中国建设银行保函资料清单(仅开履约或预付款保函)
预付款保函格式
预付款保函
：
本保函编号：
根据贵方与（以下简称“申请人”）于年月日在签订的第合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付币种金额的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。
本保函担保申请人按合同约定使用预付款。
担保范围仅限于申请人应退还的预付款及按照％的年利率计算的从申请人收到预付款之日至退款之日间的利息。
本保函最大担保金额不超过币种
大写金额。
我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。
索赔文件：（1）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实或认可的违约说明书，声明申请人既未按合同约定使用预付款，也未退回约定金额。
本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，合同的完成进度以我行收到的由出具的证明书为准。
本保函自我行收到申请人提供的其已收到贵方支付的预付款的证明书之日起生效，失效日为年月日。
任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。
失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。
未经我行书面同意，贵方与申请人修改合同或其附件时，我行的保证义务解除。
本保函未经我行书面同意不能转让。
本保函适用中国法律，保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。
XXXX银行分行
负责人（签字）：
年月日。
【最新】预付款银行保函模板（范本）
【最新】预付款银行保函模板（范本）
预付款银行保函
致：XXX （发包人全称）鉴于（承包人全称）(下
称“承包人”)
与（发包人全称）(下称“发包人”)签订
（工
程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人有权
获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合
同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保
金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币(大写) 元 (￥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时，我行保证在担
保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到
发包人要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同
事实的证据或相关的证明材料。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项
的索赔。
我行承诺：XXX不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付
款后第15 天起失效。
法定代表人或其授权的代理人：XXX(签字签章) 担保银行盖章：XXX
地址：XXX
日期：XXX 年月日。
建设工程预付款保函样本
预付款保函（样本）致公司（下称“乙方”）：鉴于：公司（法定地址：）（下称“供应单位”）已与乙方签订合同（该合同及附件下称“主合同”）。
银行（法定地址：）（下称“本银行”）同意为供应单位出具本不可撤销的保函，本保函的受益人为乙方。
本银行同意作为供应单位的担保人，就供应单位在主合同项下的义务向乙方承担不可撤销的连带保证责任，本银行承担的保证责任限额为人民币元（RMB￥）（等额于主合同预付款金额与履约保函担保金额的差额）。
本银行向乙方承诺如下：1.在本保函有效期内，只要本银行收到乙方的索款函（该索款函格式见本保函第9条，乙方仅需填入款项数额并加盖乙方公章即可），本银行即在壹个工作日内，将乙方要求支付的金额（保证责任限额内）支付到乙方指定的账户。
2.本银行在收到索款函时将毫不迟疑地履行前述承诺，并保证：a)不对乙方的付款要求提出任何质疑，虽然乙方在索款函中提及供应单位违约，本银行也不会要求乙方提供任何供应单位违约的证据或作出任何说明；b)不要求乙方提供除前述格式的索款函以外的任何文件；c)不主张乙方先向供应单位索赔；d)不主张供应单位有权对乙方主张的任何抗辩；e)不主张对乙方的任何抵销权。
3.主合同项下的项目项目或合同文件发生的任何变化、补充或修改，或乙方对供应单位合同义务、责任的任何忍让及豁免，或乙方和供应单位及任何其他第三人之间的争议或纠纷，均不影响本银行在本保函项下的保证责任。
4.本银行根据本保函支付的款项应是支付乙方的净款，包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除、扣缴或抵消的金额，均不能从中扣除、扣缴或抵消。
5.本保函的权益可以由乙方转让给任何乙方认为合适的第三方。
如遇乙方合并、分立或重组或其他任何形式的变更，则本保函的乙方权益由其主合同权利的继受人继承。
6.本保函有效期限自本保函开具之日起，至供应单位供应并运送至乙方指定送货地点的合格货物加上供应单位已完成合格项目的总值达到预付款金额之日止。
建行履约保函 标准格式
建行履约保函标准格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]保函010--A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
银行履约保函与预付款保函
银行保函与预付款保函在工程建设中，作为承建方（乙方）在整个项目周期内要向建设方（甲方）提供两种保函：一.银行(履约)保函在合同签订前，承包人应在收到中标通知书后14天内向招标人提交履约担保（正常履约担保）。
其中现金为签约合同价的2%，银行保函为签约合同价的8%，保函条件是无条件保函。
二．预付款保函（也是一种银行履约保函）当主合同拿到了的时候可以申请预付款了。
某工程的预付款为合同金额的25%，分两次支付。
第一次是10%，第二次是25%。
拿第一次预付款的时候须要向甲方交一些文件，其中有一项就是按本次支付金额的100%开具的以发包人为受益人，可凭发包人首次申索即作无条件付款的预付款保函和合同约定的履约担保原件（就是之前那个8%的银行保函）。
同理，在第二次申请预付款的时候，也是要出具一个金额为合同价款15%的预付款保函。
那为什么要分两次支付预付款呢，这个要看招标人的要求，比如第一次支付要求是项目部组建完成进场时，第二次是乙供主材合同签约完成时等，各个甲方要求不一样。
预付款是要在每次付进度款中按比例扣回的，在进度款付完前必须全部扣完，这个扣法具体要看甲方要求。
三．保函的退回预付款保函（25%）的退回：在预付款全部扣回，切在承包人提交合格的退还预付款申请60天后退还给承包人。
现金履约保函（2%）的退回：项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后，甲方收到规定的资料后60天内，无息退还。
银行履约保函（8%）的退回：项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后，甲方收到规定的资料后60天内，无息退还。
名词解释：银行履约保函（Bank Guarantee）：是承包商通过银行向业主提供的保证认真履行合同的一种经济担保。
世界银行贷款项目一般规定，银行履约保函金额为合同总价的10%。
银行履约保函分为两种形式：1、无条件（Unconditional或on Demand）银行保函；银行见票即付，不需业主提供任何证据。
业主在任何时候提出声明，认为承包商违约，而且提出的索赔日期和金额在保函有效期的限额之内，银行即无条件履行保证，进行支付，承包商不能要求银行止付。
建设银行保函业务流程
建设银行保函业务流程1. 简介建设银行保函业务是指建设银行为客户提供的一种信用担保服务，以确保客户在特定交易或合同履行过程中的权益和利益。
建设银行作为担保人，在客户与受益人之间提供一种书面的、具有法律约束力的担保承诺，以确保客户履行合同义务。
2. 申请流程步骤一：准备资料客户需要准备以下资料： - 申请表：填写包括申请人、受益人、被担保人等相关信息。
- 合同或协议：提供需要提供担保的合同或协议原件及复印件。
