总包分包管理三方协议书
总包与分包安全管理合同3篇
总包与分包安全管理合同3篇篇1甲方（总承包方）：法定代表人：地址：乙方（分包方）：法定代表人：地址：鉴于：1. 甲方已中标某项目，并与业主单位签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），现需将其中的部分工作交由乙方完成。
2. 为确保工程施工安全，明确双方在安全管理方面的权利和义务，依据相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同范围及期限1. 合同范围：本合同适用于甲方将工程中部分工作分包给乙方的具体范围，包括但不限于施工区域内的安全生产管理、环境保护措施等。
2. 合同期限：自本合同生效之日起至乙方承担的所有分包工程竣工验收合格并完成保修期满之日止。
二、安全管理责任1. 甲方责任：(1) 提供必要的安全技术资料和安全操作规程；(2) 组织对乙方的安全教育培训和技术交底；(3) 监督检查乙方的安全管理工作，对发现的问题及时提出整改意见；(4) 协助乙方处理安全事故，配合调查事故原因。
2. 乙方责任：(1) 遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并实施相应的安全管理制度；(2) 对其施工人员进行安全教育和培训，确保其具备相应岗位所需的安全知识和技能；(3) 落实安全防护措施，提供合格的安全设施和个人防护用品；(4) 定期进行安全隐患排查，及时消除安全隐患；(5) 发生安全事故时，立即采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方及相关部门。
三、安全管理措施1. 双方应共同制定并实施具体的安全管理计划，包括但不限于风险评估、应急响应预案等。
2. 乙方应按照国家规定配备足够的专职安全管理人员，并保持其资质有效。
3. 施工现场必须设置明显的安全警示标志和防护设施。
4. 对于危险性较大的作业活动，必须事先制定专项安全施工方案，并经甲方审批后方可实施。
四、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如因乙方原因导致发生安全事故，除依法承担相应法律责任外，还应向甲方支付违约金，具体金额按主合同相关条款执行。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
施工总承包三方合作协议范本
施工总承包三方合作协议范本甲方：___________乙方：___________丙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经甲乙丙三方友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方和丙方共同完成施工总承包项目事宜，达成以下协议：一、项目概况1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模：___________1.4 项目内容：___________二、合作内容2.1 乙方作为施工总承包方，承担项目的施工任务，负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的管理。
2.2 丙方作为分包方，承担项目中的某一部分或某一专业的施工任务，按照乙方的要求进行施工。
2.3 甲方作为项目业主，负责项目的投资、协调、监督等工作，确保项目的顺利进行。
三、合作期限3.1 合作期限自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、出资及股份比例4.1 甲乙丙三方按照约定的股份比例共同投资本项目，具体股份比例为：甲方占____%，乙方占____%，丙方占____%。
4.2 投资总额为人民币____万元，其中甲方出资____万元，乙方出资____万元，丙方出资____万元。
五、权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责项目的立项、审批、土地、环保等相关手续的办理；（2）按照约定及时提供项目所需的资金；（3）负责项目的设计、采购、质量监督等工作；（4）协调解决项目施工过程中的重大问题；（5）按照约定支付乙丙双方的施工费用。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件和施工规范进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受甲方的监督和管理；（5）按照约定向甲方支付项目利润。
5.3 丙方权利和义务：（1）按照乙方的要求进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受乙方的监督和管理；（5）按照约定向乙方支付分包费用。
总包分包管理三方协议书
甲方（总包方）：________乙方（分包方）：________丙方（监督管理方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就总包分包管理事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目工期：____________________5. 项目投资：____________________二、总包分包管理范围1. 甲方负责项目的整体规划、组织、协调和监督，并对项目质量、进度、安全、环保等方面进行全面管理。
2. 乙方负责按照甲方的要求，完成分包范围内的施工、安装、调试等工作。
