JL02 合同项目开工令1
开工令 范本
工令
项目名称：________________________
项目编号：________________________
发文单位：________________________
发文日期：____年__月__日
根据项目进度和相关规定，现决定对以下项目发出开工令：
一、开工项目
项目名称：________________________
项目地点：________________________
承包单位：________________________
二、开工日期
本项目定于____年__月__日正式开工。
三、注意事项
1. 各参建单位须按照设计文件和相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 施工期间应遵守安全生产规定，确保工地安全。
3. 各单位应按时上报施工进展，配合监督检查。
4. 如因天气等不可抗力因素影响施工，需提前报告相关情况。
四、责任人
项目负责人：______________________
联系电话：__________________________
特此令。
发文单位（盖章）：
______________
日期：____年__月__日。
进场通知、开工令
（监理[2012]进场号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
合同编号：
致：（承包人）安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
根据施工合同约定，现签发上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。
JL02合同项目开工令
（监理[2012]合开工号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
合同编号：
致：（承包人）安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
你方2012年7月28日报送的上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目一标段工程项目开工申请（承包[2012]合开工号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
该工程项目的开工日期为2012年8月1日。
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构:
总监理工程师：（签名）
日期：年月日
今已收到监理有限责任公司签发的进场通知。
承包人：安徽黄山第一建筑安装工程
说明：本表一式四份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2012年8月1日。
监理机构：
总监理工程师：（签名）
日期：年月日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：安徽黄山第一建筑安装工程有限公司
项目经理：（签名）
日期：年月日
说明：本表一式四份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
开工令
JL02合同项目开工令
（河南君利[2018]合开工号）
合同名称：方城县古庄店乡前王庄村至腰庄村主干道乡村道路工程
说明：本表一式4 份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB14 合同项目开工申请表
（常德顺安[2019]合开工001号）
合同名称：社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段合同编号：SQYS-2019-14
注：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构审查后，随同“合同项目开工令”承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目
第14标段段
开工申请报告
致:商丘市江河建设工程管理有限公司社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目监理部
我方承担的社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段项目，已完成各项准备工作：
1、施工道路已贯通，水、电已齐备
2、施工设备已进场
3、施工管理及技术人员已到位
4、施工队伍已进场
申请签发开工令
常德顺安建设有限公司
社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段
项目部
年月日。
合同段总体工程开工令
合同段总体工程开工令---合同段总体工程开工令甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），现就[工程名称]项目的合同段总体工程开工事项，下达如下开工令：一、工程概况1. 工程名称：[详细工程名称]2. 工程地点：[详细工程地址]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程内容：[具体工程内容]5. 合同造价：[合同金额]6. 计划工期：自[开工日期]至[竣工日期]二、开工条件1. 乙方已按主合同约定支付了相应的履约保证金。
2. 乙方已获得必要的施工许可和相关批文。
3. 施工现场的准备工作已完毕，包括临时设施搭建、设备进场等。
4. 乙方已与甲方确认了施工图纸和技术规范。
5. 乙方已制定了详细的施工组织设计，并获得甲方的认可。
三、开工要求1. 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，满足主合同约定的质量要求。
2. 乙方必须遵守安全生产法规，确保施工现场安全无事故。
3. 乙方应按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
4. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并接受甲方或其委托的监理单位的监督检查。
5. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
四、其他条款1. 本开工令自发出之日起生效。
2. 双方应严格按照主合同及本开工令的规定执行，如有违约，应承担相应的法律责任。
3. 本开工令未尽事宜，按照主合同及相关法律法规执行。
4. 本开工令的解释权归甲方所有。
甲方代表（签字）：_________________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________日期：____年__月__日---。
进场通知及开工令1
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构：贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目项目工程项目监理部
总监理工程师：
日 期：2015年12月25日
今已收到贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目监理部签发的进场通知。
项目经理：
日 期：2015年12月25日
监理机构：贵州百胜工程建设咨询有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目监理部
总监理工程师：
日 期：2015年12月25日今已收到合Fra bibliotek项目的开工令。
承 包 人：贵州聚鸿建设工程有限公司2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目项目工程项目经理部
合同名称：2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目
致：贵州聚鸿建设工程有限公司：
你方2015年月日报送的2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目工程项目开工申请(承包[2015]开工01号)已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同的实际开工日期为2015年12月25日。
JL0l进场通知
(监理[2015]进场01号)
合同名称：2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目
致：贵州聚鸿建设工程有限公司
根据施工合同约定，现签发2014年度三都水族自治县周覃镇示范小城镇省级高标准基本农田建设项目工程项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《项目开工申请表》。
土地整理监理通知开工令
JL01 进场通知
（鑫华监理[2009]进场1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
说明：本表一式4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL02合同项目开工令
（鑫华监理[2009]合开工1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
说明：本表一式4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
（鑫华监理[2009]分开工1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
（鑫华监理[2009]分开工2号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
（鑫华监理[2009]分开工3号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目。
主合同的工程开工令
主合同的工程开工令【工程名称】：XX项目【合同编号】：HT-XXXX-XXXX【发包方（甲方）】：XX有限公司【承包方（乙方）】：XX建筑公司【工程地址】：XX省XX市XX区XX路XX号【开工日期】：XXXX年XX月XX日【竣工日期】：XXXX年XX月XX日鉴于甲乙双方已就【工程名称】达成一致，并签订了相应的主合同，现根据合同约定和相关法律法规的要求，特发布如下开工令：一、开工条件确认1. 甲方已按照合同约定支付了首期款项，并提供了必要的施工场地。
2. 乙方已准备好相应的施工设备、材料及人员，并确保其符合工程质量和安全标准。
3. 双方已共同审核并确认了施工图纸及相关技术文件，且无异议。
4. 施工现场已通过环保、安全生产等相关部门的验收，具备开工条件。
二、施工要求1. 乙方应严格按照批准的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须遵守国家有关建筑工程的法律、法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工现场安全。
3. 乙方应按时完成各施工阶段的任务，确保工程进度符合计划要求。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并在遇到重大问题或延误时及时通知甲方。
三、质量与监督1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。
2. 如发现乙方施工存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改。
3. 乙方应配合甲方或第三方的质量检查和验收工作，并提供必要的协助和支持。
四、变更与调整1. 如需对工程内容、设计或施工方案进行调整，双方应协商一致后签署书面变更协议。
2. 任何变更或调整不得影响工程质量和竣工日期，除非双方另有书面约定。
五、法律责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因导致工程延期或增加成本，甲方应承担相应责任并补偿乙方因此产生的合理损失。
