电力迁改工程委托合同
电力线路迁改专业合同
电力线路迁改专业合同日期：________ 年 ____ 月 ____ 日一、甲方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________二、乙方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________鉴于：1.甲方拟对现有电力线路进行迁改工程，现委托乙方作为专业承包商负责进行相关工程。
2.双方经友好协商，达成以下合作意向。
故双方经协商一致，达成如下合同：一、工程范围1.乙方应对甲方提供的电力线路进行勘察评估，并提出具体迁改方案。
2.乙方负责开展线路拆除、迁移、重新布线等工程环节。
3.工程期间，乙方需确保施工现场秩序井然，保证施工质量和安全。
4.完工后，乙方应进行系统检测和保养，确保电力线路正常运行。
二、工期及付款方式1.工程预计周期为______，具体工期以双方书面协商为准。
2.甲方应按照工程进度支付相应款项，具体支付方式为________。
3.工程完工后，甲方应在______日内完成最终结算。
三、合同价款1.本工程总价为______（大写：________）人民币，包括人工、材料、设备等一切费用。
2.甲乙双方应做到严格控制成本，确保工程质量和进度。
四、违约责任1.若一方未能按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
2.因不可抗力因素导致工程无法继续的，双方可协商解除合同，但应及时通知对方，并协商处理相关事宜。
五、保密条款1.双方应对工程期间涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方许可不得擅自披露。
六、争议解决1.凡因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交______仲裁裁决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日。
电力设施迁改工程劳务合同(2篇)
电力设施迁改工程劳务合同合同编号：_______甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方有电力设施迁改工程需要进行，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行电力设施迁改工程，工程内容包括：（1）____________________（2）____________________（3）____________________1.2 乙方向甲方保证，按照约定的工程内容和质量标准，按时完成工程。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提出的合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
2.2 甲方应在工程验收合格后_______天内，将上述费用支付给乙方。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，工程完工后，甲方有权组织验收。
3.2 乙方应在验收合格后_______天内，向甲方提供工程保修书。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，不得延误。
五、劳务人员5.1 乙方应自行负责所派遣的劳务人员的人事管理、工资发放等事项。
5.2 乙方应确保所派遣的劳务人员具备相应的技能和资质。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应对因施工造成的任何人员伤亡、财产损失承担责任。
七、合同的解除和终止7.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
7.2 合同终止后，乙方应将已收取的费用扣除已提供服务的部分后，退还剩余费用给甲方。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力设施迁改工程劳务合同模板
电力设施迁改工程劳务合同模板合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方因电力设施迁改工程需要，委托乙方提供劳务服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本劳务合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条劳务内容及要求2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成电力设施迁改工程的劳务作业。
2.2 乙方应保证劳务作业的质量，符合国家及行业相关标准和规范。
2.3 乙方应按照甲方的施工进度安排，合理安排劳务人员，确保工程按期完成。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用：a. 合同签订后____天内，支付总额的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时，支付总额的____%；c. 工程竣工验收合格后____天内，支付余款。
第四条工程变更4.1 如甲方需对工程内容进行变更，应提前____天书面通知乙方，并就变更内容与乙方协商一致。
4.2 工程变更导致的劳务费用增减，双方应根据实际情况协商确定。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
