔和争议解决以及支付程序等重要事项，以确保项目各方的权益得到充分保护。
FIDIC施工合同条件强调了质量控制和安全管理。
合同中详细规定了工程的质量标准和验收程序，对工程的质量控制提供了指导。
合同还规定了承包商应遵守的安全规定，以确保工程的施工过程安全可靠。
FIDIC施工合同条件还涵盖了工程变更和索赔管理。
合同规定了变更和变更指令的程序，并明确了变更带来的费用和进度调整的补偿机制。
合同还规定了索赔的程序和要求，以确保索赔的合理性和公正性。
FIDIC施工合同条件关注了合同履行的监督和控制。
合同规定了工程监理和工程师的职责和权力，以监督和控制工程的实施过程。
合同还规定了承包商应提供的合同履行保证和保险要求，以确保工程的顺利进行。
FIDIC施工合同条件注重了争议解决的规定。
合同明确规定了争议解决的步骤和程序，包括谈判、调解和仲裁等方案。
通过这些规定，合同为各方提供了一种有效解决争议的机制，以保障合同的有序履行。
总的来说，FIDIC施工合同条件（多边发展银行协调版）是一套完善的国际通用合同模板，适用于多边发展银行资助的国际工程项目。
该合同条件通过明确各方权责和义务、规范工程质量和安全管理、管理变更和索赔、监督履约和解决争议等方面的内容，为项目成功实施提供了有力的支持和指导。
案例六：新加坡油码头工程
案例六：新加坡油码头工程新加坡一油码头工程，采用FIDIC合同条件。
招标文件的工程量表中规定钢筋由业主提供，投标日期1980年6月3日。
但在收到标书后，业主发现他的钢筋已用于其他工程，他已无法再提供钢筋。
则在1980年6月11日由工程师致信承包商，要求承包商另报出提供工程量表中所需钢材的价格。
自然这封信作为一个询价文件。
1980年6月19日，承包商作出了答复，提出了各类钢材的单价及总价格。
接信后业主于1980年6月30日复信表示接受承包商的报价，并要求承包商准备签署一份由业主提供的正式协议。
但此后业主未提供书面协议，双方未作任何新的商谈，也未签订正式协议。
而业主认为承包商已经接受了提供钢材的要求，而承包商却认为业主又放弃了由承包商提供钢材的要求。
待开工约3个月后，1980年10月20日，工程需要钢材，承包商向业主提出业主的钢材应该进场，这时候才发现双方都没有准备工程所需要的钢材。
由于要重新采购钢材，不仅钢材价格上升、运费增加，而且工期拖延，进一步造成施工现场费用的损失约60000元。
承包商向业主提出了索赔要求。
但由于在本工程中双方缺少沟通，都有责任，故最终解决结果为，合同双方各承担一半损失。
案例分析：本工程有如下几个问题应注意： (1)双方就钢材的供应作了许多商讨，但都是表面性的，是询价和报价(或新的要约)文件。
由于最终没有确认文件，如签订书面协议，或修改合同协议书，所以没有约束力。
(2)如果在1980年6月30日的复信中业主接受了承包商的6月19日的报价，并指令由承包人按规定提供钢材，而不提出签署一份书面协议的问题，则就可以构成对承包商的一个变更指令。
如果承包商不提反驳意见(一般在一个星期内)，则这个合同文件就形成了，承包商必须承担责任。
(3)在合同签订和执行过程中，沟通是十分重要的。
及早沟通，钢筋问题就可以及早落实，就可以避免损失。
本工程合同签订并执行几个月后，双方就如此重大问题不再提及，令人费解。
FIDIC施工合同解读及案例
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• 案例 某国际工程项目，工程量清单中约定使用白水泥实施卫生间 装修的马赛克勾缝，但在技术规范中写明这项工作使用普通 硅酸盐水泥，施工图纸与确认的施工方案中均标注使用普通 硅酸盐水泥。合同约定技术规范、施工图纸优先于工程量清 单。业主与承包商就上述材料的使用产生争议。业主认为使 用白水泥较为美观，承包商认为普通硅酸盐水泥成本较低。
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• FIDIC施工合同（1999）结构 8. Commencement, Delays and Suspension 9. Tests on Completion 10. Employer’s Taking Over 11. Defects Liability 12. Measurement and Evaluation 13. Variations and Adjustments 14. Contract Price and Payment
• FIDIC合同性质——合同管理实践手册——行业惯例
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• FIDIC施工合同（1999）结构 1. General Provisions 2. The Employer 3. The Engineer 4. The Contractor 5. Nominated Subcontractors 6. Staff and Labour 7. Plant, Materials and Workmanship
• 一般是机电设备占工程大部分 或一定比例的工程
《菲迪克FIDIC施工合同条件》时限条件解析
《菲迪克(FIDIC)施工合同条件》时限条款解析新版《菲迪克（FIDIC）施工合同条件》是中国咨询工程师协会于2002年5月翻译出版的。