六、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效，直至工程竣工验收合格为止。
2. 本开工令的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构裁决。
1水利工程 进场通知 开工令
监理机构：开封市开大工程建设监理有限公司
总监理工程师：
日 期：2009年09月20日
今已收到合同项目的开工令。
承 包 人：河南省宏达体育场地设施工程有限公司
项目经理：
日 期：2009年09月20日
说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL01进 场 通 知
（开大【2009】进场01 号）
合同名称：开封市十中体育场合同编号：
致：河南省宏达体育场地设施工程有限公司
根据施工合同约定，现签发开封市十中体育场工程项目进场通知，你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。
该工程项目的开工日期为2009年09月20日。
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构：开封市开大工程建设监理有限公司
总监理工程师：
日 期：2009年09月20日
今已收到开封市开大工程建设监理有限公司（监理机构全称）签发的进场通知。
承 包 人：河南省宏达体育场地设施工程有限公司
签 收 人：
日 期：2009年09月20日
说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL02合同项目开工令
（开大【2009】合开工01 号）
合同名称：开封市十中体育场合同编号：
致：河南省宏达体育场地设施工程有限公司
你方2009年09月20日报送的开封市十中体育场工程项目开工申请（宏达【2009】合开工01 号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
合同段总体工程开工令
7、做好雨季施工的各项保护措施。
8、保证安全生产、做到文明施工。
总监理工程师： 日期： 年 月 日
附件
开工条件复核材料
1、工程开工申请书
2、工程开工条件检查意见
抄送：
合同段总体工程开工令
承包单位：合同段：A
监理单位：编号：
合同段全称
合同段
工程地点
主要工程数量
路基土石方m3；桥梁米/座；隧道米/座致： Nhomakorabea承包人）
经核查，你合同段已基本完成工程开工前各项准备工作，现准予开工。
应注意以下事项：
1、根据第一次工地会议确定 合同段开工日期为xx年2月1日，并于xx年2月1日起算工期，工期为 个月，完工日期 年 月 日。你部应在满足合同工期、合同文件、技术规范及公路工程质量检验评定标准、xx高速公路标准化施工指南的要求的前提下，完成合同内的全部工程内容。
2、以“一流的材料、一流的工艺、一流的设备、一流的管理”进行施工，达到“工程实体内实外美，质量安全可靠，经久耐用”的质量目标。
3、以省高指“标谁化施工指南”系列要求为指导，切实做好标准化、规范化施工。
4、做好与当地政府、与当地村民的关系协调，为工程施工创造一个和协的外部环境。
5、做好环境保护及水土保持工作，保护好施工沿线群众的生产、生活及交通设施。
工程施工项目开工令范本
工程施工项目开工令范本一、前言开工令是工程施工项目启动的标志性文件，它明确了项目的开工时间、施工范围、质量要求、安全措施等内容，对各参建单位具有重要的指导作用。
为确保工程施工项目顺利实施，特制定本开工令。
二、工程概况1. 工程名称：XXX工程施工项目2. 工程地点：XXX地区3. 工程规模：XXX平方米4. 工程总投资：XXX万元5. 工程质量要求：符合国家验收标准6. 工程安全目标：零事故、零伤亡三、开工时间根据工程进度计划，本工程施工项目定于XXXX年XX月XX日开工。
四、施工范围1. 施工图纸及工程量清单所列明的全部工程内容；2. 施工范围内所需的道路、桥梁、隧道、排水、供电、供水等配套设施；3. 施工范围内所需的环境保护、景观绿化等工程；4. 施工范围内所需的安全防护、临时设施等工程。
五、质量要求1. 各参建单位必须严格按照国家验收标准和设计文件要求施工，确保工程质量；2. 加强对原材料、构配件的检验检疫，严禁使用不合格材料；3. 强化施工过程控制，加强质量检测和验收，确保工程实体质量；4. 做好工程资料的收集、整理和归档工作，确保工程档案完整。
六、安全措施1. 各参建单位必须严格执行国家和地方安全生产法律法规，严格遵守施工现场安全管理规定；2. 建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全职责；3. 制定完善的安全生产规章制度和应急预案，开展安全培训和演练；4. 加强施工现场的安全防护，确保施工人员的人身安全。
七、环境保护1. 各参建单位必须遵守国家环境保护法律法规，严格执行环保政策；2. 采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，确保施工场界噪声、扬尘、废水等排放符合国家标准；3. 合理利用资源，减少废弃物产生，对产生的废弃物进行分类存放、妥善处理；4. 加强施工现场绿化，保护生态环境。
八、工期要求1. 各参建单位必须按照工程进度计划合理安排施工，确保工程按时完工；2. 遇到不可抗力因素影响施工进度时，应及时报告项目法人，并制定相应的调整措施；3. 各参建单位应相互配合，确保工程连续、均衡、高效推进。
主合同的工程开工令
主合同的工程开工令工程开工令是一份正式的文件，用于通知承包商或项目团队某个工程项目可以开始施工。
这份文件通常由项目的业主或项目经理在所有前期准备工作完成后发出。
以下是一份工程开工令的示例模板，您可以根据具体情况进行调整和补充：[公司/业主名称][公司/业主地址][城市, 州, 邮编][电话号码][电子邮箱][日期]工程开工令项目名称：[项目名称]项目编号：[项目编号]合同编号：[合同编号]致：[承包商名称][承包商地址][城市, 州, 邮编]尊敬的 [承包商负责人姓名]，主题：[项目名称] 的工程开工令本函旨在正式通知您，根据我们之间签订的合同协议，[项目名称] 的工程已经满足了开工条件。
