保温材料买卖合同(完整版)
保温材料采购合同6篇
保温材料采购合同保温材料采购合同6篇随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的保温材料采购合同，希望对大家有所帮助。
保温材料采购合同1供方购方：一、合同总价：元。
二、产品名称、型号、数量及金额：单位：元(人民币)三、供货时间：购方出具书面供应清单，供方在接到供货清单天内供货。
四、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：1、按样品验货，质量要求符合设计及相关规范要求;2、质保期为贰年;3、供货产品必须是河北华美集团厂家生产;4、若经检查验收时发现有违反以上几条的，取消合同并承担由此引起的一切损失。
货到现场后，由建设单位、项目监理、安装单位随机抽样送检。
若合格，报告交监理处备案;送检不合格，所有送至现场的货物全部退回，并承担由此产生的一切损失，即时终止合同。
抽检费由供方负责。
五、交货地点、方式：交货地点为水浒文化广场(梁山县城越山南路xx年质保期满后无质量问题付清5%余款。
最终合同总价依据合同单价及实际使用数量确定。
六、违约责任：1、供方负责因产品质量不合格而发生的所有责任并承担由此造成的一切损失;2、如未能按照本合同第二条供货，供方承担供货违约的责任，并接受不低于采购物总价的处罚。
七、其它约定事项：本合同一式4份，供购双方各执2份;购方：供方：日期：保温材料采购合同2供方：购方：签订地点：一、合同总价：橡塑保温材料：___ (元)。
二、产品名称、型号、数量及金额：单位：___元(人民币)三、供货时间：购方出具书面供应清单，供方在接到供货清单___天内供货。
四、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：1、按样品验货，质量要求符合设计及相关规范要求;2、质保期为贰年;3、供货产品必须是河北华美集团厂家生产;4、若经检查验收时发现有违反以上几条的，取消合同并承担由此引起的一切损失。
货到现场后，由建设单位、项目监理、安装单位随机抽样送检。
保温材料合同5篇
保温材料合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲致辞、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、总结报告、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, documents, contracts and agreements, rules and regulations, emergency plans, experiences, summary reports, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!保温材料合同5篇为了确保我们的既得利益不受侵犯，我们必须认真拟定详细的合同，合同是确保劳动者权益得到保护的关键文件，具有重要的法律效力，下面是本店铺为您分享的保温材料合同5篇，感谢您的参阅。
保温材料购销合同简洁版范文5篇
保温材料购销合同简洁版范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1保温材料购销合同甲方（销售方）：__________乙方（采购方）：__________鉴于双方对以下条款的经过友好协商，一致达成以下合约：第一条：产品名称及规格甲方将向乙方出售以下产品：_____________，规格为_____________，品牌为_____________。
第二条：数量及单价本合同下，甲方将向乙方出售_____________（数量）的保温材料，每件售价为_____________元，总价为_____________元人民币。
第三条：交货时间及地点1. 甲方应在本合同生效之日起__________天内将货物交至乙方指定的地址，并由乙方承担相关运输费用。
2. 如因不可抗力等原因导致交货延迟，双方应友好协商解决，并保证输送延迟不影响本合同的其他条款。
第四条：支付方式乙方应在收到货物之日起__________天内将货款支付至甲方指定的账户，迟付款将产生滞纳金。
第五条：质量保证1. 甲方承诺所提供的保温材料均符合国家相关标准，如发现质量问题，乙方有权拒绝接收或要求退换货品。
2. 保温材料的质量问题，经乙方检测确认后，甲方应承担相应赔偿责任。
第六条：违约责任1. 若因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担相应违约责任。
2. 若因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担相应违约责任。
第七条：争议解决双方应友好协商解决本合同的任何争议，如协商不成，应提交至_____________仲裁解决。
第八条：其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签字之日起生效，至交易完成之日止有效。
甲方（销售方）：__________ 乙方（采购方）：__________签字日期：__________签字日期：__________篇2保温材料购销合同甲方：（出租方）__________（法定代表人）__________ 联系电话：__________ 地址：__________乙方：（承租方）__________（法定代表人）__________ 联系电话：__________ 地址：__________鉴于，甲方是一家拥有保温材料资源的企业，拥有合法的销售资格；乙方是一家需要购买保温材料的企业，经协商，双方达成以下保温材料购销合同：第一条产品信息1.1 产品名称：保温材料1.2 规格型号：__________1.3 数量：__________1.4 价格：__________ 元/件第二条交货时间2.1 甲方应在收到乙方支付的货款后，按照双方约定的时间及地址交付保温材料。
