分包合同概括转让协议

合集下载

分包合同转让协议

分包合同转让协议

协议书
甲方(总包单位):XXX公司
乙方(分包单位):XXX公司
丙方(分包单位):XX公司
丁方(实际施工人):XX(身份证号码:XXX)
甲乙双方于XX年XX月XX日签订了《XX合同》(下称“安装合同”),现四方就安装合同权利义务概括转让事项达成一致,签订本协议。

一、乙方将其在安装合同项下的全部权利义务概括转让给丙方,安装合同中乙方的权利义务自始由丙方承受。

甲方对此表示同意。

二、甲方已经支付给乙方的工程款,视为丙方已经收到该款项,丙方、丁方对此无异议。

就该款项处理问题,由乙方、丙方、丁方协商解决,与甲方无关。

三、乙方已经完成的施工内容视为丙方完成的工作,相应的质量责任、保修责任均由丙方承担。

四、丁方作为安装工程施工负责人,对乙丙双方概括转让安装合同权利义务的真实性负责。

若有不实,本协议签订后甲方支付给丙方的工程款,丙方应全额返还给甲方,丁方承担连带还款责任。

五、本协议履行中发生争议的,四方均可向工程所在地人民法院起诉。

六、本协议自四方签字或者盖章之日生效;共一式四份,四方各
执一份。

(以下无正文)
甲方:(盖章)
项目负责人:(签名)
乙方:(盖章)
法定代表人(或委托代理人):(签名)
丙方:(盖章)
法定代表人(或委托代理人):(签名)
丁方:(签名按指印)
签订日期:年月日。

概括转让的合同范本

概括转让的合同范本

概括转让的合同范本合同编号:_______甲方(转让方):_______乙方(受让方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其拥有的某项财产权利概括转让给乙方的事宜,达成如下协议:一、转让标的1.1 甲方同意将其拥有的_______(具体财产权利名称,如股权、债权、知识产权等)转让给乙方,乙方同意受让该财产权利。

1.2 甲方保证其对转让的财产权利享有合法、完整的所有权,且该财产权利不存在任何抵押、质押、担保等权利负担,亦不存在任何争议、诉讼、仲裁等法律纠纷。

二、转让价格及支付方式2.1 甲乙双方同意,转让价格为人民币_______元(大写:_______元整)。

2.2 乙方应在本合同签订之日起_______日内,将转让价款支付至甲方指定的银行账户。

三、转让手续3.1 甲方应在本合同签订之日起_______日内,协助乙方办理完毕与转让财产权利相关的变更登记手续,包括但不限于工商变更登记、知识产权变更登记等。

3.2 乙方应在本合同签订之日起_______日内,向甲方提供办理转让手续所需的全部文件和资料。

四、权利与义务的转移4.1 自转让手续办理完毕之日起,转让财产权利所涉及的全部权利和义务均转移至乙方。

4.2 甲方应保证转让财产权利的完整性,不得再行转让或设定任何权利负担。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,赔偿金为本合同转让价款总额的_______%。

5.2 甲方未按约定时间办理转让手续的,每逾期一日,应向乙方支付逾期违约金人民币_______元。

六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

分包合同转让三方协议书

分包合同转让三方协议书

甲方(原分包方):___________乙方(转让方):___________丙方(受让方):___________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《____项目分包合同》(以下简称“原分包合同”),合同编号为____,其中甲方作为原分包方,负责原分包合同约定的施工任务。

现乙方拟将原分包合同中约定的部分或全部权利义务转让给丙方,经甲乙双方及丙方友好协商,达成如下协议:一、转让内容1. 乙方同意将其在原分包合同中约定的部分或全部权利义务转让给丙方。