3. 丙方负责对甲乙双方的项目实施情况进行监督管理，确保项目按期、保质、保量完成。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）有权对乙方分包范围内的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（2）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（3）有权对乙方违反合同的行为进行处理；（4）负责协调解决项目实施过程中出现的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）按照甲方要求，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（2）确保施工质量符合国家相关标准和规范；（3）遵守国家法律法规，履行安全生产、环保等义务；（4）接受甲方和丙方的监督检查。
3. 丙方权利与义务：（1）对甲乙双方的项目实施情况进行监督检查，确保项目按期、保质、保量完成；（2）协助甲方和乙方解决项目实施过程中出现的问题；（3）对甲乙双方违反合同的行为进行处理。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定提供施工条件或因甲方原因导致乙方不能按期完成施工任务的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)
总包与分包单位安全生产管理协议范文总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：工程名称：承包形式：劳务专业承包其他专业承包乙方在施工现场从事生产经营的人员总数为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。
以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。
安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4.提供施工用电，并保证符合安全标准。
负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱。
按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
分包三方合作协议书范本
分包三方合作协议书甲方（总承包方）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________乙方（分包方一）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________丙方（分包方二）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________鉴于甲方作为项目总承包方，拥有某项目的施工总承包权；乙方和丙方分别作为专业分包方，具备相应的资质和技术能力。
三方在平等、自愿的基础上，就分包合作事宜达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方同意将项目中的____部分（具体描述）分包给乙方，将____部分（具体描述）分包给丙方。
1.2 乙方和丙方应按照甲方的要求和标准完成分包工程，并确保工程质量符合国家及行业规范。
二、合作期限2.1 本合同的合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如因特殊情况需要延长合作期限，三方应提前协商一致并签订书面补充协议。
三、费用结算3.1 乙方和丙方应根据实际完成的工作量向甲方申请支付分包费用。
3.2 甲方应在收到乙方或丙方提交的费用申请后____天内完成审核，并在审核通过后的____天内支付相应费用。
3.3 费用结算的具体方式和标准由三方另行协商确定。
四、双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方和丙方的工作进度和质量进行监督和检查。
4.2 乙方和丙方有义务按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程。
4.3 三方应保守商业秘密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。
五、违约责任5.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 特别约定：____（根据具体情况填写）。
总包三方协议合同范本
总包三方协议合同范本甲方：__________乙方：__________丙方：__________鉴于甲方为__________项目（以下简称“项目”）的业主，乙方为项目的施工总承包单位，丙方为项目的分包单位，为确保项目顺利实施，经甲乙丙三方协商一致，特订立本协议。
一、协议范围1.1 本协议范围内的工程包括但不限于：__________（具体工程内容）。
1.2 本协议范围内的工程质量标准应符合：__________（质量标准）。
1.3 本协议范围内的工程进度要求：__________（工程进度要求）。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。
2.2 甲方应提供完整的施工图纸和技术资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方和丙方解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利进行。
2.4 甲方应按照约定时间办理竣工验收手续，并支付竣工结算款。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照约定的时间和质量标准完成工程。
3.2 乙方应向丙方支付分包款，并保证分包款的支付符合约定。