5.2 验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成劳务作业或劳务作业质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未按约定支付劳务费用，应按照未付款项的____%向乙方支付违约金。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需对其所属区域内的电力设施进行迁移和改造，现委托乙方作为承包方负责该工程的实施。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的甲方委托乙方对位于__________（详细地址）的电力设施执行迁改工程，包括但不限于电力线路的拆除、移位、安装以及相关配套设施的建设与调试工作。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电力工程建设标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程应严格按照甲方提供的技术方案和施工图纸执行，任何变更需得到甲方书面同意。
3. 施工期间，乙方须采取有效措施保证施工现场的安全，防止发生安全事故。
三、工期及交付1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
3. 工程完工后，乙方应将工程交付甲方，并提供完整的竣工资料。
四、费用支付1. 工程总价款为人民币____元。
2. 甲方于合同签订后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
3. 余款在工程验收合格后的____日内一次性付清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，应按照约定支付违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充协议予以明确。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同是甲乙双方共同遵守的准则，也是保障双方权益的法律依据。
通过这份电力迁改工程委托合同范本，可以有效地规范双方行为，确保工程顺利进行，同时减少可能出现的纠纷，为城市电力设施的更新换代提供坚实的法律保障。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同
我们需要明确这份合同的主体部分，即甲方和乙方。
通常情况下，甲方为电力迁改项目的发起方，而乙方则是负责执行该迁改任务的专业公司。
一、合同主体
甲方：（填写项目发起方的名称）
乙方：（填写执行该迁改任务的公司名称）
二、合同内容与范围
本合同所涉及的电力迁改工程包括但不限于：（在此详细列出所要迁改的设备、线路等具体信息）。
三、合同期限
本合同自（日期）起生效，至（日期）结束。
若因特殊情况需延长或提前终止合同，应经甲乙双方协商一致后决定。
四、合同价格
本合同总价为（金额），包括所有设备、材料、人工等费用。
如遇不可预见的情况导致成本增加，应及时与甲方沟通并得到书面同意后方可进行调整。
五、质量保证
乙方应保证其提供的服务符合国家及行业相关标准，并对其工作成果负责。
六、违约责任
若甲方或乙方违反本合同约定，违约方应对守约方承担违约责任，具体责任由双方协商确定。
七、争议解决
如在执行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
（此处可根据具体情况添加其他相关条款）
以上便是电力迁改工程委托合同的基本框架，具体内容需要根据实际项目进行详细制定。
但无论怎样，都应确保合同的公正性、公平性，以保护双方的合法权益。
电力改迁项目委托书
电力改迁项目委托书尊敬的电力改迁项目承接方：根据我国电力行业的有关规定，为确保电力改迁项目的顺利进行，现我方（以下简称“委托方”）全权委托贵方（以下简称“受托方”）承担本次电力改迁项目的相关工作。
以下为委托事项的具体内容，请予以详细阅读并遵照执行。
一、委托项目名称：电力改迁项目二、委托项目地点：XX省XX市XX区（具体位置详见附件1）三、委托项目内容：1. 对现有电力设施进行改迁，确保改迁后的电力设施符合国家及地方电力行业的相关规定。
2. 负责改迁项目的设计、施工、验收及售后服务等工作。
3. 协助委托方与当地电力部门沟通协调，办理相关手续。
四、委托期限：自双方签订本委托书之日起，至电力改迁项目全部完成并验收合格之日止。
五、质量及安全要求：1. 受托方应严格按照国家及地方电力行业的相关规定进行设计和施工，确保项目质量。
2. 受托方应制定严格的安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和设施安全。
3. 受托方应定期向委托方报告项目进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、费用及支付：1. 双方根据实际情况商定项目总价款，具体金额详见附件2。
2. 委托方在签订本委托书后7个工作日内，向受托方支付合同总价款的30%作为预付款。
3. 受托方在项目进度达到50%时，向委托方提交中期进度报告，委托方审核无误后支付合同总价款的50%。
4. 项目验收合格后，委托方支付合同总价款的20%作为尾款。
七、违约责任：1. 受托方未能按照约定完成项目或项目质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
2. 委托方未按照约定支付款项，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：双方在履行本委托书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定：1. 本委托书一式两份，双方各执一份。
2. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请受托方予以高度重视，严格按照以上内容执行，确保电力改迁项目的顺利实施。
