工程施工保证金合同协议书范本
工程保证金合同模板
工程保证金合同模板一、甲方,(委托人名称)。
地址,(委托人地址)。
联系人,(委托人联系人)。
电话,(委托人电话)。
乙方,(承包人名称)。
地址,(承包人地址)。
联系人,(承包人联系人)。
电话,(承包人电话)。
鉴于甲方委托乙方承担工程项目(项目名称),为确保工程质量和合同履行,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,共同遵守。
二、保证金的数额和支付方式。
1. 甲方应在签订本合同之日起5个工作日内,向乙方支付工程保证金(金额)。
2. 保证金支付方式为(支付方式),支付至乙方指定的账户。
三、保证金的用途。
1. 保证金用途为确保工程质量和合同履行,如工程质量不符合约定标准或合同约定未履行,乙方有权使用保证金进行赔偿或修复工程。
2. 保证金不得用于其他用途,如乙方私自挪用保证金,应承担相应的违约责任。
四、保证金的归还。
1. 在工程项目竣工验收合格后,乙方应在5个工作日内将保证金无息归还给甲方。
2. 如工程项目存在质量问题或合同履行不到位,乙方有权在扣除相应费用后将剩余的保证金归还给甲方。
五、违约责任。
1. 若甲方未按照约定支付工程保证金,乙方有权要求解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方挪用保证金或未按约定归还保证金,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并归还保证金之日止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),______________ 日期,______________。
乙方(盖章),______________ 日期,______________。
以上为工程保证金合同模板,甲、乙双方应在签订合同前充分了解合同内容,并在合同签订后严格履行合同约定,确保工程质量和合同履行的顺利进行。
工程押金合同协议书
工程押金合同协议书甲方(甲方名称)与乙方(乙方名称)就工程项目中的押金事宜,经过友好协商,达成以下协议:1. 押金金额乙方同意向甲方支付工程押金人民币(大写)________元整(¥________),作为本工程项目的履约保证金。
2. 支付时间乙方应在合同签订之日起_____个工作日内,将上述押金一次性支付至甲方指定的银行账户。
3. 押金用途该押金旨在确保乙方按照合同规定完成工程项目的各项义务。
若乙方违反合同条款,甲方有权使用押金进行相应的赔偿或处罚。
4. 押金退还工程项目完工并通过甲方验收合格后,甲方应在_____个工作日内,无息退还乙方支付的全额押金。
若乙方未能履行合同义务,甲方有权扣留部分或全部押金,以补偿甲方因此产生的损失。
5. 违约责任如乙方未按约定支付押金,甲方有权暂停工程进度,直至收到押金。
如甲方无正当理由拒绝退还押金,应承担违约责任,并支付相应的违约金。
6. 争议解决双方因履行本押金合同而发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人签字:_______________ 法定代表人签字:_______________日期:____年__月__日日期:____年__月__日(注:以上内容仅为示例,具体条款需根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
)。
2024年工程保证金合同范本7篇
2024年工程保证金合同范本7篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行和双方权益的有效保障,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的保证金事项,以确保工程建设的顺利进行,保障双方合法权益,并促进彼此之间的合作共赢。
二、保证金金额1. 乙方应按照本合同约定向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币_________元(大写:_________________________元整)。
2. 乙方应按照工程进度和合同约定,按时足额缴纳保证金。
三、保证金缴纳与返还1. 乙方应于本合同签订后______日内将保证金全额缴纳至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方足额缴纳的保证金后,应向乙方出具收据。
3. 工程竣工验收合格,且乙方无违约情况下,甲方应于______日内返还乙方缴纳的保证金。
四、工程建设要求1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、工程建设强制性标准以及甲乙双方约定的工程技术标准、质量要求,进行施工。
2. 乙方应确保工程安全、质量、进度和造价等方面的控制,遵守合同约定,履行合同义务。
五、违约责任1. 若乙方未按本合同约定缴纳保证金,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按本合同约定返还保证金,甲方应向乙方支付逾期返还的违约金。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
