JL02合同项目开工令.doc
进场通知、开工令
（监理[2012]进场号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
合同编号：
致：（承包人）安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
根据施工合同约定，现签发上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。
JL02合同项目开工令
（监理[2012]合开工号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
合同编号：
致：（承包人）安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
你方2012年7月28日报送的上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目一标段工程项目开工申请（承包[2012]合开工号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
该工程项目的开工日期为2012年8月1日。
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构:
总监理工程师：（签名）
日期：年月日
今已收到监理有限责任公司签发的进场通知。
承包人：安徽黄山第一建筑安装工程
说明：本表一式四份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2012年8月1日。
监理机构：
总监理工程师：（签名）
日期：年月日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
项目经理：（签名）
日期：年月日
说明：本表一式四份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
合同段总体工程开工令
合同段总体工程开工令---合同段总体工程开工令甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），现就[工程名称]项目的合同段总体工程开工事项，下达如下开工令：一、工程概况1. 工程名称：[详细工程名称]2. 工程地点：[详细工程地址]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程内容：[具体工程内容]5. 合同造价：[合同金额]6. 计划工期：自[开工日期]至[竣工日期]二、开工条件1. 乙方已按主合同约定支付了相应的履约保证金。
2. 乙方已获得必要的施工许可和相关批文。
3. 施工现场的准备工作已完毕，包括临时设施搭建、设备进场等。
4. 乙方已与甲方确认了施工图纸和技术规范。
5. 乙方已制定了详细的施工组织设计，并获得甲方的认可。
三、开工要求1. 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，满足主合同约定的质量要求。
2. 乙方必须遵守安全生产法规，确保施工现场安全无事故。
3. 乙方应按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
4. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并接受甲方或其委托的监理单位的监督检查。
5. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
四、其他条款1. 本开工令自发出之日起生效。
2. 双方应严格按照主合同及本开工令的规定执行，如有违约，应承担相应的法律责任。
3. 本开工令未尽事宜，按照主合同及相关法律法规执行。
4. 本开工令的解释权归甲方所有。
甲方代表（签字）：_________________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________日期：____年__月__日---。
进场通知及开工令1
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构：贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目项目工程项目监理部
总监理工程师：
日 期：2015年12月25日
今已收到贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目监理部签发的进场通知。
项目经理：
日 期：2015年12月25日
监理机构：贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目监理部
总监理工程师：
日 期：2015年12月25日今已收到合Fra bibliotek项目的开工令。
承 包 人：贵州聚鸿建设工程有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目项目工程项目经理部
合同名称：2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目
致：贵州聚鸿建设工程有限公司：
你方2015年月日报送的2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目工程项目开工申请(承包[2015]开工01号)已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同的实际开工日期为2015年12月25日。
JL0l进场通知
(监理[2015]进场01号)
合同名称：2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目
致：贵州聚鸿建设工程有限公司
根据施工合同约定，现签发2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目工程项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《项目开工申请表》。
