基础工程施工合同
独立基础施工合同范本
独立基础施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行独立基础施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行独立基础的施工，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装等（具体工程量及要求详见附件一：工程量清单）。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价的_____%，即人民币￥_______元；（2）进度款：根据工程进度，甲方按乙方完成工程量的_____%支付进度款；（3）尾款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付至合同总价的100%。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应按照国家相关质量标准及甲方提供的施工图纸、规范要求进行施工。
3.2 工程质量不符合约定，乙方应在甲方指定期限内无偿返工，直至达到约定标准。
3.3 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____日内进行验收。
第四条工期4.1 工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金，每日违约金为合同总价的_____%。
第五条违约责任5.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付合同款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额_____%的违约金；（2）甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法施工，工期相应顺延，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
铁塔基础工程施工合同范本
铁塔基础工程施工合同范本甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲方需进行铁塔基础工程建设，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、工程概况工程名称：_____________工程地点：_____________工程内容：包括但不限于铁塔基坑开挖、混凝土浇筑、钢筋笼制作与安装、地基处理、铁塔安装及验收等工作。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范要求施工，确保工程质量满足设计和使用要求。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
四、工程造价根据工程量清单及市场行情，双方协定工程总造价为人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程进度，分阶段支付。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，结清剩余款项。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程，应按未完工程价款的__%支付违约金给甲方。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额每日万分之五支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定双方可根据工程实际情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
基础工程施工协议书5篇
基础工程施工协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就基础工程施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：基础工程施工，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、桩基施工等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程竣工验收合格后支付______%，余款在工程竣工验收合格后______个月内结清。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后及时进行整改。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水、电等基础设施。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
六、乙方责任1. 乙方负责工程的施工、管理和维护工作，确保工程质量、安全和进度。
2. 乙方应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
3. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本协议的各项规定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付滞纳金。
基础工程施工协议书
基础工程施工协议书基础工程施工协议书在当下社会，协议起到的作用越来越大，签订协议是提高经济效益的手段。
大家知道协议的格式吗？下面是店铺精心整理的基础工程施工协议书，希望对大家有所帮助。
基础工程施工协议书1发包单位：（以下简称为甲方）承包单位：（以下简称为乙方）甲方将沈阳生态水城总部基地项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：1、工程名称：2、工程地址：二、工程项目期限：自______年______月______日起开工至______年______月______日止完工。
三、协议内容：（一）、甲方安全责任1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
3、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；（3）发生火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
（二）、乙方安全责任1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
建筑工程基础施工合同规范(2024版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑工程基础施工合同规范（2024版）合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拟进行建筑工程基础施工，特委托具备相应资质的承包方进行施工。
本合同旨在明确双方在建筑工程基础施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商达成一致，签订本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）建筑工程基础施工：指建筑工程的地基与基础部分的施工。
（2）工程范围：指本合同约定的建筑工程基础施工的具体内容。
（3）工程量清单：指双方确认的工程范围内各分部分项工程的工程量。
（4）施工图纸：指委托方提供的，用于指导承包方施工的图纸。
3.2 关键词解释（1）工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的工程费用。
（2）工程进度：指工程实际完成情况与工程计划完成情况的比较。
（3）竣工验收：指建筑工程基础施工完成后，双方按照合同约定进行的工程验收。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程范围内的基础施工。
（2）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督。
（3）甲方应按照合同约定支付工程款。
（4）甲方应提供施工图纸，并对施工过程中发生的设计变更及时通知乙方。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定获得工程款。
土建基础合同8篇
