工程可以签证地明细

合集下载

建筑工地签证的法律规定

建筑工地签证的法律规定

建筑工地签证的法律规定工程签证是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。

由于越来越多的工程建设项目通过招标来确定承包方,低价中标是国际上通行的建设工程评标方法,也已经在国内推广开来,面对日益激烈的市场竞争,许多施工企业为了承揽到工程,只得采取极力压价的办法。

低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境,企业必须作到“低中标,勤签证”。

2004年9月,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》,对工程签证的作了明确的规定,使工程签证有了法律的依据。

该解释第19条规定:“当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

”虽然工程签证事关施工企业的生存,亦有法律的明确规定,但是,建筑工程施工企业有施工过程中往往不重视签证管理工作,常出现因双方签证主体资格及其职权、签证的程序以及签证的形式不符合法律、法规的要求,致使所做的签证无效而使企业的利益受到损失的情况。

在此,笔者在明确几种签证情形基础上,阐明工程签证中应注意的问题,就如何把握好签证时机、明确签证主体、正确使用签证形式,确保签证合法有效,建立严格的资料保管制度,根据自己的执业实践,提出自己的观点,以期与各位同行交流。

建筑工程施工企业工程签证的种类通常来讲,建筑工程签证的各类有以下几种:1、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

2、由于建设单位原因、未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

3、在施工过程中发生的由建设单位或第三方造成的停水、停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。

工程施工签证规定及流程

工程施工签证规定及流程

工程施工签证规定及流程一、工程施工签证的适用范围1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认;2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认;3、对合同范围外的零星工作量的确认。

二、工程施工签证事件以下事件统称为签证事件,必须进行签证确认:1、A类:设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量(施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的不得计入签证);2、B类:合同约定可以调整的施工措施增减项目;3、C类:按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用(如土石比例及类别、运距等);4、D类:合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。

5、E类:合同承包范围以外的零星工程或零星费用;三、工程施工签证的分类按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签证两类:1、状态改变的,需作二次签证:先对签证事件的现状、实施方案进行签证确认,再实施,实施完成后对完成情况签证确认;2、状态不变的,只需作一次签证,确认事实即可。

四、工程施工签证流程按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。

办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证范围和内容、实施方案、验收记录等,附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等,附上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料,必要时进行签证事件分析与实施方案论证。

签证事件实施方案审批单(附表1-1)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据,不能作为结算依据。

经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。

3、本表适用于仅确认工程量,暂不提交工程预算的情况。

签证事件实施方案审批单(附表1-2)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据,不能作为结算依据。

经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。

工程签证有关问题

工程签证有关问题

山东省03消耗量定额及清单计价模式下的工程签证一、关于甲方供材的相关签证问题1. 首先要明确甲方供材的形式需要明确的事项包括:采购方、付款方、运输方、卸车方、现场保管方。

2. 材料签证价格的组成材料签证价格=材料出厂价格+材料运杂费+运输损耗费+采购保管费+检测试验费。

采购保管费是固定费率2.5%,分摊费用标准根据甲方供材形式而不同。

①建设单位采购、付款、供应至施工现场、并自行保管,施工单位随用随领,采购及保管费全部归建设单位。

②建设单位采购、付款,供应至施工现场,交由施工单位保管,建设单位计取采取及保管费的40%,施工单位计取60%。

③施工单位采购、付款、供应至施工现场、并自行保管,采购及保管费全部归施工单位。

实际施工中材料价格签证一般按照落地价格(包含卸车费用)签证,即不含采购保管费和检测试验费。

特别注意的是签证中必须注明“出厂价格”、“落地价格”字样,或者说明签证价格包含的内容。

3. 检测试验费的相关问题一般鉴定、检查所涉及的上述建筑工程材料(沙、碎石、水除外)的检验试验费,按照材料费的千分之三计算。

规范规定之外要求增加鉴定、检查的费用,建设单位对具有出场合格证明的材料(属于一般鉴定、检查范围的材料除外)要求进行再检验的费用;新结构、新材料的实验费用;对构件破坏性实验及其他特殊要求的检验试验费用等,不包含在检验试验费中。

这部分费用应该单独列项签证、计算。

二、涉及施工现场、三通一平的签证1. 施工现场的概念一般情况下,场地周边围挡范围内的区域为施工现场。

2. 场外到场内的运输费用、或者立体架构所发生的搭设费用签证若确因场地狭窄,按照批准的施工组织设计,必需在施工现场以外存放材料、或者必需在施工现场采取立体架构形式存放材料时,由场外到场内的运输费用、或者立体架构所发生的搭设费用,按照实际另行签证、计算。

3. 有关三通一平的签证问题①一平。

合同中需要做出明确表述:建设单位应将施工现场场地(包括建筑物占地和施工用地)平整至设计外地坪,提供给施工单位。

三通一平签证模板

三通一平签证模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除三通一平签证模板篇一:工程现场签证单注:本签证单一式四份注:本签证单一式四份注:本签证单一式四份注:本签证单一式四份注:本签证单一式四份篇二:工程签证明细及简单解释工程签证明细及简单解释;前期工作;1、前期因甲方未进行三通一平,我方如发生前期临时;需办理发电(发电机租赁费、燃油费、人工看护费);2、场地外道路虽然已通,但因为甲方未协调好当地村;成我方施工车辆不能正常通行,我方发生的协调费用,和甲方协商,让甲方变相的给予签证。

见第十项第20条;3、施工前现场垃圾外运及运距需签证;一、土石方工程;1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图;2、土方开挖施工图(需标明)工程签证明细及简单解释一、土石方工程1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图2、土方开挖施工图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺寸及具体做法3、土方支护施工图并签证单价4、土方运距及采用什么机械装运土方,斗容量5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证6、机械破碎冻土需签证7、土壤的类别签证(指除一、二类土)8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时,或者是多年沉积的砂砾,应有业主签字认可的地堪报告和图片等9、定额中土壤含水率按天然含水率的,如含水率大于25%时,定额人工机械乘以系数1.15,大于40%时,含水率应进行签证(应附检测报告)10、基底不满足施工要求如需换填,需签部位、深度及土质。