项目合同开工令
JL02
合同项目开工令
（监理[ ]合开工号）
合同名称：合同编号：
监理机构：
本表一式 4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
致：（承包人）
你方年月日报送的工程项目开工申请（承包[ ]合开工号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同的实际开工日期为年月日。
监理机构：（全称及盖章）
总监理工程师：
日期：年月日
今已收到项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
今已收到项目的开工令。
发包人：（全称及盖章）
负责人：（签名）
日期：年月日。
水利工程监理人工作常用表格(doc 51页)
水利工程监理人工作常用表格(doc 51页)水利工程建设项目施工监理规范施工监理工作常用表格（监理机构用表）黑龙江省水利工程建设监理公司二OO四年三月发包人、设代机构各1份。
JL02合同项目开工令（监理[ ]合开工号）致：（承包人）你方年月日报送的工程项目开工申请（承包[ ]合开工号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。
监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL03 分部工程开工通知（监理[ ]分开工号）致（承包人）你方年月日报送的分部工程（编码为：）开工申请表（承包[ ]分开工号）已经通过审核。
此开工通知确定该分部工程的开工日期为年月日。
附注：监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：年月日今已收到分部工程的开工通知。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL04工程预付款付款证书（监理[ ]工预付号）致：（发包人）经审核，承包人提供的预付款担保符合合同约定，并已获得你方认可，具备预付款支付条件。
根据施工合同，你方应向承包人支付第次工程预付款，金额为：大写：。
小写：。
监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：年月日说明：本证书一式份，由监理机构填写。
承包人各1份。
JL05 批复表（监理[ ]批复号）致：（承包人）你方于年月日报送的（文号：），经监理机构审核，批复意见如下：附件：监理机构：（全称及盖章）总监理工程师/监理工程师：（签名）日期：年月日承包人：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人各1份。
合同开工令模板
合同开工令模板合同编号：[合同编号]甲方：_____________（全称），地址：_____________，法定代表人：_____________，电话：_____________，传真：_____________乙方：_____________（全称），地址：_____________，法定代表人：_____________，电话：_____________，传真：_____________根据甲乙双方签订的合同《_____________》，经过充分协商，甲乙双方一致同意，现对本项目进行开工。
一、项目名称：_____________二、开工时间：_____________三、合同总金额：_____________ 元四、工程描述：根据合同约定的工程描述及规格要求，乙方承诺按照合同要求合理施工，并保质保量完成工程。
五、款项支付：根据合同约定的付款方式和进度，甲方将按照合同规定的时间节点支付款项给乙方，以确保工程顺利进行。
六、工期：根据合同约定的工期要求，乙方将尽最大努力按时完成工程，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
七、安全保障：乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中遵守安全生产规定，保障工程人员和周围环境的安全。
八、质量保障：乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准，如有质量问题，乙方将承担相应责任。
九、违约责任：如因乙方原因导致工程无法按时交付或者工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿处理。
十、变更和解决争议：如有变更要求，应按照合同规定的程序进行变更，并由双方签字确认；如发生争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，可向有关部门申请仲裁处理。
十一、合同生效：本开工令自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：_____________ 签字日期：_____________签字人：签字人：。
主合同的工程开工令
主合同的工程开工令【工程名称】：XX项目【合同编号】：HT-XXXX-XXXX【发包方（甲方）】：XX有限公司【承包方（乙方）】：XX建筑公司【工程地址】：XX省XX市XX区XX路XX号【开工日期】：XXXX年XX月XX日【竣工日期】：XXXX年XX月XX日鉴于甲乙双方已就【工程名称】达成一致，并签订了相应的主合同，现根据合同约定和相关法律法规的要求，特发布如下开工令：一、开工条件确认1. 甲方已按照合同约定支付了首期款项，并提供了必要的施工场地。
2. 乙方已准备好相应的施工设备、材料及人员，并确保其符合工程质量和安全标准。
3. 双方已共同审核并确认了施工图纸及相关技术文件，且无异议。
4. 施工现场已通过环保、安全生产等相关部门的验收，具备开工条件。
二、施工要求1. 乙方应严格按照批准的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须遵守国家有关建筑工程的法律、法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工现场安全。