笔者将结合自己的实践经验就该合同条件的时限条款进行解析，和各位专家同行共勉。
项目执行中主要事项的时限条款国际工程项目从开工到缺陷责任期结束取得“履约证书”的全过程，无不贯穿着时间限制的要求。
1.签订合同和发布开工令（Sign agreement & Issue commencement order）对于国际工程，从业主颁发授标函起就开始执行FIDIC合同条件的时限条款了。
收到授标函后应立即着手组织合同谈判人员出国谈判，并立即准备履约保函和预付款保函，力争在28天内谈判成功签订合同，开出以上两个保函。
按新版FIDIC合同条件，授标函发出42天内就要开工，对于国际承包商来说这是一件非常困难的事。
但FIDIC合同条件又规定发布开工令后7日内开工，我们可以通过合同谈判让工程师推迟发布开工令,以赢得更充分的施工动员时间。
笔者参加的非洲某国公路项目的合同谈判就成功地利用标书中互相矛盾的条款推迟了开工令的发布，为项目的前期动员赢得了宝贵时间。
该项目的合同条件中说，工程所需土地的征用，承包商提交申请报告后，在没有私人产权要求的地方3个月之内批准；在有私人产权要求的地方9个月之内批准。
然而标书中又要求发布开工令后2个月内要向工程师提供营地办公用房和办公设施。
这里就出现了矛盾，3-9个月才批准土地，承包商如何能在2个月内为工程师提供办公营地？所以合同谈判中我们据理力争，业主终于按我们的意愿在会议纪要中写到：“当承包商的主营地批准以后再发布开工令。
”该项目2002年7月15日颁发授标函，按新版FIDIC合同条件，应在8月19日发开工令，8月26日前开工。
实际情况是，由于业主征地进展很慢，11月13日批准了主营地，11月14日才发布开工令，使该项目几乎多争取了近3个月的动员时间。
应用文-从苏州一工程款纠纷案的判决看菲迪克合同条件在国内的法律适用
从苏州一工程款纠纷案的判决看菲迪克合同条件在国内的法律适用'\r\n\r\n \r\n\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t1998年7月，我们接受了江苏省苏州市一中外合资企业的委托，承办一起工程款纠纷案。
这是一家由世界著名电器公司与苏州一家电器公司合资成立的中外合资企业（以下称业主），在苏州市建造约1.3万平方米的工业厂房。
这项工程的承包文本一字不改地完全采用了国际咨询工程师联合会（FIDIC）1986年版的《土木工程施工合同条件》（以下称菲迪克合同条件）。
业主按此文本的要求，聘请上海一家监理公司担任合同文本中规定的“工程师”（以下称工程师）。
经招投标中标承包工程施工的是苏州市某公司。
工程于1996年1月20日开工，同年12月16日竣工。
工程被评为优良工程。
因设计变更、工程类别调整以及地方政府规定的行业劳保统筹基金等费用引起工程款争议，承包商于1998年6月20日向苏州市中级人民法院提起诉讼。
诉讼请求共3项，标的额约490万元。
而业主则以工期延误为由提出了反诉。
据悉，这是国内完全采用菲迪克合同条件进行工程款纠纷诉讼的首起案例。
日前，苏州市中级人民法院已正式下达判决书，判决书对本诉部分的认定完全采纳了我们的代理意见。
\t\t\t\t一、菲迪克合同条件的直接适用以及本案争议的引起。
\t\t\t\t本案的被告是项目的业主。
本案在工程招投标时，业主委托工程师编制的招标文件所附的合同条件即是菲迪克合同条件。
该招标文件在得到当地政府招投标主管部门的同意后，即进行了邀请招标。
经评标，并经政府招投标主管部门的同意，向其中一家施工企业发出了中标通知书，随后签署了《合同协议》。
《合同协议》约定：所有招投标文件及图纸等均为合同组成内容。
归纳各合同文件，主要约定有：\t\t\t\t1、\t承建工程的范围包括土建工程、安装工程、室外总体及其它项目。
\t\t\t\t2、\t合同价格为人民币1398万元，一次包死，若承包商投标书中有遗漏，由承包商承担责任。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
FIDIC合同案例
1．浦东机场二期扩建工程简介浦东机场扩建工程是上海航空枢纽建设的重要组成部分，于2005年12月全面开工，工程主要包括建设浦东机场第二航站楼、第三跑道、西货运区一级市政配套工程。
二期航站区工程是重中之重，07年7月份完成第二航站楼130万平方米的室内装饰工程；10月份完成建筑面积3.6万平方米的航站楼配套宾馆工程；11月份完成航站楼及交通中心41个系统中的航班生产类设备及系统联动调试；年底完成航站楼及交通中心共计1.1万台套机电及其他弱电类设备安装及系统调试；年底完成整个65万平方米的二期航站区工程的竣工及初验工作。
二期飞行区工程年内将完成面积达266余万平方米混凝土道面工程，浇筑的混凝土共达85万立方米。
07年6月份完成84万平方米的第二航站楼站坪工程；9月份完成110万平方米的第三跑道场道主体工程；年底完成第三跑道工程和72万平方米的西货运机坪工程的竣工及初验。
西货运区工程是浦东机场打造货运枢纽的重要货运设施。
8月份完成国内最大的全自动集装货物处理系统工艺设备到货及安装；年底基本完成建筑面积近20万平方米、年处理能力120万吨的西货运区建筑安装工程。
综合配套工程量大面广，主要包括两座35KV变电站工程、机场南进场市政道路工程、机场西围场河工程、第二能源中心工程等，也都相应制定了建设节点计划，确保年底完成竣工及初验。
