农村饮水安全工程施工承包合同

甲方：

乙方：施工队

为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：**县农村饮水安全项目工程A标段

二、工程地点：**县**城镇、桃园镇境内

三、工程施工内容：

1、管道土方的开挖与回填；

2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装；

3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程；

4、管道上的阀井工程；

5、标志桩的制作与安装；

6、户外表池工程；

7、入户水龙头及立杆购置安装；

8、管道的冲洗消毒与试压。

四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际埋设管道的长

度按元/米进行结算。

五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50％（已完工程需监理工程师验收签字通过），所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95％。一年后无质量缺陷付清全部工程款。

六、甲方责任：

1、负责检查乙方购买材料的质量

2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。

3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点

4、负责协调业主、监理的关系。

5、及时拨付工程款。

七、乙方责任：

1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。

2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合格产品。

3、施工中所需的机具由乙方自理。

4、施工中所需生活设施由乙方自理。

5、提供完整的施工记录一份。

6、保证按时完工。

八、工程质量及验收标准

1、所购买的材料满足国标的质量标准。

2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。

3、埋置后PE管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。

4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。

5、回填土满足压实度要求。

6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。

九、工期要求：所有工程必须于2008年12月25日前完工。

十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。

十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10％违约金。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

甲方代表：乙方代表：鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮

工程建筑施工环境保护协议合同协议书书修订版

工程建筑施工环境保护协议合同协议书书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

工程施工环境保护协议业主：河南中海博能生物质开发有限公司（以下简称甲方）承包商：（以下简称乙方）为了采取有力措施确保工程施工期间现场文明整洁，创建绿色环保工地，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 1．工程名称：项目 2．工程地点：再制造产业园 3．工程范围：对项目施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施。 4．工程内容：乙方需要根据环保局要求配齐以下设备，并负责用一下设备治理扬尘，负责购买维护施工现场的防止扬尘设备，设备最终产权归甲方所有。第二条：合同工期：

本合同的工期为合同生效日起至交工验收通过之日。本合同的工期已经充分考虑了工程量、气候变化等因素，若上述因素造成工期拖延，导致机械完工日期延误，应由承包商负责。第三条：合同价款及综合单价 1．综合单价：根据施工组织设计方案，承包内容含开挖、回填、平整、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输等费用。 2．（此单价依据长垣县建设工程标准定额站编制的定额信息）

2.合同价款：178000元。第四条：文明施工管理目标在施工期间，对噪音、振动、废水、废气、固体废物、漂浮物等污染物进行全面控制，减少这些污染放对环境造成的影响并，保护市政设施和城市绿化。满足河南省及长垣县有关环保法规的要求，美化施工环境。第五条：甲方责任 1、制定施工总平面图，并按总平面布置的要求组织实施。 2、制定文明施工管理细则，并督促进入场所的所有施工队伍遵照执行。第六条：乙方责任本工程位于再制造产业园，环境保护应提到足够高度,尽量减少施工扬尘、噪声污染给环境带来的影响。现场按如下方法进行控制：一、防止施工扬尘污染

建设工程承发包安全管理协议范本

建设工程承发包安全管理协议范本 Model safety management agreement for construction project contracting 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

建设工程承发包安全管理协议范本前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。发包单位：_________ 承包单位：_________ 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据_________和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。一、承包工程项目： 1．工程项目名称：_________ 2．工程地址：_________ 3．承包范围：_________ 二、工程项目期限： _________年_________月_________日至_________年 _________月_________日。

三、协议内容： 1．甲乙双方必须认真贯彻国家、_________和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2．甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 3．甲乙双方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 4．甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

安全承包合同

工程施工安全合同甲方: （以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方) 为了加强工程的安全生产管理,保护作业人员在劳动中的安全和健康,实现安全生产,提高企业的经济效益和社会效益。根据《安全生产法》、《公路法》、《合同法》等的规定，结合已签订的劳务合同的约定，现经甲、乙双方协议,特签订本安全责任合同。一、安全生产指标 1、施工作业的安全生产，甲、乙双方按照《公路工程施工安全技术规程》执行,承包工程必须达到合格工程。 2、施工作业中,甲、乙双方要杜绝重伤、死亡事故，减少轻伤事故；杜绝重大设备、交通、中毒、火灾、爆炸事故和一千元以上的生产性责任事故。二、安全生产责任 (一)甲方的安全生产责任: 1、甲方负责对乙方的施工资质、施工手续、人员技术素质和体质状况，以及管理人员、技术工人(含特殊工种)、普工上岗证等是否符合条件进行全面的审查。 2、甲方要求乙方应按照上级规定安全人员的比例设置。甲方负责对乙方安全人员的领导，负责对安全工作的业务指导，组织