保温材料买卖合同3篇
保温材料买卖合同3篇篇1保温材料买卖合同甲方（供货商）：______________（名称）法定代表人：______________（姓名）地址：______________（地址）电话：______________（电话）传真：______________（传真）乙方（购买商）：______________（名称）法定代表人：______________（姓名）地址：______________（地址）电话：______________（电话）传真：______________（传真）鉴于，甲方是一家专业从事保温材料生产和销售的企业，具有丰富的经验和技术实力；乙方是一家建筑公司，需求大量保温材料用于施工。
双方本着自愿平等的原则，就保温材料的买卖事宜达成如下协议：第一条产品名称、规格与数量甲方向乙方出售的保温材料品名、规格、质量标准及数量如下：品名：____________规格：____________质量标准：____________数量：____________第二条价格与支付方式1. 本次交易的保温材料单价为____元/吨。
2. 乙方应于签订本合同之日起____日内支付货款，支付方式为____。
3. 甲方应于接到付款通知之日起____日内发货，发货方式为____。
第三条交货地点与运输责任1. 保温材料的交货地点为____，乙方需自行负责运输。
2. 若因运输问题导致保温材料损坏，责任由运输公司承担，与甲方无关。
第四条质量保证与售后服务1. 甲方保证所售保温材料合乎国家标准，质量达标。
2. 如乙方在使用过程中发现质量问题，可提供相关证明向甲方提出退换货要求，甲方应在____日内处理。
第五条违约责任1. 若任何一方未能按时履行本合同规定的义务，应当承担违约责任。
2. 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第六条其他约定1. 本合同一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效。
简单版保温材料购销合同范文8篇
简单版保温材料购销合同范文8篇第1篇示例：保温材料购销合同甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买保温材料之有关事宜，订立如下合同：一、保温材料名称、规格、数量及单价1. 保温材料名称：聚氨酯保温板2. 规格：长1000mm，宽500mm，厚50mm3. 数量：1000块4. 单价：10元/块二、交货地点与时间1. 交货地点：甲方的仓库（详细地址：xxxx街道xxxx号）2. 交货时间：自本合同签订之日起，两周内交付完毕三、支付方式1. 乙方支付全款方式购买保温材料，总金额为10000元，需在签订合同之日起7个工作日内全额支付至甲方指定账户四、质量标准及检验方法1. 乙方购买的保温材料需符合相应国家标准，如有质量问题，甲方承诺无条件退换货品2. 检验方法：双方协商一致，采用第三方检测机构进行检验，费用由检验方支付五、风险与责任1. 在保温材料交付至乙方之前，由甲方承担一切由于质量问题导致的损失2. 乙方在签收保温材料后，如有破损或质量问题，应立即通知甲方，并由甲方协助处理六、违约责任1. 若一方在履行本合同过程中违反约定，应承担相应法律责任，并赔偿另一方因此遭受的一切直接损失2. 妥当处理违约事件后，双方应友好解决争议，若无法达成一致，应提交至有管辖权的法院裁决七、合同解释权1. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有2. 合同效力：本合同经双方签字盖章，即生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________以上为甲方与乙方签订的保温材料购销合同，双方应严格按照约定履行合同内容，以确保合同的顺利执行。
如有变更，须经双方书面确认后方可生效。
合同有效期：自签订之日起至交付完毕结束。
【此处无约定时效，按照双方约定执行】。
合同附件：保温材料清单、检验报告、支付凭证。
第2篇示例：保温材料购销合同甲方：（买方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方购买乙方所生产的保温材料达成如下合同：第一条产品名称、规格和数量甲方向乙方购买以下保温材料：产品名称：规格：数量：第二条价格及支付方式1. 产品单价为人民币（￥）____元。
保温材料购销合同10篇
保温材料购销合同10篇保温材料购销合同1需方：浙江舜江建设集团有限公司（简称甲方）供方：江苏宿迁市宏博节能工程有限公司（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循诚实、守信的公平原则，经供需双方友好、积极协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、合同概况：1、宿迁水木清华1#-9#楼在建外墙保温工程，采用材质为ZL胶粉聚苯颗粒（EPS）砂浆，饰面抗裂砂浆及与此配套的辅料。
经业主招标，指定宿迁市宏博节能工程有限公司为该工程墙体保温主材供货商。
2、供方确保所供本工程的保温材料，为本厂最高级别，最优之产品。
3、辅助材料由需方视情况自行采购。
4、工程地点：宿迁市宿城区洪泽湖路与黄海路交界处。
二、单价1、保温砂浆浆料420元/m3 2、饰面抗裂砂浆料480元/T。
3、锚栓0.15元/套。
