2021年下半年重庆省监理工程师要约与承诺考试题
2016年重庆省监理工程师：要约与承诺考试试题
2016年重庆省监理工程师：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的计划。
A：抽样检验B：平行检验C：旁站监理D：复测复检E：工程变更单2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。
A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出E：专业监理3、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定4、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理5、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。
A：人工费B：规费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查，除见证施工过程外，还须见证。
A：施工环境状况B：施工作业条件C：劳动组织及工种配合状况D：隐蔽部位的覆盖过程E：工程变更单7、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，质量__是指“规定组织质量管理体系的文件”。
A．计划B．手册C．策划D．记录8、办公及生活用家具购置费属于。
A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。
2021年监理工程师《合同管理》：要约与承诺
2021年监理工程师《合同管理》：要约与承诺（2021最新版）作者：______编写日期：2021年__月__日要约与承诺（一）要约1.要约的概念和条件①要约是希望和他人订立合同的意思表示。
②提出要约的一方为要约人，③接受要约的一方为受要约人。
要约人上特定的，受要约人既可以是特定的，也可以是不特定的。
要约应具备以下条件：④（1）内容具体确定；⑤（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。
2.要约邀请要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。
商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。
3.要约的撤回和撤销要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。
要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。
要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
（二）承诺1.承诺的概念和条件承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。
承诺具有以下条件：（1）承诺必须由受要约人作出。
（2）承诺只能向要约人作出。
（3）承诺的内容应当与要约的内容一致。
（4）承诺必须在承诺期限内发出。
2.承诺的期限承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。
要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。
4.承诺的撤回承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。
承诺可以撤回。
撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
（三）要约和承诺的生效《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。
采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。
承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2021年重庆市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.423.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告4.建设工程设计合同的有效期限为A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止5.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人6.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件7.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修8.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金9.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
重庆省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题
重庆省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建筑工程管理(CM)方法的特点是。
A：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，分批交付使用B：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，全部工程竣工后一并交付使用C：分阶段进行施工图设计，全部工程竣工后一并交付使用D：分阶段进行施工图设计，分阶段施工，分批交付使用E：自我评定2、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理3、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理4、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。
A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行5、水泥安定性检验方法属于。
A：有关材料及其制品质量的技术标准B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定C：有关材料搜集方面的规定D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程E：工程变更单6、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。
A：合同价格内的暂列金额B：预留的部分工程预付款C：业主的履约保证金D：预留承包商的部分应得工程款E：专业监理7、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。
A：平行承发包模式B：CM单位C：施工单位D：项目总承包模式E：工程保险金8、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
重庆省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷
重庆省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于建设工程合同管理的目标。