2. 丙方同意接受乙方的转让,并承担原分包合同中约定的相应权利义务。

二、转让条件1. 丙方需具备合法的资质和相应的施工能力,能够独立承担原分包合同约定的施工任务。

2. 丙方需同意按照原分包合同约定的条款履行其义务,并承担相应的法律责任。

3. 乙方应在转让前将原分包合同中的所有资料、图纸、技术文件等移交给丙方。

三、转让手续1. 乙方应在转让前将转让意向通知甲方,并取得甲方的书面同意。

2. 乙方与丙方应签订《分包合同转让协议》,明确转让的具体内容和双方的权利义务。

3. 乙方应在《分包合同转让协议》签订后____日内,将原分包合同、图纸、技术文件等资料移交给丙方。

4. 甲方应在收到乙方通知后____日内,书面确认同意转让事宜。

四、权利义务1. 丙方自《分包合同转让协议》生效之日起,享有原分包合同中约定的权利,并承担相应的义务。

2. 乙方在转让前,应确保其权利义务的履行,不得因转让事宜影响原分包合同的履行。

3. 丙方在转让后,应按照原分包合同约定的条款履行其义务,不得因转让事宜影响工程质量和工期。

五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。

2. 甲方有权要求乙方或丙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

分包合同转让协议书

分包合同转让协议书

甲方(转让方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方(受让方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________丙方(分包方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于:1. 甲方与丙方于____年__月__日签订了编号为______的《分包合同》(以下简称“原合同”),约定甲方将其承接的工程项目中部分分包给丙方实施。

2. 甲方因经营策略调整,决定将原合同中由丙方实施的部分工程转让给乙方。

3. 乙方有意接受该部分工程,并愿意承担原合同中丙方应承担的权利和义务。

4. 甲、乙、丙三方经友好协商,就分包合同转让事宜达成如下协议:一、转让范围1. 甲方将其与丙方签订的《分包合同》中约定的部分工程转让给乙方,具体范围如下:(1)工程名称:____________________(2)工程地点:____________________(3)工程内容:____________________(4)工程合同金额:____________________二、转让条件1. 乙方同意按照原合同约定的条件、工期和质量要求完成转让范围内的工程。

2. 乙方应按照原合同约定的方式、时间向甲方支付转让范围内的工程款项。

3. 乙方应承担原合同中丙方应承担的风险和责任。

三、转让程序1. 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

2. 乙方应在接到本协议之日起__日内,与丙方办理工程交接手续,并完成工程转让范围内的各项工作。

合同权利义务概括转让的三方协议书

合同权利义务概括转让的三方协议书

合同权利义务概括转让的三方协议书这里作者给大家分享一些合同权利义务概括转让的三方协议书(共含3篇),方便大家学习。

篇1:合同权利义务概括转让的三方协议书合同权利义务概括转让的三方协议书甲方:xx乙方:xx丙方:xx甲方与乙方于年月日签订关于xx工程的《合作协议》,现因乙方无力履行该协议,经甲乙丙三方就乙方概括转让合同权利义务予丙方相关事宜,经友好协商,达成以下协议:一、乙方将其在合同中的权利义务一并转让予丙方,甲方同意乙方之转让行为。

二、三方同意,本协议签订后,合同项下乙方的全部义务和权利均由丙方承继,丙方作为合同主体继续履行合同;乙方不再是合同主体,不再享有任何权利和承担任何义务。

三、三方同意,本协议签订前乙方在履行《合作协议》中所引发的一切权利和义务均由丙方享有和承担。

四、其他三方认为需要明确的事项,如乙方已经收取的款项是否应向丙方转移,工作的移交(包括文档资料的移交)和确认等等。

五、转让费用:丙方应于年月日之前支付乙方xx元,该费用与甲方无关。

六、如因本协议的签订、履行发生争议,首先由三方友好协商解决,如无法达成一致,任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

七、本合同一式三份,自三方签字盖章之日起生效,三方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:xx乙方:xx丙方:xxx月x日篇2:合同权利义务转让协议书甲方:乙方:甲方因工程需要,需租赁乙方产权所有的房屋,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商达成共识,签订如下协议:一、合同概况房屋地点:房屋面积:房屋自然情况:物品明细:二、合同期限房屋租赁期限:年月日至年月日,合同期满后双方自动解除相应权利义务。

三、合同金额及支付方式合同金额:房租款为每月元;每年元。

付款方式:每月支付一次,每次支付元。

四、甲方的权利和义务1、甲方租用乙方房屋使用权,使用期间,不对房屋内部框架结构做实质性改动,在正常使用磨损情况下,合同到期尽量保持房屋原样将房屋交还给乙方。

分包转让合同范本

分包转让合同范本

分包转让合同范本甲方(转让方):姓名:联系地址:联系电话:乙方(受让方):姓名:联系地址:联系电话:鉴于甲方与[总包方名称]签订了[总包合同名称及编号],并已获得了其中部分工程的分包权,现甲方有意将该分包工程转让给乙方。