4、0.7m/m镀锌金属网3.8元/㎡，5.4×4耐碱网格布1.7元/㎡。
（上述单价系指货到工地进仓堆放的含税终价。
）三、验收计量1、抗裂砂浆以现场过磅为准，+差不得超出1%2、保温砂浆每包装袋为0.05立方，20包装袋为1立方。
按现场容器随机抽检为准。
3、供方每批次供货时必须出具一切必备资料及送货通知单。
由需方仓库人员核实数量、规格、型号后指定堆放仓库，供方在卸货堆放过程中必须遵守该货运输、堆放的技术要求。
四、付款1、一月一结，供需双方核实当月已供货的数量、金额，次月10日前支付月结部分货款的60%2、供货结束后，结算总款的20%3、竣工验收合格后，结算总款15%，留5%作为质保金。
保修期按需方与业主方所签合同为准，保修期满一个月后无息付清货款。
五、其他约定1、需方根据施工进度，电话或传真通知供货，供方应积极组织准备货源，隔日必须按通知要求的规格、型号、数量及时送达工地。
如发生特殊原因不能及时供货的，供方必须提前24小时告知需方，说明原因，征得需方工程负责人同意后，方可延时发货，若既不告知，且又不能说明延时发货原因，造成工程停工待料的，供方必须承担由此而造成的一切损失。
保温材料买卖合同6篇
保温材料买卖合同6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就保温材料的买卖事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、产品描述及规格1. 产品名称：保温材料2. 型号/规格：____________________3. 质量标准：符合国家相关标准及甲方要求二、数量及价格1. 交易数量：____立方米（具体以实际交货量为准）2. 交易价格：____元/立方米3. 总价：以实际交货数量乘以单价计算三、交货时间与地点1. 交货时间：自本合同签订之日起XX天内2. 交货地点：____________________3. 甲方如有特殊需求，双方可另行协商调整交货时间和地点。
四、付款方式1. 甲方在合同签订后XX天内支付乙方总货款的XX%作为预付款。
2. 乙方按照约定时间将保温材料送达交货地点后，甲方经验收合格，支付剩余货款。
3. 付款应通过银行转账或其他双方认可的方式进行。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的产品质量符合国家相关标准及甲方要求。
2. 若因产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。
3. 乙方提供XX年的产品质量保证，质保期内出现非人为损坏，乙方负责免费维修或更换。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，乙方有权顺延交货期。
2. 若乙方未按约定时间交货，则应按未交付货物价值的一定比例（如XX%）向甲方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 双方在合同履行过程中应保密交易对方的商业机密和商业秘密。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
外墙保温材料买卖合同(范本)7篇
外墙保温材料买卖合同(范本)7篇第1篇示例：外墙保温材料买卖合同甲方：（买方名称）乙方：（卖方名称）鉴于甲方有意购买外墙保温材料，乙方愿意向甲方销售外墙保温材料，双方经友好协商，达成如下合同：一、保温材料名称、规格及数量：1. 外墙保温材料名称：XX保温板2. 外墙保温材料规格：厚度XXcm3. 外墙保温材料数量：XX块二、价格及支付方式：1. 外墙保温材料总价为XXXX元（大写：人民币XXXX元整）2. 付款方式：甲方需在XX天内支付全款，并提供相关支付凭证。
三、交付方式及时间：1. 外墙保温材料将由乙方负责送货上门，运费由乙方承担。
2. 交付时间：外墙保温材料将于合同签订后XX天内交付至甲方指定地点。
四、验收标准：1. 甲方可对外墙保温材料进行验收，如有任何质量问题，乙方将承担相关责任。
2. 外墙保温材料应符合国家相关标准，否则乙方需承担返货运费。
五、售后服务：1. 在购买后，如出现质量问题，甲方可向乙方索取售后服务，乙方将积极配合解决问题。
2. 售后服务时效：乙方将在XX小时内回复并处理相关问题。
六、违约责任：1. 乙方如未按时交付货物，将按延迟交付天数的XX%向甲方赔偿。
2. 甲方如未按约定时间支付货款，将按逾期付款金额的XX%向乙方赔偿。
七、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：年月日本合同经双方签字盖章生效。
（以下无正文，仅为示范用语）【温馨提示】：本合同为标准模板，具体内容需根据实际情况进行调整，并请谨慎阅读并理解各项条款后再予签署。
第2篇示例：外墙保温材料买卖合同甲方（买方）：_____________（以下称甲方）乙方（卖方）：_____________（以下称乙方）鉴于甲方欲购买外墙保温材料，乙方同意出售外墙保温材料，双方经友好协商达成以下合同：第一条材料描述乙方同意向甲方出售以下外墙保温材料：___________（具体描述），数量__________，单价____________。
保温材料购销合同5篇
保温材料购销合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1保温材料购销合同甲方（供货商）：_______________（以下简称甲方）乙方（购买方）：_______________（以下简称乙方）双方本着平等互利的原则，在友好协商下签订本合同。