乙方参与安全生产活动。３、甲方负责对乙方入场人员进行公司、项目部、班组的三级安全教育,向乙方提供相关的安全法规、各工种安全操作规程、安全生产管理制度等资料。在施工作业前，甲方对安全技术交底提出安全纪律和工作要求。４、甲方要求乙方按照施工方案和安全技术措施执行，向乙方提供约定的安全保护和防护设施,搭设架料、设备安全装置、用电保护器等。乙方对损坏的安全用品用具和安全防护设施,自觉主动接受甲方的处罚。 5、甲方要求乙方认真执行《建筑施工安全检查标准》,遵守安全纪律和安全操作规程,严禁违章指挥,违章作业,保持施工现场卫生、整洁,做到工完场地清，相关的材料、设备堆放整齐,达到安全文明施工的要求。 6、甲方对乙方的安全生产情况采取定期或不定期的检查，甲方向乙方提出的事故隐患在规定的期限内进行复查。对乙方既不配合，又不整改的,甲方每次对乙方处以500~1000 元的罚款。经多次提出仍不整改的，甲方有权取消乙方的施工资格，终止《分包合同》，对造成的安全事故及损失，由乙方承担全部责任并赔偿损失。 (二）乙方的安全生产责任: １、乙方应当服从甲方的安全生产管理，应遵守和执行《安

环保工程总承包合同书(范文)

环保工程总承包合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：为了贯彻落实国务院关于“三废”达标排放的要求，保护水资源环境，甲方与乙方密切合作，积极进行污染源整治工作，由乙方总承包甲方建设农产品质量安全检验检测站实验室污水净化处理系统工程，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在项目实施过程中的责任、权利、义务，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：农产品质量安全检验检测站实验室污水一体化净化处理系统工程二、工程地点：三、工程内容：农产品质量安全检验检测站实验室污水一体化净化处理系统工程工艺方案编制、设备原材料采购、非标设备设计与制造、、设备安装工程、设备安装调试、菌种采购采集驯化、系统工艺调试等工程总承包。四、主要设计参数： 1、进水水质为农产品质量安全检验检测站实验室废水污水 2、污水经净化处理系统处理后，外排污水达到《污水综合排放标准》GB 8978-1996一级排放标准五、工程质量指标：本设备安装达到国家的有关标准及规范要求。六、承包范围：由乙方负责本污水一体化净化处理系统工程工艺方案编制、工程施工图设计、设备原材料采购、非标设备设计与制造、设备安装工程、

设备安装调试、菌种采购采集驯化、系统工艺调试等工程总承包。第二条甲方工作一、甲方需提供的设计资料：１、污水处理站地形图；２、给排水资料；３、供电资料；４、建设标高资料；５、污水处理工程处地下管网及电力通讯等资料；６、提交时间：合同签订后三天内。７、或由甲、乙双方共同勘察现场情况，但该现场为特殊（如埋有通信、电力等设施、管道及其它特殊地质时），甲方必需给乙方提供详细信息及地质勘探报告。二、开工前甲方应保证施工场地具备开工条件：１、开工前完成“三通一平”工作，保证施工正常进行。包括移走地面的树木。２、提供地下管网线路资料，提供必要的地下设施及其具体部位。３、水、电等均应接入施工现场双方指定的地点，容量应能满足本项目工程施工需要。按设备容量提供相应的三相五线制电源到施工现场，装好一只工地配电总箱（电闸）。同时必须保证电线线路安全，不存在安全隐患。４、保证施工期间运输车辆进出施工现场的道路畅通。５、甲方为乙方进行设备安装提供临时堆放设备的场地。三、土方回填后如有剩余需外运，由甲方负责。四、甲方负责污水处理站外的所有污水收集管网的安装及其费用，包括由各化粪池到污水处理站及污水处理站总排放口之后的管道。