3.3 乙方应负责对丙方进行施工管理和监督，确保分包工程的质量和进度。
3.4 乙方应协助甲方办理竣工验收手续，并按照约定时间提交竣工结算报告。
四、丙方的权利和义务4.1 丙方应按照约定的时间和质量标准完成分包工程。
4.2 丙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保分包工程的安全。
4.3 丙方应接受乙方的施工管理和监督，并按照乙方的要求进行施工。
4.4 丙方应协助乙方办理竣工验收手续，并按照约定时间提交竣工结算报告。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 因不可抗力导致一方不能履行本协议的，该方应立即通知其他方，并采取合理措施减少损失。
不可抗力事件结束后，双方应继续履行本协议。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
分包总包业主三方协议样本
分包总包业主三方协议样本分包总包业主三方协议甲方（分包方）基本信息：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（总包方）基本信息：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：丙方（业主方）基本信息：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方与乙方在商务活动中需要进行一定的协作，丙方为实现工程建设目标，三方协商一致，达成如下协议：一、各方身份甲方为本次工程的分包方，具有相应的资质；乙方为本次工程的总包方，同样具备相应的资质；丙方为本次工程的业主方，拥有相应的开发权。
二、权利1.甲方与乙方签订了分包合同，甲方享有分包合同的权利与义务；2.乙方与丙方签订了总包合同，乙方享有总包合同的权利与义务；3.甲方与丙方没有直接关系，无权对丙方进行要求，或者造成丙方经济损失。
三、义务1.甲方应按照分包合同的要求完成责任范围内的工作，并经过验收后才能收取相应的款项；2.乙方应按照总包合同的要求对工程进行管理，并合理分配分包商的职责；3.丙方应对乙方提出的工程需求进行协商，并确保工程建设的顺利实现。
四、履行方式1.甲方应在乙方规定的时间内完成分包合同中规定的工作；2.乙方应在丙方规定的时间内完成总包合同中的要求；3.丙方应及时提供工程设计资料并对工程进行监督，确保工程建设按照预定计划进行。
五、期限本协议的履行时间为自签署之日起至工程竣工验收后。
六、违约责任一方违约或未能履行合同规定的义务，应承担相应的法律责任。
七、法律效力和可执行性所有协议成立时，均应遵守中国的有关法律规定，且所有条款均符合中国现行法律规定，任何一条条款的无效或不可执行不得影响其他条款的法律效力。
以上条款经甲、乙、丙三方共同协商，签字盖章，具有法律效力。
本协议正本一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，合同自签署之日生效。
工程管理三方协议
工程管理三方协议工程管理三方协议篇1建设单位：______（以下简称甲方）总包单位：______（以下简称乙方）分包单位：______（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将____防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：______。
二、工程地点：______。
三、工程内容：______。
四、工程造价：______约____万元，___元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：______包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：______20X20XX年XX月XX日至20X20XX年XX月XX 日，开工日期以乙方通知为准。
工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：______符合国家现行规范标准要求。
甲方：______乙方：______20XX年XX月XX日工程管理三方协议篇2建设地点：委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：签订日期：合同内容委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：根据《中国合同法》、《中国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 建设地点：1.3 工程规模：1.4 建设内容：1.5 工程总投资：1.6 预计的建设工期：第二条项目管理工作范围2.1 设计管理内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。
2.2 招投标管理内容包括对设备、建安工程的招投标管理。
所发生的额外费用由甲方承担。
2.3 合同管理内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。
2.4 变更管理内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。
建设单位、总、分包工程三方协议