第一条产品名称及规格甲方同意向乙方出售以下产品：产品名称：保温材料规格：______________________第二条产品价格及付款方式1. 产品价格：甲方同意以_______________（币种）_______________（价格）的价格出售保温材料给乙方。
2. 付款方式：乙方应在接受货物后的_______________天内将全款支付给甲方。
双方可商定其他合适的付款方式。
第三条交货时间及方式1. 交货时间：甲方应在双方约定的日期交付保温材料给乙方。
2. 交货地点：_______________（具体地址）。
3. 运输方式：_________（由甲方负责运输/由乙方负责运输/双方共同承担运输费用）。
第四条质量标准1. 保温材料应符合国家标准或双方合同约定的质量标准。
2. 如乙方发现产品质量存在问题，应在接受货物后的_______________天内提出异议，并提供相关证据给甲方。
第五条违约责任1. 若一方未按时履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 拖欠货款的一方每迟延一天，应支付_______________的滞纳金给对方。
3. 因不可抗力因素导致的违约，应根据实际情况协商解决。
第六条合同变更1. 本合同的任何变更应经双方协商一致后，签订书面协议。
2. 对合同的任何变更必须在双方都签署的前提下才能生效。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______________。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：（盖章）_________ 乙方：（盖章）_________签订日期：_______________ 签订日期：_______________以上为本次保温材料购销合同的具体内容，希望双方能够遵守合同精神，共同促进业务的发展。
保温材料销售合同范文经典版3篇
保温材料销售合同范文经典版3篇篇1甲方（买方）：____________________地址：____________________电话：____________________乙方（卖方）：____________________地址：____________________电话：____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买保温材料事宜达成如下协议：一、合同标的1. 产品名称：保温材料2. 型号/规格：____________________（请根据实际情况填写）3. 数量：____________________（请根据实际情况填写）4. 单价：____________________（请根据实际情况填写）5. 总价：____________________（请根据实际情况填写）二、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同生效后____天内交货。
（具体交货时间请根据实际情况填写）2. 交货方式：乙方负责将保温材料送达甲方指定地点。
3. 验收标准：按照国家标准及双方约定的质量要求进行验收。
4. 验收方式：货到后，甲方应在____天内组织验收，并出具验收报告。
如有问题，应及时通知乙方处理。
三、付款与结算方式1. 付款期限：甲方在收到货物并验收合格后，应在____天内支付货款。
2. 结算方式：双方可选择现金、银行转账等方式进行结算。
（请根据实际情况填写具体结算方式）四、违约责任1. 若乙方未按约定时间交货，应支付逾期交货违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付货款，应支付逾期付款违约金。
3. 若因乙方提供的产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
五、售后服务与质量保证1. 乙方应提供保温材料的质保书及相关的技术资料。
2. 如甲方在使用中发现产品质量问题，乙方应在接到通知后____小时内给予答复，并在____天内负责处理。
（具体时间请根据实际情况填写）3. 质保期限：保温材料的质量保证期限为____年。
保温材料购销合同的模板6篇
保温材料购销合同的模板6篇篇1甲方（需方）：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[公司电话]传真：[公司传真]乙方（供方）：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[公司电话]传真：[公司传真]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方保温材料事宜，达成如下协议：一、货物名称、规格型号、数量及金额甲方购买乙方的保温材料，具体名称、规格型号、数量及金额如下：| 货物名称| 规格型号| 数量| 单价（元）| 总价（元）|| --- | --- | --- | --- | --- || 保温板| B级| 1000张| 20 | 20000 || 保温带| A级| 500米| 30 | 15000 || 保温棉| B级| 500吨| 4000 | 200000 || 保温颗粒| A级| 10吨| 6000 | 60000 || 总计| | | | |二、质量要求及技术标准1. 乙方提供的保温材料应符合国家相关标准，具有合格的出厂检验报告。
2. 甲方对乙方的产品有权进行抽查，如抽查发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方进行退货或更换。
3. 乙方应保证所供产品的性能稳定，不得有老化、变形、脱落等现象发生。
4. 对于有特定要求的货物，甲方应在合同中注明，乙方应严格按照甲方要求生产。