如发生换填,个别独立基础比其它加深,签人工挖加深部分土方;同时,为了保证换填厚度及满足施工要求,签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖,塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证(定额中只包含5m范围内取土、夯填),场外回填土回运运距签证,如使用机械回填,尽量不要体现机械,因为机械夯填只能算5元/m3左右,人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证,定额综合5米内取土或砂砾。

工程计量签证管理规定

工程计量签证管理规定

工程计量签证管理规定为完善和规范工程计量管理,提高造价管理水平,特制订本规定。

一、计量签证的一般原则(1)合法原则。

签证有效的前提是合法,必须满足。

签证的合法性有两层含义:首先,必须符合法律、法规、规章、规范性文件约束下的合同对签证事项的约定,当合同未约定时应符合惯例对签证的要求,如对签证的主体、签证的权限、效力、时效等的约定。

其二,签证的主体及形式必须满足合同的约定(此处指广义合同,包括合同通用条款、专用条款,补充合同、标书、图纸等)。

(2)责任关联原则。

在签证的证据中必须全面反映事由、明确责任,这是签证事件的前提要素。

根据谁的责任,谁承担的原则,签证的权利主张方在主张权利前对此必须十分清楚,这是个最基本的问题,直接关系到权利能否主张的问题。

当然在具体处理签证事件时,一些特殊的事件也会有全责和非全责之分,应该具体情况具体分析准确确定。

(3)合理准确原则。

签证的举证和签认,在合法、明确责任的前提下,力求准确有效地维护双方的合法权益。

签证计量的准确性是维护双方权益界面合理的必要条件,只有签证的表述准确才能合理地调节双方的利益,也是因为准确合理的要求,也就有了对签证表述的要求原则及优先顺序。

(4)举证权利原则。

根据民法通则,民事事件谁主张权利,谁举证的原则,主张权利的一方有举证义务,举证者不是举过证就行了,举证应该能够充分地说明事件的事实,为说明事实能提供有效足够的证据。

举证不足、举证无效的直接结果,就是权利不能被主张或不能完全被主张。

(5)证据充分原则。

主张权利的一方,要提供权利依据,但是证据是要充分的,平时经常看到的签证要求是有结论无证据或证据不充分,不能充分到能唯一地确定事实,在反映事件的真实、全面、关联性方面存在缺陷,或其证明的效力缺乏合法效力都是有违充分性原则的。

(6)缺陷就低原则。

当主张权利的一方无法按合同约定的要求提供充分的权利依据,即提供的证据可以证明事实的存在但存在着某种缺陷。

对于这类签证按就低原则比照处理,以不利于举证方的结果确认。

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的概念及验收签证

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的概念及验收签证

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的
概念及验收签证
一、概念
1、主要单元工程:限指评定标准中的单元工程划分表中加“△”符合的单元工程。

2
3
1
2
3
4
5
6
7
8、检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等)
9、影像资料
10、其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)
三、水利水电工程隐蔽工程验收记录表格式
1、水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)
水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)
2、水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)
水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)
明:
)、
⑷监理抽检意见填写抽查情况,是否同意进行下一步的联合验收。

⑸联合小组的核查意见填写质量情况是否满足设计规范要求,是否同意验收。

质量等级写明合格或优良。

日期填写验收结束时的日期。

⑹小组成员有保留意见的,写入保留意见一栏。

⑺备查资料清单中涉及到的项目,在方框内打“√”。

⑻验收时要有设计单位的地质工程师参加。

⑼验收签证表要报工程质量监督机构核备。

2、质量等级签证表(示例)
重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表
注:重要隐蔽单位工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加。

备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”,如其他资料应在括号内注明资料的名称。

摘自《小型农田水利工程验收管理手册》。

房建工程签证明细参考

房建工程签证明细参考

房建工程签证明细参考房建工程签证是指在建设过程中,由于种种原因需要调整工程规模、工程内容、工程设计或者工程施工进度等,需要向有关部门申请变更工程建设合同的一项手续。

房建工程签证明细是对于签证申请所需提交的材料及相关手续的详细说明。

下面以甲方申请房建工程签证为例,提供一个房建工程签证明细参考:一、申请人基本信息:二、房建工程信息:1.原工程建设合同编号、签订日期和施工单位;2.签证变更的具体内容和原因,包括工程规模、工程设计、工程施工进度等;3.已签发的施工许可证或建设工程规划许可证。

三、签证申请材料清单:1.申请书:详细说明签证的具体内容和原因,申请书应由甲方负责人签字并加盖单位公章;2.工程变更设计图纸:根据签证申请的具体内容,提供相关的设计图纸,包括平面布置图、剖面图、立面图等;3.工程签证报价单:由甲方与施工单位协商确定签证变更的费用,并在报价单上签字确认;4.工程变更的补充合同:根据签证申请的具体变更内容,双方重新签订补充合同,包括签订日期、工程变更内容、费用等;5.相关证明文件:根据签证申请的具体内容,提供相应的证明文件,如原建设工程规划许可证、变更设计方案审批文件、变更验收备案等;6.工程变更的风险评估报告:对签证申请的变更内容进行风险评估和预测,明确可能存在的影响和后果,并提出相应的应对措施。

四、签证申请流程:1.甲方填写签证申请书,并将相关材料整理齐全;2.甲方向建设工程管理部门提交签证申请材料;3.建设工程管理部门审核签证申请材料,若符合要求,则进行初审;4.建设工程管理部门对初审通过的签证申请材料进行复核,同时组织技术人员进行现场勘查;5.建设工程管理部门根据勘查结果及相关法规、规范等要求,进行综合评估;6.建设工程管理部门作出审批决定,并发放签证许可证;7.甲方与施工单位依据签证许可证,进行工程变更的施工;8.工程变更完成后,甲方向建设工程管理部门申请变更验收备案。