经双方友好协商,达成如下协议:一、分包工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、转让价款及支付方式1. 转让价款为人民币______元(大写______元整)。

2. 支付方式:乙方应在本合同签订后__日内支付转让价款的__%作为定金,在甲方完成与总包方的相关手续交接后__日内支付剩余款项。

三、双方的权利与义务1. 甲方应确保其对该分包工程的转让具有合法权利,并负责办理与总包方的相关手续交接。

2. 乙方应按照本合同的约定支付转让价款,并承担分包工程的施工任务,确保工程质量和进度符合总包合同的要求。

3. 甲方应向乙方提供与分包工程相关的技术资料、施工图纸等。

4. 乙方有权按照本合同的约定享有分包工程的收益。

四、违约责任1. 若甲方未能按时办理与总包方的相关手续交接,每逾期一日,应按照转让价款的__%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按时支付转让价款,每逾期一日,应按照未支付款项的__%向甲方支付违约金。

3. 若乙方在施工过程中未能保证工程质量和进度,导致总包方对甲方进行处罚或追究责任,乙方应承担全部责任。

五、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):日期:____年__月__日乙方(签字/盖章):日期:____年__月__日。

合同权利义务概括转让三方协议书6篇

合同权利义务概括转让三方协议书6篇

合同权利义务概括转让三方协议书6篇篇1本协议由以下三方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订:甲方:XXX,地址:[XXXXX],法定代表人:[XXXXX],联系方式:[XXXXX]。

乙方:XXX,地址:[XXXXX],法定代表人:[XXXXX],联系方式:[XXXXX]。

丙方:XXX,地址:[XXXXX],法定代表人:[XXXXX],联系方式:[XXXXX]。

鉴于甲方与乙方之间存在合同关系,甲方与丙方之间存在另一合同关系,现乙方与丙方同意概括转让甲方在相关合同中的权利义务。

经友好协商,达成如下协议:一、权利义务转让1. 乙方与丙方同意概括转让甲方在相关合同中的权利义务。

具体包括但不限于以下内容:2. 甲方在相关合同中享有的所有权利,包括但不限于债权、抵押权、质权等;3. 甲方在相关合同中承担的所有义务,包括但不限于支付义务、履行义务、赔偿责任等。

4. 乙方与丙方将按照相关合同的约定,继续履行甲方原应承担的义务,并享有甲方原享有的权利。

5. 甲方将不再承担相关合同中规定的任何权利义务。

二、协议生效及登记备案1. 本协议自三方签字或盖章之日起生效。

2. 乙方与丙方应在协议生效后尽快完成相关合同的登记备案手续,确保权利义务的顺利转让。

3. 甲方应协助乙方与丙方完成相关手续,提供必要的支持和配合。

三、违约责任及争议解决1. 乙方与丙方未能按照本协议约定履行义务的,应承担相应的违约责任。

具体责任范围包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2. 甲方在本协议生效后仍参与相关合同的履行或干扰乙方与丙方的正常经营的,应承担相应的违约责任。

具体责任范围包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

3. 各方在履行本协议过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他条款1. 本协议未尽事宜,可由三方另行协商补充。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式三份,三方各执一份。

分包转让协议书

分包转让协议书

分包转让协议书分包转让协议书(通用6篇)在生活中,用到协议书的地方越来越多,协议书能够成为双方当事人的合法依据。

相信很多朋友都对拟协议书感到非常苦恼吧,下面是店铺为大家收集的分包转让协议书(通用6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

分包转让协议书1甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:杨寿镇小区杆线工程工程地点:杨寿镇开工日期:20xx年08月15日竣工日期:20xx年08月30日质量等级:优良工作内容:1、新立12米电杆7根,架设120导线4x7档;2、敷设4x120电缆一根,4x50电缆7根,安装电缆分支箱6台,沿墙敷设50导线 4x100米;合同价款: 180000元,大写:拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,监督、检查和验收。