因此，我们特此下达工程开工令，授权您开始执行合同项下的工作。
以下是开工前必须满足的关键条件的确认：1. 所有必要的前期审批和许可已经获得。
2. 施工现场的准备工作已经完成，包括但不限于场地清理、临时设施的搭建等。
3. 施工图纸和规范已经由所有相关方审查并批准。
4. 施工团队和所需的机械设备已经安排就绪，可以立即开始工作。
5. 所有安全培训和施工前会议已经完成。
请注意，工程开工令的下达并不意味着对合同条款的任何修改或放弃。
您必须继续遵守合同项下的所有条款和条件。
请在收到本开工令后的 [指定时间，例如：24小时内] 以书面形式确认您已经准备好开始工作，并且您将遵守合同中规定的开工日期。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请立即与我们联系。
此致，[项目经理姓名][项目经理职位][公司/业主名称]请注意，这只是一个模板，您可能需要根据实际合同的具体条款和条件进行调整。
在发出开工令之前，请确保所有法律和合同要求都已经满足，并且所有相关方都已经准备好开始工作。
工程合同签发开工令
工程合同签发开工令工程项目名称：___________合同编号：___________甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方已于____年__月__日就上述工程项目签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），根据合同约定及相关法律法规的规定，现甲乙双方同意按以下条款执行开工令：一、开工日期本工程计划开工日期为____年__月__日。
乙方应确保在开工日期前完成所有准备工作，包括但不限于施工人员的到位、施工设备的调试、安全措施的落实等。
二、施工范围乙方应根据合同规定的施工图纸和技术要求，负责本工程的全部建设工作，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
三、工期要求乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并协商解决。
四、质量标准乙方必须保证工程质量达到国家及行业标准，接受甲方或甲方委托的第三方监理公司的监督和检查。
五、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并实施安全生产计划，确保施工现场安全无事故。
六、环境保护乙方应在施工过程中采取有效措施，防止环境污染和生态破坏，符合国家环保要求。
七、违约责任如一方违反合同规定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁。
九、其他事宜本开工令未尽事宜，按照双方签订的《建设工程施工合同》执行。
十、生效条件本开工令自甲方向乙方正式发出之日起生效。
乙方收到开工令后，应立即组织人员、设备进场，开始工程施工。
甲方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：_________日期：____年__月__日。
建设工程合同开工令
建设工程合同开工令根据甲乙双方签订的建设工程合同，经甲方同意，现发布开工令。
要求乙方按照合同约定的工期、质量、安全等要求，全面开展建设工作。
现将有关事项通知如下：一、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程总投资：XXXX5. 工程质量等级：XXXX6. 工程工期：XXXX二、开工准备1. 乙方应按照合同约定，提前完成施工图纸、施工方案、施工组织设计等各项准备工作。
2. 乙方应按照国家相关法律法规，办理好施工许可、安全许可等相关手续。
3. 乙方应配备足够的施工人员、施工设备，确保工程按期开工。
4. 乙方应建立健全质量、安全、环保等管理制度，确保工程质量和施工安全。
三、工期及进度1. 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。
如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况，应及时通知甲方。
3. 甲方应按照合同约定，及时提供施工场地、施工材料等，确保工程顺利进行。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，保证工程质量。
2. 乙方应建立健全质量检查制度，定期对工程质量进行检查。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的部分，乙方应立即整改。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。
3. 乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行1. 乙方应按照合同约定，履行施工、保修等各项义务。
2. 甲方应按照合同约定，履行付款、提供施工条件等各项义务。
3. 甲乙双方应相互配合，共同推进工程进度，确保工程顺利完成。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未按照合同约定付款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
合同项目开工令
合同项目开工令合同编号：__________本合同项目开工令（以下简称“本开工令”）由合同协议双方于____年__月__日签署，并自签署之日起生效。
本开工令构成双方之间关于合同项目（以下简称“本项目”）的完整协议，并取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。
一、项目概述1.1 本项目涉及__________（以下简称“乙方”）为__________（以下简称“甲方”）提供__________服务的合同。