三、包装、运输及验收1. 乙方应按照国家的包装标准对货物进行包装，保证货物的运输安全。
2. 甲方负责货物的运输，乙方应提供必要的协助。
3. 甲方在收到货物后，应及时进行验收，如发现货物存在数量不足、损坏或质量问题，应及时通知乙方进行处理。
4. 验收合格的货物，甲方应出具验收报告，并签字确认。
四、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后支付乙方30%的预付款。
2. 在收到货物并验收合格后，甲方应支付乙方剩余70%的款项。
3. 乙方在收到款项后，应出具相应的发票和收据。
4. 如有特殊情况需要调整付款方式或期限，双方应协商达成一致意见。
保温材料买卖合同3篇
保温材料买卖合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1保温材料买卖合同甲方：（买方）地址：电话：联系人：乙方：（卖方）地址：电话：联系人：鉴于甲方欲购买乙方销售的保温材料，双方经友好协商，达成如下协议：一、保温材料的种类及数量：1. 保温材料种类：_________________________2. 数量：_______________________________3. 规格：_______________________________二、交货时间及地点：1. 交货时间：双方约定为_______________，如需提前或延期交货，需提前告知对方并经双方确认。
2. 交货地点：_____________________________三、价格及支付方式：1. 单价：_______________________（以人民币计算）2. 总价：_______________________（大写：_______________________）3. 支付方式：甲方应于收到货物之日起____日内将货款全额支付给乙方。
4. 支付方式：甲方将货款支付至乙方指定的账户，或者现金支付给乙方。
四、验收标准：1. 甲方应在收到货物后______日内进行验收，若发现质量问题应及时通知乙方。
2. 乙方应确保所售保温材料符合国家相关标准，若出现质量问题，乙方将承担相应责任。
五、违约责任：1. 如一方违约，需向对方支付违约金，违约金为总价的____%。
2. 若一方严重违约，对方有权解除合同并要求赔偿。
六、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____（仲裁/法院）解决。
七、合同变更：1. 未经双方书面同意，不得修改合同内容。
2. 双方经协商一致可以签订补充协议或者对本协议内容进行修改。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上是保温材料买卖合同的具体内容，希望双方能够严格按照合同条款履行，确保双方权益不受损害。
外墙保温材料买卖合同(范本)8篇
外墙保温材料买卖合同(范本)8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方外墙保温材料事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方向乙方购买的外墙保温材料名称、型号、数量和规格如下：（具体的产品名称、型号、数量及规格，双方根据实际情况填写）二、产品质量标准乙方所提供的外墙保温材料必须符合国家和行业的相关质量标准，质量应满足甲方提出的技术要求。
在产品生产过程中，乙方应严格按照质量管理体系进行质量控制。
如因产品质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、价格及支付方式1. 乙方所销售的外墙保温材料价格应公平合理。
具体价格由双方根据市场行情及实际交易条件商定。
2. 甲方应按照合同约定支付货款。
支付方式一般为货到付款或按照双方约定的其他方式进行支付。
如甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
四、交货时间与方式1. 乙方应按照合同约定时间将外墙保温材料送达甲方指定地点。
如因乙方原因未能按时交货，乙方应承担违约责任。
2. 交货方式为乙方负责将货物运送至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
如因运输过程中造成的损失由乙方承担。
五、包装及验收1. 乙方应使用符合国家和行业标准的包装材料对材料进行妥善包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 甲方应在收到货物后对货物进行验收，如发现数量、质量等问题，应当在收到货物之日起七日内书面通知乙方。
乙方应在接到通知后尽快进行更换或补充。
六、保密协议1. 双方应对在本合同签订、履行过程中知悉的对方商业秘密及本合同相关的商业信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同终止后仍然有效。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
外墙保温材料买卖合同(范本)6篇
外墙保温材料买卖合同(范本)6篇篇1外墙保温材料买卖合同范本买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循自愿、平等和诚实信用的原则，就外墙保温材料的买卖事宜，经友好协商，签订如下合同：第一条合同的甲方为（公司名称）、地址（详细地址）、法定代表人（代表人），电话号码，开户行及账号（若有）；乙方为（公司名称）、地址(详细地址)、法定代表人（代表人），电话号码，开户行及账号（若有）。