安全生产管理协议书(模板)

编号：安全生产管理协议书范本工程名称：发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：签订时间：签订地点：有效期限：

填写说明一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。二、本协议的签约双方为企业的主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时，应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。四、本协议所称安全投入费用及费用计算方法，请参阅国家及地方政府安全措施规定和《企业安全生产使用管理办法》。五、本协议中附表1 至附表22，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，可作为协议的补充，与协议具有同等效力。六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时，可以删减或在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。

《《甲方：乙方：为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。第一条工程概况 (一) 工程名称： (二) 工程地点与范围： (三) 工程承包主要内容：。。。 (四) 工程开工之日至工程结束：自年月日至年月日。第二条甲、乙双方共同责任 (一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国建筑法》、建设工程安全生产管理条例》、生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-1999）等一系列标准规程； (二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系； (三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收，验收合格方可使用。第三条甲方的责任、权利和义务 (一) 对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任，并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核； (二) 甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件及施工作业条件； (三) 在乙方安排生产任务时，应审核其施工方案和作业指导书中的安全技术措施，并督促乙方办理书面的安全技术交底，要求要有交底方和工作人员的签字； (四) 依据安全费用提取标准（在项目合同费用中已包括），甲方按专款支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产投入费用，其内容包括：项目，甲方应当明确其金额或者比例为： ,并应当监督乙方将各项安全投入落实到位； (五) 甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告； (六) 甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导，并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况； (七) 有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利； (八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场； (九) 有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场，中止分包合同。

建筑工程水暖施工承包合同协议书范本

发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下：第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.

1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：

建筑项目安全承包合同

建筑项目安全承包合同为了更好地贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑施工安全检查标准》，牢固树立安全是职工的生命和安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效措施，防止工伤事故发生，提高企业的信誉和经济效益，特拟订本合同。一、合同内容 1、各队、各班组必须按责任制的规定尽职尽责，团结一致齐心协力搞好本项目的安全管理。 2、本年度内必须确保以下指标的完成。（1）、杜绝死亡事故，杜绝重大设备、交通和火灾事故；（2）、减少重伤事故，重伤率不超过5‰；（3）、避免轻伤事故，年负伤频率不超过10‰；（4）、本工程项目按59-99规定必须达到优良（合格）标准化施工现场。二、奖罚规定 1、凡达到上述目标的班组将对其奖励如下：（1）、在一年内没有发生死亡事故，重大设备、交通和火灾事故，重伤率不超过5‰，年负伤率不超过10‰，奖励100元；（2）、在一年内没有发生死亡事故，重大设备、交通和火灾事故，没有发生重伤事故，年负伤率不超过5‰，奖励300元；（3）、在一年内不发生任何安全事故的班组，奖励500元。 2、凡达不到上述标准，项目部将对班组（队）作如下处理：

（1）、在一年内发生死亡事故或重大设备、交通和火灾事故，罚1000 元；（2）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，重伤率超过5‰，罚500元；（3）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，重伤率不超过1‰，但年负伤率超过10‰，罚300元；（4）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，没有发生重伤事故，年负伤率超过5‰，罚100元。三、合同生效日期合同生效日期为合同签订日期。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。发包单位：承包单位：年月日

安全生产承包合同

某建筑工程有限公司安全生产承包合同为全面落实“二条例、一决定”的目标管理，进一步提高公司安全生产管理水平，加强建设工程安全生产工作，增强安全意识，有效的控制各类伤亡事故，确保职工的安全和健康，作为所承包的工程，安全生产是第一责任，为落实安全生产责任制，公司同项目经理签定安全生产承包合同内容如下：第一条工程概况 1、工程名称：建设地点：开、竣工日期：建筑面积：结构形式：建筑总高度：建筑层数： 2、施工现场安全保证管理体系：