A：发展和完善建筑市场B：推进建筑领域的改革C：提高工程的质量D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：专业监理2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理3、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是监理组织形式的优点。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金4、【例1·单选题】主要依靠评价人员的知识、经验和判断，对设计方案进行评选，属于方法。
A：定量评价B：定性评价C：综合评价D：定性评价定量化E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由__承担。
A．施工承包人B．建设单位C．供货方D．采购方6、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是。
A：承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B：工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C：工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D：经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据E：专业监理7、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。
A：材料设备因素B：资金因素C：施工技术因素D：社会环境因素E：自我评定8、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金9、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
2021年监理工程师考试必做试题题库 (重庆)
2021年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。
第I卷（选择题）一、单项选择题1．检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具( )，并对检查结果负责。
A、安全合格证明文件B、符合性证明文件C、安全管理证明文件D、安全防范措施文件答案：A2．项目监理机构在施工阶段进行投资控制有多种措施，下列选项属于合同措施的是()。
A、对发包人原因导致承包人机械闲置，予以费用补偿审核B、严格控制设计变更C、审核竣工结算D、改进施工工艺和施工技术答案：A【答案解析】本题考查的是投资控制的措施。
项目监理机构在施工阶段进行投资控制的合同措施有：(1)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。
参与处理索赔事宜。
(2)参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。
选项C属于经济措施;选项BD属于进度控制中的技术措施。
3．下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是( )。
A、分析进度偏差产生的原因B、提出调整进度计划的措施C、现场实地检查工程进度情况D、分析进度偏差对总工期的影响答案：C【答案解析】本题考查的是进度监测的系统过程。
跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。
为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：(1)定期收集进度报表资料;(2)现场实地检查工程进展情况;(3)定期召开现场会议。
4．甲、乙两项目的类别相同。
甲项目合同价为8000万元，工期为30个月;乙项目合同价为6000万元，工期为20个月。
若甲、乙两项目的其他条件相同，且已知甲项目按正确的估算方法，安排了8名监理人员，则乙项目以安排（）名监理人员为宜。
A、6B、8C、9D、12答案：C5．根据《建设工程质量管理条例》，建筑材料、建筑构配件和设备等，未经（）签字认可，不得在工程上使用或安装。
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主2、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定3、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制5、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为。
A：接受对社会的职业责任B：不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情C：不接受可能导致判断不公的报酬D：在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务E：工程保险金6、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则7、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。
A：控制进度B：控制质量C：控制投资D：项目管理E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》训练题
2021年重庆市监理工程师《合同管理》训练题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件2.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金3.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同4.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格6.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
2023年下半年重庆省监理工程师考试合同管理建筑工程一切险试题
2023年下六个月重庆省监理工程师考试《协议管理》：建筑工程一切险试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题旳备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。
A：其他直接费定额B：直接费定额C：间接费定额D：现场经费定额E：由于传染病旳影响而临时停止旳施工2、按照工程质量事故处理程序规定，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》旳同步，应规定施工单位在小时内写出质量事故汇报。
A：12B：24C：36D：48E：工程变更单3、根据FIDIC《施工协议条件》，假如所有工程只颁发一种接受证书和一种履约证书，则保留金。
A：不再返还B：在颁发接受证书时所有返还C：在颁发履约证书时所有返还D：在颁发接受证书和履约证书时各返还二分之一E：专业监理4、【例2·单项选择题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1200万元，贷款时间和额度为第1年600万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期只支付利息，则该项目旳建设期利息为万元。
A：54B：55．08C：72D：73．08E：由于传染病旳影响而临时停止旳施工5、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔汇报。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误旳做法是。
A：顺延协议工期，予以费用赔偿B：顺延协议工期，不予以费用赔偿C：不顺延协议工期，予以费用赔偿D：缩短协议工期，予以费用赔偿E：专业监理6、已知某钢筋工程每周计划完毕旳工程量和第1～4周实际完毕旳工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点贯彻在计划S曲线旳__。