4. 本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、工程保证金的担保方式(可选)为保证乙方履行本合同约定的义务,乙方可以选择以下担保方式中的一种或多种:1. 银行保函;2. 现金质押;篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行和双方权益的保障,甲乙双方就工程保证金事宜达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程保证金方面的权利和义务,确保工程建设的顺利进行,保障甲乙双方的合法权益。
承包保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方(承包方): _______乙方(发包方): _______鉴于:1. 甲方愿意承包乙方提供的工程项目(以下简称“项目”),并按照项目合同约定的要求进行施工、安装、调试等。
2. 乙方为了保障项目的顺利进行,确保甲方按照合同约定履行义务,特要求甲方支付一定比例的保证金。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、保证金金额及支付方式1. 保证金金额:人民币______元整(¥_______元)。
2. 保证金支付方式:甲方应在本协议签订之日起____个工作日内,将保证金一次性支付至乙方指定的账户。
3. 乙方指定的账户信息如下:- 账户名称:_______- 账号:_______- 开户行:_______二、保证金用途1. 保证金用于确保甲方按照合同约定履行以下义务:- 按时、按质完成工程项目;- 依法缴纳相关税费;- 遵守国家法律法规和行业标准;- 维护乙方合法权益。
2. 在以下情况下,乙方有权从保证金中扣除相应款项:- 甲方未按合同约定完成工程项目的,扣除违约金;- 甲方违反国家法律法规和行业标准的,扣除相应罚款;- 甲方损害乙方合法权益的,扣除相应赔偿金。
三、保证金退还1. 在以下情况下,乙方应无息退还保证金:- 甲方按照合同约定完成工程项目的;- 甲方提前解除合同,并经乙方认可的;- 合同解除后,甲方已按照合同约定履行完毕所有义务的。
2. 保证金退还方式:乙方在收到甲方退还保证金申请后____个工作日内,将保证金退还至甲方指定的账户。
3. 甲方指定的账户信息如下:- 账户名称:_______- 账号:_______- 开户行:_______四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
2. 本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。
工程进场保证金合同范本
工程进场保证金合同范本甲方(发包方):公司名称:注册地址:法定代表人/授权代表:联系电话:乙方(承包方/施工方):公司名称:注册地址:法定代表人/授权代表:联系电话:鉴于:甲乙双方就_________(项目名称)工程施工事宜,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,就工程进场保证金相关事宜达成如下协议:一、保证金金额与支付1. 乙方作为该项目的施工单位,应在_________年_________月_________日之前,将工程进场保证金人民币(大写)_________元(小写:¥_________元)支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到保证金后,应向乙方出具收款收据。
二、保证金用途1. 乙方缴纳的保证金用于保证其在工程施工期间遵守合同条款,包括但不限于工程质量、工程进度、施工安全、民工工资支付等方面的约定。
2. 甲方保证保证金仅用于上述目的,不得挪作他用。
三、保证金的退还1. 工程完工并经甲方验收合格后,若乙方无违反合同约定的行为,甲方应在_________个工作日内将保证金全额退还乙方。
2. 如乙方在施工过程中存在违约行为,甲方有权根据合同约定扣除相应金额的保证金作为违约金或赔偿损失。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 监督乙方按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工。
- 在乙方违约时,有权依据合同扣除保证金。
2. 乙方权利与义务:- 按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工。
- 承担因自身原因导致的工期延误、质量不达标等违约责任。
五、违约责任1. 若乙方违反合同约定,甲方有权依据合同条款追究乙方的违约责任,并有权从保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿损失。
2. 若甲方无故拖延退还保证金,应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程施工保证金协议范文(七篇)
工程施工保证金协议范文甲方:乙方:本履约保证金由合同双方于____年____月____日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币_____元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 法定代表人或授权代理人(签字):__________法定代表人或授权代理人(签字):__________时间:工程施工保证金协议范文(二)工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
