建筑工地临时水电施工合同
工地临时水电安装合同范本
工地临时水电安装合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程临时水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：_______工程地点：_______施工现场条件：以现场实际情况为准施工部位：本合同约定乙方施工部位为工地所有的临时水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容1. 承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2. 承包范围：工地所有的临时水电安装工程，包括给水、排水、供电等全部安装工作。
3. 承包的主要内容：（1）给水工程：包括水源接通、水表安装、水管铺设、阀门安装、用水点设置等。
（2）排水工程：包括排水管道铺设、检查井建设、排水泵站设置等。
（3）供电工程：包括电源接通、电表安装、电线电缆铺设、配电箱安装、用电设备安装等。
（4）其他相关工程：包括但不限于临时用电用设备电器、日常安全巡查等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。
三、合同价格1. 乙方向甲方提供临时水电安装服务，合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
2. 合同价格包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。
3. 合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，否则不得调整。
四、合同的履行1. 乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工。
2. 乙方应严格按照国家及地方有关法律、法规和标准进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工过程中无人身伤亡事故发生。
4. 乙方应做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中不对环境造成严重污染。
临时水电合同协议书
临时水电合同协议书【临时水电合同协议书】甲方（业主）：_________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方为___________项目的业主，乙方为该项目的承包方，双方就该项目的临时水电供应事宜达成如下协议：一、服务内容1. 乙方负责为甲方提供临时水电供应服务，包括但不限于施工现场的照明、动力和生活用水用电等。
2. 乙方应确保所提供水电的稳定性和安全性，满足甲方项目施工的基本需求。
二、服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、费用及支付方式1. 临时水电费用按照____（单位）计算，总费用为____元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的费用作为预付款。
3. 余款在服务期满后____天内结清。
四、甲乙双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方提供的服务质量，并要求乙方及时解决服务中出现的问题。
2. 乙方负责维护临时水电设施，确保其正常运行，如遇故障应及时修复。
3. 甲方应合理使用水电，遵守相关安全规定，不得造成浪费或损害。
4. 双方应共同保护临时水电设施，防止第三方破坏。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时沟通，协商解决。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
2024年水电承包合同协议范文（三篇）
2024年水电承包合同协议范文委托方：(以下称“甲方”)承包方：(以下称“乙方”)鉴于甲方的项目工程需要，现甲方将其发包给乙方。
为确保双方的职责明确，协同工作，以及工程的安全、质量和文明施工得以按期顺利完成，双方在充分考虑本工程具体情况并友好协商一致后，同意签署以下条款，双方应共同严格遵守执行。
建设单位：工程名称：工程地点：工程内容、单价及工程量计算方式：1、内墙：乙方承担除卫生间、厨房外的室内顶腻子粉刷工作，所有顶子阴角处向墙面内返10厘米，线条要求保持一致。
单价为元/平米。
2、公共区域：乙方负责所有公共区域的油工工作（包括腻子及乳胶漆的粉刷）。
单价为元/平米。
3、工程量计算：以现场实际完成的工程量为准，由甲乙双方共同确认。
4、如因甲方原因导致工程质量不合格，返工费用由甲方承担，工程工期相应顺延。
5、如因乙方原因导致工程质量不合格，返工费用由乙方承担，工程工期保持不变。
6、基层处理：乙方在施工中发现影响涂刷效果的因素，应及时提出整改意见，经甲方同意后由乙方负责整改。
工期：工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
工程款的结算与支付：1、生活费支付：合同签订后的次月起，每月____日前支付上月施工人员生活费，按乙方月出勤工日乘以甲乙双方商定的元/工日计算。
2、进度款支付：自合同签订后的次月起，每月____日前支付上月工程款，按工程进度的实际情况支付。
如遇国家法定节假日或特殊情况，乙方已完成的工作量将酌情考虑，但不超过已完成工作量的70%。
3、工程款支付：工程于____年____月____日完工后支付至工程款的80%，剩余款项在油工交付日即____年____月____日后10个工作日内一次性付清。
甲方责任：1、提供图纸、施工工艺等技术支持，对乙方提出的施工问题及时解决，并负责传达项目部、监理方的各项通知和指令。
2、确保良好的施工环境，提供脚手架、木制人字梯及安全防护设施，保证材料及时到场。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行临时水电施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________临时水电施工工程。
2. 工程地点：___________________。