土建基础合同8篇篇1甲方（发包方）：__________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：__________________地址：____________________________资质等级：________________________营业执照注册号：__________________联系电话：________________________鉴于甲方需要乙方为其承建土建基础工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过友好协商，就有关合同条款达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________________________。
（二）工程地点：__________________________。
（三）工程内容：土建基础工程，包括但不限于土石方开挖、地基处理、混凝土浇筑等。
（四）工程规模：__________________________。
（五）工程造价：__________________________。
二、工程期限（一）开工日期：_______年______月______日。
（二）竣工日期：_______年______月______日。
如有特殊情况需调整工期，双方应协商解决。
三、工程要求及质量标准（一）乙方必须按照国家和地方现行相关工程建设标准、规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
（二）施工过程中，乙方应接受甲方的监督与检查，确保工程质量符合设计要求。
（三）乙方应按照安全施工规范进行施工，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
四、工程款支付与结算方式（一）工程款支付方式：根据工程进度进行分期支付。
具体支付节点和比例如下：__________%。
基础工程施工协议书4篇
基础工程施工协议书4篇篇1基础工程施工协议书甲方：__________（委托方）乙方：__________（承包方）鉴于甲方拟委托乙方承担基础工程的施工任务，经双方友好协商，就上述工程事宜达成以下协议：第一条工程项目甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为_______________，施工地点位于_____________。
具体工程内容包括但不限于____________________。
第二条工程工期本次施工工期为从____________至____________。
在工程期间，乙方应按照双方约定的时间节点完成各项工作。
第三条工程费用1. 乙方承包本次工程的总费用为_____________________（大写：人民币____________________元整）；2. 工程费用支付方式为________________________；3. 工程费用支付时间节点为______________________。
第四条工程质量1. 乙方应按照相关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合合同约定的要求；2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应负责进行整改，并承担相应的责任和赔偿。
第五条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收；2. 如甲方发现工程存在质量、安全等问题，甲方有权拒绝验收，并要求乙方进行整改；3. 经过双方确认，工程验收合格后，方可结算工程款项。
第六条安全保障1. 乙方应严格遵守施工安全规范，保障工程施工过程中的人身和财产安全；2. 如因乙方施工造成事故或损失，乙方应承担相应责任。
第七条违约责任1. 若一方违反协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；2. 违约方应赔偿对方因其违约行为遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、利益损失等。
第八条保密条款双方在履行本协议过程中得到的对方经营和技术等信息，均应保密。
未经对方同意，不得向第三方披露。
第九条其他约定1. 本协议受中华人民共和国法律管辖；2. 对于本协议未尽事宜，双方可另行协商，并签署书面补充协议。
铁塔基础施工合同范本
铁塔基础施工合同范本甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需进行铁塔基础施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 工程价款支付方式：_____________________2.3 工程价款支付时间：_____________________2.4 工程价款支付条件：_____________________第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在接到申请后的____天内组织验收。
3.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第四条工程变更4.1 施工过程中，如甲方提出工程变更要求，应书面通知乙方，并由双方协商确定变更内容及费用。
4.2 工程变更导致工程量增减的，双方应协商确定增减费用，并签订补充协议。
第五条工程延期5.1 因不可抗力或甲方原因导致工程延期的，经双方协商一致，可相应顺延工程期限。
5.2 乙方因自身原因导致工程延期的，应承担相应的违约责任。
第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
三通一平基础工程合同
三通一平基础工程合同鉴于甲方拟进行一项三通一平基础工程，现委托乙方负责该工程的施工。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就三通一平基础工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：三通一平基础工程2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：包括道路通畅、给排水通畅、电力通信通畅以及场地平整等。
二、工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2. 乙方应保证所使用的材料、设备符合国家相关标准和规定，不得使用不合格的材料和设备。
3. 乙方应建立健全的质量管理体系，对工程质量进行全程监控和管理，确保工程质量稳定可靠。
三、工程进度要求1. 乙方应根据甲方提供的工程计划和进度要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时向甲方报告，并采取有效措施减少损失。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（￥______）。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式如下：（1）预付款：甲方在合同签订后___日内支付乙方预付款人民币______元整（￥______）。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方进度款，每月支付金额为人民币______元整（￥______）。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款项人民币______元整（￥______）。
五、工程变更与索赔1. 如需变更工程设计或施工方案，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因甲方原因导致工程变更，甲方应承担相应的费用和责任；因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应的费用和责任。
3. 如发生索赔事件，甲乙双方应本着公正、合理的原则进行处理，并签订书面索赔协议。
基础设施施工合同(3篇)
基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同篇1 发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额暂估价(大写)： (人民币)(小写)： (人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%;2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%;七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.严格执行施工规范、安全操作规程。
防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。
地基基础工程施工合同
地基基础工程施工合同1. 合同背景本合同签订双方为施工方（以下简称“甲方”）和业主（以下简称“乙方”），双方就地基基础工程施工事宜达成一致，并同意按照以下约定执行本合同。