3. 乙方应按时完成各施工阶段的任务，确保工程进度符合计划要求。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并在遇到重大问题或延误时及时通知甲方。
三、质量与监督1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。
2. 如发现乙方施工存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改。
3. 乙方应配合甲方或第三方的质量检查和验收工作，并提供必要的协助和支持。
四、变更与调整1. 如需对工程内容、设计或施工方案进行调整，双方应协商一致后签署书面变更协议。
2. 任何变更或调整不得影响工程质量和竣工日期，除非双方另有书面约定。
五、法律责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因导致工程延期或增加成本，甲方应承担相应责任并补偿乙方因此产生的合理损失。
六、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效，直至工程竣工验收合格为止。
2. 本开工令的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构裁决。
合同段总体工程开工令
7、做好雨季施工的各项保护措施。
8、保证安全生产、做到文明施工。
总监理工程师： 日期： 年 月 日
附件
开工条件复核材料
1、工程开工申请书
2、工程开工条件检查意见
抄送：
合同段总体工程开工令
承包单位：合同段：A
监理单位：编号：
合同段全称
合同段
工程地点
主要工程数量
路基土石方m3；桥梁米/座；隧道米/座致： Nhomakorabea承包人）
经核查，你合同段已基本完成工程开工前各项准备工作，现准予开工。
应注意以下事项：
1、根据第一次工地会议确定 合同段开工日期为xx年2月1日，并于xx年2月1日起算工期，工期为 个月，完工日期 年 月 日。你部应在满足合同工期、合同文件、技术规范及公路工程质量检验评定标准、xx高速公路标准化施工指南的要求的前提下，完成合同内的全部工程内容。
2、以“一流的材料、一流的工艺、一流的设备、一流的管理”进行施工，达到“工程实体内实外美，质量安全可靠，经久耐用”的质量目标。
3、以省高指“标谁化施工指南”系列要求为指导，切实做好标准化、规范化施工。
4、做好与当地政府、与当地村民的关系协调，为工程施工创造一个和协的外部环境。
5、做好环境保护及水土保持工作，保护好施工沿线群众的生产、生活及交通设施。
合同项目开工令
JL02 合同项目开工令（监理［］合开工号）合同名称：平凉市病险水库除险加固工程第一标段工程（灵台县龙王沟水库工程施工）合同编号：监理机构：平凉市旭昇水利监理有限责任公司灵台县病险水库除险加固工程监理部致：平凉市水利水电工程局你方_____ 年______ 月 ____ 日报送的_______________________________ 工程项目开工申请（承包［］合开工号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同的实际开工日期为_________ 年_____ 月____ 日。
监理机构：平凉市旭昇水利监理有限责任公司灵台县病险水库除险加固工程监理部总监理工程师：（签名）日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）说明：本表一式____ 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL03 分部工程开工通知（监理［］分开工号）合同名称：平凉市病险水库除险加固工程第一标段工程（灵台县龙王沟水库工程施工）合同编号：监理机构：平凉市旭昇水利监理有限责任公司灵台县病险水库除险加固工程监理部致：平凉市水利水电工程局你方 _____ 年______ 月 _____ 日报送的______________________________ 分部工程（编码为：__________________ ）开工申请表（承包［］分开工号）已经通过审查。
此开工通知确定该分部工程的开工日期为年月日。
附注:监理机构：平凉市旭昇水利监理有限责任公司灵台县病险水库除险加固工程监理部总监理工程师：（签名）日期：年月日今已收到分部工程（编码为：）的开工通知。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL02 合同项目开工令（监理［］合开工号）合同名称：平凉市病险水库除险加固工程第二标段工程（灵台县湫子沟水库工程施工）合同编号：监理机构：平凉市旭昇水利监理有限责任公司灵台县病险水库除险加固工程监理部致：天水翔龙水利水电工程局你方______ 年 _____ 月_____ 日报送的 ______________________________ 工程项目开工申请（承包［］合开工号）已经通过审核。
工程施工项目开工令范本
工程施工项目开工令范本一、前言开工令是工程施工项目启动的标志性文件，它明确了项目的开工时间、施工范围、质量要求、安全措施等内容，对各参建单位具有重要的指导作用。
为确保工程施工项目顺利实施，特制定本开工令。
二、工程概况1. 工程名称：XXX工程施工项目2. 工程地点：XXX地区3. 工程规模：XXX平方米4. 工程总投资：XXX万元5. 工程质量要求：符合国家验收标准6. 工程安全目标：零事故、零伤亡三、开工时间根据工程进度计划，本工程施工项目定于XXXX年XX月XX日开工。
四、施工范围1. 施工图纸及工程量清单所列明的全部工程内容；2. 施工范围内所需的道路、桥梁、隧道、排水、供电、供水等配套设施；3. 施工范围内所需的环境保护、景观绿化等工程；4. 施工范围内所需的安全防护、临时设施等工程。
五、质量要求1. 各参建单位必须严格按照国家验收标准和设计文件要求施工，确保工程质量；2. 加强对原材料、构配件的检验检疫，严禁使用不合格材料；3. 强化施工过程控制，加强质量检测和验收，确保工程实体质量；4. 做好工程资料的收集、整理和归档工作，确保工程档案完整。