A．时间/周B．1C．2D．3E．4F．5F．6F．7F．每周计划工程量/tF．160F．210F．250F．260F．200F．160F．100F．每周实际工程量/tF．200F．220F．210F．200F．—F．—F．—7、某土方工程，业主估计旳工程量为1500m3，协议规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时可调整单价，单价调为15元/m3。
重庆省2024年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷
重庆省2024年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某材料选购合同中，双方约定的选购量为500吨，合理磅差为0．3％。
假如交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中错误的有。
A：计量498吨，则应补交2吨B：计量498．7吨，则应补交1．3吨C：计量499．2吨，则不再补交D：计量501．7吨，则退还1．7吨E：专业监理2、下列关于竣工结算的说法中，错误的是。
A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实，赐予确认或提出修改看法B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿E：由于传染病的影响而短暂停止的施工3、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。
A：1000B：1100C：1155D：1214E：由于传染病的影响而短暂停止的施工4、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。
A：结清全部设计费B：支付一半设计费C：停止支付设计费D：预留肯定保证金后全部支付设计费E：专业监理5、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产实力或工程效益的工程称为。
A：分项工程B：分部工程C：单位工程D：单项工程E：由于传染病的影响而短暂停止的施工6、当时步设计有具体设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是__。
A．扩大单价法B．概算指标法C．修正概算指标法D．预算单价法7、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
重庆省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷
重庆省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门2、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制3、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员4、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位5、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系6、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部7、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体8、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下9、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款10、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划11、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》考试试题
2021年重庆市监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款2.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定3.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构4.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程5.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金6.关于投标限价的说法，正确的是()。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法7.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构8.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》模拟考试
2021年重庆市监理工程师《合同管理》模拟考试学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项容，认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.602.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.423.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试4.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目5.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程6.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1207.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表” 可以与“评标办法”的容相抵触D.“评标办法前附表”无须考虑招标项目的具体特点和实际需要8.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示9.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷10.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2021年重庆市监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书3.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日4.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件5.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人6.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数7.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( ) 的企业。
A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质8.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.3020B.2980C.3000D.30109.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