第二条产品名称：外墙保温材料规格型号：（具体规格型号）数量：（具体数量）单价：（单位价格）金额：（总金额）第三条产品质量及要求：1.外墙保温材料的品质必须符合国家相关标准，且经得买双方确认的检测机构检测合格。
2.乙方提供的外墙保温材料应无瑕疵、无损坏，并在运输过程中保持完好。
3.乙方应保证产品的售后服务，并提供产品质量保证书供甲方查阅。
第四条交付方式：1.乙方应按照甲方要求的时间、地点及数量将外墙保温材料交付到指定的地点。
2.交付后，甲方有权对外墙保温材料进行确认，如发现问题应及时通知乙方进行处理。
第五条付款方式：1.甲方应按照本合同约定的价格及数量支付外墙保温材料的款项。
2.乙方应提供发票及相关的税务证明，以便甲方报销。
第六条违约责任：任何一方未能履行合同规定时，应承担违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而造成的损失。
第七条合同的变更和解除：任何一方如需变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后签订书面协议。
第八条法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决：因合同履行过程中发生的争议，买卖双方应友好协商解决。
若协商未果，可通过诉讼等方式解决。
第十条其他：1.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：买方（签字）：日期：日期：合同附件：（外墙保温材料规格型号清单、发票、质量保证书等）以上为外墙保温材料买卖合同范本，请双方遵守合同约定，共同维护各自的权利和义务。
简单版保温材料购销合同范文5篇
简单版保温材料购销合同范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1简单版保温材料购销合同范文保温材料购销合同甲方（出卖方）：地址：联系电话：乙方（购买方）：地址：联系电话：鉴于甲方是一家经营保温材料的公司，乙方希望购买甲方所生产的保温材料，为了双方的合作顺利进行，特订立本合同。
第一条产品名称、规格和数量1. 产品名称：保温材料2. 产品规格：（具体规格）3. 产品数量：（具体数量）第二条产品单价1. 产品单价：XX元/平方米（或者其他计量单位）第三条交货时间1. 乙方将于（具体时间）前支付货款，甲方在收到货款后，将于（具体时间）内交付产品。
第四条付款方式1. 乙方将在签订合同后的（具体天数）内支付全款。
第五条交付地点1. 产品交付地点为甲方公司所在地。
第六条运输费用1. 产品运输费用由乙方承担。
第七条技术支持和售后服务1. 甲方将提供必要的技术支持和售后服务。
第八条违约责任1. 若一方违反合同规定，需承担相应的法律责任。
第九条合同变更和解释1. 本合同未尽事宜，双方可协商变更，变更后的协议需书面确认。
第十条合同生效1. 本合同一式两份，双方各持一份，合同签字后生效。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：（以上为保温材料购销合同的简单版范文，具体合同内容可根据双方实际情况进行调整和修改。
）篇2简单版保温材料购销合同甲方（销售方）：___________乙方（购买方）：___________鉴于甲乙双方遵循自愿、平等、互惠、诚实信用的原则，就甲方销售、乙方购买下列保温材料达成如下协议，以兹共同遵守：第一条运输方式及费用1.1 乙方应自行承担从甲方处购买的保温材料的运输费用。
1.2 保温材料的运输及送达方式由乙方负责安排和选择，甲方提供必要的协助。
第二条产品质量及数量2.1 保温材料的质量应符合国家相关标准，保质期应在有效期内。
2.2 乙方购买的保温材料数量应与双方约定的订单一致，如有差异，以双方签订的正式订单为准。
保温材料销售合同范本5篇
保温材料销售合同范本5篇篇1甲方（买方）：_________乙方（卖方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方保温材料事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方购买乙方的保温材料，具体规格、型号、数量、价格等详见附件一《保温材料清单》。
2. 乙方需按照附件一《保温材料清单》的要求，向甲方提供合格的保温材料。
二、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
具体金额以附件一《保温材料清单》中的价格为准。
2. 甲方应在签订合同后，按照附件一《保温材料清单》中的支付节点向乙方支付款项。
具体支付方式为：_________。
三、交货与验收1. 乙方应在签订合同后，按照附件一《保温材料清单》中的交货时间，将保温材料送达甲方指定的地点。
具体交货地点为：_________。
2. 甲方应在收到保温材料后，按照附件一《保温材料清单》中的验收标准，对材料进行验收。
如甲方发现材料存在质量问题或不符合验收标准，应及时通知乙方，并有权要求乙方重新提供合格的保温材料。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定向乙方支付款项，则乙方有权要求甲方按照银行同期贷款利率支付利息。
同时，乙方有权解除本合同并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定向甲方提供合格的保温材料，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
具体违约责任为：_________。
五、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合同生效及变更1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