二、承包范围及内容乙方负责甲方指定的临时水电设施的施工、安装、调试和维修。
包括但不限于以下内容：配电箱安装、电缆线路布置、水管道安装、照明设备安装等。
具体工程量及要求详见施工图纸及甲方书面通知。
三、合同工期乙方应按照甲方的工期要求，按时完成施工任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意，双方协商确定工期顺延事宜。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
具体金额根据施工图纸及实际工程量确定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
工程完工并验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至满足验收标准。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任。
3. 乙方应对施工人员进行安全教育，提高安全意识。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同工期完成施工任务，应支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。
3. 若因违约造成对方损失，违约方应承担赔偿责任。
八、保修与维护工程竣工后，乙方应提供一年的保修期。
工程临时水电合同
工程临时水电合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方为________工程（以下简称“本工程”）的建设单位，乙方为该工程的施工承包商，双方就本工程的临时用电、用水事项达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本工程施工期间临时用电、用水的权利义务，确保施工现场的电力、水资源供应安全、稳定，满足施工需要。
二、供电、供水范围及要求1. 甲方应按照国家相关标准和规定，向乙方提供符合施工要求的临时用电、用水服务。
2. 乙方应根据施工计划，提前向甲方提出临时用电、用水的需求，并保证使用过程中的合理、节约。
3. 乙方应遵守国家有关电力、水资源管理的法律法规，不得擅自改变供电、供水设施。
三、费用结算1. 甲方应按照国家相关规定及合同约定，向乙方收取临时用电、用水费用。
2. 乙方应按时支付相关费用，逾期未付的，甲方有权采取相应措施直至停止供电、供水。
四、安全管理1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全临时用电、用水安全管理制度。
2. 乙方应对其员工进行安全用电、用水教育和培训，确保施工人员的安全操作。
3. 发生任何安全事故，乙方应立即采取措施处理，并向甲方报告。
五、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致供电、供水设施损坏，乙方应负责修复或赔偿损失。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
施工临时水电费合同范本
施工临时水电费合同范本
甲方：（施工单位名称）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
地址：（地址）
乙方：（水电公司名称）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
地址：（地址）
鉴于甲方即将在（施工地点）进行建筑工程施工，为了保障工地现场的水电供应，甲乙双方达成以下协议：
一、水电费用计算标准
1. 本次施工现场水电费用的计算标准为按照使用量计费，具体计费标准如下：
- 电费：（具体标准）
- 水费：（具体标准）
二、水电费支付方式
1. 甲方应在每月（或每季度）（具体支付时间）前将水电费用支付至乙方指定账户，并提供支付凭证。
2. 如甲方逾期未支付水电费用，则需支付逾期利息，利息以每日逾期金额的（具体利率）计算。
三、水电使用责任
1. 甲方有责任妥善安装、使用水电设备，保证使用安全。
2. 如有水电设备损坏或故障，应及时向乙方报告，并承担维修费用。
四、解除合同
1. 若甲方未按时支付水电费用或违反合同条款，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方出现供水供电问题导致无法供应，甲方有权解除合同，并不支付因此产生的费用。
五、其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至（具体有效期时间）止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签名：法定代表人签名：
日期：日期：。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电施工合同范本4篇
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档水电施工合同范本4篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。
相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。
假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。
水电施工合同范本4篇水电施工合同范本1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。
2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
临时水电合同
临时水电合同甲方（供电/供水方）：乙方（用电/用水方）：鉴于乙方因工程、活动或其他临时需要，向甲方申请临时水电供应，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在临时水电供应和使用过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特订立本合同，以兹信守。
一、合同目的与背景甲方同意基于乙方的实际需要，在符合相关法律法规及政策的前提下，向乙方提供稳定、安全的临时水电供应服务。