建设单位、总、分包工程三方协议泗阳华希广场工程三方协议书建设方：XXX总包方：XXX分包方：XXX为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在无妨碍承包人优先使用的条件下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等装备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责构造与建设方进行施工设想图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术题目。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行构造和共同与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程及格标准所要求的统统工作，供给满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工规模内的建筑垃圾的清算，并负责运至发包单位的制订消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
建设单位、总、分包工程三方协议(2024精)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议为建设单位、总包方和分包方之间的合作协议，旨在明确各方的权利和义务，规范工程合作过程，保障项目的顺利进行。
2. 协议主体2.1 建设单位建设单位是指工程项目的权属所有人或委托的代理人。
建设单位有权组织和监督工程实施，对工程进度和质量负责。
2.2 总包方总包方是指被建设单位委托进行工程施工的承包方。
总包方负责组织工程的各个分包工程，并协调各方的合作，确保工程顺利进行。
2.3 分包方分包方是指由总包方委托进行工程施工的承包方。
分包方负责按照合同要求完成相应的工程内容，并提供相应的施工资料和质量保证。
3. 合作内容3.1 工程范围本协议涵盖的工程范围包括但不限于：•建筑施工•土木工程•机电安装•工程设备供应3.2 合同条款建设单位、总包方和分包方之间的合同条款应明确工程范围、工期、质量标准、报酬方式等内容。
各方在签署本协议前应对合同条款进行充分协商，并达成一致意见。
3.3 工作计划各方应根据工程范围和合同条款制定详细的工作计划，并在工程实施过程中及时调整和更新。
工作计划应包括工程进度、资源配备、工作分工等内容。
4. 服务和义务4.1 建设单位的服务和义务建设单位应向总包方提供工程设计图纸、资料等必要的信息，并协助总包方办理工程施工相关手续。
建设单位还应监督工程实施的进度和质量，并及时提供必要的支持和配合。
4.2 总包方的服务和义务总包方应按照工程合同的要求，负责组织分包方进行工程施工，并确保工程进度和质量。
总包方还应及时向建设单位汇报工程进展情况，并配合建设单位的监督和检查工作。
4.3 分包方的服务和义务分包方应按照工程合同的要求，完成分包工程的施工任务，并确保工程进度和质量。
分包方应配合总包方的协调工作，及时提供施工资料和工作进展情况。
5. 资金支付5.1 支付方式建设单位应按照工程合同的约定，及时支付总包方和分包方的工程款项。
支付方式可以包括一次性支付、分期支付等方式。
总包三方协议书范本
甲方（总包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（分包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]丙方（业主方）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人姓名]联系电话：[丙方联系电话]鉴于：1. 甲方为[工程名称]项目的总包方，负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程；2. 乙方愿意成为[工程名称]项目的分包方，承担甲方指定的部分施工任务；3. 丙方为[工程名称]项目的业主方，负责项目的投资和最终验收；为了明确各方的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]5. 工程工期：[工程工期]二、总包方责任1. 甲方负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工方案等；3. 甲方应按照国家相关法律法规和行业规范，对乙方施工过程中的安全生产进行监督和指导；4. 甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料、施工方案等，按照合同约定的时间、质量和标准完成分包任务；2. 乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工过程中的安全生产；3. 乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题负责整改；4. 乙方应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等责任。
四、业主方责任1. 丙方负责项目的投资，按照合同约定的时间和方式支付工程款项；2. 丙方负责对项目的最终验收，并对验收合格的项目进行使用；3. 丙方应按照合同约定，配合甲方和乙方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题提出整改要求；4. 丙方应承担因自身原因导致的项目延误、验收不合格等责任。