安装施工合同范本
安装合同范本标准版（精选11篇）
安装合同范本标准版安装合同范本标准版（精选11篇）随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的安装合同范本标准版，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
安装合同范本标准版篇1甲方：乙方：兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。
二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程5.5万元，设备吊装2万元，设备安装15.5万元)。
三、付款方式：施工人员进场付伍万元人民币，主机吊装就位后付拾万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。
四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。
六、自开工之日起45个太阳日完工。
七、未尽事宜，另行商议解决。
八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方伍万元违约金。
以上合同经双方签字(盖章)后生效，双方不得违约。
甲方：乙方：_______年_______月_______日安装合同范本标准版篇2定作人：_________（以下简称甲方）承揽人：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：第一条标的乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_________万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币_______万元）1、_________2、_________3、_________注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_________平米。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
工装施工合同书范本5篇
工装施工合同书范本5篇工装施工合同书范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《农业基本建设项目管理办法》、《农村沼气项目建设资金管理办法》、《湖南省农村可再生能源条例》及有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本工程施工合同条款如下：一、工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：二、承包方式及工程范围1、承包方式：由乙方包工包料的方式总承包该工程施工。
2、工程范围：依照__×设计所设计的施工图纸内的工程项目，通过甲乙双方协商约定的施工范围内的全部工程内容，包括设备安装、调试。
确保正常运行并按设计所要求的技术指标进行施工。
三、承包造价工程承包总造价:人民币: 元;小写RMB￥：元包干。
施工中如工程发生变更，变更项目按投标文件中已有综合单价的分部分项工程所实际完成的工程量进行决算;投标文件中没有综合单价的分部分项工程，根据招标文件确定人工和机械费;主材价格执行投标文件自报价格，没有自报价格的执行同期指导价或市场价。
四、工程质量1、乙方在本工程项目施工的过程中，严格按照中华人民共和国农业行业标准《沼气工程施工及验收技术规范》进行施工，确保工程质量为合格。
2、本工程在施工中，土建部分、设备安装等，所有用于该工程项目的原材料(地材除外)及设备，必须合格，无产品合格证的设备及原材料严禁在本工程项目中使用。
五、付款方法自乙方人员进场15天内，甲方预付乙方30%的工程备料款，工程进度按实际完成工程量支付工程进度款直到85%，每笔工程进度款审批时，不得超过三天，余款除留5%质保金外，其他款项自工程验收合格之日起15天内由甲方全部付清，工程质保期为一年，从甲方验收合格之日算起。
六、施工工期甲乙双方签订本合同之日后，进场时间由市能源办确定，土建工程及安装工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期开工，所造成的损失可协商解决，如遇人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
工程安装合同范本10篇
工程安装合同范本10篇工程安装合同范本 (1) 甲方:乙方：甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。
在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。
因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程安装合同范本 (2) 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽常州宝尔曼斯服饰有限公司和广告牌(以下简称广告牌)的制作安装事宜达成如下一致协议。
工程施工安装合同范本
工程施工安装合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方拟进行工程施工安装项目，并已确定乙方为该项目的承包方，甲乙双方本着平等互利的原则，经过充分协商，就工程施工安装事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程规模：________________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：__________________元，（小写）：￥__________________元。
2.2 付款方式：2.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
2.2.2 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%。
2.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%。
2.2.4 质保金：剩余____%作为质保金，在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方要求进行施工安装，保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料，甲方应在收到报告后____日内组织验收。
3.3 验收合格后，双方签署验收合格证明文件，作为工程竣工的依据。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
4.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
4.1.3 甲方应提供施工所需的场地及条件。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按合同约定完成工程施工安装。
工程安装合同范本（通用16篇）
工程安装合同范本（通用16篇）工程安装篇1于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。
工装施工合同范本5篇
工装施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方向甲方提供工装施工服务达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围和内容：乙方需按照甲方提供的施工图纸和工艺要求，完成工装施工的全部工作。
包括但不限于室内装修、设备安装、水电改造等。
二、合同工期与进度安排1. 工期要求：乙方应在合同签订后____日内完成全部施工任务。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并达成一致意见。
2. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细施工进度计划，并在施工过程中严格执行。
甲方有权对进度计划进行调整。
三、质量与验收标准1. 工程质量要求：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担。
2. 验收标准：工程完工后，甲方应按照合同约定及相关标准组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价包括工装施工的全部费用。
如施工过程中发生变更，双方应另行协商并调整合同总价。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）剩余____%作为质量保证金，自验收合格之日起一年后支付。