乙方因工程建设、活动举办或其他临时性需求，需使用甲方的水电资源，并愿意按照本合同规定的条款和条件支付相应费用。
二、供应范围与要求1. 供电范围：甲方应向乙方提供位于________________（具体地址）的临时电力供应，确保电压稳定、电流充足，以满足乙方正常使用的需求。
2. 供水范围：甲方应向乙方提供位于________________（具体地址）的临时用水供应，确保水质符合国家标准，水量充足，以满足乙方正常使用的需求。
三、供应期限与安排本合同自________________（起始日期）起至________________（终止日期）止。
具体供应安排应根据乙方的实际需求和甲方的实际情况进行协商确定，确保双方权益得到保障。
四、费用与支付方式1. 乙方应按照甲方提供的收费标准，根据使用量定期向甲方支付水电费用。
收费标准应公平合理，不得高于市场价格。
2. 乙方应在每月的第一个工作日向甲方支付上月的水电费用，确保费用支付及时、准确。
五、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定支付水电费用，并有权对乙方使用水电的行为进行监督和管理。
2. 甲方有义务提供稳定、安全的水电供应服务，并及时解决乙方在使用过程中遇到的问题和困难。
3. 乙方有权在合同约定的范围内使用甲方的水电资源，并按照约定支付相应费用。
4. 乙方有义务合理使用水电资源，不得浪费或私自转供他人使用，确保使用行为符合相关法律法规和政策要求。
临时用电工程施工合同范本
临时用电工程施工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_____项目（以下简称“本项目”）的临时用电工程达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利与义务，保证临时用电工程的顺利进行。
第一条工程概述1.1 本合同所涉及的临时用电工程是指为了本项目的建设、施工及运营期间提供电力支持而进行的所有必要工作。
1.2 本工程的施工地点位于_________________（具体地址）。
第二条工程内容2.1 乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成以下工作：- 设计临时用电方案；- 安装和维护临时供电线路；- 确保供电设施的安全运行；- 提供必要的技术支持和服务。
第三条工程质量3.1 乙方必须确保所有施工活动均符合国家有关电力安全的标准和规范。
3.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求，并对其施工质量负责。
第四条工期要求4.1 本工程的施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的申请。
第五条合同价格5.1 本工程的总合同价为人民币____元整（¥____）。
5.2 合同价款的支付方式和时间由双方另行约定。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
6.2 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
工地水电施工合同范本
工地水电施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工地水电施工事宜，经友好协商，达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：________工地水电施工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责工地内的水电施工，包括水电线路的布置、安装、调试及维护等工作。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方报价应包含所有施工材料、设备、人工等费用，包括但不限于水电材料、施工工具、运输费用等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____天，自乙方进场施工之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
如乙方因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收标准：工程完成后，经甲方验收合格，视为工程验收通过。
五、材料和设备5.1 乙方应按照甲方要求，采购符合设计和规范要求的材料和设备。
5.2 乙方应对所供材料和设备的质量负责，确保材料和设备的安全、合规。
六、施工安全6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工安全。
6.2 乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，配备足够的安全生产管理人员和专职安全员。
七、合同的变更和解除7.1 合同一经签订，双方应严格遵守。
如因特殊情况需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
八、违约责任8.1 乙方如未按照合同约定完成施工任务，应按照违约程度向甲方支付违约金。
8.2 乙方如未按照合同约定提供材料和设备，应承担相应的违约责任。
九、争议解决9.1 对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工中临时用电合同范本
施工中临时用电合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方施工过程中的临时用电事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、用电项目及范围1.1 甲方同意向乙方提供施工过程中的临时用电，包括施工照明、动力用电等。
1.2 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计进行用电设备的安装、使用和维护。
二、用电量和供电时间2.1 乙方应在合同签订后向甲方提供详细的用电负荷参数，以便甲方进行电力供应安排。
2.2 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求，确保电力供应的稳定性。