电力迁改工程委托合同pdf
本电力迁改工程委托合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“委托方”）和乙方（以下简称“受托方”）于____年__月__日签订。
一、工程概述1.1 本合同所述的电力迁改工程（以下简称“工程”）是指对位于____地区的电力线路进行迁改，以满足____的需求。
1.2 工程的详细内容如下：（1）对____kV和____kV电力线路进行迁改，包括新建____基铁塔，新立____根电杆，新敷设____m的____kV电缆，新建____个电缆分接箱，新建____kVA组合式变压器，新建____基低压铁塔，新建____根低压水泥杆，新敷设____m的低压电缆。
（2）确保工程质量和安全，符合相关法律法规和行业标准。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元（大写：____元整）。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，委托方支付合同金额的____%。
（2）工程验收合格后，委托方支付合同金额的____%。
（3）剩余的合同金额将在工程保修期满后支付。
三、合同期限3.1 本合同的期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
3.2 工程验收合格后，受托方应按照合同约定提供保修服务，保修期限为____年。
四、委托方的义务4.1 委托方应按照合同约定支付合同金额。
4.2 委托方应提供工程所需的场地、设施和资料，并保证其真实、准确、完整。
4.3 委托方应协助受托方进行工程设计和施工，并提供必要的便利条件。
五、受托方的义务5.1 受托方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量和安全。
5.2 受托方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
5.3 受托方应按照合同约定提供保修服务。
六、违约责任6.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
6.2 受托方未按照合同约定完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
电力迁改合同范本5篇
电力迁改合同范本5篇篇1合同编号：XXXX甲方（电力迁改方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（电力接收方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力迁改事宜达成如下协议：一、电力迁改内容1. 迁改原因：因XXXX需要，对现有的电力设施进行迁改。
2. 迁改范围：本次迁改涉及XX台变压器、XX条输电线路及相应的配电设备。
3. 迁改目标：将现有电力设施迁移至新址，确保电力供应稳定、安全、高效。
二、电力迁改实施1. 甲方负责电力迁改的具体实施工作，包括制定迁改方案、安排施工队伍、协调相关部门等。
2. 乙方应积极配合甲方进行电力迁改工作，提供必要的支持和便利条件。
3. 迁改过程中，如遇重大事项或变更，应及时向相关部门报备并通知对方。
三、电力接收与安置1. 甲方应在迁改完成后，将新址的电力设施交付给乙方，并协助乙方进行设备安装和调试。
2. 乙方应确保新址电力设施的安全稳定运行，定期进行设备维护和保养。
3. 如有需要，甲方可协助乙方进行电力设施的日常维护和抢修工作。
四、费用结算与支付1. 甲方应根据迁改工程的实际发生费用，向乙方提供详细的费用清单和发票。
2. 乙方应在收到费用清单和发票后，按照合同约定及时完成费用结算和支付工作。
3. 如因乙方原因导致费用结算和支付延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按照合同约定完成电力迁改工作，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的经济损失。
2. 乙方如未能按照合同约定配合电力迁改工作或者未及时完成费用结算和支付工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。
六、争议解决与管辖法院1. 甲乙双方在电力迁改过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
电力迁改施工合同范本
电力迁改施工合同范本合同编号：_______甲方（电力迁改需求方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力迁改施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目内容：甲方委托乙方进行电力线路、设施迁改的施工服务。
第二条施工范围及要求2.1 施工范围：乙方根据甲方提供的电力线路、设施迁改图纸及要求进行施工。
2.2 施工要求：乙方应按照国家电力行业相关标准、规范进行施工，确保施工质量。
第三条合同价款3.1 合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同约定的_______%工程量后，甲方支付乙方已完工程量的_______%的进度款；（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余合同价款的_______%。
第四条施工期限4.1 本合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 由于不可抗力原因导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。
第五条工程质量5.1 乙方应按照国家电力行业相关标准、规范进行施工，确保施工质量。