如需变更或解除，应经过双方协商一致并签订书面协议。
保温材料购销合同4篇
保温材料购销合同4篇篇1保温材料购销合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（邮箱地址）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（邮箱地址）为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买保温材料事宜，签订如下合同：一、产品名称及规格：1. 保温材料名称：2. 保温材料规格：3. 保温材料数量：4. 保温材料单价：5. 保温材料总价：二、交付方式：1. 交付时间：双方约定的交付时间为（具体日期），甲方应按时交付合同约定数量的保温材料。
2. 交付地点：保温材料应交付至乙方指定的地址。
三、付款方式：1. 付款方式：乙方应在接到保温材料后，于（具体日期）内支付全部合同总价款项给甲方。
2. 付款账号：甲方提供的付款账号为（具体账号）。
四、质量标准：1. 保温材料应符合国家相关标准要求，保证产品质量合格，否则乙方有权要求退换货。
2. 保温材料应具有优良的保温性能、耐用性和防火性能。
五、违约责任：1. 如甲方未按约定时间交付保温材料，应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未按约定时间支付款项，应承担违约责任，并支付违约金给甲方。
六、其他事项:1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2保温材料购销合同甲方：（出卖方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（购买方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于双方自愿，为明确买卖双方权利义务，达成如下合同：第一条产品名称：保温材料（具体型号规格）第二条产品价格：人民币（大写）元/吨（或平方米等计量单位）第三条交货地点：（具体地址）第四条交货时间：自合同签订之日起（具体时间）第五条付款方式：具体规定款项、时间及方式等第六条质量标准：按照国家相关标准进行生产，保证产品质量合格第七条产品包装：按照国家标准包装，防止产品在运输过程中损坏第八条运输方式：具体约定（如货运、快递等）第九条产品数量：具体数量及计量单位第十条违约责任：一方违约，需承担违约责任，另一方有权要求赔偿损失第十一条争议解决：双方协商解决;协商不成，提交至具体负责法院解决第十二条合同有效期：自双方签字盖章之日起生效，至产品交付完毕为止甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：以上为保温材料购销合同，双方一旦签订此合同即为双方具有法律约束力的法律文件，希望双方能够遵守合同约定，保证买卖双方的利益，实现双赢局面。
保温材料买卖合同7篇
保温材料买卖合同7篇第1篇示例：保温材料买卖合同甲方：（以下简称“甲方”）鉴于甲方欲购买保温材料，乙方有意向进行销售，双方经友好协商，达成以下协议：一、货物名称、规格和数量1.1 甲方购买的保温材料名称为________（具体规格），数量为______。
二、价格和付款方式2.1 保温材料的总价款为_______，甲方应当在签订本合同时支付货款的____%作为定金，余款在货物交付时一次性支付。
2.2 甲方应当在签订本合同后____个工作日内支付定金，逾期未支付定金的，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
三、交货3.1 乙方应当在收到甲方支付的定金后，按照约定的交货日期将保温材料送达至甲方指定地点。
3.2 乙方交付的保温材料应当符合国家相关标准，保证材料质量合格，否则甲方有权拒收货物并要求乙方退还已支付的金额。
3.3 保温材料的交付方式为________（快递、物流等），运费由甲方承担。
四、验收及售后服务4.1 甲方应当在收到保温材料后，及时对材料进行验收，如有质量问题或数量不符，应当在______日内向乙方反馈。
4.2 在保温材料验收合格后，乙方不再负责售后服务，甲方应自行承担保温材料的使用和维护责任。
五、违约责任5.1 如因甲方原因造成无法履行合同或者违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此所遭受的损失。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过诉讼等方式解决。
七、其他事项7.1 本合同一式两份，双方各持一份，合同自双方签字盖章之日生效。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理，对合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 签订日期：__________以上为双方签订的《保温材料买卖合同》，特此确认。
第2篇示例：保温材料买卖合同甲方（卖方）：_______________（以下简称甲方）乙方（购方）：_______________（以下简称乙方）鉴于甲方具有销售保温材料的资质和能力，乙方愿意购买甲方销售的保温材料，经双方友好协商，达成如下合同：一、产品信息1. 产品名称：保温材料2. 品牌：_______________3. 型号：_______________4. 规格：_______________5. 数量：_______________6. 单价：_______________7. 总价：_______________二、交货方式1. 交货时间：双方商定，具体交货时间以双方确认为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-2579-20