工程保证金协议书范本完整版.doc
工程保证金协议书范本完整版一、协议背景根据我国《合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设资金安全,明确工程保证金的收取和使用,确保建设工程的顺利进行,特制定本工程保证金协议。
二、协议内容1. 保证金的定义和性质工程保证金是指由承包商在中标后按照合同约定预先缴纳给业主或监理单位的一定金额,作为履行合同义务的保证。
•承包商违约时,业主或监理单位可以扣除保证金进行赔偿;•工程质量问题存在时,业主或监理单位可以使用部分或全部保证金进行整改;•工程竣工验收合格后,保证金将退还给承包商。
2. 保证金的支付和存放2.1 承包商应在合同签订后的五个工作日内,将全额保证金支付给业主或监理单位。
2.2 保证金应以银行转账的方式进行支付,并在收款人得到确认后方视为支付完成。
2.3 业主或监理单位应及时将收到的保证金存入指定的银行账户,并办理相关手续,确保保证金的安全和流动性。
3. 保证金的使用和结算3.1 在合同履行期间,如果承包商违约或工程存在质量问题,业主或监理单位有权使用保证金进行扣除或整改。
3.2 业主或监理单位在使用保证金前,应向承包商发出书面通知,说明使用保证金的事由、金额和用途,并在三个工作日内从保证金账户中划转相应金额。
3.3 承包商在收到通知后的三个工作日内,应予以配合,并确保相应款项足额划转给业主或监理单位。
3.4 工程竣工验收合格后,业主或监理单位应在十个工作日内退还承包商剩余的保证金。
4. 保证金的利息4.1 保证金在存放期间,不产生任何利息。
4.2 在退还保证金时,应根据实际存放期间计算利息,并将利息与本金一同退还给承包商。
5. 保证金的违约处理5.1 如果业主或监理单位未按照约定存放保证金,承包商有权要求其支付相应的滞纳金。
5.2 如果承包商未按照约定支付保证金,业主或监理单位有权解除合同,并要求承包商承担相关违约责任。
三、协议生效和解除1. 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,并与工程建设合同具有同等的法律效力。
施工合同履约保证金
施工合同履约保证金
合同范本专家的建议:
施工合同履约保证金。
合同编号,【编号】。
甲方(施工方),【甲方名称】。
乙方(委托方),【乙方名称】。
根据双方自愿,为了保证本合同的履行,甲乙双方达成如下协议:
1. 甲方在签订本合同之日起,应向乙方支付履约保证金【具体金额】,作为保证甲方按照合同约定履行义务的保证。
2. 履约保证金应以现金/银行汇票/保函等形式支付,并在合同终止或解除后【具体期限】内无息返还给甲方。
3. 若甲方未按合同约定履行义务,乙方有权在通知甲方后【具
体期限】内,扣除履约保证金以弥补损失,并有权要求甲方继续履
行合同或赔偿损失。
4. 若甲方按合同约定履行义务,乙方应在合同约定的时间内返
还履约保证金。
5. 双方同意,履约保证金不得用于支付其他费用或作为其他用途,仅限于保证合同的履行。
6. 履约保证金的数额应根据合同约定的履行义务和违约责任确定,甲乙双方应在合同中明确约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章),___________ 日期,___________。
乙方(盖章),___________ 日期,___________。
合同范本专家提示,在撰写施工合同履约保证金范本时,需根
据具体合同约定和法律法规进行调整,确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问,建议咨询专业律师或法律顾问。
施工保证金协议
施工保证金协议一、协议背景为确保施工项目的顺利进行,保证工程质量和按时竣工,特制订本施工保证金协议(下称“协议”)。
本协议由甲方(业主)与乙方(施工单位)共同订立,并在双方自愿的基础上达成一致。
二、协议目的本协议的目的是规定甲乙双方在施工过程中保证金的缴纳和处理办法,以确保甲方的利益并推动施工工程的进展。
三、协议条款3.1 保证金数额乙方应在开工前交纳保证金,保证金数额为总合同金额的百分之十。
保证金支付方式由双方另行商定。
3.2 保证金用途保证金主要用于以下情况:•乙方未按照合同要求提供保修和维修服务的,甲方可以从保证金中扣除相应金额来支付维修费用;•乙方未按合同交付工程的,甲方可以从保证金中扣除相应金额作为违约金。
在以下情况下,保证金将予以返还给乙方:•工程竣工验收合格后,甲方确认无需要从保证金中扣除的费用,并与乙方达成一致;•合同解除或终止时,保证金的余额将予以返还。
3.4 保证金的变动和调整如因施工项目需求或其他原因,保证金数额需要变动或调整的,双方应协商一致并签订书面补充协议。
四、保证金管理4.1 保证金账户乙方应按约定将保证金存入指定的保证金账户,并提供相关的银行汇款凭证。
4.2 保证金监管人乙方应指定一位专人负责保证金的监管工作,确保保证金的安全和正确使用。
4.3 保证金的利息保证金存入保证金账户后,如产生利息,利息归甲方所有。
保证金的管理费用由乙方承担,管理费用由双方协商确定。
五、违约责任根据本协议,如果乙方未按照约定的时间和数额支付保证金,甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金金额为应支付保证金数额的百分之十,同时,甲方保留追究乙方的其他法律责任的权利。