六、安全措施1. 各参建单位必须严格执行国家和地方安全生产法律法规，严格遵守施工现场安全管理规定；2. 建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全职责；3. 制定完善的安全生产规章制度和应急预案，开展安全培训和演练；4. 加强施工现场的安全防护，确保施工人员的人身安全。
七、环境保护1. 各参建单位必须遵守国家环境保护法律法规，严格执行环保政策；2. 采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，确保施工场界噪声、扬尘、废水等排放符合国家标准；3. 合理利用资源，减少废弃物产生，对产生的废弃物进行分类存放、妥善处理；4. 加强施工现场绿化，保护生态环境。
八、工期要求1. 各参建单位必须按照工程进度计划合理安排施工，确保工程按时完工；2. 遇到不可抗力因素影响施工进度时，应及时报告项目法人，并制定相应的调整措施；3. 各参建单位应相互配合，确保工程连续、均衡、高效推进。
建设工程合同开工令
建设工程合同开工令【】建设单位（甲方）：_________承包单位（乙方）：_________鉴于甲乙双方已于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“合同”），现根据合同约定及项目进度要求，特发布开工令如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计要求及规范标准。
二、开工条件1. 施工图纸及相关技术资料已经审查无误，并已向乙方提供完毕。
2. 施工现场已具备开工条件，包括临时设施搭建、施工道路通畅等。
3. 乙方已按照合同要求准备好相应的施工人员、机械设备及材料。
4. 乙方已取得必要的施工许可证和其他法定手续。
三、开工时间本工程计划于____年__月__日正式开工。
乙方应确保在开工日期前完成所有准备工作，并按计划时间开始施工。
四、工期要求乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应及时与甲方协商一致后作出相应调整。
五、质量与安全1. 乙方必须建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全。
3. 对于施工中出现的质量问题和安全事故，乙方应立即采取措施予以纠正，并及时报告甲方。
六、合同履行甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。
如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效。
2. 本开工令未尽事宜，按照合同约定执行。
3. 本开工令一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：____年__月__日【结束语】。
合同工程开工令格式
合同工程开工令格式【标题】《合同工程开工令》【】甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就合同编号为__________的工程项目，特发此开工令：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 合同金额：_____________________5. 开工日期：_____________________6. 竣工日期：_____________________7. 工程质量要求：_____________________8. 安全生产要求：_____________________二、开工条件1. 施工图纸及相关资料已审核完毕，并经甲乙双方确认无误。
2. 施工现场已具备开工条件，包括临时设施的建设、施工道路的畅通等。
3. 乙方已按照合同约定准备好相应的施工机械设备及人员。
4. 乙方已获得必要的施工许可和相关政府部门的批准。
三、开工程序1. 乙方应在开工前七日内向甲方提交开工报告，并附上施工组织设计等相关文件。
2. 甲方在接到开工报告后三日内完成审核，并提出书面意见。
3. 乙方根据甲方的意见调整后，正式发出开工令。
4. 开工令一经发出，乙方应立即组织人员、设备进场，按计划开展施工作业。
四、责任与义务1. 甲方应按时支付工程款项，提供必要的技术指导和支持。
2. 乙方负责工程的施工质量、进度和安全生产，确保工程按期完成。
3. 如遇不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应及时协商解决。
五、违约责任1. 如甲方未能按时支付工程款，应按合同约定支付违约金。
2. 如乙方未能保证工程质量或延误工期，应按合同约定承担相应责任。
六、其他事项1. 本开工令自发出之日起生效。
工程合同签发开工令
工程合同签发开工令工程项目名称：___________合同编号：___________甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方已于____年__月__日就上述工程项目签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），根据合同约定及相关法律法规的规定，现甲乙双方同意按以下条款执行开工令：一、开工日期本工程计划开工日期为____年__月__日。
乙方应确保在开工日期前完成所有准备工作，包括但不限于施工人员的到位、施工设备的调试、安全措施的落实等。
二、施工范围乙方应根据合同规定的施工图纸和技术要求，负责本工程的全部建设工作，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
三、工期要求乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并协商解决。
四、质量标准乙方必须保证工程质量达到国家及行业标准，接受甲方或甲方委托的第三方监理公司的监督和检查。
五、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并实施安全生产计划，确保施工现场安全无事故。