2O21年监理工程师合同考题
2O21年监理工程师合同考题随着建筑行业的不断发展，监理工程师的角色变得越来越重要。
他们负责监督和管理建筑工程的施工过程，确保工程质量、安全和进度符合规定。
为了成为一名合格的监理工程师，需要通过一系列的考试和评估。
其中，合同管理是监理工程师必备的技能之一。
本文将为您提供一份2021年监理工程师合同考题范本，帮助您更好地备考。
一、选择题（共30题，每题2分）1. 以下哪个选项不属于合同的要素？A. 当事人 . 目的 C. 期限 D. 地点答案：D2. 在签订合同时，以下哪个选项不是必须明确的？A. 工程范围 . 工期要求 C. 质量标准 D. 天气情况答案：D3. 以下哪个选项不属于监理工程师在合同管理中的职责？A. 审查合同文件 . 监督合同履行 C. 解决合同纠纷 D. 修改合同条款答案：D4. 在合同履行过程中，以下哪种情况可能导致合同解除？A. 工程延期 . 工程质量不合格 C. 承包商破产 D. 以上全部答案：D5. 以下哪个选项不属于合同变更的原因？A. 设计变更 . 法律法规变化 C. 不可抗力因素 D. 业主违约答案：D6. 在合同履行过程中，如发现合同存在漏洞或不明确的地方，应如何处理？A. 按照惯例执行 . 双方协商解决 C. 提交仲裁机构裁决 D. 请求法院判决答案：7. 以下哪个选项不属于合同解除的条件？A. 承包商未按约定时间完成工程 . 承包商未按约定质量完成工程 C. 承包商未按约定支付工程款 D. 承包商未按约定提供材料设备答案：C8. 在合同履行过程中，如发生争议，以下哪种方式不属于解决争议的方式？A. 协商解决 . 调解解决 C. 仲裁解决 D. 暴力解决答案：D9. 以下哪个选项不属于合同履行的原则？A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 互利原则 D. 强制原则答案：D10. 在合同履行过程中，如发现合同存在违法内容，应如何处理？A. 继续履行 . 修改合同 C. 解除合同 D. 请求法院判决答案：C二、简答题（共2题，每题5分）1. 请简要描述监理工程师在合同管理中的主要职责。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2021年重庆市监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件3.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年4.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人5.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业6.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.157.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人8.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔9.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果10.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
2021年重庆市监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2021年重庆市监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是( )A.发包人B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主4.根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（）。
A.从专家库中抽取，并经政府主管部门批准B.经招标机构推荐，由招标监管部门认定C.经评标委员会主席推荐，由招标人批准D.从专家库中随机抽取或由招标人直接确定5.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查6.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.3020B.2980C.3000D.30107.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险8.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
下半年重庆省监理工程师：要约与承诺考试题一、单项选取题（共25 题，每题 2 分，每题备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式长处是__。
A．有助于质量控制B．有助于投资控制C．有助于缩短工期D．有助于合同管理2、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同商定计算违约金为10万元，则采购方有权规定供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理3、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完毕业重规定合同外工程耗费3万元；由于业主缘故导致功能减少，使人工费增长2万元；施工机械故障导致人员窝工损失0．5万元。
则承包商可索要人工费为万元。
A：2．0B：3．0C：5．0D：5．5E：由于传染病影响而暂时停止施工4、国内《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险投保人应当是。
A：施工合同发包人B：施工合同承包人C：施工合同发包人和承包人D：工程项目代建方和施工合同发包人E：专业监理5、在双代号时标网络筹划中，核心线路是指__。
A．没有虚工作线路B．由核心节点构成线路C．没有波形线线路D．持续时间最长工作所在线路6、为了有效地控制项目目的，必要将积极控制与被动控制紧密结合起来，并且按照__原则解决好两者之间关系。
A．积极控制为主，被动控制为辅B．被动控制为主，积极控制为辅C．积极控制与被动控制并重D．力求加大积极控制在控制过程中比例，同步进行定期，持续被动控制7、下列Partnering模式特性和要素中，属于Partnering模式要素是。
A：共同目的B：出于自愿C：高层管理参加D：信息开放性E：工程保险金8、体现工程项目本质区别是，它所描述是工程实体特性，体现该实体构成要素。
A：计算规则B：项目名称C：项目特性D：工作内容E：由于传染病影响而暂时停止施工9、单位工程质量验收登记表中，验收记录和验收结论分别由填写。
A：监理单位、施工单位B：施工单位、监理单位C：设计单位、质监站D：施工单位、质监站E：工程变更单10、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作是。
A：现场地上障碍物拆除工作B：勘察现场设备机具布置和架设C：完毕通水、通电及道路平整作业D：提供水上作业用船E：专业监理11、工作A工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完毕时间分别为16天、12天、11天，则工作A最迟开始时间为第天。
A：6B：3C：8D：12E：自我评估12、风险管理过程中首要环节是。
A：风险评价B：风险预控C：风险决策D：风险辨认E：工程保险金13、建筑工程管理(CM)办法特点是，在建设项目初步设计文献被批准后，将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实行，并在所有工程竣工前，将已完某些工程分期分批交付使用。
这样有助于__。