1.2 项目的具体范围和目标详见附件一。
二、开工令的发布2.1 本开工令的发布标志着本项目正式进入实施阶段。
2.2 甲方应在本开工令发布后的____个工作日内，向乙方提供本项目所需的全部资料和信息。
三、项目实施与验收3.1 乙方应按照合同约定和甲方提供的资料和信息，按时完成本项目。
3.2 甲方应按照合同约定，对乙方完成的工作进行验收。
3.3 项目的验收标准和要求详见附件二。
四、合同的变更和解除4.1 除非双方另有约定，任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 如有合同变更或解除，双方应按照变更或解除后的约定履行各自的权利和义务。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
任何一方违反合同约定，导致本项目无法按时、按质完成，应承担相应的违约责任。
5.2 违约责任的具体约定详见附件三。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同协议双方约定的法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________签署日期：____年__月__日附件一：项目概述附件二：验收标准和要求附件三：违约责任约定（注：以上仅为合同项目开工令的示例，实际合同内容应根据双方的具体情况和需求进行调整和完善。
水利监理资料表格、全套资料教学文案
水利监理资料表格、全套资料JL01 进场通知（监理[ ]进场号）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL02 合同项目开工令（监理[ ]合开工号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL03 分部工程开工通知（监理[ ]分开工号）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL04 工程预付款支付证书（监理[ ]工预付号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本证书一式份，由监理机构填写，经审批后承包人2份，监理机构、发包人各1份。
JL05 批复表（监理[ ]批复号）说明：1、本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人各1份。
2、一般事件，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。
3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示。
JL06 监理通知（监理[ ]通知号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本通知一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人各1份。
2、一般通知，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。
3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示、指示。
JL07 监理报告（监理[ ]报告号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本表一式份，由监理机构填写，发包人批复后留1份，退回监理机构2份。
2、本表可用于监理机构认为需报请发包人批示的各项事宜。
JL08 计日工工作通知（监理[ ]计通号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本表一式份，由监理机构填写，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
2、计价及付款方式包括：按合同计日工单价支付；另行报价，经监理机构审核并报请发包人核准后执行；按总价另行申报支付或其他方式。
JL09 工程现场书面指示（监理[ ]现指号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构各1份。
TJL02 合同项目开工令
TJL02 合同项目开工令
（新疆昆仑监理[2015]合开工001号）
合同名称：塔城地区托里县多拉特乡拜格托别村（东片区）基本农田整理项目
合同编号：TZ-JL-2015
致：阿勒泰建业建筑工程有限公司
你方年月日报送的塔城地区托里县多拉特乡拜格托别村（东片区）基本农田整理项目开工申请（阿勒泰建业[2015]合开工 002号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。
监理机构：新疆昆仑工程监理有限责任公司
总监理工程师：
日期：年月日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：阿勒泰建业建筑工程有限公司
签收人：
日期：年月日
说明：本表一式份，由监理机构填写。
承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理机构：吉林松辽工程监理监测咨询有限公司
扎兰屯市工程监理部
总监理工程师：
日期：2011年9月29日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：内蒙古绰勒水利水电有限责任公司
第三项目部
项目经理：
日期：2011年月日
说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各号）
合同名称：扎兰屯市河西新城区防洪工程合同编号：TT-HZXHFH-11-JL
致：内蒙古绰勒水利水电有限责任公司第三项目部
你2011年9月29日报送的扎兰屯市河西新城区防洪工程第二标段工程项目开工申请（承包[2011]合开工01号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。