5.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的时间内无条件返工，直至达到甲方要求。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家电力行业安全生产的相关规定，确保施工安全。
6.2 乙方应制定安全生产责任制度，加强施工现场安全管理，甲方有权对乙方施工现场进行监督。
第七条违约责任7.1 甲方违约责任：（1）甲方未能按约定支付合同价款的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金；（2）甲方原因导致工期延误的，应承担乙方因此造成的损失。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN电力迁改工程委托合同合同编号（委托方）：合同编号（受托方）：工程名称：110kV鹰铁I、II线迁移工程委托方：鹰潭市土地储备中心受托方：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司签订日期:签订地点：鹰潭目录1. 工程概况 02. 迁改费用及支付方式 03. 双方的义务 (1)4. 资产归属 (1)5. 违约责任 (2)6. 合同的变更、解除 (2)7. 争议解决方式 (2)8. 适用法律 (2)9. 合同的生效 (3)10. 其他事项 (3)11. 特别约定 (3)电力迁改工程委托合同委托方（甲方）：鹰潭市土地储备中心受托方（乙方）：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司因鹰潭42号路至 47号路土地进行开发建设，原因，需对我公司所属两条110kV鹰铁I、II线进行迁改，甲方承担迁改费用。
乙方为支持鹰潭市重点工程项目的建设，同意进行线路迁改。
现依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称： 110kV鹰铁I、II线迁移工程1.2 工程地点：鹰潭42号路至47号路1.3 迁改和委托范围：从 110kV鹰铁I、II线、（#1号杆-#8号杆），42号路到 47号路附近。
本工程由乙方包工、包料、包工期、包工程质量，乙方严格按相关规定完成设计、施工、监理流程。
凡遇重大政策性变化或甲方提出的更改均不属承包范围。
1.4 迁改期限：自乙方收到迁改费用之日起4个月内完成工程施工。
施工组织过程中，如遇下列情况之一者，经双方协商一致书面确认可顺延工期：人力不可抗拒的重大自然灾害；因青苗补偿、场地占用、施工道路等外部环境干扰导致的工程受阻；因甲方工程款未按合同到位导致的工程延误。
2. 迁改费用及支付方式2.1 工程总迁改费用暂定为人民币为工程预算送审价壹仟贰佰叁拾叁万元整 (大写： 12330000 )。
电力设施迁改工程委托合同
电力设施迁改工程委托合同甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方需进行电力设施的迁移改造工作，乙方具备相应的资质和能力完成该工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 工程名称：___________电力设施迁改工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括但不限于现有电力线路的拆除、新线路的铺设、相关设备的迁移安装等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量安全。
二、合同期限1. 工程开工日期：自____年____月____日起。
2. 工程竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
三、合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：甲方应按合同约定的时间节点支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和支持；- 按合同约定支付工程款项；- 监督乙方的工作进度和质量。
2. 乙方权利与义务：- 按约定时间和质量完成工程任务；- 遵守安全生产规定，确保工程安全；- 及时向甲方报告工程进展情况。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，应承担延期交付的违约责任。
3. 双方如有违反合同条款的行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
六、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_______ 法定代表人或授权代表签字：_________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
电力改迁项目委托书
电力改迁项目委托书一、委托人信息：委托人（以下简称“甲方”）姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：住所地/注册地：联系电话：二、受托人信息：受托人（以下简称“乙方”）姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：住所地/注册地：联系电话：三、委托事项：甲方委托乙方进行电力改迁项目的相关事务处理，包括但不限于与电力公司联络、协商谈判、文件准备、监督执行等事宜。
四、委托期限：本委托书自双方签字盖章之日起生效，至电力改迁项目结束之日止。