A．组织各种设计单位完毕施工图设计B．组织各种施工单位完毕施工任务C．缩短建设工期，尽早获得收益D．建设项目设计、施工招标及施工管理14、编制某单位工程施工图预算时，先依照地区统一单位估价表中各分项工程工料单价，乘以相应工程量并相加，得到单位工程人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上办法费、间接费、利润和税金。
这种编制预算办法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病影响而暂时停止施工15、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列施工合同履行中发生事件，既可作为顺延合同工期理由，又可作为调节合同价款理由是。
A：地方税费发生变化B：工程造价管理部门发布价格调节C：施工作业导致停水2天D：一周内限电导致合计停工时间超过1个工作日E：专业监理16、某工程施工过程中，监理工程师规定承包单位在工程施工之前，依照施工过程质量控制规定，提交质量控制点明细表，并实行质量控制，这是原则规定。
A：坚持质量第一B：坚持质量原则C：坚持防止为主D：坚持科学职业道德规范E：工程变更单17、采用《建设工程施工合同(示范文本)》，应当由__投保建设工程一切险。
A．发包人B．承包人C．工程师D．分包人18、施工单位质量记录资料涉及三方面内容，下列内容不属于质量记录资料是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单19、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资涉及。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病影响而暂时停止施工20、担保方式中保证，实际运用过程中应理解为__。
A．债务人和债权人商定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人商定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债务D．保证人和债务人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债务21、下列关于最低评标价法说法中，对的是。
A：以投标人平均报价作为评标价B：以中标人评标价作为中标价C：以报价最低投标价为中标价D：以中标人报价为中标价E：专业监理22、对设备进行检查验收时，普通通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由__组织有关部门研究解决。
A．建设单位B．设计申位C．设备供应单位D．监理单位23、通过建设单位招标进度优惠条件勉励施工单位加快进度进度控制办法是。
A：行政办法B：经济办法C：管理技术办法D：管理技术办法加行政办法E：自我评估24、国内当前建设程序与筹划经济时期建设程序相比，发生了某些核心性变化，下列不属于建设工程管理制度体系是__。
A．项目决策征询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款商定获得经济奖励，奖金应当由支付。
A：委托人B：承包人C：委托人和承包人共同D：政府主管部门E：专业监理二、多项选取题（共25 题，每题 2 分，每题备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5 分）1、某工程网络图如下，下列说法对的是（）。
A．工作DFF为0 B．工作FFF为0 C．工作CTF为1 D．工作ELF为7 E．工作CFF为22、Partnering模式中，共享工程项目实行所产生无形效益涉及。
A：费用减少B：质量提高C：工作积极性提高D：承包单位社会信誉提高E：避免争议和诉讼产生3、按投资构成分解资金使用筹划其投资重要分为__。
A．不可预见费B．暂付费用C．建筑安装工程投资D．设备工器具购买投资E．建设工程其她投资4、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必要列入流水施工进度筹划之中有。
A：混凝土构件预制B：基本混凝土浇筑C：建筑材料运送D：砂浆预制E：主体构造工程5、不拟定性分析重要办法有。
A：盈亏平衡分析法B：价值工程分析法C：敏感性分析法D：概率分析法E：ABC分析法6、国际上。
工程征询公司参加联合承包工程形式普通有。
A：与土木工程承包商和设备制造商构成联合体共同承包项目B：作为总承包商，承担项目重要责任和风险．而承包商则作为分包商C：以Project Controlling模式参加工程实行D：以项目发起人和策划公司身份参加BOT项目E：以非代理型CM模式参加工程实行7、在国内工程建设领域，常用损失财产保险有__。
A．雇主责任保险B．建筑工程一切险C．律师责任保险D．工程监理责任保险E．货品运送保险8、监理工作目的普通以建设工程目的控制值来表达。
A：工期B：质量C：造价D：进度E：安全9、施工图设计阶段监理工作是__。
A．督促并控制设计单位按照委托设计合同商定日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文献B．审核设计单位交付施工图及概(预)算文献，并提出评审验收报告C．依照关于法规规定，对报送施工图进行审查D．编写工作总结报告，整顿归档监理资料E．为设计单位提供技术征询和服务10、按照《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表职责有__。
A．负责编制监理实行细则B．负责监理工作详细实行C．审核签认竣工结算D．负责总监理工程师指定或交办监理工作E．按总监理工程师授权，行使总监理工程师某些职责和权力11、【例5·多选题】下列关于编制单位工程施工进度筹划说法中，对的有。
A：最小工作面限定了每班安排人数上限B：每天工作班数应依照安排工人数和机械数拟定C：最小劳动组合限定了每班安排人数下限D：施工顺序普通受施工工艺和施工组织两方面制约E：应依照施工图和工程量计算规则计算每项工作工作量12、钢筋焊接接头基本力学性能涉及。
A：拉伸实验B：抗剪实验C：抗压实验D：弯曲实验E：韧性实验13、依照现行《建筑安装工程费用项目构成》规定，社会保险费涉及。
A：养老保险费B：失业保险费C：生育保险费D：工伤保险费E：劳动保护费14、项目评价普通对推荐方案进行及风险分析。
A：环境影响评价B：安全卫生评价C：国民经济评价D：财务评价E：综合评价15、在工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进展状况重要方式涉及。
A：收集由承包单位提交进度报表资料B：现场跟踪检查C：定期召开进度协调工作会议D：播放工程实况录像E：收集业主转送进度报表资料16、下列工程中。
其工程档案不需移送城建档案管理部门，暂由建设单位保管有。
A：改建工程B：停建工程C：扩建工程D：缓建工程E：维修工程17、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构重要任务涉及__。
A．受理委托方建设工程项目质量监督B．会同监理单位检查施工承包单位质量行为C．对涉及安全核心部位进行现场实地抽查D．向委托部门报送工程质量监督报告E．会同工程建设各方进行工程质量验收18、依照施工合同示范文本通用条款规定，如果施工任务没有在合同商定期限内完毕，则迟延履行合同期间发生风险事件，__。
A．不免除迟延履行方相应责任B．双方风险责任均不免除C．如果是发包人办理工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险延续手续D．如果是发包人办理工程险，因承包人因素不能按期竣工，承包人自费办理保险延续手续E．保险公司补偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担19、招标项目开标后发现投标文献存在下列问题，可以继续评标状况涉及。
A：没有按照招标文献规定提供投标担保B：报价金额大小写不一致C：货品检查原则低于招标文献规定D：货品包装方式高于招标文献规定E：总价金额和单价与工程量乘积之和金额不一致20、【例2．多选题】下列属于要约失效情形有。