桩基础施工合同(地基基础施工合同范本)正规范本(通用版)

合集下载

桩基基础工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经充分协商，特订立本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：桩基基础工程施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基检测等全部工序。

1.4 工程承包范围：根据甲方提供的工程图纸和设计文件，乙方负责完成桩基基础工程施工的全部工作。

第二条工程工期2.1 开工日期：_______2.2 竣工日期：_______2.3 工期总天数：_______第三条工程质量标准3.1 乙方应严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，确保工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级。

3.2 工程桩的合格率应达到100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。

第四条工程设计及变更4.1 乙方根据甲方提供的工程图纸和设计文件进行施工，如遇设计变更，乙方应按甲方要求及时调整施工方案，并经甲方确认后方可实施。

4.2 设计变更产生的费用由甲方承担，并应在合同中明确变更后的工程量及价格。

第五条材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合设计要求。

5.2 乙方应在材料进场前通知甲方进行验收，并签订验收记录。

5.3 如因材料质量导致工程质量问题，由材料供应商承担责任。

第六条工程进度及验收6.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。

6.2 甲方或甲方委托的监理单位对工程进度进行监督检查，并对工程质量进行验收。

6.3 工程验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

第七条工程款支付7.1 乙方在施工过程中，甲方应按照合同约定支付工程款。

7.2 工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例和支付时间由双方协商确定。

桩基础施工合同范本

桩基础施工合同范本桩基础施工合同范本篇一：桩基础工程合同甲方：（以下简称甲方）乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守：一、工程概况1、工程名称2、：工程范围：3、桩径及型号：Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm；具体以设计图纸要求为准。

1）单桩承载力特征值2）静截压力要求边桩锤击桩锤重4、工期要求桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。

二、承包方式包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。

三、工程造价1、高强预应力管桩施工单价：2、引孔桩施工单价：以上“含税工程单价”已包含并不限下列：施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔（包括入强风化岩费用）、送桩、管桩桩芯封砼（送桩前填2灰斗C25砼）、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测（但桩基第三方检测费用由甲方负责）、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。

决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算，有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。

，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。

四、付款方式1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方；2、桩基础分片（栋）验收时，该片（栋）的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片（栋）的桩基础已完工程总造价的95%；3、分片（栋）的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%；4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。

五、质量要求按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的强制性标准。

桩基工程施工合同（精选9篇）

桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。

总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

桩基础工程施工合同3篇

桩基础工程施工合同3篇篇1桩基础工程施工合同一、合同双方甲方：__________________（委托方名称）乙方：__________________（承包方名称）二、项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地址：__________________3. 项目规模：__________________4. 工程内容：桩基础工程施工三、合同内容1. 合同总金额：__________________2. 工程工期：__________________（起始日期至完工日期）3. 工程质量：严格按照相关标准和规范进行施工，保证施工质量达到要求。

4. 工程进度：按照合同约定的工期进行施工，如有延期情况，应提前向甲方说明原因并协商解决方案。

5. 工程款项：按照合同约定的支付方式进行支付，合同履行前每次支付款项应不少于_______万元。

6. 管理及其他费用：所有管理及其他费用由乙方承担。

7. 违约责任：如乙方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程，应承担相应的违约责任。

8. 纠纷解决：在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决。

如不能协商解决，可向相关机构申请调解或仲裁。

四、合同效力本合同自双方签字盖章后生效，履行合同期间双方应积极配合，共同完成工程。

甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________篇2桩基础工程施工合同桩基础工程是建筑工程中常见的一种基础工程，在项目实施过程中，通常需要签订桩基础工程施工合同，以约定双方的权利和义务，确保工程的顺利进行和合格完成。

桩基础工程施工合同一般包括合同的基本条款、施工的具体内容、质量标准、工期、价格、付款方式、索赔和争议解决等内容。

下面我们将对桩基础工程施工合同的相关内容进行详细介绍。

一、合同的基本条款1. 合同订立双方：桩基础工程施工合同的双方通常为业主和施工单位，业主是工程的委托方，负责支付工程费用，施工单位则是工程的承包方，负责具体的施工工作。