五、委托内容：1. 甲方授权乙方代表甲方与相关电力公司进行谈判，协商电力改迁事宜；2. 乙方应按照甲方的要求，积极行动，完成电力改迁项目相关工作；3. 甲方授权乙方代表甲方签署电力改迁项目相关文件，并具有相关协商、签订合同等事项的权限；4. 本委托书项下的权利和义务，双方应按照协商一致的原则执行；六、委托报酬：甲方应支付乙方委托报酬为（具体金额），报酬支付方式为（支付方式），支付时间为（具体时间）。
七、其他条款：1. 甲方对乙方在项目中承担的风险和后果负有相应赔偿责任；2. 本委托书经双方签署盖章后生效；3. 本委托书如有未尽事宜，可由双方另行协商解决；4. 本委托书的签署地点是（签署地名称）；5. 本委托书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
签署人：甲方（盖章）：_____________ 日期：_________乙方（盖章）：_____________ 日期：_________以上为本次电力改迁项目的委托书内容，双方请认真阅读，确认后进行签署。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板【合同名称】电力工程迁改工程合同【甲方（委托方）】名称：_________地址：_________法定代表人：_____联系方式：_____【乙方（承包方）】名称：_________地址：_________法定代表人：_____联系方式：_____【合同内容】一、项目基本信息1. 工程名称：_____2. 工程地点：_____3. 工程规模及主要技术参数：_____4. 迁改原因及目的：_____二、合同范围详细描述合同所涵盖的迁改工作内容，包括但不限于线路勘测、设计、材料采购、施工、调试、验收等环节。
三、工程质量要求规定工程所需达到的质量标准，包括符合国家及行业相关标准、规范和技术要求。
四、合同价款及支付方式明确合同总价、计价方式、预付款比例、进度款支付条件和最终结算方法。
五、工期要求确定工程开工日期、重要节点完成日期以及竣工日期，并对工期延误的责任及处理办法进行说明。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的工程资料、协助办理相关手续、按合同约定支付工程款项等。
2. 乙方责任：保证工程质量、按期完成工程任务、遵守安全生产规定等。
七、违约责任对于违反合同条款的行为，约定相应的违约责任及处罚措施。
八、争议解决方式约定如出现争议时，双方应通过协商或提交仲裁委员会仲裁等方式解决。
九、其他事项根据工程具体情况，约定其他需要纳入合同的内容，如保险、知识产权保护等。
十、合同生效与终止明确合同的生效条件、有效期限以及终止条件。
十一、附则对合同中未尽事宜进行补充说明，并确认合同附件的法律效应。
【签字盖章】本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________代表签字：_______________日期：_______________乙方（盖章）：_______________代表签字：_______________日期：_______________。
电力迁改工程委托合同模板6篇
电力迁改工程委托合同模板6篇篇1合同编号：_________甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力迁改工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________电力迁改工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：对现有的电力设施进行迁移和改造，具体包括：（1）电力线路的迁移；（2）电力设备的更新和改造；（3）电力设施的安全防护。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行电力迁改工程，并对工程质量进行监督；（2）甲方有权要求乙方在约定的时间内完成工程，并交付使用；（3）甲方应当支付乙方相应的工程款项。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；（2）乙方应当按时完成电力迁改工程，并保证工程质量符合约定；（3）乙方应当提供必要的技术支持和维护服务。
三、工程期限和交付方式1. 工程期限：自合同签订之日起，乙方应当在合理的时间内完成电力迁改工程，并交付使用。
具体交付时间根据工程实际情况和双方约定而定。
2. 交付方式：乙方应当将改造后的电力设施安全、有效地交付给甲方使用。
具体交付方式包括：（1）现场交付：乙方将改造后的电力设施现场交付给甲方使用；（2）远程交付：乙方将改造后的电力设施通过远程传输方式交付给甲方使用。
四、质量保证和验收标准1. 质量保证：乙方应当保证改造后的电力设施质量符合约定，并符合相关行业标准。
具体质量保证措施包括：（1）建立严格的质量控制体系；（2）采用合格的原材料和零部件；（3）进行定期的质量检测和评估。
2. 验收标准：改造后的电力设施应当符合以下验收标准：（1）符合相关行业标准和技术要求；（2）保证安全运行，无重大安全隐患；（3）满足甲方的实际需求和设计要求。
电力迁改承包合同范本
电力迁改承包合同范本【合同标题】电力设施迁改工程承包合同【甲方（委托方）】：（详细填写甲方公司名称及法定代表人等信息）【乙方（承包方）】：（详细填写乙方公司名称及法定代表人等信息）鉴于甲方需要进行电力设施的迁改工作，乙方具备相应的资质和能力承担该工程，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________（具体项目名称）2. 工程地点：__________（具体地点）3. 工程内容：包括但不限于__________（具体迁改内容）4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
三、合同价款1. 合同总价为人民币__________元（大写：______________________元整）。