2.3 供电时间：自临时用电设备安装调试完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、用电费用及支付方式3.1 乙方应按照甲方提供的电价标准支付用电费用。
电价标准如下：（1）照明用电：按实际用电量计费。
（2）动力用电：按实际用电量计费。
3.2 乙方应在每个结算周期结束后的7个工作日内，向甲方支付当期的用电费用。
3.3 甲方应提供正式的用电费用发票给乙方。
四、用电设备及安全4.1 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计，选用符合国家标准的用电设备，并确保设备的正常运行。
4.2 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方制定的用电安全管理制度进行用电设备的安装、使用和维护。
4.3 乙方应对用电设备进行定期检查和维护，确保设备的完好和安全。
4.4 乙方应在发生用电安全事故时，立即启动应急预案，并及时报告甲方。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力供应的，应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间支付用电费用的，应按照逾期付款金额的日息向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定提供合格的电力供应的，乙方有权要求甲方立即改正，并按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建筑工程临水临电施工合同6篇
建筑工程临水临电施工合同6篇篇1建筑工程临水临电施工合同一、合同缔约双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承接方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同内容1. 项目名称：建筑工程临水临电施工项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目规模：（包括建筑面积、楼层高度、建筑材料等）4. 施工内容：本合同包括但不限于土石方工程、基础工程、主体施工、装饰装修等工程内容。
5. 施工期限：本合同约定的工程竣工日期为（具体时间），如因甲方原因造成工期延误，乙方可要求相应的工期延长。
6. 工程报价：本合同工程总报价为人民币（具体金额），包含了人工费、材料费、机械费、管理费等，不包含变更工程和增减项工程费用。
7. 工程款支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）预付款：工程开工前，甲方需预付总工程款的30%作为预付款。
（2）工程进度款：按工程进度支付，支付比例与工程进度相应。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
8. 设计图纸：乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，如有设计变更需及时向甲方提出并征得同意。
9. 施工保障措施：乙方应按照相关规定和标准进行施工，确保施工现场安全、文明施工、环保等。
10. 施工期间责任：乙方应负责施工期间的安全生产，如因乙方原因导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
11. 竣工验收：工程竣工后，乙方应根据相关标准和规定进行验收，如发现未达到验收标准的，乙方需及时改正。
12. 合同违约责任：若一方违约导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
13. 合同变更：合同生效后如需变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
14. 合同终止：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议。
15. 合同争议解决：如发生合同争议，应先协商解决，协商不成的，按照中华人民共和国相关法律进行解决。
16. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。
临时水电施工合同
临时水电施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时水电施工工程的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容1. 乙方根据甲方的要求，负责施工范围内的临时水电安装工程，包括水源、电源的接入，临时水电线路的铺设，以及相应的配套设施建设。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供合格的临时水电施工服务，确保施工过程中的水电供应满足甲方的需求。
二、工程期限1. 乙方应在甲方指定的开工日期开始施工，并在甲方指定的竣工日期前完成施工。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量1. 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。
2. 乙方应对施工过程中的每一个环节进行严格把控，确保工程的安全、稳定、可靠。
3. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，确保工程质量达到甲方的要求。
四、工程费用1. 乙方向甲方提供的临时水电施工服务，按照双方约定的单价和工程量进行计算。
2. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交工程结算报告，甲方按照约定的时间和方式支付工程款项。
3. 双方应共同维护工程造价的合理性，严禁恶意哄抬价格、串通投标等违法行为。
五、违约责任1. 如乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程价款的1%乘以逾期天数。