根据民航总局和上海市政府关于浦东机场二期扩建工程计划于2007年底完工，并于2008年3月底投入运行的指示和要求，机场二期扩建工程的建设管理要对工程建设的质量、进度和造价控制目标实施全面地动态控制与跟踪，达到建设预期的目的。
FIDlC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，其组织是由若干个专业执行委员会和秘书处及21人的委员会组成，总部设在瑞士洛桑。
FIDIC条款是国际咨询工程师联合会和欧洲国际建筑联合会共同编制的通用土建工程合同条件。
本文结合浦东国际机场二期工程的工程管理过程，进行FIDIC合同的实际应用分析。
FIDIC合同条件第1讲解析课件
我国企业的海外表现
51家建筑企业上榜2011年国际承包商225强，减少了3家； 实现海外营业额为570.6亿美元，增长12.8%；占全球市场 份额从上年的13.2%增长至14.9%，几乎是2006年的三倍。
我国企业的海外表现
一 国际工程承包市场 二 国际工程常用合同条件 三 FIDIC合同条件简介 四 背景知识
受主权债务危机影响，欧洲国家纷纷缩减基建投资以 减轻负债；以欧美为核心的国际金融体系在金融危机 中受到巨大影响，全球范围内的融资更为艰难；因此 2010年房屋建筑、石化、交通行业出现了下跌，下跌 幅度分别为3.4%、2.3%和3.0%，但这三大行业占据了 整个国际承包市场份额的75%，使整个国际承包市场 总量略有下滑。
5.FIDIC合同条件
FIDIC是法语国际咨询工程师联合会的简称。该联合会是被 世界银行和其他国际金融组织认可的国际咨询服务机构。总部 设在瑞士洛桑，下设四个地区成员协会。目前己发展到世界各 地50多个国家和地区，成为全世界最有权威的工程师组织。
FIDIC合同条件(FIDIC土木工程施工合同条件)就是国际上 公认的标准合同范本之一。由于FIDIC合同条件的科学性和公 正性而被许多国家的雇主和承包商接受，又被一些国家政府和 国际性金融组织认可，被称作国际通用合同条件。
Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey(1995)
Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works(1963, 1980, 1987)
Conditions of the Client/Consultant Model Services Agreement(1979, 1991, 1998)
fidic工程施工案例
案例：FIDIC工程施工合同争议解决一、工程背景某国的一项公路工程，全长约为50公里，采用FIDIC施工合同条件进行施工。
工程主要包括路基、路面、桥梁、隧道等施工内容，中标合同价为1.5亿美元，工期为24个月。
施工方为我国某大型建筑工程公司，以下简称“施工方”；业主为某国政府部门，以下简称“业主”。
二、合同履行过程在合同履行过程中，施工方按照合同要求，积极组织施工，确保工程进度。
但在施工过程中，遇到了如下几个问题：1. 设计变更：由于业主方在设计阶段对部分路段进行了调整，导致施工方在施工过程中需要对原有施工方案进行调整，从而增加了施工成本。
2. 工程量增加：在施工过程中，业主方提出了增加部分工程量的要求，施工方在满足业主要求的同时，相应的施工成本也得到了增加。
3. 不可抗力因素：在施工期间，该地区发生了严重的自然灾害，如洪水、地震等，导致施工方无法按照原定计划进行施工，从而影响了工程进度。
三、争议产生及解决1. 争议产生：在工程竣工验收阶段，业主方对工程质量、进度等方面提出了质疑，认为施工方未能按照合同要求完成工程。
施工方则认为，由于设计变更、工程量增加以及不可抗力因素等原因，导致工程进度受到影响，应予以理解。
双方在争议解决过程中，产生了较大的分歧。
2. 争议解决：双方决定采用FIDIC争议解决条款进行解决。
首先，双方选定了争议解决委员会（DAB）的成员。
在DAB的调解下，双方就争议问题进行了充分的沟通和协商。
最终，DAB作出了有利于施工方的裁决，认为施工方在合同履行过程中，严格按照要求进行施工，工程质量符合标准。
同时，DAB要求业主方支付因设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用。
四、案例启示1. 合同管理的重要性：在本案例中，合同管理起到了关键作用。
双方在签订合同时，详细约定了工程范围、工期、质量、成本等方面的内容。
在合同履行过程中，双方均按照合同要求进行操作，有效减少了争议的产生。
2. 设计变更与工程量增加的处理：在本案例中，设计变更和工程量增加是导致争议的主要原因。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析一、引言FIDIC，即国际工程咨询工程师协会（Fédération Internationale desIngénieurs-Conseils），是一个国际性的工程咨询师和工程承包商协会，该协会制定了FIDIC合同条件。
FIDIC合同条件是国际上广泛应用的工程建设合同标准之一。
本文将通过两个案例来分析FIDIC合同条件的应用。
二、案例一：某国际水电工程某国际水电工程是中国公司与外国业主合作的一个大型水电项目。