以上是一个房建工程签证明细参考,希望能对您有所帮助。

最新工程签证大全

最新工程签证大全

建筑工程一般签证项目【土石方部分】1.土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。

还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。

2. 现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土的时候,应该签证外运土方量以及运距。

因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是算不会钱的。

3. 土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,现在油价那么贵,呵呵。

4. 基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。

5. 基础期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。

不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。

6. 建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。

【桩基础部分】1. 桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。

隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、直径、入岩深度【砌筑部分】1. 砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计的直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等工日。

【混凝土部分】1.混凝土冬期施工如发生蒸汽养护,是可以签证的。

2.二次结构构造柱的混凝土施工如果使用锥形斗灌入、初凝后凿除的方案,则凿除部分的混凝土是可以签证的,因为定额没有包含该部分损耗,作为技术要求,可以申报技术核定单。

房屋建设工程签证明细参考

房屋建设工程签证明细参考

房建工程签证明细参考工程签证按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

一、前期工作1、前期因甲方未进行三通一平,我方如发生前期临时用水、用电,需办理发电(发电机租赁费、燃油费、人工看护费)、拉水费用签证。

2、场地外道路虽然已通,但因为甲方未协调好当地村民关系,造成我方施工车辆不能正常通行,我方发生的协调费用,和甲方协商,让甲方变相的给予签证。

见第十项第20 条3、施工前现场垃圾外运及运距需签证。

二、土石方工程1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图2、土方开挖施工图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺寸及具体做法3、土方支护施工图并签证单价4、土方运距及采用什么机械装运土方,斗容量5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证6、机械破碎冻土需签证7、土壤的类别签证(指除一、二类土)8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时,或者是多年沉积的砂砾,应有业主签字认可的地堪报告和图片等9、定额中土壤含水率按天然含水率的,如含水率大于25%时,定额人工机械乘以系数1.15,大于40%时,含水率应进行签证(应附检测报告)10、基底不满足施工要求如需换填,需签部位、深度及土质。

如发生换填,个别独立基础比其它加深,签人工挖加深部分土方;同时,为了保证换填厚度及满足施工要求,签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖,塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证(定额中只包含5m围取土、夯填),场外回填土回运运距签证,如使用机械回填,尽量不要体现机械,因为机械夯填只能算5元/m3左右,人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证,定额综合5米取土或砂砾。

工程可以签证的明细

工程可以签证的明细

⼯程可以签证的明细⼯程签证明细及简单解释;⼀、前期⼯作;1、前期因甲⽅未进⾏三通⼀平,我⽅如发⽣前期临时;需办理发电(发电机租赁费、燃油费、⼈⼯看护费)、;2、场地外道路虽然已通,但因为甲⽅未协调好当地村;成我⽅施⼯车辆不能正常通⾏,我⽅发⽣的协调费⽤,;3、施⼯前现场垃圾外运及运距需签证;⼀、⼟⽯⽅⼯程;1、“三通⼀平”中的场地平整需签证⽅格⽹图;2、⼟⽅开挖施⼯图(需标明)⼯程签证明细及简单解释⼀、前期⼯作1、前期因甲⽅未进⾏三通⼀平,我⽅如发⽣前期临时⽤⽔、⽤电,需办理发电(发电机租赁费、燃油费、⼈⼯看护费)、拉⽔费⽤签证。

2、场地外道路虽然已通,但因为甲⽅未协调好当地村民关系,造成我⽅施⼯车辆不能正常通⾏,我⽅发⽣的协调费⽤,和甲⽅协商,让甲⽅变相的给予签证。

见第⼗项第20条3、施⼯前现场垃圾外运及运距需签证⼀、⼟⽯⽅⼯程1、“三通⼀平”中的场地平整需签证⽅格⽹图2、⼟⽅开挖施⼯图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺⼨及具体做法3、⼟⽅⽀护施⼯图并签证单价4、⼟⽅运距及采⽤什么机械装运⼟⽅,⽃容量5、地沟、排⽔沟、电缆沟、集⽔坑⼆次开挖⼟⽅需签证6、机械破碎冻⼟需签证7、⼟壤的类别签证(指除⼀、⼆类⼟)8、机械挖⼟、⼟壤中的砂砾如果⼤于30%时,或者是多年沉积的砂砾,应有业主签字认可的地堪报告和图⽚等9、定额中⼟壤含⽔率按天然含⽔率的,如含⽔率⼤于25%时,定额⼈⼯机械乘以系数1.15,⼤于40%时,含⽔率应进⾏签证(应附检测报告)10、基底不满⾜施⼯要求如需换填,需签部位、深度及⼟质。

如发⽣换填,个别独⽴基础⽐其它加深,签⼈⼯挖加深部分⼟⽅;同时,为了保证换填厚度及满⾜施⼯要求,签整体回填完砂砾或⼟后⼆次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础⼟⽅开挖,塔吊维护墙、塔吊基础详细尺⼨及配筋签证。

12、现场回填⼟运距签证(定额中只包含5m范围内取⼟、夯填),场外回填⼟回运运距签证,如使⽤机械回填,尽量不要体现机械,因为机械夯填只能算5元/m3左右,⼈⼯夯填23元/⽴⽅。

工程签证管理办法

工程签证管理办法

工程签证管理办法星—合约-管字-20120215—002为了规范工程签证管理,进一步明确各相关单位、部门的工作职责,清晰具体工作流程,加强工程签证的时效性管理,强调工程签证的权限管理,强化过程中的成本审核管理,确保工程签证总体有序地对接项目工程建设,特制订本管理办法。

一、定义在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的工程内容(如返工、拆除、报废、窝工、停滞等)的现场签认工作过程成为工程签证。

二、适用范围1、可签证范围:由于甲方设计变更或者工程指令导致的不能在竣工图中反映出来的返工、拆除、报废等工程及窝工、停滞等事项,以及应甲方要求完成的一些临时性、抢险性且不在合同约定范围内的工程或工作.2、不可签证范围:(1)工程量清单内及清单外工程量的增减(特别是合同承包范围外、可用竣工图反映的工程内容,应按预算申报和签订补充合同流程办理);(2)招标文件、施工合同中已包含的项目与费用;(3)因承包单位自身责任而导致其自身增加的费用;(4)可在竣工图中反映的设计变更;(5)其他不得办理工程签证的内容.三、现场确认原则1、施工单位:发生需要签证的事件后,施工单位应立即通知项目工程部相关人员(可电话通知),准备“签证现场确认单”(附件二),照相机,并写明需签证的内容。