2. 如甲方未按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的1%乘以逾期天数。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担，但法院另有规定的除外。
七、其他约定1. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同的履行。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1甲方（供水/供电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（施工用水用电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于乙方需要在甲方所管辖范围内进行临时用水用电作业，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在施工临时用水用电过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
二、合同期限及终止条件本合同自双方签署之日起生效，至乙方施工结束并结算完毕为止。
如遇特殊情况需提前终止，应经双方协商一致并书面确认。
三、用水用电事项约定1. 甲方应向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，并确保符合国家相关安全标准。
2. 乙方应遵守国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，确保安全施工。
3. 乙方应根据实际需要向甲方申请用水用电计划，并按计划合理使用资源。
如遇实际用量超过计划用量，应提前向甲方说明并征得同意。
4. 乙方应按规定时间缴纳水、电费及相关费用。
如遇欠费情况，应及时补缴并支付滞纳金。
四、用水用电计量及费用结算方式1. 用水用电计量方式：采用计量表计量方式，甲乙双方共同确认计量表的准确性和有效性。
2. 水电费计算方式：按照国家规定的电价、水价及实际用量计算。
如遇价格调整，按调整后的价格执行。
3. 结算周期及方式：双方约定每月结算一次，乙方应在结算周期结束后及时缴纳费用。
结算方式可采用现金、银行转账等方式。
五、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未能按照合同约定向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，导致乙方施工延误或损失，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方违反国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，造成安全事故或损失，乙方应承担全部责任并赔偿甲方及其他相关方的损失。
3. 若乙方未按约定时间缴纳水、电费及相关费用，应支付滞纳金并承担违约责任。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
临时用电工程施工合同范本
临时用电工程施工合同范本甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“项目”）的临时用电工程达成合作意向，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：包括但不限于临时用电线路的铺设、维护、拆除及相关安全措施的实施等。
第二条合同价款2.1 合同总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2.2 价格包括材料费、人工费、机械使用费及所有相关费用。
第三条工期要求3.1 开工日期：自____年____月____日起3.2 竣工日期：至____年____月____日止3.3 若遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
第四条质量要求4.1 工程质量必须符合国家及行业相关标准。
4.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求及合同约定。
第五条安全管理5.1 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守安全操作规程。
5.2 如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施并及时通知甲方。
第六条支付方式6.1 付款分阶段进行，具体如下：（a）预付款：合同签订后____天内支付合同价款的____%；（）进度款：根据实际完成的工程量按月支付；（c）结算款：工程完工并通过验收后____天内支付剩余款项。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因乙方原因导致工期延误，应按日支付违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；8.2 协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条其他事宜9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方（承包方）：_____________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）为了保证施工的顺利进行，双方经友好协商，达成如下临时水电施工合同：一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求，在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间，在___________（具体地址）进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求，制定施工方案，并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间，甲方必须保证施工现场的安全，避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间，甲方需保持施工现场的整洁，减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中，如有增加或变更工程内容，须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量，确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间，如有发现质量问题，甲乙双方应及时协商解决，保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起，至___________年__________月__________日为止，期间不少于__________个工作日（以实际施工情况为准）。