六、环境保护乙方应在施工过程中采取有效措施，防止环境污染和生态破坏，符合国家环保要求。
七、违约责任如一方违反合同规定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁。
九、其他事宜本开工令未尽事宜，按照双方签订的《建设工程施工合同》执行。
十、生效条件本开工令自甲方向乙方正式发出之日起生效。
乙方收到开工令后，应立即组织人员、设备进场，开始工程施工。
甲方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：_________日期：____年__月__日。
建设工程合同开工令
建设工程合同开工令根据甲乙双方签订的建设工程合同，经甲方同意，现发布开工令。
要求乙方按照合同约定的工期、质量、安全等要求，全面开展建设工作。
现将有关事项通知如下：一、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程总投资：XXXX5. 工程质量等级：XXXX6. 工程工期：XXXX二、开工准备1. 乙方应按照合同约定，提前完成施工图纸、施工方案、施工组织设计等各项准备工作。
2. 乙方应按照国家相关法律法规，办理好施工许可、安全许可等相关手续。
3. 乙方应配备足够的施工人员、施工设备，确保工程按期开工。
4. 乙方应建立健全质量、安全、环保等管理制度，确保工程质量和施工安全。
三、工期及进度1. 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。
如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况，应及时通知甲方。
3. 甲方应按照合同约定，及时提供施工场地、施工材料等，确保工程顺利进行。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，保证工程质量。
2. 乙方应建立健全质量检查制度，定期对工程质量进行检查。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的部分，乙方应立即整改。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。
3. 乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行1. 乙方应按照合同约定，履行施工、保修等各项义务。
2. 甲方应按照合同约定，履行付款、提供施工条件等各项义务。
3. 甲乙双方应相互配合，共同推进工程进度，确保工程顺利完成。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未按照合同约定付款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
JL02 合同项目开工令.doc
哈尔滨北国水城水系工程
JL02 合同项目开工令
（中兴[2010]合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水态环境建设一期工程渠道开挖工程—发生渠K9+300-K18+200合同编号：HSGP2010-040
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各
哈尔滨北国水城水系工程
JL02 合同项目开工令
（中兴[2011]合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设一期工程-渠道开挖工程-
金河K0+000-K1+700、金河K1+700-发生渠9+300、双口面K0+000-K2+200二标段合同编号：2011G011
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各
哈尔滨北国水城水系工程
JL02 合同项目开工令
（中兴[2011]合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设一期工程-渠道开挖工程-
金河K0+000-K1+700、金河K1+700-发生渠9+300、双口面K0+000-K2+200一标段合同编号：2011G011
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各
哈尔滨北国水城水系工程
JL02 合同项目开工令
（兢业[2010]合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设工程—银水湾支渠工程十一标段
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各。
合同项目开工令
合同项目开工令合同编号：__________本合同项目开工令（以下简称“本开工令”）由合同协议双方于____年__月__日签署，并自签署之日起生效。
本开工令构成双方之间关于合同项目（以下简称“本项目”）的完整协议，并取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。
一、项目概述1.1 本项目涉及__________（以下简称“乙方”）为__________（以下简称“甲方”）提供__________服务的合同。
1.2 项目的具体范围和目标详见附件一。
二、开工令的发布2.1 本开工令的发布标志着本项目正式进入实施阶段。
2.2 甲方应在本开工令发布后的____个工作日内，向乙方提供本项目所需的全部资料和信息。
三、项目实施与验收3.1 乙方应按照合同约定和甲方提供的资料和信息，按时完成本项目。
3.2 甲方应按照合同约定，对乙方完成的工作进行验收。
3.3 项目的验收标准和要求详见附件二。
四、合同的变更和解除4.1 除非双方另有约定，任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 如有合同变更或解除，双方应按照变更或解除后的约定履行各自的权利和义务。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