2、甲方负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

3、甲方负责按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要。

4、甲方负责向乙方支付合同价款。

5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责,提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

7、乙方应加强工作人员安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;按照甲方工作安排,投入足够的人力保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。

分包合同转让协议书

分包合同转让协议书

分包合同转让协议书甲方(原承包方):_____________________乙方(分包方):_____________________丙方(转让方):_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的分包合同(以下简称“原合同”),现经三方协商一致,就原合同的转让事宜达成如下协议:第一条转让内容1. 乙方同意将其在原合同项下的所有权利和义务转让给丙方。

2. 丙方同意接受乙方在原合同项下的所有权利和义务。

第二条转让条件1. 转让完成后,丙方将按照原合同的条款继续履行合同。

2. 乙方在转让前应完成所有应尽的义务,包括但不限于完成分包工程的进度、质量、安全等要求。

第三条转让程序1. 乙方应在本协议签订之日起____天内,向甲方提供所有必要的文件和资料,以便甲方确认乙方已履行完毕其在原合同项下的所有义务。

2. 甲方在确认乙方已履行完毕其义务后,应向丙方发出书面确认,并与丙方签订新的分包合同。

第四条转让生效1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。

2. 转让生效后,乙方在原合同项下的所有权利和义务即告终止,丙方成为新的分包方。

第五条违约责任1. 如乙方未能在规定时间内履行完毕其义务,甲方有权要求乙方继续履行或解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。

2. 如丙方未能按照原合同的条款履行义务,甲方有权要求丙方承担违约责任。

第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜,三方可另行协商解决。

甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________丙方代表(签字):_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:_____________________(注:以上内容为模板,具体条款应根据实际情况调整。

合同的概括转让模板

合同的概括转让模板

合同概括转让模板是指在原有合同的基础上,将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方的一种合同范本。

以下是一篇关于合同概括转让的模板,供您参考:甲方(转让方):____________乙方(受让方):____________丙方(第三方):____________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方将其在《原合同》中的权利和义务概括转让给丙方一事,达成如下协议:一、概括转让的范围1. 甲方将其在《原合同》中约定的全部权利和义务概括转让给丙方。

2. 甲方保证其对《原合同》的转让行为已取得乙方同意,且乙方已书面认可甲方与丙方之间的概括转让。

二、转让条件的履行1. 甲方应确保其在《原合同》中的债务已得到妥善解决,不得存在任何违约行为。

2. 甲方应向丙方提供《原合同》及相关文件,以便丙方了解合同内容和相关权利义务。

3. 丙方应在甲方履行完毕上述条件后,按照《原合同》的约定履行其受让的权利和义务。

三、转让后的权益1. 丙方自《原合同》转让之日起,取代甲方成为《原合同》的乙方,享有相应的权利和承担相应的义务。

2. 甲方应在《原合同》转让后的一定时间内,协助丙方与乙方办理合同变更手续,确保合同的顺利进行。

四、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行其义务,应承担相应的违约责任。

2. 若丙方未按照《原合同》的约定履行其义务,应承担相应的违约责任。

五、争议解决本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如有争议,各方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

六、其他约定1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。

2. 本协议自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(转让方):____________乙方(受让方):____________丙方(第三方):____________签订日期:____________请注意,本模板仅供参考,具体合同内容应根据实际情况进行调整。

工程概括转让分包合同

工程概括转让分包合同

工程概括转让分包合同
甲方:黑龙江省宇林建筑工程有限责任公司
委托人:身份证号:电话:
乙方:王利斌身份证号:电话:
一、甲方把与中燃地产丽都国际项目4#商服楼施工合同项目内容
分包给乙方,原合同内容全部责任义务分包给乙方,截止签合
同日期之前此工程所产生的一切债权债务由甲方负责处理,与
乙方施工进场无关,甲方收取乙方1%的管理费用,以实际拔款
按比例扣除,乙方向甲方缴纳保证金(甲方给付丽都国际相应
住宅高6房票,甲方保证该房票真实有效,工程施工至主体正负
零平,甲方以现金形式返还保证金,乙方把抵押房票还给甲方)。