2、监理单位(如有):配合项目工程部,对施工单位申报的签证事实进行确认,对签证内容进行复核。

3、项目工程部:收到施工单位通知后,项目工程部组织施工单位、监理单位、设计部、合约成本管理中心预结算部(或合约成本部)五方一起于现场对签证内容进行复核并确认。

4、设计部:对导致现场签证的设计变更进行确认(仅在因设计变更导致签证发生的时候执行)。

5、合约成本部(若项目未设置合约成本部,则为项目预算部及招标部):对施工单位申报的签证事项及工程量进行现场确认,可按图纸计算的需注明按图计算;图纸不能明确表明的工程量,可现场丈量确认。

现场签认的工程量必须能反映签证的实际内容和现场情况,不允许出现以工代料签工日或签金额的情况。

工程量增补签证单精编版

工程量增补签证单精编版
(2)8#楼南侧2.6*2.8米电缆井损坏。工作量:抬梁、砌墙加高、清理、翻盖盖板。
(3)22#楼南侧2.6*2.8米电缆井损坏。工作量:抬梁、砌墙加高、清理、翻盖盖板。
3、工作量费用:
2.6*2.8米电缆井3座×850元=2550元
以上工程量请项目部查验核实。
施工承包单位:施工负责人:
建设单位意见:
工程量增补签证单
工程名称:京城国际小区电力配套土建工程
1、签证事由:
京城国际电力配套电缆井整改修理(一期)。
2、增加工程量:
(1)西大门迎面1*1米电缆井损坏。工作量:角钢框、砸墙。价格:600元。
(2)西大门西南角1.8*Байду номын сангаас.8米电缆井损坏。工作量:角钢框、砸墙人工。价格:750元。
(3)3#配电房北侧2.6*2.8米电缆井和电缆沟损坏。工作量:角钢框、增高墙、砸梁、抬梁、清理、换盖板浇筑异形盖板。价格:4500元。
合计:28450元
以上工程量请项目部查验核实。
施工承包单位:施工负责人:
建设单位意见:
日期:2015年9月10日
工程量增补签证单
工程名称:京城国际小区电力配套土建工程
1、签证事由:
京城国际电力配套电缆井整改修理(一期)。
2、增加工程量:
(1)9#楼南侧2.6*2.8米电缆井损坏。工作量:抬梁、砌墙加高、清理、翻盖盖板。
日期:2015年7月15日
(8)1#楼北侧抬梁、换盖板、换梁。价格1500元
(9)1#楼南侧150*100电缆井换角钢框、抬盖板、抬梁。价格700元
(10)1#楼南侧200*200电缆井2座,砌墙加角钢框、换盖板。价格1700元
(11)3#楼南侧150*200电缆井加角钢框、抬梁、抬盖板。价格700元。

工程签证流程、签证内容及签证的技巧

工程签证流程、签证内容及签证的技巧

浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的,用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。

它不包含在施工合同和图纸中,也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续.它的特点是临时发生,具体内容不同,没有规律性,是施工阶段投资控制的重点,也是影响工程投资的关键因素之一.一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容:1、现场经济签证包括:(1)零星用工。

施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运、拆除用工等。

(2)零星工程.(3)临时设施增补项目。

(4)隐蔽工程签证。

(5)窝工,非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失.如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。

(6)议价材料价格认价单。

结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料,需要在施工前确定材料价格。

(7)其它需要签证的费用。

2、工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。

二、现在签证的重要作用工程结算主要依据有:施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件,而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主和施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。

现场签证是记录现场发生情况的第一手资料.通过对现场签证的分析、审核,可作为索赔事件的处理提供依据,并依据正确的计算索赔费用。

工程签证目前存在的问题:凡是从事过工程造价及施工管理的工程师都有这样的体会,现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。

我们接触的工程签证,或多或少存在问题,产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范,另1/ 6一方面是参加建设的各方(包括业主、监理、施工单位)不够重视。

总的来说有以下几个方面的问题:1、应当签证的未签证,如零星工程,零星用工等,发生的时候应当及时办理.很多业主在施工中随意性较大,施工中长改变一些部位,既无设计变更,也不办现场签证,待结算时发生补签困难,引起纠纷。

地下室施工工程签证(3篇)

地下室施工工程签证(3篇)

第1篇一、工程概况本项目为XX大厦地下室施工工程,位于XX市XX区XX路,总建筑面积约XX万平方米。

地下室共分为一层,主要功能为停车场、设备用房及地下商业。

施工总工期为XX个月,于XX年XX月XX日开工,预计XX年XX月XX日竣工。

二、签证原因1. 施工条件变化(1)地质条件:原地质勘察报告显示,本工程地质条件良好,但实际施工过程中发现地下水位较高,需采取降水措施,增加降水工程量。

(2)周边环境:周边建筑物密集,地下管线复杂,施工过程中需对周边环境进行保护,增加防护工程量。

2. 设计变更(1)地下室结构形式变更:根据现场实际情况,设计单位对地下室结构形式进行了调整,增加部分柱、梁、板等构件,增加结构工程量。

(2)地下室功能调整:根据甲方需求,将地下商业部分面积由原设计的XX平方米调整为XX平方米,增加土建及装饰装修工程量。

3. 施工方案调整(1)降水工程:原施工方案未考虑降水工程,现需增加降水井及降水设备,增加降水工程量。

(2)围护结构:原施工方案采用单层钢板桩,现调整为双层钢板桩,增加围护结构工程量。

三、签证内容1. 降水工程(1)新增降水井数量:XX口(2)新增降水设备:潜水泵XX台、电缆线XX米2. 地下室结构形式变更(1)新增柱:XX根(2)新增梁:XX米(3)新增板:XX平方米3. 地下室功能调整(1)新增土建工程量:XX立方米(2)新增装饰装修工程量:XX平方米4. 施工方案调整(1)新增围护结构工程量:XX立方米(2)新增降水工程量:XX立方米四、签证金额根据以上签证内容,经测算,签证总金额为XX万元。