第二条项目经理部组织织制定的安全生产、文明施工技术措施 1、工地现场布置平面图 2、土石方工程安全施工防护方案； 3、施工现场临电施工组织设计方案； 4、塔吊、龙门架安装拆除方案； 5、主要结构部位的支模方法，大型预制构件的预制、吊装办法，做好建筑工程分部（分项）安全技术交底。 6、脚手架的搭设，施工机具的保养维修及防护措施，“三宝”“四口”“五临边”防护的安全措施。 7、建筑材料及预制构配件、门窗堆放场地及防水、防火、防盗措施。 8、编写安全事故应急救援预案。 9、文明施工管理制度第三条项目经理部职责 1．认真执行上级公司有关安全生产及文明施工的规章制度，支持公司及驻工地专职安全生产管理人员的工作，对公司安全部提出的事故隐患通知按期整改，对所属职工的生命安全健康负责。 2．牢固树立“安全第一”的思想，在计划、布置、检查、总结、评比工作时要把安全生产摆在首位，在安全与施工进度发生矛盾时，要停工整顿在确保安全的情况下施工。 3．经常对职工进行“安全第一，预防为主”的思想教育，组织学习有关安全操作规程，规章制度，并负责落实。落实班前安全交底，班后安全总结的制度。

水暖安装人工费承包合同协议书范本

甲方：乙方：为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费元。二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。五、材料要求：如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。六、安全责任：

在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。九、如有更改事项，双方协商解决。十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。甲方：乙方：日期：日期：

交通安全设施工程施工承包合同

交通安全设施工程施工承包合同甲方(单位全称)：南京多伦科技有限公司乙方(单位全称)：唐山市迁西县路兴交通工程安装有限公司河北京亲高速段公路交通安全设施工程J1J2J3J4标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。一、施工地点：河北省唐市玉田县二、工程内容：段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，三、工程承包量共计42.2公里，合计42200米，安装费每米34.5元工程承包价为：1519200￥元，大写人民币：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。五、施工工期：自2018年10月17日至2018年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金6万元(保险2万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还6万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还； 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方；

安全生产承包责任制合同书范文

安全生产承包责任制合同书甲方：乙方：联系地址: 联系地址：联系电话: 联系电话：为贯彻落实国家关于安全生产的方针政策和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,落实安全生产责任制，切实加强对通信工程施工的安全管理，保障从业人员安全和健康,减少经济损失,经甲乙双方平等协商，特签订本合同。第一条资质审查及报备乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；列入国家和基础合同工程所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交先关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验,并提交复印件工甲方存档。第二条组织架构乙方承诺建立、健全安全生产规章制度和操作规程,设置安全生产管理机构。乙方单位负责人为基础合同工程的安全生产第一责任人,复杂乙方人员的安全教育，负责项目实施期间的安全生产和安全保卫工作。针对具体项目的实施，乙方必须制定明确的施工负责人,便于施工过程中的协调、联系;必须配备安全生产管理人员,对安全生产状况进行经常性检查,并将检查及处理情况记录在案。第三条安全教育乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，掌握本职工作所需的安全生产知识，并想作业人员如实告知作业场所所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第四条施工组织乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定,严格按安全标准组织施工。 1、乙方应在施工组织设计和施工方案中编制有关质量、安全及文明生产保证措施，完善安全防护和文明施工条件，服从甲方及监理单位的审查和监督。 2、乙方应采取各种合理的预防措施,防止工程实施受非安全因素干扰（包括但不限于非法和打斗不良行为)，确保现场安定、施工质量和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。 3、乙方应严格遵守甲方机房、要害部位安全管理规定;在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方尽力为乙方提供表里条件和协助服务。４、施工过程中甲方及监理单位有权随时进行检查,制止违章作业，并对违反安全规定的行为责令停工整顿。同事,对甲方未提及的安全隐患，乙方有责任及时提醒甲方及监理单位。第五条安全防护和文明施工乙方应严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方及监理单位实施的监督检查。 1、施工人员必须佩带施工证,特种作业人员（包括但不限于焊工、电工等)必须持

暖通工程分包合同.