六、争议解决对于因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。
如果协商不成,任何一方均有权提交给相关仲裁机构进行仲裁或向法院提起诉讼。
七、其他事项本协议经双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
本协议内容如需修改或补充,应由双方经协商一致后进行书面修订,并在修订后的日期生效。
建筑工程施工保证金协议范本(范本文)
建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。
2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。
1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。
2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。
2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。
3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。
3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。
–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。
4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。
双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。
5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。
2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。
3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。
协商一致后,双方共同签署补充协议。
业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。
工程合同保证金协议书范本
工程合同保证金协议书范本甲方(承包方):____________________乙方(发包方):____________________鉴于甲方为乙方提供工程建设服务,为确保工程质量、进度和合同的履行,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就工程合同保证金事宜达成如下协议:第一条保证金的设立1.1 甲方同意向乙方支付工程合同保证金,金额为人民币(大写)___________________元整(¥___________________元)。
1.2 保证金的支付方式为:___________________(现金/转账/其他方式)。
1.3 保证金的支付时间为:本协议签订之日起___________________天内。
第二条保证金的用途2.1 保证金用于保证甲方履行合同义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等。
2.2 甲方违反合同约定,乙方有权使用保证金支付因甲方违约造成的损失。
第三条保证金的退还3.1 工程竣工验收合格后,甲方有权要求乙方退还保证金。
3.2 保证金的退还时间为:工程竣工验收合格之日起___________________天内。
3.3 保证金的退还方式为:___________________(现金/转账/其他方式)。
第四条违约责任4.1 若甲方未按本协议约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的金额为未支付保证金金额的___________________%。
4.2 若甲方违反合同约定,乙方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
5.2 在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议的其他条款。
第六条其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
2023年工程保证金合同范本5篇
2023年工程保证金合同范本5篇篇1工程保证金合同范本(XXXX年)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就工程保证金事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况为保证工程顺利进行,乙方按照本合同约定向甲方提供工程保证金,作为履行本合同的担保。
本工程为[具体工程名称],位于[具体地点],涉及工程内容主要为[具体工程内容]。
第二条保证金金额及支付方式1. 乙方应在本合同签订后XX日内向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币[大写金额]元(¥[小写金额]元)。
2. 支付方式:[具体支付方式,如银行转账等]。
第三条保证金的返还及扣除规则1. 工程按期完成且无违约情况下,甲方在工程竣工验收合格后的XX日内返还乙方保证金本金。