五、签证审批1. 签证单位:XX大厦项目部2. 签证时间:XX年XX月XX日3. 签证人:XX4. 甲方审批意见:同意六、结论本项目地下室施工工程签证已按相关规定完成,签证内容合理,签证金额准确。

为确保工程顺利进行,请各方严格按签证内容执行,并做好相关协调工作。

第2篇一、签证背景本项目为XX房地产开发有限公司投资建设的XX住宅小区,位于XX市XX区XX路XX号。

施工过程中办理签证的类型及内容

施工过程中办理签证的类型及内容

施工过程中办理签证的类型及内容作业指导书-施工过程中办理签证的类型及内容为了进一步搞好施工过程中的签证工作,总结以往各工管部及项目体的签证工作经验,拟定了“施工过程中办理签证的类型及内容”,希望各工管部及项目体在今后的施工工程中根据要求搞好签证工作,若有新的内容增加,请及时反馈给公司合约部,便于不断完善内容。

(适用于“93”、“20”定额)一、运输类:(土方、建筑材料、建筑垃圾)内容:1、数量:(包括计量单位)2、单价:(1)外运单价;(2)内驳单价;3、费用位置:(1)进直接费,可计全部费率,计费标准是否按合同;(2)一口价,只计税金,不计其他费用;(3)参照相应定额,认定单价作税前补差,计费标准是否按合同;4、运输及搬运方法:(1)手推车;(2)汽车运输、吊车等;5、运输距离:起点至终点(指场内);6、超运距:(1)施工场地不在定额规定的施工范围内;(2)施工场地大,场内运距超过定额规定的运距;二、回填类:(填土、填砂及砼、砂加固)1、填土数量:(1)场外、外买土单价;(2)场内、驳运单价、说明使用工具为(人工、手推车、机械);2、填砂:(1)砂的数量(根据不同情况考虑含水率);(2)砂的单价;3、砼、砂加固(基础加固、吊车基础加固)(1)轴线位置;(2)数量;(3)混凝土强度等级及石子粒径;(4)泵送、非泵送或自拌;(5)根据实际情况是否要增加施工难度;三、钢筋调整类:(电渣压力焊、锥螺纹、冷轧套管接头、种植钢筋)1、名称;2、数量;3、单价(钢筋分规格即粗、细);4、种植方式四、清除、拆除类:(地下障碍物、砖墙、砌块、桩)1、地下障碍物;(1)位置;(2)数量;(3)难度;(4)外运;(5)施工方法(人工凿除、机械凿除);(6)费用:A:确认单价,不计费率,税前计取;B:业主要求按房修拆除定额、签证要求;按房修费率计取,人工单价按造价信息上的人工指导价;注:对费用计取二种方法都要进行拆算;2、墙、砌块等→套房修定额费用相当低,建议要尽量说服业主按实际发生的人工及费用签证;3、截、凿混凝土桩(方桩、钻孔灌注桩):(1)方桩:0.51米~3.5米,可凿截各一次,超过3.5米可增加一次截桩,要向业主办理好签证;(2)钻孔灌注桩:以3.5米以内为准;按截凿计算一根,每超3.0米(不足0.5米不计)另按一根计算;4、签证:(1)打桩队伍业主直接发包,可向业主签证;(2)打桩队伍由项目体发包,应向分包单位索赔;五、搭拆类:(脚手、大临设施、安全棚)1、脚手架、安全棚:由于业主原因造成多次搭设:(1)位置;(2)高度;(3)长度;(4)天数;(5)按定额计费还是按租赁费计取;2、大临设施:由于业主原因造成大临搬迁:(1)拆;(2)搭;(3)数量(须附图)(4)费用:A:每平方米单价;B:一口价,税前计取;C:按分部分项套定额并计费;六、修补类:(由于设计修改造成线槽开槽和嵌槽、封槽)根据修改方案内所用材料向业主签证:1、数量;2、单价;七、工期类:(合同条款规定可以的签证工期,合同条款未作规定但由于非施工方原因造成的工期延误)1、写明按合同第几条第几款规定;2、合同规定的:只签证工期,不签证费用,按合同规定办;签证内容:(1)原因;(2)天数;3、合同无明确规定不能计取费用的,必须签证延误的工期和实际发生的费用;签证内容:(1)原因;(2)天数;(3)实际发生的费用;八、机械费类:(业主认可施工组织内未包括的各类机械及业主原因造成)。

工程项目签证单

工程项目签证单

工程项目签证单一、什么是工程项目签证单?工程项目签证单通常是指在建筑、工程和建设行业中用于管理项目工作的一种文件。

通过签证单,项目经理可以对工程或建设项目中发生的重要事项和变更进行记录、审核、批准和跟踪。

在这些行业中,施工和工程项目的计划、进度和质量非常重要。

而签证单则是一个有用的工具,可以帮助工程师和建筑师跟踪项目中的所有问题和变更。

签证单可以包括任何类型的信息,例如变更请求、项目进度更新、质量问题、安全问题等等。

二、为什么需要工程项目签证单?工程项目签证单的作用非常重要。

首先,它可以帮助项目经理跟踪项目的进度和工作,确保项目按计划进行,并及时识别任何潜在的问题。

其次,签证单可以记录和验证项目中的任何变更。

如果发生了变更,签证单可以让所有相关人员了解变更的性质和原因,同时可以确保变更被适当地批准和实现。

最后,签证单可以提高质量控制的效率。

通过记录所有质量问题并对每个问题进行分类、分析和识别,可以更好地理解项目中存在的问题并制定针对性的解决方案。

三、工程项目签证单的内容签证单的内容可以根据项目的具体需要进行定制。

但是,通常签证单需要记录以下信息:•签证单编号:每个签证单都应有一个唯一的编号,以便进行识别、跟踪和文件管理。

•变更说明:文件的主要目的是记录变更请求和变更实现。

此字段应详细记录变更内容,以及变更的原因。

•影响范围:该字段应记录变更对项目的影响范围。

这有助于了解变更的影响范围,从而有针对性地采取措施。

•审核人:该字段应记录审核人的姓名、部门和职位,并签名确认审查。

•批准人:该字段应记录批准人的姓名、部门和职位,并签名确认批准。

•实施人:该字段应记录实施变更的人员、部门、日期和时间,并签名确认执行。

•变更状态:该字段应根据变更实现的情况进行更新,以便跟踪变更状态。

四、创建签证单的过程以下是创建签证单的一般过程:1.确定变更:要创建签证单,首先需要确定需要记录的变更。

2.创建签证单:创建签证单的过程可以通过模板来实现。

施工中易漏项的九类签证

施工中易漏项的九类签证

施工中易漏项的九类签证土石方部分1、土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。

还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。

2、现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。

因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果将挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。