2. 工程内容1.乙方委托甲方进行地基基础工程施工，包括但不限于基坑开挖、地基处理、地下水排泄等。
2.甲方应根据乙方提供的施工图纸和技术要求，按照设计方案进行施工。
3. 工期与进度1.工期：–工程起始日期：本合同生效之日起。
–工程完工日期：甲方应在合同生效后180日内完成地基基础工程施工。
2.进度安排：–甲方应按照项目进度计划，合理安排施工人员和设备，确保施工进度的顺利推进。
4. 技术要求1.施工质量：–甲方应严格按照相关标准和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家和地方相关规定。
–施工过程中，甲方应及时采取必要的技术措施，确保施工安全并避免环境污染。
2.材料要求：–甲方应按照设计方案的要求选用优质的施工材料，并提供相关的检测报告。
5. 施工费用与支付方式1.施工费用：–本工程的总承包价为人民币XXXX元（大写：xxxx元整）。
2.支付方式：–乙方应在合同签订后的7日内，向甲方支付工程款的总额的20%作为预付款。
–工程施工期间，乙方应按照乙方提供的工程进度，分期向甲方支付其作为劳务报酬的工程款。
–工程竣工验收合格后，乙方应支付甲方尚未支付的工程款。
6. 违约责任1.甲方违约责任：–如甲方未按照本合同约定按时完成工程，应承担相应的延期违约责任，并赔偿因延期给乙方造成的损失。
–如甲方施工质量不符合国家和地方相关规定，乙方有权要求甲方重新施工或进行整改，并由甲方承担相应的费用。
2.乙方违约责任：–如乙方未按照合同约定支付工程款项，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并暂停工程施工直至支付完毕。
7. 保密条款双方同意保守本合同涉及的商业秘密，并不得将相关信息透露给任何第三方。
未经双方书面同意，任何一方都不得以任何形式公开或使用该信息，除非信息已进入公共领域。
施工合同7篇
施工合同7篇施工合同篇1甲方：代表人：乙方：代表人：一、经甲乙双方商定，甲方将自己挡土墙双包给乙方修建。
二、施工要求：挡土墙基础及墙身用C20商品砼浇筑，基础宽1.5米__1米，挡土墙身下口为1.2米、上口厚0.5米、高度高于场地标高0.2米，每立方单价：元/立方，总造价按甲乙双方实际收方计算。
（挖填土方平衡后如需外购土方，甲方认费用、如有余土，甲方自行处理）三、乙方在施工中一切按甲方质量要求和国家规范进行施工，甲方按乙方实际施工方量计算工程造价。
四、此工程不另计算土方挖掘和回填，机械和人工费用，在砼方量内。
（为工程一切包干价）五、乙方在施工中一切机械材料由乙方自行看管，若发生损失，甲方不承担任何费用。
六、乙方在施工过程中必须遵守甲方管理规定，管理好自己的施工人员，工地发生一切工伤事故，由乙方自行负责，甲方不承担一切经济损失和法律责任。
七、付款方法：乙方施工完成并通过甲方验收后两个月，甲方按施工产值支付工程费用95%。
八、乙方工程全部完工后留5%质量保证金，（保修期为一年）。
九、施工用电由甲方负责提供，不计费用，此合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
十、乙方派现场代表，负责本工程的管理及协调。
甲方代表：乙方代表：日月施工合同篇2甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________依据《中华人民共和国合同法》条《中华人民共和国建筑法》条《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定，遵循公平条诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
第一条工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款（金额大写）：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。
建筑工程施工合同范文6篇
建筑工程施工合同范文6篇建筑工程施工合同篇1（桩基础工程）甲方：____X有限公司乙方：____有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：一、工程项目名称：鼎__二、工程地点：大庆市__X。
三、工程内容：地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。
超流态混凝土灌注桩基础施工。
混凝土工程总量约为：2千多立方米。
最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。
四、工程价款及承包方式1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。
（1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。
（2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。
（3）最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。
由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。
（4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。
2、承包方式（1）乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。
（2）乙方自行负责工程所用水、电费用。
（3）甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。
3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。
五、付款方式1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。
桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。
基础施工合同(汇编16篇)
基础施工合同（精选16篇）基础施工合同（精选16篇）基础施工合同篇1甲方：_________________乙方：_________________甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构，详细尺寸和房屋布局以甲方供应的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条，檩条上加苇箔，并掩盖油毡;墙壁应采纳厚度不低于5cm，价格不低于4元/张，做好各项施工预备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
三、合同工期：开工日期： 20xx 年月日。
四、质量标准及要求：工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx合格标准。
需要留意的事项：1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐藏。
2、砌筑墙体过程中，乙方必需保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得消失上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸全都，不得少筋漏筋，爱护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。
模板支撑应坚固牢靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。
混凝土浇筑完毕后，必需进行充分的养护。
4、工程投入使用的钢材、水泥等全部材料，不得在施工中铺张，每次砌筑时的落地灰准时收用。
同时严禁偷工减料，必需保质保量地施工。
节省材料，并保管好材料，不得丢失。
五、合同价款:承包金额：据实按建筑面积每平方米元(大写：人民币整)进行人工结算。
六、工程质量：6.1乙方严格根据甲方供应的图纸进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础工程施工合同篇一：地基基础工程施工合同地基基础工程施工合同书工程名称：甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。
第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。
4深度，以每米元计价结算；预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。