2. 价款支付方式：__________（分期支付或一次性支付等具体方式）四、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保电力迁改安全可靠。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和协助。
五、工期要求1. 乙方应于__________年____月____日前完成全部工程。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的合同价款的__%支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应按逾期金额的日千分之__支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
电力工程改迁施工合同范文
电力工程改迁施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程改迁施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________电力工程改迁项目1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责对现有的电力工程进行改迁施工，包括但不仅限于电缆敷设、设备安装、调试等。
1.4 工程总投资：人民币___________元（大写：_________________________元整）。
二、合同工期2.1 工程合同工期为___________日。
2.2 工程开工日期：自乙方收到甲方支付的预付款之日起。
2.3 乙方如因以下原因导致工程进度延误，需与甲方协商后书面重新确定工期：2.3.1 甲方提出变更设计影响工程进度。
2.3.2 甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
2.3.3 甲方随工代表延误办理检验手续影响下一工序施工。
2.3.4 未按合同规定支付工程预付款、工程进度款影响工程进度。
2.3.5 其他因甲方原因造成的延误。
2.3.6 遇人力不可抗拒的原因影响工程进度。
三、承包方式及合同总价3.1 乙方采取包工、包料的方式进行承包，取费项目见本工程《预（决）算书》。
3.2 乙方应按照双方认可的工程量和工程单价计算合同总价，具体金额为人民币___________元（大写：_________________________元整）。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关电力工程安装工程技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应负责组织验收，并向甲方提供相关验收资料。
4.3 工程质量如有问题，乙方应负责无偿修复，直至符合质量要求为止。
五、付款方式5.1 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。
电力迁改工程合同
电力迁改工程合同委托方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司受托方（乙方）：现依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：电力迁改工程1.2 工程地点：1.3 迁改范围：1.4 迁改期限：乙方收到甲方开工通知手续后1个月内完成工程施工。
非经甲方书面同意，工期不得顺延。
2. 迁改费用及支付方式2.1 含税合同总价为人民币元整 (大写：），增值税税率9%。
若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，不含税价格不变。
本合同价格为固定总价合同，已包含甲方为实现合同目的而应承担的全部费用，甲方无需另行支付其他费用。
2.2支付方式：本合同合同签订后付款方式：待工程竣工验收，乙方办理完移交手续后，甲方支付给乙方合同总价％工程款。
待结算审核完成后，乙方提供全额发票后，付至审定金额的 %，约定质保期为一年，一年质保期内无维修事项发生，质保期满后支付结算审定金额的3%质保金；如出现维修，质保期顺延。
合同约定的付款节点（包含质保金支付节点）达到时，乙方须按甲方要求提供增值税专用发票后（并通过认证后）方予付款，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。
甲方开票信息如下：单位名称：税号：开户行:地址：乙方收款信息如下：单位名称：银行账号：开户行：乙方收款信息有变更的，应于信息变更后立即通知甲方，否则由此引起的一切甲方损失、后果及责任由乙方承担。
乙方知悉后果并同意根据资金状况随机采取转账或承兑汇票形式支付货款，乙方不以此提出额外费用补偿。
3.质量要求必须符合现行有效的国家、行业、地方标准、规范及设计要求，符合甲方、产权单位及规划单位等相关部门的要求以及乙方向甲方承诺的或对外公开宣传的企业技术质量标准，如上述标准之间存在不一致，以要求更严格者为准。
4. 安全施工、伤亡及其他安全事故处理4.1乙方应当自备安全帽、安全带、手套等劳动保护用品，电力迁改施工过程中所需的有关安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力迁改工程委托合同
合同编号（委托方）：
合同编号（受托方）：
工程名称：110kV鹰铁I、II线迁移工程
委托方：鹰潭市土地储备中心
受托方：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司签订日期:
签订地点：鹰潭
目录
1. 工程概况 (1)
2. 迁改费用及支付方式 (1)
3. 双方的义务 (2)
4. 资产归属 (2)
5. 违约责任 (3)
6. 合同的变更、解除 (3)
7. 争议解决方式 (3)
8. 适用法律 (3)
9. 合同的生效 (3)