3、土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,大家都知道现在油价那么贵。

4、基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。

5、基础施工期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。

不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。

6、建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。

桩基础部分1、桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。

2、隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、桩径、入岩深度。

砌筑部分砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计会直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则可签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等。

模板部分1、现在做工程很多都是清单计价了,一些清单措施部分列得不明不白的,造成后续结算麻烦,运用模板就能一并解决。

所以模板增加的签证尤为重要,如果不写明,很可能直接给你砍了,虽然可以争,但是事情做在前面总是好的。

工程签证单方案

工程签证单方案

工程签证单方案序言工程签证是指工程建设过程中,因设计变更、技术调整等原因需要对工程设计文件进行修改的行为,经过审查、评定并批准后方可实施。

签证的目的是为了保障工程建设过程中的合法性、安全性和经济性,确保工程质量和进度。

一、签证的定义工程签证是指在工程建设过程中,由于设计变更、技术调整等原因需要对工程设计文件进行调整、修改,并经专业技术部门审查、评定并批准后方可实施的行为。

二、签证的适用范围1. 工程设计变更设计变更是指在已经批准的工程设计文件和方案之上,由于施工条件、材料、设备等原因需要对设计文件进行调整或修改的情况。

例如,施工过程中发现原设计方案不符合实际情况,需要进行调整;材料供应商出现问题导致需要更换材料等。

2. 技术调整技术调整是指在工程建设过程中,由于技术进步或技术要求的变化需要对设计文件进行调整或修改的情况。

例如,在施工过程中出现了新的技术装备,需要对设计方案进行调整;国家出台新的相关法规或标准,需要对设计文件进行修改等。

三、签证的程序1. 提交申请施工单位或设计单位在发现需要对设计文件进行修改的情况下,首先需要向主管部门提交签证申请。

申请文件应包括设计变更或技术调整的原因、修改的内容、影响范围、技术依据等相关材料。

2. 评审主管部门会组织专业技术部门对签证申请进行评审,评审内容包括设计变更或技术调整的合理性、安全性、经济性等方面的考核。

评审人员需要了解签证申请的实际情况,对相关技术文件和资料进行审查和评定。

3. 审批经过评审的签证申请需要经过主管部门的审批,审批的内容包括对评审结论的审查、签证文件的完整性和符合性的审核等。

审批人员需要对签证申请的合理性和合规性进行判断,并作出批准或驳回的决定。

四、签证的核心内容1. 工程签证申请书签证申请书是施工单位或设计单位向主管部门提交的正式签证申请文件,它包括签证申请的理由、修改的内容、影响范围、相关技术依据等信息。

2. 设计文件变更说明设计文件变更说明是对原设计文件进行修改的详细说明,包括变更的原因、具体的修改内容、影响范围、技术依据等内容。

2020施工现场签证明细单(详细)

2020施工现场签证明细单(详细)

2020施工现场签证明细单(详细)一、前期工作1、前期因甲方未进行三通一平,我方如发生前期临时用水、用电,需办理发电(发电机租赁费、燃油费、人工看护费)、拉水费用签证。

2、场地外道路虽然已通,但因为甲方未协调好当地村民关系,造成我方施工车辆不能正常通行,我方发生的协调费用,和甲方协商,让甲方变相的给予签证。

见第十项第20条3、施工前现场垃圾外运及运距需签证二、土石方工程1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图2、土方开挖施工图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺寸及具体做法3、土方支护施工图并签证单价4、土方运距及采用什么机械装运土方,斗容量5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证6、机械破碎冻土需签证7、土壤的类别签证(指除一、二类土)8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时,或者是多年沉积的砂砾,应有业主签字认可的地堪报告和图片等9、定额中土壤含水率按天然含水率的,如含水率大于25%时,定额人工机械乘以系数1.15,大于40%时,含水率应进行签证(应附检测报告)10、基底不满足施工要求如需换填,需签部位、深度及土质。

如发生换填,个别独立基础比其它加深,签人工挖加深部分土方;同时,为了保证换填厚度及满足施工要求,签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖,塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证(定额中只包含5m范围内取土、夯填),场外回填土回运运距签证,如使用机械回填,尽量不要体现机械,因为机械夯填只能算5元/m3左右,人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证,定额综合5米内取土或砂砾。

14、地沟二次开挖土方及是否放坡。

15、不同土质类别的高度。

点此加入微信工程群三、井点降水1、井点降水施工图(降水井类型、数量、深度、使用天数等)备用电源的费用和甲方签证,及将地下水引流至排水目的地的费用签证。

2、井点降水过程中产生的泥水处理和挖沟排水工作另行计算。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程签证明细及简单解释一、前期工作1、前期因甲方未进行三通一平,我方如发生前期临时用水、用电,需办理发电(发电机租赁费、燃油费、人工看护费)、拉水费用签证。

2、场地外道路虽然已通,但因为甲方未协调好当地村民关系,造成我方施工车辆不能正常通行,我方发生的协调费用,和甲方协商,让甲方变相的给予签证。

见第十项第20条3、施工前现场垃圾外运及运距需签证一、土石方工程1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图2、土方开挖施工图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺寸及具体做法3、土方支护施工图并签证单价4、土方运距及采用什么机械装运土方,斗容量5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证6、机械破碎冻土需签证7、土壤的类别签证(指除一、二类土)8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时,或者是多年沉积的砂砾,应有业主签字认可的地堪报告和图片等9、定额中土壤含水率按天然含水率的,如含水率大于25%时,定额人工机械乘以系数1.15,大于40%时,含水率应进行签证(应附检测报告)10、基底不满足施工要求如需换填,需签部位、深度及土质。