二、所有施工与技术进度由乙方自行与开发公司直接对接,所产生
工程疑问及相关签证,双方商量解决,工程结算完全按原施工
合同约定,产生税费宇林建筑公司收取乙方税费低于正常收费
2%,并按此税费方案收付。

三、封顶结款甲方和乙方共同保证优先以现金形式支付农民工工
资,乙方若有进场材料,必要时需甲方签字盖章担保,宇林公
司无偿配合。

乙方有权自行处理各项分包工程。

四、甲方提供会审过的图纸4套,全权委托书1份,现场项目部印
章,与开发商签定大合同一份,宇林公司证照复印件及项目部
现场其它印章。

五、甲乙双方严格执行大合同及补充协议和本协议。

甲方做到资金
按时拨付,乙方做到工程保质保量,若与中燃地产发生经济纠纷,乙方可以直接代表甲方与中燃地产诉至法律,宇林建筑公司无偿提供相关证照印章以便完成诉讼程序。

六、本合同一式三份,签字生效。

甲方签字(盖章):
乙方签字:
2015年10月18日。

工程分包转让合同协议书

工程分包转让合同协议书

甲方(以下称“转让方”):乙方(以下称“受让方”):鉴于:1. 甲方与某建设单位签订了《建设工程施工合同》,约定由甲方承担某项目的施工任务。

2. 由于甲方自身原因或其他不可抗力因素,甲方无法继续履行上述合同约定的施工任务。

3. 受让方具备承接上述施工任务的资质和能力,且愿意承担该施工任务。

甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,达成如下协议:一、转让内容1. 甲方将其与某建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的施工任务,全部转让给受让方。

2. 转让内容包括但不限于:施工图纸、技术资料、施工设备、施工人员、工程进度、质量标准、安全措施等。

二、转让价款及支付方式1. 转让价款为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)本协议签订之日起____个工作日内,受让方支付转让价款的_____%,即人民币______元(大写:______元整);(2)工程竣工验收合格后____个工作日内,受让方支付转让价款的_____%,即人民币______元(大写:______元整)。

三、工期及进度1. 受让方应按照原合同约定的工期完成施工任务。

2. 受让方在施工过程中应严格按照原合同约定的进度计划执行,确保工程按期完工。

四、工程质量及验收1. 受让方应按照原合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量达到要求。

2. 工程竣工验收合格后,由甲、乙双方共同进行验收,验收合格后,甲方将工程交付给受让方。

五、安全及文明施工1. 受让方应严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。

2. 受让方应加强施工现场管理,确保文明施工。

六、违约责任1. 任何一方违反本协议约定,导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的违约责任。

2. 因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的,双方互不承担责任。

七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律。

工程分包合同合同转让

工程分包合同合同转让

工程分包合同合同转让【工程分包合同转让协议】甲方(转让方):_______________乙方(接受方):_______________丙方(原分包方):_______________丁方(总包方):_______________鉴于甲方与丙方之间就__________项目(以下简称“该项目”)签订了编号为__________的工程分包合同(以下简称“原合同”),现基于__________(转让原因),甲方拟将其在原合同中的全部权利和义务转让给乙方,经各方协商一致,达成如下转让协议:一、合同转让内容1. 甲方同意将其在原合同中的所有权利和义务,包括但不限于施工任务、质量标准、工期要求、安全责任等,全部转让给乙方。

2. 乙方接受甲方转让的权利和义务,并承诺按照原合同的规定履行相关职责和义务。

二、转让程序1. 甲方应向乙方提供原合同副本及已发生的相关文件资料,确保乙方能够全面了解合同执行情况。

2. 乙方自本协议签订之日起,正式接替甲方成为原合同的一方,承担相应的责任和义务。

3. 甲方应协助乙方与丙方、丁方沟通,确保合同转让事宜得到各方的认可和配合。

三、转让条件1. 甲方应保证其转让的权利无瑕疵,不存在任何法律纠纷。

2. 乙方应具备履行原合同所需的资质和能力,确保工程质量和进度不受影响。

3. 甲方应在转让前解决与原合同相关的所有未决问题,以免给乙方带来不必要的麻烦。

四、违约责任1. 如果甲方未能按照本协议约定完成转让,或转让存在瑕疵,导致乙方利益受损,甲方应承担相应的违约责任。

2. 如果乙方未能按照原合同的规定履行义务,导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应的违约责任。