五、违约责任与赔偿1. 甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
3. 如因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
施工安装简单合同范本
施工安装简单合同范本1. 合同背景该合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方共同签订，旨在明确双方的权利和义务，确保施工安装项目的顺利进行。
甲方是________（公司/个人）（以下简称“甲方单位”），地址：________，法定代表人：________，联系电话：________。
乙方是________（公司/个人）（以下简称“乙方单位”），地址：________，法定代表人：________，联系电话：________。
2. 项目概况甲方委托乙方进行施工安装项目，项目的主要内容包括但不限于：________。
3. 合同条款3.1 工期乙方承诺按照甲方的要求，在约定的工期内完成施工安装项目。
3.2 工程款项甲方承诺按照双方签订的合同金额和付款方式，及时支付乙方。
乙方收到款项后，应向甲方出具正式的收据。
3.3 合同变更如双方需对合同中的内容进行修改或补充，必须经过双方书面协商并签署变更协议，方可生效。
3.4 质量保证乙方保证施工安装项目符合国家相关标准和行业规范，且保证施工安装项目在保质期内不存在质量问题。
3.5 违约责任乙方如因工程质量问题导致甲方遭受经济损失的，乙方应承担相应的违约责任。
3.6 争议解决本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，双方应提交至所在地法院进行诉讼解决。
4. 合同生效与终止4.1 合同生效本合同自双方经过充分协商并签字盖章后生效，并对双方具有同等的法律约束力。
4.2 合同终止本合同在以下情况下可提前终止： - 双方协商一致，并签订书面终止协议； - 一方严重违反合同约定，不履行合同义务的。
5. 其他条款5.1 合同解释本合同如有未尽事宜，双方应共同协商解决，并可签订书面补充协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。
5.2 合同副本本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
5.3 附件本合同的附件包括但不限于： - 附件1：施工安装项目的详细说明 - 附件2：付款方式及时间节点甲方签字：________ 日期：________ 乙方签字：________ 日期：________以上为《施工安装简单合同范本》，用于明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
标准版建筑安装工程合同范本(4篇)
标准版建筑安装工程合同范本合同编号:甲方（发包单位）：江苏_____公司乙方（承包单位）：无锡_____公司根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1.工程名称：住宅小区一期工程（17楼）2.工程地点：安徽_____市红十字会医院南边3.工程结构：框剪结构4.承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求：1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求：钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.七、结算方式：1、950元2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的 50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，_____年后无质量问题全额无息返还。
八、工程期限： 131、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：（1）施工现场未能达到开工条件；（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、质量标准符合以下有关钢结构规范：（1）甲方提供的工程施工图纸；（2）《钢结构施工与验收规范》GB50205-20（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。
安装施工合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（建设单位）：_________________________地址：______________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________乙方（施工单位）：_________________________地址：______________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安装施工项目的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程总投资：_________________________1.6 工程建设工期：_________________________二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：本工程合同价款为人民币_____元整（大写：____________________）。
2.2 工程款支付方式：（1）开工前支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方按已完成的工程量支付合同价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_____%。
施工合同范本(31篇)
施工合同范本（31篇）施工合同范本（精选31篇）施工合同范本篇1发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。
三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日合同工期总天数天。
期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后____日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。
3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
工期不得顺延。
安装施工合同协议书范本
安装施工合同协议书范本安装施工合同协议书范文一建设单位：(简称甲方) 地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，水电安装施工合同样本。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，(2) 工程量变化和设计变更;(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4) 工程款未按时支付;(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净，为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
安装施工合同协议书范本
安装施工合同协议书范本安装施工合同协议书范本施工合同是建筑安装工程承包合同的一种，主要目的是明确责任、分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。
下面提供安装施工合同协议书范本，供参考。
安装施工合同协议书范本一建设单位：（以下简称甲方）地址：施工单位：（以下简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工水电安装施工合同样本。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，甲乙双方经协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.经双方协商同意，以下情况可做调整：1）甲方代表确认的工程量增减；2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3）工程造价管理部门公布的价格调整；4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他损失；5）合同条款以外的其他增减或调整。