如发生换填,个别独立基础比其它加深,签人工挖加深部分土方;同时,为了保证换填厚度及满足施工要求,签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖,塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证(定额中只包含5m范围内取土、夯填),场外回填土回运运距签证,如使用机械回填,尽量不要体现机械,因为机械夯填只能算5元/m3左右,人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证,定额综合5米内取土或砂砾。

14、地沟二次开挖土方及是否放坡。

15、不同土质类别的高度。

二、井点降水1、井点降水施工图(降水井类型、数量、深度、使用天数等)备用电源的费用和甲方签证,及将地下水引流至排水目的地的费用签证。

2、井点降水过程中产生的泥水处理和挖沟排水工作另行计算。

3、井的开口费用。

4、若将所降的水排至市政排污管网内,需签证排污费用(每吨的价格及每井每天的抽水量)。

三、桩基1、桩施工过程中发生的桩静载试验费用及桩小应变费用。

2、若由于某种原因发生另外调用的打桩设备,其发生的进出场费用应据实签证。

3、桩基础类型、打桩方式、价格签证,以及打桩产生的泥浆及剔桩头产生的垃圾外运费需签证4、打桩工程泥浆工程量需据实签证,冲击钻孔中未包含水需签证。

四、基础工程1、基础钎探平面图2、基础防水采用的材料、厚度、单价及遍数签证3、外墙(包括地下室)及窗口侧壁、滴水线保温的厚度、单价、容重需签证五、砌体工程1、砌体砂浆如与设计标号不一致时应签证,以及卫生间砼挡水台需签证2、陶粒砌体中红砖含量百分比3、片石单价,如实际买价包不住需签证4、超高砌体脚手架签证,定额是工具式脚手架。

5、预留管套砌砌块时,签二次细石砼灌浆,按配管延长米签每米人工材料费多少钱,解释说主要难施工。

6、构造柱、圈梁、过梁可办商品砼变更。

六、混凝土、模板、脚手架及钢筋工程1、商品混凝土使用部位、标号、运距、浇注方式(从09年二季度商砼运费已包括在价格中)2、汽车式混凝土输送泵车单价及部位,用输送泵浇注单价、部位及泵型号。

3、塔吊(塔吊的配重)、施工电梯、提升机基础施工图签证。

4、植筋的使用部位及单价(墙拉筋、构造柱、圈梁、过梁、压顶等)。

5、钢筋套筒实际发生时,如图纸未设计应签证直径范围。

6、竹胶板周转次数普通按三次、异形按两次及价格(定额次数:矩形柱、直型墙、电梯井壁、梁、有梁板、平板:4次;异型柱:3次;定额单价:33.6元/m2)7、马凳钢筋部位、形状几何尺寸及间距8、外加剂(配合比单放到隐蔽验收资料中签证)单价、掺量、使用部位及原因9、梁纵向钢筋大于两排时加设的钢筋的垫铁(直径、间距)10、设计外预埋件签证(固定外挑架子预埋的U型环的安装、拆除及拉结的钢丝绳型号、价格)及详图11、外墙脚手架使用天数,共享空间(满堂脚手架)等超高部位脚手架使用天数签证(装修开始至竣工时间)12、外墙主体脚手架方案要说明依附斜道使用13、梁板柱对拉螺杆的做法需签证14、钢筋加工场地距离施工现场距离(超过500m时,需签证)15、如图纸未设计的卫生间防水挡墙高度、做法需签证。

16、如图纸未设计的剪力墙梯形筋需签证直径及间距。

17、放线孔个数、大小、植筋需签证。

18、外脚手架四大角增加斜撑工字钢需签证,同时在方案中注明如何设置。

19、卷扬机、提升机基础施工图(砼、钢筋详图)。

20、钢筋是否采用植筋以及使用部位单价(墙拉筋、构造柱、圈梁、过梁)不包括钢筋价格,同时,画植筋详图(锚固、搭接、弯钩)。

21、弧形钢筋办弯弧形另外增加人工、机械费(定额钢筋是以直段计算)。

22、膨胀砼后浇带写砼顶盖模板,梁下层挑耳写挑耳上表面盖模板。

23、外墙脚手架定额是双排双立杆,如发生双排以上脚手架,办理签证。

24、模板支撑体系(钢管、扣件、卡具)使用天数定额16天,梁、墙、板、柱脚手架使用天数16天,如一、二层中空三层有板等情况,超定额使用天数,签实际使用天数;同时,也可签地下室支顶变更(因上部荷载太大,怕楼板压开裂缝)。

25、地下室剪力墙止水螺杆的签证;26、越冬主体钢筋工程防止锈蚀,将水平钢筋覆盖墙柱等竖向钢筋人工用水泥涂刷保护;27、施工中由于框架柱收头部位主次梁交接处钢筋过密砼加厚需签证28、塔吊的维护结构(如周围砌砖需签证)29、基础砼浇筑时,为保证柱钢筋不发生位移,柱及墙插筋采用钢筋、斜撑加固,需签证30、由于入口楼梯为大楼梯为保证踏步平直,模板支设采用钢筋加固需签证31、基槽开挖过程中,开挖到基底时碰到坚固的沙质片岩,机械清槽时难以控制标高,故出现超挖现象,因此针对超挖部分用混凝土填至垫层的底标高。