保温材料买卖合同(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
保温材料买卖合同(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
北京金海创装饰材料有限公司与北京吉顺保温材料厂间买卖合同纠纷一案
北京市第二中级人民法院
民事判决书
（XX）二中民终第18983号
上诉人（原审被告）北京金海创装饰材料有限公司，住所地北京市顺义区牛栏山镇兰家营村东。
法定代表人王德胜，总经理。
被上诉人（原审原告）北京吉顺保温材料厂，住所地北京市顺义区高丽营镇羊房村振兴大街4号。
法定代表人余全莲，厂长。
上诉人北京金海创装饰材料有限公司（以下简称金海创公司）因与被上诉人北京吉顺保温材料厂（以下简称吉顺材料厂）之间买卖合同纠纷一案，不服北
京市顺义区人民法院（XX）顺民初第6943号民事判决，向本院提出上诉。
本院于XX年11月14日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官宋毅、刘茵参加的合议庭，于XX年11月25日召集双方当事人进行了询问，上诉人金海创公司的法定代表人王德胜，被上诉人吉顺材料厂的法定代表人余全莲到庭参加了诉讼。
本案现已审理终结。
吉顺材料厂一审起诉称：XX年10月18日，吉顺材料厂向金海创公司供应聚苯板1车，货款为9000元，金海创公司负责人谢华签收，并出具了收条，但至今未付款。
为此，要求金海创公司给付所欠货款9000元，支付利息1930元（自XX年10月18日至起诉之日止，按中国人民银行贷款利率计算)。
金海创公司一审答辩称：吉顺材料厂所诉已过诉讼时效，且
谢华不是金海创公司的项目经理，工程也不是金海创公司的，吉顺材料厂也从未找过金海创公司，本案与金海创公司无关，故不同意吉顺材料厂的诉讼请
求。
一审法院经审理查明：XX年10月18日，金海创公司向吉顺材料厂购买聚苯板30立方米用于东方国际公寓工程，单价每立方米300元，货款为9000元，金海创公司至今未付款。
上述事实，有吉顺材料厂提供的出库单、承诺书、证人证言、北京市公安局顺义分局预审处询问笔录复印件及当事人陈述意见在案佐证。
一审法院认为：吉顺材料厂与金海创公司之间的买卖合同关系及欠款事实存在，法院予以确认，金海创公司应给付所欠吉顺材料厂货款，并应赔偿因其拖欠货款给吉顺材料厂造成的利息损失，故对吉顺材料厂要求金海创公司给付所欠货款，支付利息的请求，法院予以支持。
因吉顺材料厂提供的证据、证人证言及北京市公安局顺义分局预审处的询问笔录能够证明金海创公司承建工程与吉顺材料厂发生买卖合同关系及吉顺材料厂一直在主张权利，故对金海创公司所辩称的吉顺材料厂所诉已过诉讼时效，谢华不是公司项
目经理，工程也不是金海创公司的，本案与金海创公司无关的答辩意见，法院不予采信。
依据《中华人民共和国合同法》第一百六十一条之规定，判决：北京金海创装饰材料有限公司给付所欠北京吉顺保温材料厂货款九千元，并支付利息一千九百三十元，于判决生效后十日内执行。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
金海创公司不服一审法院判决，提出上诉称：一、一审法院判决认定事实有误，谢华不是金海创公司的项目经理，金海创公司也从未给予谢华任何授权，王久生也不是金海创公司的工作人员，金海创公司从未与吉顺材料厂签订合同，也从未收取过吉顺材料厂的材料，不存在合同法律关系；且本案已早超过了法定的诉讼时效期间，仅有王久生的证言不能证明本案没有超过诉讼时效；二、一审法院判决程序错误，金海创公司不是本案的适格被告，被告应为谢华；三、一
审法院判决适用法律有误。
综上，请求撤销一审法院判决，依法改判驳回吉顺材料厂的诉讼请求。
吉顺材料厂服从一审法院判决，答辩称：谢华、王久生是金海创公司的工作人员，谢华是代表金海创公司接收的吉顺材料厂的货物，金海创公司与吉顺材料厂之间存在买卖合同关系。
吉顺材料厂一直在向金海创公司主张权利，不存在超过诉讼时效的情况。
一审法院判决正确，请求维持原判。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为：吉顺材料厂与金海创公司之间虽然没有签订书面的买卖合同，但根据吉顺材料厂提供的证据、证人证言及北京市公安局顺义分局预审处的询问笔录能够形成证据链证明谢华及王久生系金海创公司的项目工作人员，金海创公司与吉顺材料厂之间存在买卖合同关系，及吉顺材料厂一直在向金海创公司主张权利，故金海创公司应给付吉顺材料厂欠款9000元及利息。
金海创公司上诉提出谢华不是公司项目经理，
本案与金海创公司无关及吉顺材料厂所诉已过诉讼时效的上诉主张，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。
金海创公司上诉还提出一审法院判决程序有误，适用法律有误的主张，亦于法无据，本院不予支持。
综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费三十七元，由北京金海创装饰材料有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
二审案件受理费七十四元，由北京金海创装饰材料有限公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长孙田辉
代理审判员宋毅
代理审判员刘茵
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。