第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延：1）甲方不能按合同约定提供开工条件；2）工程量变化和设计变更；3）非乙方原因的气超过4个小时以上时；停水停电停；4）工程款未按时支付；5）不可抗力（如地震、台风、火灾等）。
3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价的2%。
第七条：工程质量要求第八条：材料设备第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净，为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；3）按时支付工程款项；4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。
制作及安装工程合同范本5篇
制作及安装工程合同范本5篇第1篇示例：制作及安装工程合同范本一、合同背景为规范双方合作关系，明确双方权利义务，依法制定本合同。
二、合同订立甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）三、合同目的本合同的目的是确定双方在工程制作及安装过程中的权益，规范双方的合作关系，确保工程的顺利进行。
四、工程内容1. 甲方承包的工程项目为（工程项目名称），包括工程的制作及安装工作。
2. 乙方将根据甲方的要求，制作并安装相关工程设备及构件，确保工程的质量和进度。
五、工程进度1. 甲方与乙方共同商定工程的进度计划，并在合同签订后立即启动工程。
2. 双方应遵守工程进度计划，如有特殊情况需延期，需提前书面通知对方并取得对方同意。
3. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
六、工程质量1. 乙方应按照合同约定的标准进行工程的制作及安装，保证工程质量符合相关国家标准。
2. 甲方有权对工程质量进行检查，发现问题应及时指出并要求乙方整改。
七、合同价格及支付方式1. 工程总价为（工程总价），甲方应于工程验收合格后支付给乙方。
2. 付款方式为（付款方式），甲方应按照约定时间及金额进行支付。
八、合同变更1. 若双方需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议。
2. 双方对合同内容的变更应保证工程顺利进行，并不影响双方的权利义务。
九、合同解除1. 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方应及时协商解除合同事宜。
2. 合同解除后，双方应根据实际情况协商处理未完成的部分，并支付相应的费用。
十、争议解决1. 因履行本合同而产生的争议，双方应先协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
2. 双方应在法律规定的时限内提起诉讼，以维护自身权益。
十一、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：合同是工程项目中不可或缺的一环，它规定了双方在合作过程中的权利和义务，是保障双方利益的重要法律文件。
安装施工合同范本(精选7篇)
安装施工合同范本（精选7篇）安装施工合同范本第1篇甲方：乙方：合同总则：甲、乙双方就建造安装“组合冷库”事宜，经协商签订如下承包合同，供甲、乙双方共同遵守执行：1.乙方负责承包建造安装甲方的“组合冷库”。
2.冷库结构类型：组合冷库。
3.冷库的建造地点：一、冷库安装的具体要求和指标：1.库房尺寸以及要求：长米，宽米，高米;2.库房温度：3.库板要求：10公分聚胺脂板，双面贴彩钢板。
4.如乙方没按要求供货，或供货产品达不到相应的质量标准，乙方需在3日内无条件更换至相应标准，如更换仍达不对标准，乙方需退还甲方双倍定金，如造成损失也有乙方承担。
二、供货范围及方式：乙方向甲方提供“组合冷库”成套设备。
由乙方负责送至施工地点，乙方提货送至安装地点。
乙方安排工程人员完成冷库的安装，并安装调试到位。
三、工程界限及期限：1.在合同生效后一周内，甲方负责做好冷库施工现场的“三通一平”和提供必要的施工场地。
2.由甲方负责将380伏三相四线动力电接至施工现场，3.在合同生效(甲方支付预付款)7-8个工作日后，乙方进场安装调试，乙方在冷库进场施工后，天内安装调试结束。
4.如果本条款中第(一)、(二)项未能及时做到造成的误工，或甲方未接本合同规定的费用结算期限，支付乙方工程进度款，导致乙方无法正常施工的，由甲方负责，乙方工期顺延。
四、工程总造价：五、费用的结算方式：甲方于本合同签订之日起即支付给乙方30%作为预付款，货到现场立即支付65%,安装验收完成后再付5%。
六、工程验收：1.乙方于冷库安装调试完工之日4天内，将有关资料移交给甲方，会同甲方按合同规定进行验收。
2.验收标准按本合同第四项规定的要求和技术指标及本合同附件执行。
3.冷库安装完成后，甲方可投入使用，但因甲方原因未能按时正式验收，而甲方擅自使用的，则视同冷库验收合格。
与任何第三方验收无关。
七、质量保修条例及服务：1.乙方应将组合冷库的相关资料在冷库竣工时交给甲方。
安装施工合同范本
安装施工合同范本导读：本文安装施工合同范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
安装施工合同范本（一）发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程（以下简称：本工程）；工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1、5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装施工合同范本
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行安装施工工程的事宜，经友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_______安装工程。
2. 工程地点：_______。
3. 施工现场条件：_______。
4. 施工部位：_______。
二、工程承包范围、方式及内容
1. 承包范围：乙方负责完成甲方提供的施工图纸和施工方案中所涉及的安装工程。
2. 承包方式：乙方采用包工包料的方式进行施工。
3. 承包内容：
（1）设备采购和安装；
（2）电缆安装；
（3）水电安装；
（4）其他安装工程。
三、甲方工作
1. 提供施工图纸和施工方案：甲方应在合同签订前向乙方提供经确
认的施工图纸和施工方案。
2. 协助办理相关手续：甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，如施工许可、验收等。
3. 提供必要的生活和施工条件：甲方应确保乙方施工过程中所需的生活和施工条件，如施工场地、临时设施等。
四、乙方工作
1. 按照施工图纸和施工方案施工：乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工。
2. 保证施工质量：乙方应确保施工质量，符合国家相关标准和甲方要求。
3. 负责施工安全：乙方应负责施工过程中的安全管理工作，遵守安全生产规定。
五、合同价格和支付方式
1. 合同价格：本合同总价人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度分阶段支付工程款。
具体支付时间及比例如下：
（1）合同签订后7 个工作日内，支付合同总价的30% 作为预付款；
（2）工程完成过半后，支付合同总价的40%；
（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的30%。
六、合同工期
1. 约定合同工期：自合同签订之日起_______天内完成施工。
2. 工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金按合同总价的1% 计算。
七、合同变更和解除
1. 合同变更：双方协商一致可对合同内容进行变更。
变更后的内容以书面形式确认。
2. 合同解除：在特定情况下，双方可协商解除合同。
解除合同后，双方按合同约定承担相应责任。
八、争议解决方式
1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 保密条款：双方在合同履行过程中应对商业秘密予以保密。
2. 违约责任：双方应严格按照合同约定履行义务，如违约方应承担违约责任，包括赔偿、违约金等。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：_______
乙方（签字）：_______
签订日期：_______年_______月_______日。