成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。
5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。
（2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。
（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
（4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
（5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。
（6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。
（7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。
如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。
第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。
3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线路资料，保证数据真实准确。
5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。
6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。
9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。
10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。
11、甲方委派第四条乙方责任1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及预制构件进行自检检验。
2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。
3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。
4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。
5、乙方委派第五条工程价款的支付与结算1、工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算办法”执行；在基桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，同时因该工程属单包工程（即人工、机械），故一切费税由甲方承担，乙方凭收款收据收工程款。
2、本合同签订后，元，待工程基桩施工任务完成并检测合格时（基桩检测必须在桩基施工任务完工5天内完成），甲方须在，若甲方拖欠工程款，应向乙方支付拖欠总金额每日千分之玖的罚金，并承担违约责任，同时乙方有权干涉甲方上部施工工作。
第六条违约和索赔1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金人民币：元。
2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，按元/日罚款，乙方在保证工程质量的前提下提前完工，甲方应按同样标准给予乙方奖励元/日。
第七条附则1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。
甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：签证时间：年月日篇二：基础建设施工合同范本基础工程施工合同工程名称：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定镇江市句容工商行政管理局监制基础建设工程施工合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月xx日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%；2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%；七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.严格执行施工规范、安全操作规程。
防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。
双方办理移交手续和工程结算。
3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。
4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。
但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
十、材料供应1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。
甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
材料经乙方验收后，由乙方负责保管。
十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。
2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。
3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。
乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。
服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。
4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。
十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。
十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。
本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。
合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：篇三：建筑基础工程施工合同建筑基础工程施工合同工程名称：顺和花园小区发包方：江苏华宝建设工程有限公司承包方：菏泽市华建岩土工程有限公司发包单位：江苏华宝建设工程有限公司（甲方）承包单位：菏泽市华建岩土工程有限公司（乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：1. 第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 承包方式：包施工包检测（检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应5.6. 施工期限：准）7. 工程质量等级：8. 第二条工程价款及取费依据1. 工程单价：2. 工程总价：3. 第三条甲方责任1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。
2. 负责施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管资料。
3. 提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。
5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
6. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。
7. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天XX天。
甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。
3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。
由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。
工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。