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方拟进行某工程项目（以下简称“本项目”），需要乙方作为总包方进行项目管理与施工，同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方，为确保项目顺利进行，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目总投资：________________________1.6 项目工期：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利：（1）对项目进行监督和管理；（2）对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查；（3）在项目实施过程中，有权要求乙方和丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料；（2）确保提供施工场地及施工所需的场地设施；（3）按照合同约定支付工程款；（4）协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利：（1）根据甲方提供的设计图纸和施工要求，组织施工；（2）对丙方的施工进行监督管理；（3）在项目实施过程中，有权要求丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目；（2）对项目进行全过程管理，确保施工质量、进度、安全；（3）按照合同约定支付分包款；（4）在项目实施过程中，负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利：（1）按照乙方的安排进行施工；（2）在施工过程中，有权要求乙方提供相关资料；（3）在项目完成后，有权要求乙方验收并支付分包款。
建设单位、总、分包工程三方协议正规范本(通用版)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本文档是建设单位、总承包方和分包方之间的三方协议，旨在明确各方在项目实施过程中的职责、权利和义务，以确保工程能够按时、按质、按量完成。
2. 协议背景建设单位作为业主方，通过总承包方来统筹安排工程的实施，并通过与分包方合作，将工程任务划分为若干个具体的分包任务。
本协议旨在规范三方之间的关系，明确各方的责任和权益，以实现工程的顺利进行。
3. 协议内容a. 基本信息•建设单位：•总承包方：•分包方：b. 工程描述描述工程的基本情况和规模，并指明工程所在地。
c. 分包任务列出所有分包任务及其范围、工期、费用等。
d. 总承包方责任总承包方需按照协议约定，统筹协调各分包任务，监督工程进度和质量，并负责与建设单位沟通、报告和协商等事宜。
e. 分包方责任分包方需按照总承包方的统一安排，完成分包任务，并保证工程质量、工期和安全等。
f. 付款方式规定建设单位向总承包方和分包方支付工程款的方式、时间和金额等。
g. 变更和索赔对于工程变更和可能产生的索赔事项，规定相关程序和责任划分。
h. 安全生产与质量保证规定各方必须严格遵守安全生产和质量保证要求，确保工程施工过程中的安全和质量。
i. 保密条款对于涉及商业机密和技术机密的事项，规定保密责任和措施。
j. 争议解决规定各方在履行协议过程中发生争议时的解决方式和程序。
k. 协议生效和终止指明协议的生效日期和终止条件。
4. 其他事项如果有其他需要明确的事项，可以在此进行描述和规定。
5. 签署各方代表在本文档最后一栏签字确认，并附上日期。
本协议经各方代表详细阅读，确认无误后，签署为证。
建设单位代表：________________ 日期：________________总承包方代表：________________ 日期：________________分包方代表：________________ 日期：________________。
业主、总包、分包三方协议
业主、总包、分包三方协议本协议由业主、总包和分包三方签署，包括但不限于以下内容：一、合同范围1.1 本合同的目的是为项目的建设、设计、施工和交付提供规范和统一的指导和管理。
1.2 业主委托总包负责项目的总体管理和组织协调，总包委托分包负责项目的具体实施。
1.3 本合同适用于所有与项目有关的业务。
二、业主的权利和义务2.1 业主应向总包提供项目的所有信息和资料，并积极配合总包的工作。
2.2 业主应按时支付总包和分包的工程款项，并承担由此产生的税费和其他相关费用。
2.3 业主有权在保证工程质量和安全的前提下对工程进行监督和检查，并要求总包和分包做好工程交付前的准备工作。
三、总包的权利和义务3.1 总包应对项目做好全面的规划和组织，按照业主要求对分包进行协调和监督。
3.2 总包应按照合同规定完成工程，并承担由此产生的法律责任。
3.3 总包应定期向业主报告项目进展情况，及时处理重要问题并汇报给业主。
四、分包的权利和义务4.1 分包应按照总包的要求完成工程，并承担由此产生的法律责任。
4.2 分包应定期向总包汇报工程进展情况，及时处理重要问题并汇报给总包。
4.3 分包应杜绝施工过程中的质量问题和安全事故，并承担相应的法律责任。
五、合同变更和解决争议5.1 任何一方需变更合同内容时，应及时通知其他两方，并经过三方协商达成一致意见后方可进行。
5.2 如出现争议，应首先通过友好协商解决，如协商无果则可向有关部门提出仲裁或诉讼。
六、合同终止6.1 本合同在下列情况下可提前终止：（1）业主按时支付工程款项；（2）总包按时完成工程；（3）分包按时完成工程；（4）出现不可抗力因素。
6.2 本合同提前终止应经过三方协商达成一致意见后方可进行。
七、其他条款7.1 本合同未尽事宜由业主、总包、分包三方协商决定。
7.2 本合同自签署之日起生效，并在工程交付后终止。
甲方总承包分包方三方协议
甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方：__________________（简称甲方）乙方：__________________（简称乙方）丙方：__________________（简称丙方）三方根据平等、公正、诚信原则，经过友好协商，达成如下协议：协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的，包括：•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时，甲方授权乙方向丙方技术分包，为甲方完成建筑工程部分工程，并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为：___________________（详细列举受合同约束的具体项目）。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成，同时保证工程质量符合国家有关标准，并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工，同时保证施工过程中的安全和环保工作，并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款：___________________元（大写：___________________元）。
2.技术分包价款：___________________元（大写：___________________元）。
总承包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行，甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
建设单位、总、分包工程三方完整协议
建设单位、总、分包工程三方协议一、协议目的本协议旨在规范建设单位、总包单位和分包单位之间在工程项目实施过程中的合作关系，确保各方的权益得到保护，共同推进工程项目的顺利进行。
二、协议有效期本协议从双方签署之日起生效，有效期为工程项目的全过程。
如果在实施过程中需要修改本协议的任何条款，必须经过双方协商并取得书面一致同意。
三、协议内容1. 建设单位的责任•提供符合工程项目要求的设计文件和技术要求，并保证其合法性、真实性和完整性。
•及时提供项目资金，并按时支付总包单位和分包单位的工程款项。
•在工程项目实施过程中，按照约定提供必要的协助和配合，解决实施过程中的问题。
2. 总包单位的责任•根据建设单位提供的设计文件和技术要求，编制详细的施工方案，并按照要求进行施工。
•管理和协调分包单位的工作，确保分包单位按时交付符合质量要求的工程成果。
•按规定监督和检查施工过程，确保工程质量和安全达到要求，并及时报告建设单位。
•及时处理施工过程中的问题和纠纷，保证工程项目的进度和顺利进行。
3. 分包单位的责任•根据总包单位提供的施工方案，按时完成分包任务，并保证工程质量符合要求。
•在工程项目实施过程中，按照总包单位的安排和要求，积极配合和协助总包单位工作。
•及时向总包单位汇报工程进展和问题，配合总包单位解决施工过程中的技术和质量问题。
4. 权益保护•各方必须遵守相关法律法规和合同约定，确保各自的权益得到保护。
•如发生争议，应当通过友好协商解决。
如果无法协商达成一致，可以根据合同约定或者相关法律途径解决。
四、协议解除在情况下，本协议可以被解除：经双方书面协商一致，达成解除协议的决定。
一方严重违反本协议的约定，给另一方造成严重损失，并在收到通知后未能在合理期限内进行纠正。
五、协议的变更和补充本协议的任何条款都需要双方的书面一致同意才能进行修改和补充。
一旦发生变更或补充，必须按规定的程序进行，并以书面形式确认。
六、其他事项•本协议一式两份，分建设单位、总包单位和分包单位各执一份，具有同等法律效力。
工程分包三方合同范本
工程分包三方合同范本---工程分包三方合同甲方（业主）：________乙方（总承包商）：________丙方（分包商）：________鉴于甲方为________工程（以下简称“本工程”）的业主，乙方为该工程的总承包商，丙方为具备相应资质的专业分包商，甲乙丙三方就本工程的分包事宜达成如下协议：第一条分包工程内容丙方同意按照本合同约定，承担本工程中的________（具体工程内容）部分的设计、施工及竣工验收等工作。
第二条分包工程期限丙方应于____年____月____日前完成分包工程的设计，并于____年____月____日前完成施工。
如遇不可抗力因素影响工程进度，丙方应及时书面通知乙方和甲方，并协商确定新的工期。
第三条工程质量丙方必须保证分包工程的质量符合国家及行业的相关标准和规范，确保工程质量达到设计和合同要求。
第四条合同价格本分包工程的合同总价为人民币____元。
价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
第五条付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付给丙方合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按月支付，每月支付当月完成工程量的____%。
3. 竣工款：分包工程竣工验收合格后，支付剩余的____%。
第六条违约责任如一方违反本合同的任何条款，违约方需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决因履行本合同所产生的一切争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日丙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日---。
建筑工程三方分包协议模板
建筑工程三方分包协议模板
1. 合同背景
本协议由甲方（建设单位）、乙方（总承包单位）和丙方（分
包单位）三方签署，旨在明确各方在建筑工程分包过程中的权益和
责任。
2. 合同条款
2.1 项目描述
甲方将详细描述建筑工程项目的规模、位置、设计要求等信息，以便乙方和丙方了解项目的具体要求。
2.2 分包范围
乙方将详细列出需要分包给丙方的工作内容和范围，包括但不
限于施工、材料采购、设备安装等。
2.3 分包价格
乙方和丙方将商定具体的分包价格，并在协议中明确支付方式
和时间。
2.4 工期和进度
乙方和丙方将商定建筑工程分包的工期和进度要求，确保项目按时完成。