2. 如乙方在施工过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程延期,甲方有权按照每逾期一天扣除一定金额的方式从保证金中扣除。
第四条工程保证金的管理与使用1. 甲方应设立专门账户管理工程保证金,确保资金安全。
2. 甲方在收到保证金后应当向乙方出具收款凭证。
3. 保证金的使用应当遵循本合同约定及相关法律法规的规定。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定使用和管理保证金。
2. 甲方应当及时向乙方返还保证金本金,除非存在本合同约定的违约情形。
3. 甲方应当在合理范围内协助乙方解决工程施工过程中的问题。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定返还保证金本金。
2. 乙方应当按照本合同约定向甲方缴纳保证金。
3. 乙方应当保证工程施工的质量和进度符合本合同约定及国家相关标准。
工程押金合同协议书范本
工程押金合同协议书范本甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方就工程项目(以下简称“项目”)达成一致协议,现基于相互信任与合作精神,特订立本工程押金合同协议:一、工程押金的支付1. 乙方应在合同签订后_____个工作日内向甲方支付工程押金,金额为人民币_______元整。
2. 该押金将作为确保乙方按照合同规定履行其义务的担保金。
3. 若乙方未能按时支付上述工程押金,则视为违约,甲方有权采取相应措施。
二、工程押金的退还条件1. 工程顺利竣工,且经验收合格后,甲方应在规定时间内无息退还全额工程押金给乙方。
2. 若工程存在质量问题,经整改仍不合格,则甲方有权扣留相应的工程押金直至问题得到妥善解决。
三、违约条款1. 如乙方违反合同中的任何条款,导致项目延误或质量不达标,除按合同规定承担赔偿责任外,甲方亦有权从工程押金中扣除相应赔偿费用。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方应协商解决,工程押金的处理方式也将遵循公平原则重新协商确定。
四、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方应本着平等互利的原则协商解决。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目验收合格且结清所有款项之日止。
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日以上是一份工程押金合同协议书的基本框架,实际内容需根据具体项目的详细情况进行调整。
在签署之前,建议由专业法律顾问进行审核,确保各项条款合法有效,以保护双方的合法权益。
交付工程施工保证金协议书
交付工程施工保证金协议书一、甲方:(甲方名称),法定代表人:(甲方代表人),注册资本:(甲方注册资本),注册地址:(甲方注册地址)。
乙方:(乙方名称),法定代表人:(乙方代表人),注册资本:(乙方注册资本),注册地址:(乙方注册地址)。
二、协议背景1. 甲方计划进行工程项目(以下简称“工程”),需要委托乙方进行施工。
2. 为确保工程的顺利进行,甲方要求乙方提供一定金额的工程施工保证金。
3. 双方就工程施工保证金的交付及相关事宜达成以下协议。
三、保证金金额1. 乙方应在签订本协议后的(日期)内向甲方支付工程施工保证金,金额为人民币(金额)元整。
2. 工程施工保证金应以现金形式支付,并在支付当日向甲方出具相应的保证金支付凭证。
四、保证金用途1. 甲方将保证金用于以下情况之一:a) 乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方可以使用保证金进行违约赔偿。
b) 乙方在工程施工过程中发生违约行为,甲方可以使用保证金进行相应的补偿。
c) 乙方未按照合同约定支付工程款项,甲方可以使用保证金抵扣相应的欠款。
2. 如乙方无违约行为,保证金将在工程竣工并验收合格后的(日期)内无息退还给乙方。
五、保证金的支付方式1. 乙方应将工程施工保证金以现金形式支付给甲方。
2. 乙方应在支付保证金时向甲方出具相应的保证金支付凭证,包括但不限于银行转账凭证、现金支付收据等。
六、保证金的管理1. 甲方应将工程施工保证金单独存放于指定的账户,并确保保证金的安全性。
2. 甲方不得将保证金用于除本协议约定外的其他用途。
3. 甲方应按照相关法律法规的要求对保证金进行账务管理和报告。
七、保证金的返还1. 如乙方无违约行为,保证金将在工程竣工并验收合格后的(日期)内无息退还给乙方。
2. 乙方应提供相关证明文件,包括但不限于工程竣工验收报告、相关款项结算证明等。
3. 甲方应在收到相关证明文件后的(日期)内返还保证金给乙方。
八、协议的生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设工程“质量保证金”监管协议书范本
建设工程“质量保证金”监管协议书范本建设工程质量保证金监管协议书甲方:【甲方名称】法定代表人:【甲方法定代表人】联系地址:【甲方联系地址】联系电话:【甲方联系电话】开户银行:【甲方开户银行】银行账号:【甲方银行账号】乙方:【乙方名称】法定代表人:【乙方法定代表人】联系地址:【乙方联系地址】联系电话:【乙方联系电话】开户银行:【乙方开户银行】银行账号:【乙方银行账号】为加强施工单位履约意识,确保建设工程的质量安全和顺利进行,根据有关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本协议。