10. 其他事项 (4)
11. 特别约定 (4)
电力迁改工程委托合同
委托方（甲方）：鹰潭市土地储备中心
受托方（乙方）：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司
因鹰潭42号路至 47号路土地进行开发建设，原因，需对我公司所属两条110kV鹰铁I、II线进行迁改，甲方承担迁改费用。
乙方为支持鹰潭市重点工程项目的建设，同意进行线路迁改。
现依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称： 110kV鹰铁I、II线迁移工程
1.2 工程地点：鹰潭42号路至47号路
1.3 迁改和委托范围：从 110kV鹰铁I、II线、（#1号杆-#8号杆），42号路到 47号路附近。
本工程由乙方包工、包料、包工期、包工程质量，乙方严格按相关规定完成设计、施工、监理流程。
凡遇重大政策性变化或甲方提出的更改均不属承包范围。
1.4 迁改期限：自乙方收到迁改费用之日起4个月内完成工程施工。
施工组织过程中，如遇下列情况之一者，经双方协商一致书面确认可顺延工期：人力不可抗拒的重大自然灾害；因青苗补偿、场地占用、施工道路等外部环境干扰导致的工程受阻；因甲方工程款未按合同到位导致的工程延误。
2. 迁改费用及支付方式
2.1 工程总迁改费用暂定为人民币为工程预算送审价壹仟贰佰叁拾叁万元整 (大写： 12330000 )。
2.2 甲方于合同签订后五个工作日内，支付迁改首付款费用贰佰贰拾万捌仟捌佰壹拾壹元整 (大写： 2208811 )。
2.3 工程验收合格，乙方在一个月内提供相关工程竣工结算资料。
自工程结算批复之日起十个工作日内按财政局工程结算价支付乙方剩余工程款。
3. 双方的义务
3.1 甲方义务
3.1.1按照本合同的规定向乙方支付迁改费用。
3.1.2负责协助办理迁改工程及新建工程立项、规划等报批手续，负责整个工程青苗补偿、地方关系协调等工作，承担建设场地协调。
3.2 乙方义务
3.2.1乙方在收到迁改费用且工程取得合法的规划及建设手续后，立即组织实施本次迁改工程。
3.2.2乙方应按合同约定的期限完成迁改。
3.2.3负责工程施工符合资质要求，符合法律各项要求。
3.2.4按时施工，确保工程施工进度。
3.2.5负责工程所需基础材料的订货、催交、加工、运输及施工；
3.2.6按购货合同及时支付供货商的货款，保证工程不因货款而影响进度。
3.2.7在工程建设中应认真执行安全文明施工的有关规定，将安全文明施工措施落实到现场，落实到施工过程。
3.2.8负责安全管理，把“安全第一，预防为主”的安全方针真正落实到工程建设施工管理中去，杜绝重大事故及人身伤亡事故。
工程施工过程中出现的事故责任均由乙方承担。
4. 资产归属
4.1迁改工程涉及的全部资产属乙方所有。
旧线路残值归乙方所有，冲抵旧线路拆除费用及核减部分施工费用，在迁改施工过程中拆除的物资由乙方根据《国网江西省电力公司废旧物资管理办法》统一回收。
4.2迁改工程新建的所有电力设施在工程竣工送电后由甲方无偿移交给乙方，该电力设施的日常运行维护由乙方负责。
4.3本合同签订同时，甲乙双方按相关规定签订资产移交协议。
5. 违约责任
甲方不按本合同约定支付迁改费用，每逾期一周，支付逾期付款部分 / %违约金，在甲方付清迁改费用前，乙方有权拒绝进场施工。
因甲方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失，由甲方自行承担；因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失，甲方按实际损失进行赔偿。
6. 合同的变更、解除
6.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。
6.2 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行或需变更的，双方应变更或解除本合同。
6.3 除本合同规定的解除合同的情形外，双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合同。
7. 争议解决方式
7.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第种方式处理：（1）仲裁：提交委托人所在地仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则1进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向 / 所在地人民法院提起诉讼。
7.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
8. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
9. 合同的生效
9.1 本合同在以下条件全部满足之日生效：
9.2 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
合同签订日期以双方中最后一方签1如选择其他仲裁规则，可在特别约定条款中明确。
署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
10. 其他事项
10.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
10.2 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
10.3 本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，各份具有同等法律效力。
11. 特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
（以下无正文）。