在工程施工过程中，由于各种原因导致了一系列的工程变更和索赔问题。
根据FIDIC合同条件，工程变更必须按照合同约定进行，否则可能导致赔偿责任的产生。
1. 工程变更管理根据FIDIC合同条件，工程变更应该通过书面的变更通知来提出，并经双方商定确定变更后的价格和工期。
在该案例中，中国公司采取了及时提交变更通知的措施，并与业主商讨了变更后的价格和工期。
这些变更都按照合同约定进行了记录和批准，从而确保了工程变更管理的合规性。
2. 索赔处理工程变更所引发的索赔问题在该案例中是不可避免的。
按照FIDIC 合同条件，索赔必须按照合同的索赔程序进行处理，包括及时提交索赔通知、提供充分的证据材料、经过双方的协商和评审等环节。
中国公司在该案例中采取了积极的行动，按照FIDIC合同条件的要求进行了索赔处理，最终取得了一定的经济补偿。
三、案例二：某国际公路建设项目某国际公路建设项目是一项由中国公司承建的跨国道路工程。
在施工过程中，由于土地征用、环保要求等问题，工程面临了较大的困难和风险。
根据FIDIC合同条件，业主有责任提供给予施工方的必要支持，同时也对施工方的责任和义务作出了明确规定。
1. 土地征用问题在该案例中，由于土地征用程序繁琐、时限拖延等原因，中国公司遭遇了较大的施工困难。
根据FIDIC合同条件，土地征用问题属于业主责任范畴，中国公司提出了书面通知并要求业主尽快解决问题。
《FIDIC合同条件》-案例分析
FIDIC合同条件-案例分析什么是FIDIC合同条件？FIDIC合同条件是指国际工程承包商协会（FIDIC）制定的适用于国际工程承包的标准合同条件。
FIDIC合同条件被广泛应用于国际工程建设领域，涵盖了工程设计、建造、运营等方方面面，旨在保护各方的权益，并规范工程承包的行为。
FIDIC合同分为经典合同、银色合同、黄色合同、红色合同等多种版本，每个版本规定了不同的合同条款和约定。
因此，在合同签订前，各方需要对不同的合同条件进行比较和分析，以确定适用的版本。
FIDIC合同条件的主要特点FIDIC合同条件的主要特点如下：1.平衡性原则。
FIDIC合同条件倡导各方在合同执行过程中实现平衡的利益关系，确保工程承包和设计的公正合理。
2.风险分配。
FIDIC合同条件将工程承包过程中可能出现的各种风险进行分配，包括工期、质量、款项等方面，以保护各方的合法权益。
3.合同文本的完整性。
FIDIC合同条件的合同文本包括了一切有关工程承包过程中相关的条款和规定，从而避免在合同执行过程中出现纠纷和争议。
FIDIC合同条件的典型案例案例一：雅加达莲花林公寓项目雅加达莲花林公寓项目是印尼一座豪华公寓项目，总投资额达2500万美元。
该项目采用了银色合同作为工程承包的基础，并按照FIDIC合同条件的规定，对工程设计、建造、验收、运营等环节进行了全面监督和管理。
在该项目的实施过程中，各方严格按照FIDIC合同条件的要求，对工程承包的各个环节进行了详细的规划和监控，最终保证了工程的高质量、高规格和高效率完成。
案例二：印度恒河公路改造项目印度恒河公路改造项目是一项基础设施改造项目，旨在提高当地交通道路的质量和流通效率。
该项目采用了红色合同作为工程承包的基础，并依据FIDIC合同条件的规定，对工程承包的各个环节进行了一系列监督和管理。
该项目的实施过程中，包括承包商、业主及设计师等各方，都遵循了FIDIC合同条件制定的明确规定，最终实现了优质、高效的工程成果。
建筑工程合同管理和索赔+案例分析
建筑工程合同管理和索赔案例分析(二) 案例七背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。
施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天）。
10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天）。
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。
其计算书的主要内容如下:1。
工期索赔：a。
框架柱扎筋10月3日至10月16 停工，计14天b。
砌砖10月7日至10月9日停工,计3天·c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天总计请求顺延工期：21天2.费用索赔：a.窝工机械设备费：一台塔吊14×234=3276元一台混凝土搅拌机14×55=770元一台砂浆搅拌机7×24=168元小计:4 214元b。
窝工人工费:扎筋35人×20。
15×14=9873.50元砌砖30人×20。
15×3=1813。
50元抹灰35人×20。
15×4=2 821。
00元小计：14 508。
00元c.保函费延期补偿：（1 500×10%×6％o÷365）×21=517。
81元d.管理费增加:(4 214+14508。
00+517.81)×15％=2885.9775e.利润损失：(4 214+14 508.00+517。
81+2 885.97)×5%=1 106。
29元经济索赔合计：23 232。
fedic合同案例分析
fedic合同案例分析一、案例背景。
咱们先来说个实际发生的事儿。
有个建筑项目，甲方和乙方签订了FIDIC合同。