暖通专业工程施工双包合同发包人：分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。明确双方责权和义务，减少矛盾、避免在履行及结算过程中发生不必要的经济纠纷，就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程基本概况及承包方式 1.1、工程名称：海底捞新建厂房项目 1.2、工程地点：上海市青浦区泖南路335号 1.3、工程结构形式：砖混、框架 1.4、工程建筑面积；25031平方米 1.5、承包方式：包工包料 2、工程合同价款及结算方式 2.1、工程合同价款：按本项目暖通专业工程竣工决算总造价。 2.2、计量方法：按上海市规定的工程清单计算规则，结合设计图纸及甲方中标合同计算设计图纸计算 2.3、月度付款：按本专业每月业主核定的进度款下浮 35 %进行月度付款 2.4、本项目工程全部完工并达到质量标准，经发包人、监理及相关部门竣工验收合格，交付使用并结算完成后按本项目暖通专业工程竣工决算总造价（竣工结算造价扣除乙方应上交甲方的管理费后）一月内支付至总额的95% 2.5、余款95%作为保修金，二年保修期满后付清。 2.6、双方合同签订后一周内分包方向发包方支付壹拾万元质量、安全及进度保证金，此保证金待消防工程验收合格后一次性无息归还。 2.7、乙方不向甲方开具公司发票，如甲方需要，可用材料发票抵充。 3、工程承包指标 3.1、质量目标：严格执行龙元建设企业施工质量标准；确保满足设计、业主、监理、上级质监等部门的要求；确保一次性验收合格。

3.2、安全文明施工目标：严格执行龙元建设项目管理达标标准；杜绝重大事故，无伤亡事故；确保一次性通过区级文明标化工地验收。 3.3、工期：总工期自2014 年 4 月1 日至2014 年8 月20 日为止(完成本合同范围内设备单机调试本系统调试及做好联合调试和竣工验收准备)；确保完成各节点工期。 4、工程合同承包范围厂房、宿舍楼锅炉房、配电房、门卫、外总体等本项目设计图纸及变更图纸范围内所有暖通安装工程。（包含空调循环水管、空调冷凝水管、空调风管、消防送排风管、卫生间等的送排风管及施工图、规范要求需保温的水管、风管的保温；不包含VRV空调系统及厨房内部的排风管道和热力锅炉系统），包含且不限于以下工作内容 4.1、合同范围内本专业在结构阶段需预埋的管线、预留洞口及水池、水箱、设备等的排污管道 4.2、自行实施并完成施工图纸中表明的及工程规范和技术说明中规定的建筑物通风、空调系统的二次深化设计、全部设备、材料的供应、安装及调试工作（所有试验、调试费用均由乙方承担） 4.3、协商扣除甲方在本合同签订前已预埋、预留、已施工部分的工程量，但必须完成甲方已预埋、预留、已施工部分的工程量的残余工作（封堵，调试等） 4.4、配合甲方做好材料品牌确定及材料核价工作 4.5、负责现场暖通安装资料的编制、收集及整理工作。 4.6、配合甲方做好每月工程量的申报及负责本专业的竣工结算工作 4.7、负责业主提供设备的吊运、保管、安装工作； 4.8、本专业所有设备的单机调试、系统调试及配合甲方、业主方的联合调试工作 4.9、自行配置施工所需的机械设备、工具、材料及劳保用品 4.10、申报相关设备、材料计划；负责相关原材料取样工作。 4.11、本专业色标工作 4.12、承担本项目内非本合同范围内的甲方委托乙方施工的其他工作，结算、计价方式按本合同执行 4.13、包含甲方与业主合同中约定的应该由本专业安装完成其他工作 5、工程质量及施工进度 5. 1、工程质量：本承包合同质量双方约定为：100％合格，（如有具体创优指标项目部

环保工程合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载环保工程合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：环保工程合同环保工程合同书根据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。一、订立合同双方：发包方：（甲方）承包方：（乙方）二、工程概况： 1 2、工程地点：三、排放标准：符合〈〈饮食业油烟排放标准（试行）? （GB18483-20XX）标准要求符合XX省地方标准〈〈大气污染物排放限值》（dB44/27-20XX）第二时段三级标准。四、工程承包方式与时间： 1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。 2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。

五、甲乙双方责任与义务：（一）、甲方责任与义务： 1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。 2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。 3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。 4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。 5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。（二八乙方责任义务： 1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX 市环境保护局验收。 2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。 3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。 4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。 5、保证工程调试后达到处理效果。

安全设施工程承包合同XXX

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载安全设施工程承包合同XXX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