五、其他条款1. 本协议自四方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式四份,甲、乙、丙、丁各执一份,具有同等法律效力。

3. 对于本协议未尽事宜,各方可另行签订补充协议。

甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日丙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日丁方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。

土方分包转让合同协议书

土方分包转让合同协议书

土方分包转让合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:土方分包转让合同协议书甲方(转让方):乙方(受让方):鉴于甲方拥有某项土方工程项目的施工权利,现甲方愿意将其在该项目的部分工程分包给乙方进行施工,乙方愿意接受该分包工程。

双方经协商,达成以下协议:一、工程概述1.1 工程名称:XXX土方工程项目1.2 工程地点:XXX1.3 工程内容:XXX1.4 工程规模:XXX二、分包范围2.1 甲方同意将工程中的土方挖掘、运输、填筑等部分工作分包给乙方。

2.2 乙方负责按照甲方的要求,完成分包工程的施工,并保证工程质量、安全、进度等各项指标的达成。

三、分包价格3.1 双方按照工程量清单和工程单价,计算分包工程的合同总价款为XXX元(大写:XXX元整)。

3.2 乙方应按照合同约定的付款方式及时支付分包价款,具体支付方式如下:(1)合同签订后3个工作日内,乙方支付分包价款的50%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,乙方支付分包价款的30%;(3)工程竣工验收合格后,乙方支付分包价款的20%。

四、合同履行4.1 甲方应向乙方提供施工图纸、技术规范、工程量清单等相关资料,并负责对乙方进行技术交底。

4.2 乙方应按照施工图纸、技术规范等要求,组织施工,确保工程质量、安全、进度等指标的达成。

4.3 甲方应负责对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督检查,并提出整改要求。

乙方应按照甲方的整改要求及时进行整改。

五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 若乙方未按照约定支付分包价款,甲方有权暂停施工,并要求乙方支付违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

分包合同概括转让协议

分包合同概括转让协议

分包合同概括转让协议
分包合同概括
分包合同是指原承包商将承包范围内的一部分工程交由其他承包商承包完成的合同。

在实际施工中,由于工程内容繁杂、工程量大、技术难度大等原因,一些企业不能独立承包,此时就需要通过分包的方式来完成工程。

分包合同一般包括以下内容:
1. 合同名称、编号、签订时间等基本条款;
2. 工程的名称、位置、内容、工期等基本情况;
3. 原承包商将哪些工程范围内的工作分包给哪些承包商承包;
4. 分包商承担的责任、义务、工程量、工作进度、工程质量等要求;
5. 分包商的报价、付款方式、保证金等费用协商;
6. 工程设计、施工组织、安全防护、质量检测等要求;
7. 违约责任、争议解决等条款。

分包合同需遵循公平合理、合法合规的原则,两个或多个单位应签订协议,明确分包工程的承包内容、报价、合同意向、条款,以减少合作方之间的纠纷,也保证了工程的顺利进行。

转让协议概括
转让协议是指当事人通过协商一致,达成将一定财产或财产权转让给另一方的协议。

转让的财产或财产权可以是一切可以估价的动产、不动产或权利。

转让协议一般包括以下内容:
1. 协议名称、签订方、签订时间;
2. 转让人、受让人的基本信息;
3. 被转让财产或财产权的名称、数量、质量和基本情况;
4. 转让条件、价格、税收、支付方式等基本协议条款;
5. 转让后的风险、权利和义务等;
6. 保证和违约条款;
7. 协议生效方式、争议解决等条款。

转让协议是一份法律文件,具有法律效力,需要在签订之前认真阅读,确保所有条款合理、合法并符合双方的要求,以避免后续的不必要的争议和损失。

工程分包转让合同协议书

工程分包转让合同协议书

工程分包转让合同协议书合同编号:_______甲方(原承包商):_______乙方(分包商):_______丙方(受让方):_______鉴于甲方与乙方之间存在一项工程分包合同,合同编号为_______,乙方因故需将分包工程转让给丙方,为确保工程顺利进行,经甲、乙、丙三方协商一致,特订立本工程分包转让合同协议书。