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程，甲方需提前通知乙方并延长工期，延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整（大写），由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用，须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程，视为违约，乙方有权解除合同，并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行，视为违约，乙方需承担相关违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工地临时水电施工合同
建筑工地临时水电安装工程
施工合同
建设单位:
承包单位:
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关国家，结合本工程的具体情况，为了明确双方各自的权利义务和经济责任，分工合作，保质、保量及时地完成本工程各项任务，经甲乙双方同意，签订本合同，共同执行。
第一条、工程名称：
工程地址：
第二条、工程范围：
根据甲方提供的施工图纸要求的范围：
第三条、承包方式：大包干形式、包工、包料、包进度、包质量、包安全
第四条、工期：
工程竣工日期安排如下：天内成完工程
1、如因甲方原因造成延误工期的，则工期给以顺延，否则不给
顺延。
遇不可抗力的自然因素影响工程进度，工期顺延。
2、乙方在以上情况发生后就延误的内容和相应顺延的工期向甲
方提出书面报告，甲方在收到报告起3天内给以确认、答复、逾
期不给答复也不提出修改意见，可视为延期要求已被确认。
3、如果由乙方原因造成的延误工期，每推迟一天支付元违约金。
第五条、工程造价及付款方式：
1、本工程总造价为人民币元；
大写：；
2、自合同签订生效，工程开始进场施工后10 天内甲方支
付乙方工程总造价的30 %为预付款，施工进度完成70% 时
付进度款70 %为工程进度款，竣工验收合格后付至90 %工程
进度款, 余款10 %为1个月后办理确认手续后 5 天内一次付
清。
第六条、施工与设计变更：
1、乙方必须遵照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准以及
设计的要求组织施工。
2、施工中发现设计有错误，或不合格的地方，乙方应书面通知
甲方，甲方应在天内作出书面答复并在 2 天内与原设计单
位商定，提出修改或变更设计文件，经甲、乙双方办理签证手续
后方可按修改后的设计施工。
3、施工中如遇实际变更，乙方必须经甲方审批同意，并办理签
订手续后方可施工。
在施工变更尚未批准前，乙方不得强行施工。
4、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定
做到合理并进行结算。
5、对于甲方在施工过程中的合理指令，乙方必须严格执行，不
得以任何理由拒绝施工。
甲方指令引起的工程费用增加，应按工
程实际增加量，相应增加工程款，在工程结算时一并支付。
6、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程完工后必须经
过验收并做好现场记录和签证。
合格后才能进行下道工序的施
工。
隐蔽前通知甲方到现场，并办理验收手续。
7、乙方要遵守省、市现行建筑安装工程安全文明施工有关规定，
搞好安全文明施工管理，确保安全施工。
第七条甲方责任：
1、办理报建、报装手续，有关费用。
2、在开工前向乙方提出设计、施工图，提供工程有关部门技术
资料、设备、主要材料和要求。
3、负责组织施工，设计监理等并于有关部门部门进行图纸会审。
4、搞好施工现场的“三通一平”，施工用水、用电至工地范围内。
5、在施工期间，如甲方需要设计变更，甲方必须以书面通知或
提供更改图纸给乙方。
第八条、乙方责任：
1、乙方自行解决施工机具，自行搭设临时设施及有关安全设施。
2、乙方要遵守省、市现行建筑安装工程安全文明施工有关部
门规定，搞好安全文明施工管理，确保安全施工。
由乙方造成
的安全事故的导致一切损失由乙方承担。
3、编制施工组织设计或施工方案，应经公司以上技术部门审
定批准，做好各项施工前的准备工作。
4、及时向甲方送出开工通知书，施工进度计划表，施工平面
布置图，隐蔽工程验收通知，竣工报告，提供施工施工工作计
划，工程事故报告以及提出应由甲方供应的材料、设备、计划
等。
5、验收合格前，工程产品与半产品均由乙方负责保管。
6、乙方施工期间，如有工艺技术方面上的更改，必须报经甲
方审批。
7、乙方协助甲方办理报建、报装手续，相关费用由甲方负责。
第九条、工程质量、保修
1、工程质量：乙方必须按设计要求及现行建筑安装施工规范
施工。
甲方按国家现行建筑安装质量验评标准验收，工程质量
必须达到合格以上。
如果是乙方造成不合格的工程项目，乙方
必须返工修复，乙方造成的损失全部有乙方承担。
2、保修期：工程自竣工验收合格之日起，保修期为12 个月，
在保修期内由于施工而造成的材料质量问题(电气光源除外)，
乙方负责按《建筑工程质量管理条例》规定负责修复，费用由
乙方承担。
第十条本合同自甲、乙双方签名、盖章之日起生效。
合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。
本合同未尽事宜，在施工过程中双方协商后补充修订。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
负责人：负责人：
电话：电话：
合同签订日期年月日。