在承包合同多中，承包方的主要权利是依法享有的经营管理自主权(即承包经营权);主要义务是按企业承包合同的规定完成所承包的生产经营任务。今天华律网小编要与大家分享的是：2篇安全设施工程承包合同相关范本。具体内容如下，欢迎参考阅读! 安全设施工程承包合同范本篇一甲方(单位全称)：工程建设公司乙方(单位全称)：有限公司甲方承建国道315线段公路交通安全设施工程A标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。一、施工地点：国道315线公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：0000-34360、0000-66000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担 3.3%项目税金。 2、工程承包价为：618599 1.00元，大写人民币：陆XX拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。五、施工工期：自________年____月____日至________年____月____日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方

水暖工程施工合同(大包)

水暖工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款：一、工程名称：二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。

八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。发包方（章）：承包方（章）：法定代表人：法定代表人：

工程承包施工安全生产协议

工程承包施工安全生产协议签订日期：__________年_______月日______施工单位: 指定分包: 业主将（以下简称甲方）（以下简称乙方）项目指定给甲方施工，为了明确安全生产责任，确保施工安全，双方在签订原合同协议、补充协议时，签订本协议，双方必须严格执行。一、承包工程项目： 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包方式：二、工程项目期限：自年月日起至年月(2)专项分包施工组织设计必须有针对性的安全技术措施施工要求，需经业主、甲方审核，乙方必须严格按施工组织设计的要求实施施工。 4、乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、工程施工期间，乙方施工单位指派

关安全、防火工作；甲方指派同志负责本工程项目的有同志负责协调、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查和处理工程有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的业务工作要求，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有题则由乙方全部承担责任。 11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。 12、乙方施工人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经总包方、甲方、乙方施工负责人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方施工人员，擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位负责承担。 13、特种作业须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械操作人员，必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。 14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟机动用明火，消防器材不准挪作他用。进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，电焊、气割作业应按规定办理审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡费用应归责任方承担。 19、其他：（1）专业分包单位施工人员，必须按规定先进行三级安全教育，在进行施工作业，未经三级安全教育者严禁上岗作业。（2）特殊作业人员及凭上岗证作业人员，应按规定持证上岗，否则作违章处罚。

环境整治工程合同

工程施工承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了更好的解决问题，甲方决定，并将此工程委托给乙方进行施工，经双方友好协商，达成如下条款，双方必须遵照执行。一、合同承包范围及任务 1、*******的洗涮平台拆除并用不锈钢重新加工，厨房灶台的拆除、大厅和厨房的门窗安装、刷乳胶漆、水电安装、补漏、铺地砖等。 2、具体工程量和施工方法详见《******** 环境整治工程预算书》。二、承包方式、合同价格、资金来源及付款方式 1、承包方式：包工包料，单价承包，以结算工程量为准。 2、合同价格：按照甲方的预算价格，合同总价暂定为人民币（￥元），合同最终造价以工程完工后甲方审定的实际工程量为准进行结算。 3、付款方式：合同签订生效后乙方自筹资金进行施工，工程竣工并经甲方验收合格后按实际工程量进行结算，乙方开具100%正式发票，提交竣工资料后，甲方95%工程款给乙方，其余的作为质量保证金，质保期后的一个月内付完。三、施工方案及质量要求 1、乙方必须严格按照甲方编制的《********环境整治工程预算书》中的施工方案及技术质量要求施工。 2、施工质量符合有关行业规范和行业质量标准。四、合同工期本工程施工工期自年月日至年月日止。乙方应在规定的工期内保质保量完成施工作业。凡经检验质量不合格的，乙方必须无条件返工，工期不顺延。五、双方职责 1、甲方职责和义务（1）、开工前向乙方进行现场技术交底，提供施工图纸及施工技术方案；（2）、负责对施工现场的工程质量、进度进行监督检查、现场监理，有权制止未经验收或不符合施工质量要求的行为，直到下达停工令；（3）、负责现场的协调工作；（4）、及时办理付款及验收等工作。（5）、对违反安全行为，违章造成后果的行为根据情况进行罚款处罚，处罚在竣工结算时执行，罚违章一处扣200元起。 2、乙方职责和义务