桩基工程施工合同5篇

桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。

1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。

第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。

第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。

3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。

第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。

4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。

第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。

5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。

第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。

6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。

第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。

第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。

桩基础施工合同5篇

桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。

三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。

2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。

3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。

4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。

5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。

6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。

7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。

如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。

愿本合同能够成为双方友好合作的开始。

甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。

基础桩工程合同5篇

基础桩工程合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、述职报告、合同协议、演讲致辞、条据文书、心得体会、策划方案、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, job reports, contract agreements, speeches, documents, insights, planning plans, teaching materials, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!基础桩工程合同5篇通过合同的约束，可以规范商业行为，维护市场秩序，合同的存在可以促进劳动者与雇主之间的互信和合作关系，以下是本店铺精心为您推荐的基础桩工程合同5篇，供大家参考。

桩基础工程合同6篇

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。

四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。

五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。

六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

桩基工程合同通用5篇

桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

5、乙方必须对甲方提供的。

材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。

房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

桩基础施工合同（3篇）

桩基础施工合同甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟在（地点）建设项目（项目名称），为确保项目稳定进行，特邀请乙方进行桩基础施工。

双方本着自愿、平等、公正的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守约定事项：一、工程内容及工期1.1 项目概况：甲方计划进行桩基础施工，具体工程包括（列举具体项目内容），详见附件一《工程说明》。

1.2 工期：乙方应按照工程进度要求，合理安排施工进度，保证按时完成工程。

具体的工期安排见附件一《工程说明》。

二、合同金额及支付方式2.1 合同金额：本合同总价为（具体金额），含税。

2.2 付款方式及时间：甲方应在工程开始前支付合同总金额的30%作为预付款；工程完成阶段，乙方提供相应的工作量证明后，甲方应及时支付乙方应得的工程款项，具体付款时间及比例详见附件二《付款方式及时间表》。

三、质量和验收标准3.1 质量要求：乙方应严格按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合国家标准，并保证使用合格的材料和设备。

3.2 施工验收：乙方完成施工后，甲方有权组织验收，乙方应配合并按照甲方要求提供验收所需的材料和资料。

乙方应确保建设工程不出现质量问题，否则应承担相应的责任。

四、违约责任4.1 乙方责任：如乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失。

4.2 甲方责任：如甲方未按合同约定支付工程款项或提供必要的支持和协助，导致工程无法按时完成或质量受到影响，乙方有权要求甲方承担相应的责任，并要求甲方支付相应的违约金。

五、保密条款5.1 双方应对合同内容及工程相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

5.2 双方应合法使用对方提供的技术资料和图纸，不得将其用于其他用途或泄露给第三方。

六、其他事项6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

如协商不成，可依法向相关法院提起诉讼。

地基基础工程施工合同（精选3篇）

地基基础工程施工合同（精选3篇）地基基础工程篇1甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。

第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。

4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。

成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。

5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延;(1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。

(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。

(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。

(4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。

(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。

(6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。

(7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。

如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。

第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。

桩基础工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号：________签订日期：____年__月__日甲方（建设单位）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方（施工单位）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方拟在_________________________（工程名称）项目（以下简称“本项目”）中，采用桩基础施工方式进行地基处理，现甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目桩基础工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：桩基础工程施工，包括桩基成孔、桩基钢筋笼制作、混凝土灌注、桩基检测等。

5. 工程工期：自合同签订之日起__个月。

二、工程承包范围及质量要求1. 乙方负责本项目桩基础工程的全部施工，包括但不限于以下内容：（1）桩基成孔：采用_________________________成孔设备，确保成孔质量；（2）桩基钢筋笼制作：严格按照设计图纸及规范要求制作钢筋笼，确保钢筋笼质量；（3）混凝土灌注：采用_________________________混凝土输送设备，确保混凝土灌注质量；（4）桩基检测：采用_________________________检测设备，确保桩基检测质量。

2. 乙方施工过程中应严格按照国家相关法律法规、设计文件、施工规范及质量标准执行，确保工程质量达到以下要求：（1）桩基成孔质量：孔径、孔深、孔位、垂直度等符合设计及规范要求；（2）桩基钢筋笼质量：钢筋笼尺寸、间距、保护层厚度等符合设计及规范要求；（3）混凝土灌注质量：混凝土强度、坍落度、密实度等符合设计及规范要求；（4）桩基检测质量：检测数据准确、可靠，符合设计及规范要求。

桩基础施工合同4篇

桩基础施工合同4篇篇1桩基础施工合同第一条合同目的甲方（施工单位）与乙方（需建设业主）经友好协商，就丙方（施工单位）承接乙方项目的桩基础施工事项达成一致意见，特订立本合同。