这个项目呢，是要盖一座超级酷炫的写字楼，在城市的中心地带。
二、合同执行初期的问题。
1. 工程进度方面。
项目一开始，乙方就发现按照合同里定的工期，那可有点悬。
为啥呢？因为施工现场发现了一些之前勘察没发现的地下管道。
这就像你满心欢喜打算在一块平地上盖房子，结果一挖，下面全是乱七八糟的管道，就像突然在你脚下冒出来一堆蜘蛛网一样。
乙方就觉得，这得修改工期啊，可甲方呢，就拿着合同条款说：“咱这合同里可没说这个情况就可以延长工期啊。
”2. 费用问题。
由于这些地下管道的存在，乙方不得不增加一些特殊的保护措施，防止施工的时候把管道弄坏了。
这可都是额外的花费啊，就像你本来只打算花100块买个东西，突然要加个20块的保险费一样。
乙方要求甲方支付这部分额外的费用，甲方又开始拿合同说事儿了：“合同里没提到这部分钱得我出啊。
”三、合同条款分析。
1. 变更条款。
FIDIC合同里其实是有关于变更的条款的。
在这个案例里，地下管道的出现虽然合同里没明确提到，但它其实是属于一种变更情况。
因为这个意外情况改变了施工的正常条件。
就好比你订了一个蛋糕，你说要草莓味的，结果蛋糕店发现没有草莓了，只能给你换个蓝莓味的，这其实就是一种变更。
乙方有权利根据这个变更条款，要求调整工期和费用。
2. 风险分担条款。
从风险分担的角度来看，这种在施工现场发现未预见的地下管道的风险，不应该完全由乙方承担。
合同里应该是有一个合理的风险分担机制的。
甲方不能光想着合同上写没写，而要考虑到这种风险在整个项目风险分配里应该是双方共同承担一部分的。
不能说所有意外情况都让乙方自己扛着，这就像两个人一起抬一个重物，结果一个人突然放手了，全让另一个人承担，那肯定不合理啊。
四、解决措施。
1. 协商谈判。
乙方就拉着甲方开始坐下来谈判。
乙方把FIDIC合同条款拿出来，一条一条给甲方解释，就像老师给学生讲解课文一样。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例引言国际工程领域内，FIDIC合同被广泛采用并成为一种标准的合同格式。
FIDIC全称为国际造价工程师与建筑师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils）。
它的合同模板多达多个，被分为红、黄、银三本，同时还有绿本合同。
FIDIC合同的全称为《国际造价工程师与建筑师联合会建造合同条件》（FIDIC Conditions of Contract for Construction）。
FIDIC合同针对国际工程领域而设计，标志着国际建筑领域进入了更为规范的时代。
本文将对FIDIC合同条款进行解析，并结合实际案例进行分析。
FIDIC合同条款解析第一章总则《FIDIC合同条件》规定，本合同所称“工程”包括建设工程、工艺装置、设备和材料的设计、采购、施工、安装、试验、调试、运行等。
该合同条款中还包括“合同文件”的定义。
合同文件指《FIDIC合同条件》、合同附件以及与本合同相关的合同文件。
所有合同文件在一定范围内应彼此协调并构成一个完整的内容，对于合同的内容解释，以合同条款为准。
第二章建造合同该章节主要涉及工程合同的执行方式，包括承包商提交的文件和工程计划，以及工程变更和补救措施的条款。
其中，工程变更是指工程合同在履约期间，由于各种原因发生变更的部分，变更后相关的工程变更单需要由双方在协商后签署。
第三章执行工程在“执行工程”这一章节中，契约双方需要就工期、施工安全、机电设备和材料等方面进行详细的规定。
为保证工程的顺利进行，在合同约定的工期内，承包商需要按照合同我们的要求进行构筑，确保工程顺利完成。
第四章支付条款支付条款包括了合同价款的结构、支付时间和额度等，是工程合同中最为重要的一部分。
本合同中，货币的支付必须符合当地法规，当然，如果是在外国进行工程建设，货币的支出需要按照国际贸易惯例进行。
第五章保证金保证金是一种为了保障履约的方式。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择,承包商应根据具体合同文本,参考其它案例的审议资料或权威书刊，选择最适合的条款,在对条款含义理解不明确之前,多选择几条条款,把最后的决定权留给工程师。
除此之外,还应认识到条款是合同条件的组成部分,各条款间又存在含义交叉,因此,在分析索赔条款时,应交叉分析各有关条款的含义，并参考合同其它组成部分,如工程量清单、技术规范等,然后作出最佳选择。
本文将通过具体的事件，对不同事件下的合同条款的选择进行分析,这些事件都是作者在实际工作中遇到的,并且经过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对照FIＤＩC 条款,将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1:某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定:“施工过程中出现当地材料的差价时,承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
但是承包商不能获取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