32、为保证工期和条形基础的施工质量,条形模板的加固进行了签证。

33、梁底配筋是双层筋时,放置上下两层筋的垫铁。

34、梁高大于600时,为保证梁的截面尺寸,需要在梁模板的上部和下部设置模板的顶棍。

35、为了保证柱子的截面尺寸,在柱的模板支设时,需要在沿柱子的高度方向每隔1m设置顶棍。

36、空心板中空心管需要设置管卡进行加固及定位。

37、为保证基础的施工质量,独立基础承台及柱主筋的定位,需要进行模板的加固及定位。

38、冬季施工中所浇注的混凝土可以提高一个标号并添加外加剂。

七、屋面及防水工程1、防水卷材单价(包括隔气层)及卷边高度2、屋面保温板厚度及单价、容重(其它部位相同:如挑檐处、伸缩缝、挡板下、挑耳等)3、屋面火山灰单价(其他材料也需签证价格)4、屋面伸缩缝单价及部位(如屋面找平层需分割为6*6m见方注明具体做法)5、屋面广场砖单价(不同砖色及价格,必须签证屋面排砖图)6、屋面排气孔施工图(平面管间距、管径、立面管部位要详细)7、排水槽断面做法图,平面走向图需签证8、屋面女儿墙处的高筒靴需签证9、屋面圆弧需签证尺寸及单价,人工上料需根据实际情况予以签证。

10、按兴泰公司的标准施工的项目,需签证或在方案当中注明做法(如屋面排气帽墩子及排气管等)。

11、SBC防水下如有水泥胶办厚度及配比签证。

12、屋面细石砼可签商品砼。

13、屋面挂瓦木檩条、挂瓦人工费、挂瓦龙骨需签证。

八、楼地面、墙柱面、天棚工程1、墙、地砖单价;磨边部位及价格2、楼梯石材单价;防滑槽单价及磨边价格3、特殊地面面层单价4、过门石及走边单价5、踢脚线单价及磨边6、吊顶龙骨间距及面层单价7、吊顶高度8、外墙石材施工图及单价、包括龙骨施工图(如果石材与墙体有缝隙,需做特殊处理的,需签证详细做法及单价)9、GRC造型材料价格及其所需龙骨的含量。

10、内墙抹灰高度按实际签证(定额规定吊顶以上加10cm)11、墙面抹灰钉钢板网需签证部位(混合砂浆执行定额单价、水泥砂浆执行定额站答复)12、所有打胶需签证(说明部位及单价)13、特殊楼梯栏杆单价14、墙地砖、过门石、窗台板、石材等材料需签证损耗率15、外墙装饰分格条签证16、在有剪力墙工程的抹灰项目中,一般抹灰不直接作用于剪力墙,由于粘接不太好所以要在剪力墙上进行甩浆,签证配合比17、外墙保温签平米单价(含聚合物砂浆)18、地面垫层可办商品砼变更。

19、墙、地砖单价、房间规格(800Χ800或600Χ600)。

20、砌体墙面满挂或不同材料交接处挂钢板网签证,满挂时应写二次墙体满挂,不要特别注明砌块墙,(还有红砖、圈梁、过梁、构造柱),同时写与主体框架梁、柱搭接尺寸。

21、抹灰砂浆配合比。

九、门窗工程1、门窗类型、材质、单价(有门锁、五金件需另签证)2、窗台板出挑尺寸、单价及磨边费3、玻璃幕材质、单价4、室内玻璃隔断单价5、室内门联窗的门与窗分别签证6、防火门中防火玻璃另外签价(不扣防火玻璃面积)7、防盗门单价8、门窗打胶、副框需签证9、非成品木质防火门喷漆价高于定额价时,需签价十、油漆、涂料、裱糊工程1、刮腻子遍数(定额两遍)及单价,大空间柔性腻子分开签证2、乳胶漆单价、遍数3、墙裙单价4、外墙涂料单价及门窗侧壁宽度5、楼梯下滴水槽及侧面涂料单价6、楼梯踏步石材宽出砼部分底面如有特殊做法需签证7、外墙门窗侧壁签保温及价格。

十一、其他工程1、应尽量签证工程所用砂为清水砂,并应说明清水砂使用部位。

(清水砂价高于中粗砂)。

2、应尽量签证工程所用砂为碎石,并应说明碎石使用部位(碎石价高于砾石)。

3、机械设备租赁执行呼和浩特市建设工程造价信息中施工机械租赁价格4、卫生间隔断尺寸及单价5、卫生间台面、支架单价6、卫生间镜面单价7、卫生间实际粘贴墙砖高度8、室外工程中的石材、方砖、道牙、工字砖单价9、冬施材料:种类、数量、单价,冬施部位,每年的停复工报告,越冬的措施费用(如彩条布、聚苯板等)10、如夜间施工(注明应建设单位要求)、注明几点开始,几点结束施工人数(包括现场管理人员),8小时为一个夜班,2-4小时为0.5个夜班,4.01-8小时为一个夜班11、工程排污费、垃圾外运据实签证12、甲供材料需计取保管费、甲方分包工程需计取总包服务费(甲方分包项目明细)13、特殊材料的价格签证:如二中钢铰线、化工薄壁箱、二十一中金属波纹管。

14、人工费调整执行【2008】319文件(建筑、市政、修缮调整为40%,装修调整为40~60%);09定额中人工费的调整原则为修缮定额调整70%,建筑装饰调整30%,但对于2011年4月1日前开工建设的工程需签证2011年4月1日以后所施工的部位。

15、工程形象进度签证(尽量将进度签在材差信息价较高的那一期)。

每个施工期的停复工报告,以便计取冬季停工看护费。

16、机械破碎拆除砼等构件需签证(数量、单价)17、不锈钢排水篦子价格需签价18、计取冬施费中人工机械降效费时,除在11月11日至次年3月15日之间施工可计取,在室外平均气温连续5天低于5度时也可计取(需甲方签字认可)19、由于政府部门规划拆除临建现场道路发生费用应与甲方签证认可20、临建的二次拆除发生的费用需签证21、室外排水管线若与图纸不同需签证管径、埋深、长度22、水稳及沥青成品运距、并说明人工摊铺还是机械摊铺23、钢绞线、波纹管价格签价24、旗杆需签证25、型钢柱开孔单价及运距26、工程竣工验收,室内空气污染测试费按实际发生费用进行签证27、商砼冬季施工增加费,需签证数量、价格及相应部位28、装修材料签证中,表格最上面抬头写据实材料签证单,尽量不要写现场签证单,这样一是会不给取费,二是咱们或许还能多算回来点人工费,如涂料、防水。

相关文档
最新文档