第二条桩基础施工范围1、施工内容：本合同所述桩基础施工内容包括但不限于桩基础施工设计、施工图纸编制、施工工艺制定、现场操作、设备租赁、材料采购等全部工作。

2、项目地址：本次桩基础施工工程地址为________________，乙方项目。

第三条桩基础施工要求1、质量要求：桩基础施工应符合国家现行有关标准及乙方的相关要求。

2、进度要求：按照双方事先商定的工期要求，认真组织施工工作，保障施工进度。

3、安全要求：施工过程中要加强安全管理，保障施工人员和设备的安全。

4、环保要求：施工过程中要加强环保措施，减少对周边环境的污染。

第四条合同价格1、合同总价：本次桩基础施工合同总价为______________________人民币（大写：_________________）元。

2、付款方式：合同总价按__次支付，具体支付比例为：首次付款_________%，验收合格后支付____________%。

第五条施工过程1、双方应按照合同约定的时间安排施工工作，并保证按照质量要求完成各项工作。

2、施工过程中若产生变更，必须经过双方协商一致后方可变更，并签订书面变更合同。

第六条质量保证1、施工单位保证工程设计、施工过程符合国家相关标准，保证施工质量符合合同约定。

2、施工单位对施工过程中产生的瑕疵承担相应责任，并做出及时处理。

第七条合同变更1、双方经友好协商一致可变更合同内容，但必须以书面形式签订变更协议。

2、合同变更后双方应重新确认合同价格和付款方式。

第八条违约责任1、一方违约，需赔偿对方因此造成的经济损失。

2、一方解除合同需提前书面通知对方，支付违约金。

第九条法律适用本合同受中华人民共和国法律法规管辖，双方如有争议应友好协商解决。

若协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

桩基施工合同(精选5篇)

桩基施工合同（精选5篇）桩基施工合同篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。

2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。

3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。

三、工期和付款1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，φ1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。

(从井口至井底均计算护壁)。

2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。

3、乙方自20xx年01月14日起开始计算工期，必须在35天日历工期内完成。

4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于11套。

如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。

5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天20元的标准计算。

工程全部完工付至总工程款的75%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。

四、双方职责1、甲方负责场地的“三通一平”。

其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。

水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。

2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。

3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。

桩基工程施工合同范本（通用14篇）

桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。

2、打试桩结束时间月日。

3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。

4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。

(发包签证为准)。

5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。

不得出现三、四类桩。

五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。

5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

6、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

2、提交承包方有效的资质文件。

3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

桩基础施工合同书范本(3篇)

桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。

如使用标准桩尖，价格另议。

桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。

并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。

桩基工程施工合同范本6篇

桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。

1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。

1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。

第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。

本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。

3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。

该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。

若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。

3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。

3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。

第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。

第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。

乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。

第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。

桩基工程施工合同通用版7篇

桩基工程施工合同通用版7篇篇1甲方（建设单位）：XXX乙方（施工单位）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在桩基工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：XXX桩基工程2. 工程地点：XXX3. 承包范围：本合同段桩基工程的施工，包括但不限于钻孔、成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。

4. 承包方式：包工包料。

乙方负责所有材料的采购、运输及施工设备的维护保养。

二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 本工程采用的标准和规范为：XXX规范。

2. 乙方应确保所施工的桩基质量符合设计要求和相关标准，如因施工质量问题导致的返工或维修，所有费用由乙方自行承担。

四、合同价款与支付方式1. 合同总价款为：人民币XXX元（大写：XXX）。

此价格已包含所有材料的采购、运输及施工设备的维护保养费用。

2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。

（2）乙方按甲方要求的施工进度完成相应工程量后，甲方支付至实际完成工程量的XX%。

（3）剩余XX%的款项作为质量保证金，在工程竣工验收合格后支付。

五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应提供施工所需的水源、电源及场地，确保施工顺利进行。

（2）甲方应按照合同约定及时支付工程款。

（3）甲方应监督乙方的施工质量，确保工程符合设计要求。

2. 乙方权利和义务：（1）乙方应严格按照设计图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量。

（2）乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务。

（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

（4）乙方应提供完整的施工记录和验收资料，配合甲方进行竣工验收。

六、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期利息。

2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方进行返工或维修，并赔偿因此造成的损失。