但是协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差，合同文件间相互矛盾,且合同协议书较合同条件有解释优先权,承包商就此提出索赔。
索赔目的:要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价) 折成美元支付。
合同依据：FＩDIＣ条款第1１１(ｇ) （i)条; FIＤIC条款第51２条。
合同分析:在索赔费用时,应注意合同条款的实质含义“, 费用”一词应被认为包括管理费用,而管理费又反过来包括财政费用,但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时,有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致,这种看法是不成立的,因为承包商的索赔是针对业主的风险而言,因此在索赔时,承包商没有义务受制于自己的风险———投标单价水平的限制,只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIＤIＣ条款第１1１（g) (i)条规定“费用”一词不包括利润，但是FＩDＩC条款对于由业主直接责任或变更令造成的索赔费用中规定应包括利润,是否能够索赔到利润，最好在具体索赔时根据不同的情况而定。
FIDIC+合同条件框架下国际承包工程合同管理与案例分析
分类号密级U D C硕士学位论文FIDIC合同条件框架下国际承包工程合同管理与案例分析学位申请人：张王健学科专业：建筑与土木工程指导教师：赵征军副教授二○一二年五月A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements forthe Degree of Master of Architecture and Civil EngineeringContract Management and CaseStudies of International Engineering Projects within the Framework of FIDIC Conditions of ContractMaster Candidate:Zhang WangjianMajor:Architecture and Civil EngineeringSupervisor:Associate Professor Zhao ZhengjunChina Three Gorges UniversityYichang,443002,P.R.ChinaMay,2012三峡大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
学位论文作者签名：日期：中文摘要随着中国市场经济的不断发展，各国之间的交流、经济贸易往来日益频繁，越来越多的中国建筑企业开始走出国门，承揽国际工程项目。
作为国际建筑业的通用条款，FIDIC合同条件涉及合同双方的权利、义务以及经济利益，有其独特的社会功能，在水利水电和土木工程项目中发挥着重要的作用，甚至被誉为国际承包工程的“圣经”。
FIDIC新版合同条件应用解析[1]
![FIDIC新版合同条件应用解析[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/eeab4c0dce2f0066f433227b.png)
何鑫
西南科技大学 土木工程与建筑学院
2012年2月
1
国际工程招投标简介
1、世界银行集团简介
世界银行集团共包括五个成员组织：国际复兴开发银行、国
际开发协会、国际金融公司、解决投资争端中心和多边投资担保
机构。“世界银行”是国际复兴开发银行和国际开发协会的统称。
的文件。G系列是建筑师企业及项目管理中使用的文件
14
1987年版的AIA文件A201《施工合同通用条件》共计 14条68款，主要内容包括：业主、承包商的权利与义 务；建筑师与建筑师的合同管理；索赔与争议的解决； 工程变更；工期；工程款的支付；保险与保函；工程检 查与更正他条款。
15
英国ICE合同条件
7
1.FIDIC合同条件的演变与特点
为了适应国际形势，FIDIC 1999年新版合同条件出版：
1. 施工合同条件（新红皮书） 2. 永久设备、设计建造合同条件（新黄皮书） 3. EPC交钥匙合同条件 4. 简明合同条件
8
1.FIDIC合同条件的演变与特点
新红皮书什么情况下适用？
• 各类大型或复杂工程 • 主要工作为施工 • 业主负责大部分设计工作 • 由工程师来监理施工和签发支付证书 • 按工程量表中的单价来支付完成的工程量
• 在包干价格下实施里程碑支付方式，在个别情况下， 也可能采用单价支付
• 风险分担均衡
10
1.FIDIC合同条件的演变与特点
银皮书什么情况下适用？
• 私人投资项目，如BOT项目（地下工程太多的工程 除外）
• 固定总价不变的交钥匙合同，并按里程碑方式支付 • 业主代表直接管理项目实施过程，采用较宽松的管
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例1.第四条款-程序和时间表第四条款确保工程按照合同程序进行，并提供了项目计划和时间表。
它规定了各方提供信息和完成工程的时间，以及各种类型的工程进展报告。
该条款可用于监督工程进度和提供项目管理的范围。