第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程总价:_______第二条转让条件2.1 乙方应保证其对甲方的分包合同义务完全履行至合同约定的终止日期。

2.2 乙方应确保丙方具备完成工程的资质、能力和条件。

2.3 乙方应协助丙方与甲方办理工程转让手续,确保转让过程顺利进行。

第三条转让价格3.1 丙方应按照甲乙双方约定的价格购买乙方分包工程。

3.2 具体转让价格及支付方式由甲乙双方协商确定,并写入本协议。

第四条合同履行4.1 丙方应全面履行乙方在分包合同中的义务,确保工程质量、安全、进度等符合甲方要求。

4.2 丙方应承担因工程转让所引起的所有费用,包括但不限于税费、手续费等。

4.3 甲方应认可丙方为分包合同的合法主体,并按照约定向丙方支付工程款。

4.4 乙方应协助甲方和丙方进行工程验收,确保工程质量符合约定标准。

第五条保密条款5.1 乙方、丙方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。

5.2 乙方、丙方应遵守国家有关法律法规,不得利用本协议从事非法活动。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿其他方因此所遭受的损失。

6.2 若乙方未按照约定履行分包合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.3 若丙方未按照约定履行分包合同义务,甲方有权要求丙方承担违约责任。

第七条争议解决7.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应首先通过友好协商解决。

7.2 若协商不成,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

土方分包转让合同范本

土方分包转让合同范本

土方分包转让合同范本甲方(转让方):乙方(受让方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其在在建工程中承担的土方工程分包给乙方施工的事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概述1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:包括但不限于土方开挖、运输、回填、压实等工程。

二、分包范围及工程量2.1 甲方向乙方分包的工程范围为:__________2.2 工程量:根据工程图纸及工程量清单,土方工程总量为__________立方米。

2.3 工程进度:按照工程总体进度要求,乙方应在__________天内完成土方工程施工。

三、分包价格及支付方式3.1 分包价格:土方工程分包价格为每立方米__________元,合计总价为__________元。

3.2 支付方式:(1)合同签订后,乙方支付甲方预付款__________元;(2)工程进度达到__________%时,乙方支付进度款__________元;(3)工程完工并经验收合格后,乙方支付剩余款项__________元。

四、施工质量及验收4.1 乙方应严格按照国家及地方有关施工标准、规范进行施工,确保工程质量。

4.2 工程验收:工程完工后,乙方应向甲方提供完整的施工资料,并按照甲方的要求进行验收。

验收合格的,甲方应在验收合格后__________天内支付剩余款项。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=分包总价×逾期天数×__________%。

5.2 甲方未按照约定时间支付款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×逾期天数×__________%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

分包合同概括转让协议
甲方(转让方):
乙方(受让方):
甲乙双方经自愿、平等协商,就相关合同权利义务概括转让一事达成一致,签订本协议。

一、甲方与XX公司(下称发包人)于XX年XX月XX日签订了《XX 工程通风空调安装施工承包合同》(下称原合同),约定XX工程空调、通风、防排烟、人防系统安装工程由甲方分包施工。

二、甲方将其原合同及补充协议中的权利义务概括转让给乙方,由乙方与发包人履行合同。

乙方应严格按照原合同及补充协议内容与发包人签订承包合同。

三、本协议生效后,乙方自始取代甲方在原合同及补充协议中的主体地位,甲方已完成的工作视为乙方完成内容,乙方应承担相应的合同义务;发包人对甲方已履行的义务,视为对乙方已履行。

四、截至目前,甲方已收取发包人支付的工程款XX元,归甲方所有,剩余工程款归乙方所有;已向发包人开具工程款发票XX元,剩余工程款发票由乙方负责开具;甲方在该项目的施工队伍由乙方承接,工人工资由乙方负责全部发清,用人单位义务由乙方自始承担。

六、本协议自甲乙双方签字并盖章之日成立,自发包人书面同意(以发包人与乙方签订承包合同为标志)本协议内容之日生效。

七、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交发包人一份申办审
批手续。

甲方:(盖章)
负责人:
乙方:(盖章)
负责人:
签订日期:。

相关文档
最新文档