任何一方违反合同约定，导致本项目无法按时、按质完成，应承担相应的违约责任。
5.2 违约责任的具体约定详见附件三。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同协议双方约定的法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________签署日期：____年__月__日附件一：项目概述附件二：验收标准和要求附件三：违约责任约定（注：以上仅为合同项目开工令的示例，实际合同内容应根据双方的具体情况和需求进行调整和完善。
施工合同开工令
1.乙方应严格按照本工程施工图纸、施工方案及国家相关标准、规范进行施工。
2.乙方应保证施工质量，确保工程一次性验收合格。
四、施工组织与管理
1.乙方应建立健全施工组织机构，明确各级管理人员职责，确保施工顺利进行。
2.乙方应制定详细求，参加甲方组织的各类工程协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。
2.乙方应妥善处理施工废弃物，不得随意丢弃。
七、合同履行
1.乙方应严格按照本合同及附件的约定履行合同义务，确保工程按期完工。
2.乙方应按照甲方的要求，及时提交工程进度、质量、安全等方面的报告。
3.乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。
八、其他事项
1.本开工令一经发出，即具有法律效力，双方应严格按照本令执行。
2.本开工令未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本开工令具有同等法律效力。
3.本开工令一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________
五、质量与安全
1.乙方应严格遵守国家及地方有关施工质量、安全生产的法律法规，确保工程质量和施工安全。
2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。
3.乙方应制定并落实工程质量、安全事故应急预案，确保事故发生时的应对措施。
六、环境保护
1.乙方应按照国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成污染。
施工合同开工令
一、工程概述
根据甲方与乙方签订的《施工合同》（），乙方负责实施__________工程（以下简称“本工程”）。现经双方协商一致，为确保工程进度和质量，特制定本开工令。
工程合同开工令
工程合同开工令【工程名称】：XX工程【合同编号】：XXX-2023-XXXX【甲方（业主）】：XX有限公司【乙方（承包商）】：XX建设集团有限公司鉴于甲乙双方于 [日期] 签订了编号为 XXX-2023-XXXX 的《建设工程合同》，现根据合同约定及相关法律法规的规定，特发布本开工令：一、工程概况本工程位于 [具体地点]，涉及 [具体工程内容]。
工程预计开工日期为 [具体日期]，竣工日期为 [具体日期]。
工程总造价为 [金额]，其中包含所有必要的材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
二、开工条件1. 乙方已完成所有必要的前期准备工作，包括但不限于工程设计、施工方案的审批、施工人员的招聘与培训、施工设备的采购与调试等。
2. 甲方已按照合同约定支付了首期款项，并确保后续资金的及时到位。
3. 乙方已取得相关政府部门的施工许可，并遵守所有相关的法律法规。
4. 双方已确认施工现场的安全措施得到充分实施，且环境保护措施符合国家规定。
三、开工指令根据上述条件，甲方现正式下达开工令，要求乙方自 [具体日期] 起正式开始工程施工。
乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定，保证工程进度满足合同要求。
四、合同履行甲乙双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。
任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
五、争议解决如在合同履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效。
2. 本开工令作为《建设工程合同》的附件，具有同等法律效力。
3. 本开工令一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
JL02合同项目开工令.doc
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
JL02 合同项目开工令
（中兴［2010］合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水态环境建设一期工程渠道开挖工程一发生渠K9+300-K18+200合同编号:HSGP2010-040
致:哈尔滨军辉铁军路桥建设有限公司松北水系发生渠项目经理部
你方2010年_月_日报送的哈尔滨市松北灌排体系及水态环境建设一期工程渠道开挖工程一
发生渠K9+300-K18+200工程项目开工申请（［2010］合同开01号）已经通过审核。
你方可从即
日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2010年月_日。
监理机构：哈尔滨市中兴水利工程建设
监理有限公司
总监理工程师：
今已收到合同项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
哈尔滨北国水城水系工程
JL02 合同项目开工令
（中兴［2011］合开工01号）
合同名称：哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设一期工程-渠道开挖工程-
金河K0+000-K1+700、金河K1+700-发生渠9+300、双口面K0+000-K2+200 二标段合同编号：2011G011。