案例：在一项基础设施项目中，承包商在完工时间上延迟了两个月。
根据FIDIC合同中的第四条款，业主可以要求承包商提供工程进展报告，以确定延期的原因，并采取相应的措施。
2.第七条款-证据、商业保险和安全第七条款确保各方都提供必要的文件和资料，以证明其在合同约定下的责任和义务。
此外，该条款还规定了各方应购买的商业保险和安全措施。
案例：在一项建筑工程中，承包商因施工过程中发生的事故造成了损失。
根据FIDIC合同的第七条款，承包商应提供相关的文件和证据，以便业主能够确定赔偿的范围，并核实是否违反了保险和安全要求。
3.第十五条款-变更和附加工作第十五条款允许业主要求对合同范围进行变更或者提出额外的工作。
它规定了业主和承包商应如何处理这些变更，并在发生争议时提供解决争议的机制。
案例：在一项道路工程中，由于业主要求变更道路设计，承包商需要额外完成一些工程。
根据FIDIC合同的第十五条款，承包商可以提出变更工作的报价和时间表，并与业主商讨。
如果双方无法达成一致，可以通过仲裁的方式解决争议。
4.第二十条款-合同结束和支付第二十条款规定合同的终止条件，包括业主解除合同和承包商终止合同。
此外，该条款还规定了支付程序和支付的时间。
案例：在一项电力工程中，由于合同违约，业主解除了与承包商的合同。
根据FIDIC合同的第二十条款，业主应支付已完成工程的费用，并可能要求承包商承担合同终止引起的额外费用。
总结起来，FIDIC合同的各个条款为土木工程项目提供了详细的规定和指导。
通过合同条款的运用，可以确保各方按照合同约定进行工作，并在发生争议时提供解决的机制。
这些条款的解析与案例有助于更好地理解FIDIC合同的使用和实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《FIDIC合同条件》案例分析结课作业
院系
专业
班级
学生
姓名
学生
学号
成绩
评定
2015年6月
《FIDIC合同条件》成绩评定表
《FIDIC合同条件》案例分析结课作业
1、案例正文：
案例一：承包商为实施AA公路项目而进口的第一批机械设备于2005年6月24日抵达J国JBT港口，集装箱装运的物资于2005年7月5日抵达J 国J耵港口。
此时，E国农业发展部进口了大量的化肥和粮食．造成J国JBT港异常拥挤和堵塞。
为此，E国公路运输局下达行政指令：要求所有E国运输公司的运输车辆必须优先运送E国农业发展部进口的化肥和粮食。
这使原先给承包商运送上述物资的车辆都不得不给E国农业发展部运送进口的化肥和粮食。
由此致使承包商进口的机械设备和物资一直滞留在J国JBT港口，而不能如期运抵现场，这给承包商造成了严重的工期和资金损失，究其原因如下：１）由于进口物资不能按时运抵现场，影响到现场工作不能按计划进行，从而产生了项目进度的偏离；
２）由此而引起巨大的滞港费、超预算的管理费以厦其他费用的额外支出，调整数据表的调整。
案例二：我公司在非洲马里共和国以预期利润为1%报价夺取了一项总价为3 000万美元的大型农田水利工程。
工期为36个月(扣除了雨季)，施工期间，该国发生了较大范围的骚乱，即有政治目的的民族矛盾。
一伙武装分子闯进了工地营房，进门就开枪疯狂扫射，大肆抢夺，幸未造成中方人员伤亡。
当时是星期天，中方31人就在营地。
经过半个多小时的扫荡，抢走了一辆丰田吉普车、一辆三菱双排坐匹卡车、一套光学测量仪、一台电源稳压装置和部分放于车上的一些日常所用的劳动工具。
政府出动了正规部队进行了围剿事件得到平息。
工地停工一周，调整施工计划，对内安抚，对外协调。
2、案例分析：
案例一：
条款内容：
13.7因法律改变的调整
对于基准日期后工程所在国的法律有改变(包括施用新的法律，废除或修改现有法律)或对此类法律的司法或政府解释有改变。
影响承包商履行合同规定的义务的，合同价格应考虑上述改变导致的任何费用增减进行调整。
如果由于这些基准日期后做出的法律或此类解释的改变，使承包商已(或将)遭受延误和(或)已(或将)招致增加费用，承包商应向工程师发出通知，并应有权
根据第20.1款[承包商的索赔]的规定要求：
(a)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；以及
(b)任何此类费用应计入合同价格，给予支付。
工程师收到此类通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
承包商编制投标报价的依据之一就是工程所在国的各项法律，如税法、劳动法、保险法、海关法、环境保护法等，如果这些法律发生变动，其工程费用当然会受到影响，因为这常常是承包商无法预见的，因此根据影响的程度对合同价格以及工期做出调整是公平合理的。
注意，本款的规定仅仅适用于工程所在国的法律的变动。
常规来说，基准日期之后的法律改变导致的调整，国内多按“不可抗力”处理，即承包商承担自己的损失，雇主承担自己的损失。
13.8因成本改变的调整
在本款中，“调整数据表”系指投标书附录中填好的调整数据表。
如无此类调整数据表，本款应不适用。
如本款适用，可付给承包商的款额，应就工程所用的劳动力、货物和其他投入的成本的涨落，按本款规定的公式确定增减额进行调整。
在本条或他条规定对成本的任何涨落不能完全补偿的情况下，中标合同金额应视为已包括其他成本涨落的应急费用。
19.1不可抗力的定义