2.5 质量要求
乙方和丙方将明确工程质量要求，并约定相关的检验和验收标准。
2.6 知识产权
乙方和丙方将明确知识产权归属，并保证不侵犯他方的知识产权。
2.7 违约责任
协议中将明确各方的违约责任和相应的违约金金额。
3. 协议生效和解除
3.1 协议生效
本协议经甲方、乙方和丙方签字盖章后生效，并成为各方之间的法律文件。
3.2 协议解除
本协议可以通过双方协商一致或根据法律法规解除。
4. 争议解决
4.1 协商解决
对于本协议的争议，各方应通过友好协商解决。
4.2 仲裁解决
如果协商不能解决争议，各方同意将争议提交仲裁解决，遵循仲裁机构的规定。
5. 其他条款
本协议还包括其他双方约定的条款和附件，如需补充约定可在附件中明确。
以上为《建筑工程三方分包协议模板》的内容，双方应在签署协议前认真阅读并理解各项条款和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧霞光西路南侧建设单位：惠州南海旅游有限公司总承包单位：福建名城建工有限公司分包单位：深圳装饰集团股份有限公司签订时间： 2015 年 6 月日签订地点：惠州大亚湾泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司总承包单位：福建建工有限公司分包单位：深圳装修集团股份有限公司根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。
结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。
一、分包工程概况1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。
分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。
2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。
最终以审定的分包工程结算为准。
3、分包单位应支付给总承包单位施工现场二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。
分包企业安全责任人为：。
三、建设单位责任1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。
2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。
即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。
3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关，总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。
五、总承包单位责任总承包人应负责监管各指定分包/直接分包工程，监察各指定分包/直接分包工程之测试、调试、试运行，并应为指定分包人/直接分包人提供照管和服务包括但不限于下列内容：1、派出现场管理人员，对分包单位的安全生产及文明施工工作进行指导、管理和监督，并对其负责。
2、定期或不定期对分包单位的安全生产、文明施工进行检查，发现问题及时告诫约谈，告知分包单位负责人，督促项目现场采取措施整改，消除安全隐患，总承包单位有权对分包单位的违章作业进行处罚。
3、当分包单位发生事故时应指派专人协助、指导事故处理，并按规定及时报告相关部门。
4、指导分包单位整理竣工资料，并按规定将资料汇总订装成册。
5、不提供给分包单位的工人住宿。
所有分包单位的进场材料，必须按总承包单位指定的临时堆放点堆放。
6、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
7、供共享的垂直吊升设备及材料运输电梯（局限于总承包人已在现场安装之有关设备）。
8、供共享的脚手架（局限于总承包人已安装在现场的脚手架）。
9、提供、维持及最后拆除临时施工、水电及排污（包括指定的分包工程及其其他承包工程）。
10、提供水电供其他分包施工及测试之用（到每层指定地点）。
11、监管各指定分包以及其他承包工程。
12、由指定的各中央废物收集处移走垃圾。
13、各指定的分包及其他承包工程之测试、调试、试运行之监察（不适用）。
14、提供指定的分包及其他承包工程放线的参考点。
15、提供施工照明，（因指定的分包工程之工作所需的强力特别照明由指定的分包商自行负责）。
16、提供公共洗手间及其他卫生设备。
17、提供位置及空间予指定的分包及其他承包商兴建办公室及仓库。
18、按规范提供发包人及各顾问办公室及用膳地方（不适用）。
19、提供临时排水系统及移走。
20、工地所须的消防及安全设备。
21、监察及推行各消防安全措施及条例。
22、提供工地保安。
23、在混凝土结构上预留孔洞及开洞。
24、除合同另有特别规定及说明，设备底座。
25、在要求发包人检视指定的分包及其它承包工程前作预先检查。
26、提供、维修及清拆工地周边之围板及行人道。
27、在管线与沟槽穴隙间填充水泥砂浆及修饰连铁网。
（以合同规定为准）28、防止鼠蚊虫滋生。
29、提供所有的进出工地之车辆的轮胎清洗设施以及清洗服务。
30、安装有指定分包商和其他分包商提供的套筒、固定件、螺栓等预埋件以及防火物料收口。
（除钢结构以及玻璃幕墙外）。
（以合同规定为准）31、提供以及维持临时道路以及停车场。
（红线内）32、工地安全设施如扶手、安全网等（局限于总承包人已在现场安装之设备）。
33、供应及安装防雷接地系统。
34、建造室内所需基础、电缆沟以及盖板、爬梯、脚踏等。
35、建造高压配电房以及房内的门窗、百叶、检查口、给排水系统、通风系统以及照明设备等。
六、分包单位责任1、工程质量管理1.1、建立和健全质量管理责任制和各项规章制度，指定工程质量责任人和按有关规定配备质量管理人员。