一、质保金的缴纳和管理1. 甲方决定由乙方向甲方缴纳一定金额的质保金,乙方同意按照以下规定缴纳和管理质保金。
2. 质保金的缴纳方式:乙方应在【工程合同签订日起】【具体时间】前将质保金缴至甲方指定的银行账户,银行账户信息如下:开户银行:【甲方开户银行】账户名称:【甲方账户名称】账号:【甲方银行账号】3. 质保金的缴纳金额:乙方应向甲方缴纳质保金人民币【具体金额】元整。
4. 质保金的退还和扣除:质保金在下列情况中,甲方有权进行相应的退还或扣除:(1)工程竣工验收合格后,甲方应及时将全部质保金退还给乙方;(2)如工程质量不符合合同要求,甲方有权扣除质保金进行修复;(3)如乙方违约履行合同义务,甲方有权扣除质保金作为违约金进行处理;(4)如乙方未按工程进度要求进行施工,甲方有权扣除质保金进行相应的违约金处理。
5. 质保金的利息:质保金在甲方退还给乙方前,不计利息。
6. 质保金的管理:甲方将质保金分别统一存放于【指定银行或金融机构】,并建立相应的账户,用于监管质保金的使用和返还。
乙方有权随时查询质保金的存放情况和使用情况。
二、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除须经双方书面协商一致,并经合法程序办理,双方签署变更或解除协议书。
2. 协议解除后,质保金应由甲方在【具体时间】内返还给乙方。
三、争议的解决1. 本协议的履行发生争议时,双方应通过友好协商解决。
施工质保押金合同
施工质保押金合同合同编号:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程项目的质量保证押金事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程总价:_______第二条质保押金金额2.1 乙方应在工程竣工验收合格后_______日内,向甲方支付人民币_______元作为质量保证押金。
2.2 质量保证押金的比例为工程总价的_______%。
第三条质保期限3.1 质保期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为_______年。
3.2 质保期限内,如乙方发生违反合同约定,导致工程质量问题,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
3.3 质保期限内,如乙方按照合同约定履行各项义务,没有发生违反合同约定的行为,甲方应在质保期限届满后_______日内一次性无息退还质保押金。
第四条质保押金的退还4.1 质保期限届满,甲方应退还质保押金。
4.2 如乙方在质保期限内发生违反合同约定的行为,甲方有权扣除相应金额的质保押金作为违约金,剩余部分应在质保期限届满后退还乙方。
4.3 如因不可抗力等因素导致工程质量问题,经甲方确认后,甲方应在质保期限届满后退还质保押金。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定履行施工义务,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
5.2 甲方未按照合同约定退还质保押金,乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至质保期限届满之日失效。
工程施工保证金合同协议书范本
工程施工保证金合同协议书范本工程施工保证金合同协议书一、合同目的和背景工程施工保证金合同是指建筑项目承包商向业主缴纳的一定金额作为保证金的合同。
这一合同旨在确保工程施工质量、进度和安全,同时也保护双方的利益。
二、合同主要内容1. 保证金金额及缴纳方式承包商应按照协议约定,将工程施工保证金支付给业主。
保证金金额将根据工程合同的规定进行确定。
承包商可以选择一次性缴纳或分期支付的方式。
2. 保证金用途工程施工保证金将用于确保工程施工质量和进度的保障。
在以下情况下,业主有权使用保证金:- 工程施工过程中发现质量问题导致的修复费用;- 工程施工进度延误造成的业主损失;- 承包商违约行为引起的合同解除等。
3. 保证金的退还当工程施工质量合乎要求且按时完成,并且不存在其他违约行为时,业主应在一定时间内将保证金全额退还给承包商。
退还方式应与缴纳方式相同,并按照协议约定的方式进行。
4. 保证金的利息承包商缴纳的保证金,在未取出前应享受一定的利息,利息比率将根据市场利率和双方协商确定。
三、风险和争议解决1. 风险工程施工保证金合同存在一定的风险,主要是因为承包商的违约行为可能导致保证金被索赔。
因此,业主在选择承包商时应更加谨慎,通过考察其信誉和施工能力来降低风险。
2. 争议解决如果在保证金合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决。
如果协商无效,则可以诉诸法律和仲裁等方式来解决争议。
四、合同的可变性工程施工保证金合同有一定的可变性,双方可以根据特定情况协商修改或终止合同。
但需要注意的是,在修改或终止合同时,应遵守相关法律法规的规定,并及时通知对方。
五、合同的生效和解除1. 生效工程施工保证金合同应由双方当事人签署,并经过法律程序的认定,才能生效。
双方当事人应确保签署的合同内容真实有效,并履行相关义务。
2. 解除工程施工保证金合同可以在以下情况下解除:- 工程施工过程中发生严重违约行为;- 双方协商一致解除;- 法律规定的其他情况。