在本条中，“不可抗力”系指某种特殊事件或情况：
(a)一方无法控制的；
(b)该方在签订合同前，不能对之进行合理防备的；
(c)发生后，该方不能合理避免或克服的；以及
(d)不能归因于他方的。
20.1承包商的索赔
如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和(或)任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉该事件或情况后28天内发出。
分析：
由于上述非正常的行政指令干扰影响承包商的设备和物资进口计划，且给承包商造成了工期和经济的损失，所以承包商应依据合同条件的13.8款和19.1款向工程师提出索赔意向，并抄送业主，在发生上述事件之时，应依据合同条件20.1款收集并保留同期记录，并且搜集有关证据资料。
1）事实上，E国公路运输局的上述行为直接影响到承包商进口设备和物资的正常运输和清关工作，这发生在业主国内。
2）众所周知，J国JBT港口是本项目所需物资进口到项目现场的唯一海运港口通道。
正是因为Ｅ国公路运输局的上述行为而导致承包商为本项目进口的设备和物资滞留在J国JBT港，从而无法顺利完成正常的运输和清关，这又直接影响到本项目的进度计划。
3）所以，基于合同条件19.1款，承包商面临这一影响项目进度计划和正常清关计划的实际障碍和特殊情况属不可抗力；基于合同条件13.8款。
承包商面临因E国公路运输局下达行政指令而干扰承包商开展正常运输和清关工作的这一事实；综上所述，这些都是一个有经验的承包商无法合理预见的，由此导致承包商和业主的台约中途受阻．这给承包商造成巨大的工期和费用损失。
案例二：
条款：
17.3雇主的风险
在下述第17.4款谈到的政治风险是指：
(a)战争、敌对行动(不论宣战与否)、人侵、外敌行动；
(b)工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；
(c)承包商人员及承包商和分包商的其他雇员以外的人员，在工程所在国内的暴乱、骚动、喧闹或混乱；
17.4雇主风险的后果
如果上述第17.3款列举的任何风险达到对工程、货物，或承包商文件造成损失或损害的程度，承包商应立即通知工程师，并应按工程师的要求，修正此类损失或损害。
如果因修正此类损失或损害使承包商遭受延误和(或)招致增加费用，承包商应进一步通知工程师，有权根据第20.1款[承包商的索赔]的规定，要求：
(a)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；以及
(b)任何此类费用应计入合同价格，给予支付。
如有第17.3款[雇主的风险]的(f)和(g)项的情况，还应计入费用的合理利润。
工程师收到此类进一步通知后，应按照第3.5款[确定]的规定，对这些事项进行商定或确定。
从本款规定可以看出：
虽然业主的风险发生的后果主要由业主承担，这并不意味着承包商不负担任何相关义务。
相反，承包商得知风险发生后，有义务立即通知工程师，并按工程师的指令实施补救。
与这些义务相应的，是承包商获得索赔工期和费用的权利。
但如果仅仅是由于业主行为引出的风险，则承包商索赔时可以增加利润一项。
分析：
根据合同条件第17.3条及17.4条提出了精神损失和停工一周造成损失索赔，索赔的动因是业主风险给承包商带来的损害,业主风险,属特殊风险，依据合同文件规定承包商对此类风险不承担责任，承包商有权得到付款。
3、总结：
通过9周的学习，了解到FIDIC施工合同条件是国际工程承包领域最权威的合同条件，同时又是国内施工合同文本借鉴吸收的主要蓝本。
认识了FIDIC施工合同条件的发展历程、内容及特点。
20条通用条件涉及的内容包括:一般规定、雇主、工程师、承包商、指定分包商、职员和劳工、工程设备、材料和工艺、开工、延误和暂停、竣工检验、雇主的接受、缺陷责任、测量和估价、变更和调整、合同价格和支付、雇主提出终止、承包商提出暂停和终止、风险和责任、保险、不可抗力、索赔、争端和仲裁。
合同对雇主和承包商双方的职责和义务，以及工程师的职权都作了严格而明确的规定；对业主的职责、权力和义务的规定，对业主方(包括工程师)的履约行为有严格的要求；对承包商的工作也有严格、具体的要求；对索赔争端、仲裁方式的规定。
案例的让我深刻体会到：在施工中，由于受现场条件、人为干扰及周边环境变化等因素的影响，超出合同条件规定的事项极易发生，导致在工期、造价等方面发生变化，不可避免地会出现承包商与业主索赔与反索赔的现象，而且这种现象在整个施工过程中是普遍存在的，在FIDIC合同条件下承包商如何开展
施工索赔工作，以获得良好的经济效益，正确运用FIDIC合同条件，有针对性地开展索赔。
FIDIC合同条件考虑了影响施工的诸多因素，凡是承包商可引用的施工索赔条款，在FIDIC合同条件的摘要中作了论述，同时还提出在不同的索赔内容时可以得到哪些方面的补偿。
承包商对这些条款的含义，要研究透彻，正确运用它们，有针对性地开展索赔工作。
一旦施工中出现了条款中可引用的索赔事件，应及时具体地分析其原因和后果。
如果能够确定是属于业主或双方不可控制的客观原因，则承包商就拥有工期或额外费用的索赔权。
如果事态的发生有承包商的责任，则应由承包商自己承担相应的损失。
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。