服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的质量责任。
1.2、严格执行国家工程建设强制性标准和建筑工程施工质量验收统一标准和分包合同约定的质量标准，遵守质量技术操作规程。
坚持各级质量检查制度，发现问题及时采取措施整改，严格把好质量关。
1.3、按《建筑工程文件归档整理规范》（CB/T-50328-2001）和《关于统一使用<广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表>的通知》（粤建管字[2003]120号）的要求，做好工程资料整理和归档工作。
2、安全生产管理2.1、执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），建立和健全安全生产、消防安全、治安防范责任制和各项规章制度、操作规程。
指定安全生产、消防安全责任人和按有关规定配备安全管理人员，服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的安全责任。
遵守总承包单位的安全、文明施工规章制度和管理条例。
2.2、认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》规定，落实施工生产工程中的各项维护安全、防范危险、预防火灾等措施，按规定配备消防器材和建立消防立管、消防栓等，严格动火作业申请程序，并落实动火作业地点、监督人、灭火器材后才能动火，同时做好作业后的针对火险隐患检查。
严格安全用电。
坚持各级安全检查制度，认真落实安全隐患整改措施，杜绝事故苗头的发生，严格把好安全关。
2.3、发生安全事故，立即组织应急救援，按“四不放过”原则处理事故，同时做好现场保护，并按规定及时报告相关部门。
2.4、按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的要求，做好安全管理记录资料的收集整理工作。
3、文明施工管理3.1、严格执行做好环境保护，严格控制施工噪声、扬尘，严禁水污染。
搞好施工现场的场容场貌，保持通道畅顺。
3.2、按经建设单位批准的临时设施方案，设立办公区和生活区，执行相关规定做好管理工作。
为现场作业人员提供安全、环保、健康、和谐的工作环境。
3.3、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
4、分包单位因“工程制作、安装”施工过程中引起的安全、文明施工管理、工期延误、验收、成品保护等产生的经济纠纷所有责任均由分包单位承担，即总承包单位不承担任何责任。
若因分包单位原因所造成的对总承包单位的扣分、处罚、停工等，总承包单位将有权向分包单位予以罚款和追究经济责任，建设单位予以支持七、分包单位进场协议细节：(说明：所有分包单位纳入总包单位管理，就必须以总包单位管理为主体)1、进场须知：1.1进场前向总承包单位提供中标通知书;1.2向总承包单位办理所有机具须进场登记;1.3与总承包单位签订三方协议;1.4到总承包单位项目部的安全组办理工卡(施工人员每人提供身份证复印件,个人一寸相片一张);办理工卡费用30元1张，工卡200元押金一个，退卡后退回押金给分包单位。
1.5配合总承包单位对施工作业面进行移交;1.6施工现场严禁住人。
（加工区域允许值班人员住宿）2、分包单位用水、用电：2.1施工用水、用电，总包提供接驳口。
2.2若分包单位需在施工区域内设立加工区，生产加工半成品,分包单位应向总承包单位提出申请,经总承包单位批准后按总承包单位指定位置设立封闭式加工区。
3.施工用水用电事项：3.1分包单位进场后，总承包单位在楼层上隔层设有二级电箱一个，三级电箱及电缆线由分包单位自行配备，但必须经总承包单位验收合格方可使用；总承包单位在每个楼层都设有给水龙头，其龙头以外的施工用水管由分包单位自行购买。
分包单位的施工现场正常的施工用水、用电由总承包单位有尝有偿服务提供给分包单位使用，但分包单位不得任意浪费，如分包单位用后不关水、关电，总承包单位有权向分包单位提出经济索赔；总承包单位的临时施工水、电设施分包单位有责任进行保护爱惜，不得有意破坏，如发现分包单位施工人员有意破坏临时用水、用电设施，总承包单位有权对分包单位进行处罚。
4.施工用机械设备及脚手架（内、外架）使用事项：4.1在总承包单位认为合理的施工期间内及正常上班时间内，分包单位在总包承单位的总体协调下，由总承包单位有尝有偿服务提供给分包单位使用施工区域内现有的机械设备（包括塔吊，井架，施工人货电梯）和脚手架。
超出上述时间外，如分包单位仍需要使用机械设备或脚手架，则必须向总承包单位提出申请，经总承包单位总体协调并批准后，分包单位才可以使用。
超出合理施工期限，分包单位仍需要使用脚手架而导致总包承单位不能按时拆架造成延期，由此增加的相应费用，按总包合同规定执行。
4.2分包单位如对脚手架搭设有特殊要求，应提前15天向总承包单位书面提出申请，经总承包单位审批同意后，由分包单位自行搭设或由总承包单位代为搭设，但其费用应由分包单位承担5．建筑垃圾、废料和废物等清理事项：5.1分包单位在施工过程当中，当天产生的建筑垃圾、废料和废物等必须在当天完工后进行清理，并堆放到总承包单位指定的地面垃圾收集点。
如发现分包单位没有做到当天的工完场清和建筑垃圾、废料和废物等的定点收集，总承包单位将派人给分包单位代工清理，所发生的一切清理费用，全部由分包单位承担，并在管理条例违约金中予以扣除。
5.2由于分包单位因质量问题返工造成的建筑垃圾，其垃圾清理、外运应由分包单位负责，若分包单位不能及时清理、外运，总承包单位有权另行安排他人清理、外运，其费用由分包单位承担。
6、施工现场管理规定6.1为确保工程按期、优质、安全地完成施工任务，各分包单位必须严格执行本管理规定，并在进场三天内向总承包单位缴纳保证金和管理条例违约金。