道路施工保证金合同范本
道路施工保证金合同范本《道路施工保证金合同》甲方(发包方):名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(施工方):名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟进行道路施工工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就道路施工保证金事宜达成如下协议:一、保证金金额及缴纳1. 乙方应向甲方缴纳道路施工保证金人民币______元(大写:______元整)。
2. 保证金缴纳时间:乙方应在本合同签订后______日内,将保证金足额缴纳至甲方指定的银行账户。
3. 甲方指定的银行账户信息:户名:__________________账号:__________________开户行:__________________二、保证金的使用1. 如乙方在施工过程中违反本合同约定的条款,甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金或赔偿甲方的损失。
2. 如乙方按照本合同的约定履行完毕全部施工义务,并经甲方验收合格,甲方应在验收合格后的______日内将保证金无息退还乙方。
三、保证金的退还1. 乙方在施工过程中无违约行为且施工完毕经甲方验收合格后,甲方应按照约定及时退还保证金。
2. 如甲方未按照约定退还保证金,每逾期一日,应按照未退还保证金金额的______%向乙方支付违约金。
四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保乙方按照合同约定进行施工。
2. 如乙方违反合同约定,有权扣除相应金额的保证金作为违约金或赔偿甲方的损失。
3. 在乙方施工完毕并经验收合格后,应按照约定及时退还保证金。
(二)乙方的权利和义务1. 应按照合同约定的时间、质量和标准进行道路施工。
工程施工合同付款保证金
工程施工合同付款保证金---工程施工合同付款保证金范本甲方(业主):__________乙方(施工方):__________根据双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”),为确保乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成工程任务,经双方协商一致,特订立本付款保证金协议书(以下简称“本协议”)。
1. 付款保证金的金额:乙方应向甲方支付人民币________元作为付款保证金。
该金额占合同总价的__%(百分之__)。
2. 付款保证金的支付时间:乙方应在合同生效后的__个工作日内将付款保证金全额支付给甲方。
3. 付款保证金的用途:付款保证金用于确保乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成工程任务。
如乙方未能按合同约定完成工程任务,甲方有权从付款保证金中扣除相应金额作为违约金。
4. 付款保证金的退还:在工程竣工验收合格后,甲方应在__个工作日内无息退还乙方已支付的付款保证金余额。
如乙方未按合同约定完成工程任务,甲方有权从付款保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余金额无息退还乙方。
5. 违约责任:如乙方未能按合同约定的时间、质量、数量完成工程任务,除甲方有权从付款保证金中扣除相应金额作为违约金外,乙方还应按合同约定承担其他违约责任。
6. 争议解决:本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他:本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):__________乙方(施工方):__________日期:__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:工程施工保证金合同
甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年___ 月_____ 日
乙方:___________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》
(建市[2014]92号)及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
__________________________________________ 工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致,共同达成如下协议,并签订本书面合同。
一保证金数额及性质:
1、保证金总额_____________ 万元,该保证金是乙方以 _______________________________ 工程施工总承包单位的身份缴纳。
2、该_____________ 万元保证金的性质为“进场施工保证金”,也就是“中标保证金”,乙方
缴纳_______________ 万元保证金,即视为乙方已中标该工程施工。
工程开工后,该“进场施工保
证金”自动转为施工“履约保证金”。
二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:
1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。
2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后,乙方开始向甲方缴纳保证金,该
保证金之中的_______________ 万元用于“水产市场”拆迁安置,_________________ 万元用于办理施工许可等手续。
3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳________________ 万,拆迁完毕缴纳 _______________ 万;办理施工许可及其它许可的过程中付_________________ 万。
4、保证金提供方式为转账。
三双方权利与义务1、甲方权利与义务
(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用
(2)做好工程规划许可工作,完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。
(3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[2014]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。
(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续,确保乙方进场施工。
2、乙方的权利义务
(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。
(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同
条款“的第二大项“特别约定”的相关内容监管保证金及项目资金的管理和使用。
(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件,配合甲方办理《施工许可证》。
(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。
四保证金管理与使用
1签订本合同后10个工作日内,甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同
条款”的第二大项“特别约定”的有关约定,在银行开设资金“共管账户”
账户名称:_________________________________________________________
帐号:___________________________________
预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章
支取方式:(支取前银行电话核实)
2、乙方提供的保证金转入此共管账户,乙方必须在资金使用支取工作上给予及时配合,确保资金使用效率。
五保证金担保
1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。
2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证,再到国土部门进行第一顺位担保备案登记,(土地使用证交乙方收存,退换保证金时退还证件)。
六违约责任1、甲方若收取保证金后,未能将该工程发包给乙方施工,则甲方必须在其它施工单位进场前将保证金退还乙方,按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,并一次性赔偿乙方保证金总额
15%的违约金
2、甲方在3 个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算),未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作,致使乙方不能按时进场施工,则该保证金自转入共管账户之日起,甲方按2%/月的标准于每月30 日前向乙方支付前期资金利息,利息支付至乙方进场施工之日止。
3、若乙方收到第一轮保证金后5 个月尚未达到乙方能进场施工的条件,则甲方向乙方退还保证金,在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,再按保证金总额的15%向乙方支付违约金,
否则,乙方有权通过处置担保的土地使用权来收回保证金.
七特别约定:1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效,该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。
2、若发生争议,双方协商解决,协商不成,在合同履行地所属法院诉讼处理。
八其它:1、本合同一式四分,甲乙双方各一份,公证机关一份,国土登记部门一份,自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人或
法定代表人或
其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)
组织机构代码:组织机构代码:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
年月日年月日
附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表身份证复印件等公司全套资料。