- 审查材料：根据不同类型的保函业务，需要提供相应的审查材料，如财务报表、项目计划书等。
步骤二：填写申请表客户根据要求填写申请表，并附上所需资料。
申请表中需要填写的内容包括： -申请人信息：包括名称、法定代表人、注册资本等。
- 受益人信息：包括名称、联系方式等。
- 被担保人信息：包括名称、注册资本、经营范围等。
- 担保金额和期限：填写申请的担保金额和担保期限。
- 担保方式：根据具体情况选择适合的担保方式，如履约保函、投标保函等。
步骤三：提交申请客户将填好的申请表和相关资料提交给建设银行。
可以通过以下途径提交申请： - 线下递交：将纸质材料直接递交至建设银行柜台。
- 网上申请：通过建设银行官方网站或手机银行APP在线提交申请。
步骤四：审查和评估建设银行收到客户的申请后，会进行审查和评估。
主要包括： - 材料审核：对客户提交的资料进行审核，确保完整和真实性。
- 信用评估：对客户的信用状况进行评估，包括财务状况、经营状况等。
- 风险评估：对担保项目的风险进行评估，确定是否能够提供相应的担保服务。
步骤五：签订合同如果审核通过，建设银行会与客户签订担保合同。
合同中包括以下内容： - 担保责任：明确建设银行作为担保人的责任和义务。
- 担保金额和期限：确认担保金额和担保期限。
- 违约责任：规定双方在违约情况下的责任和处理方式。
步骤六：发放保函建设银行在签订合同后，根据客户的要求发放相应的保函。
预付款银行保函
预付款银行保函
开具日期：致：（买方名称）
（合同名称）
根据合同条款付款方式的规定,（卖方名称、地址）（以下简称"卖方"）须向买方提交总额为大写：人民币叁万元整（小写：30000.00元）（币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行（银行名称）,根据卖方的要求,无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人,保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过大写：人民币叁万元整（小写：30000.00元）（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。
我行而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。
我行在此表示上述更改、增补和修改无需邀口我行。
本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货且验收合格后30日内有效。
出具保函银行名称：
签字人姓名和职务（姓名印刷体）：签字人签名：
公章：。
履约保函(建行)
履约保函
保函编号：
致（下称受益人）：
鉴于（下称“被保证人”）已与贵方签订了的施工合同。
我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保：
一、本保证最高担保金额为人民币￥元（小写）（大写）。
二、本保证担保的保证期间自年月日至年月日。
三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人书面索赔通知后的30天内在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。
四、符合法律规定的有效索赔通知必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
索赔通知须于我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。
五、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案，对直接影响合同履行的相关条款进行修订的，应经我方书面同意。
但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。
六、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
七、本保证担保项下的权利不得转让。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人：（盖章）
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：传真：
日期：年月日
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）。
预付款款保函模板
预付款保函
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订施工合同。
承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。
我方愿意就发包人支付预付款后承包人应向发包人退还该预付款的义务，向发包人提供见索即付的独立保函。
1.担保金额人民币（大写）（¥元）。
2.本保函自本保函开立且承包人收到合同预付款之日起生效，有效期至年月日止。
有效期届满或提前终止，本保函失效，此后提出的索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
3.在本担保有效期内，我方在收到你方法定代表人签字确认并加盖公章的书面索赔通知书和本保函原件后，在7个工作日内支付。
但发包人的索赔金额在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在承包人签发的进度付款证
书中已扣回的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请我方所在地人民法院诉讼。
担保人： (盖单位章）
负责人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
日期：年月日。
建行银行保函
建银保Ｎｏ：____________担保类别：_____________________担保受益人：___________________担保银行：_____________________担保有效期：___________________固定条款•本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。
•我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。
•本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。
•本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。
但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函：一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。
二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。
•如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。
•本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。
•本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
保函失效后受益人应将本保函退还我行。
附保函内页参考格式一：预收款退款保函（受益人）：（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号__________________。
该单位已于_________年_________月_________日与你方协商，该单位预收你方备料款_________元，用于_________工程项下__________________等用途，我行已接受该单位委托，愿保证该单位预收款专款专用，如该单位不按指定用途使用上述预收款项，我行将按照你方要求将预收退还你方。
建行履约保函
建行履约保函(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除保函010--A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
银行履约、预付款保函资料清单
银行履约、预付款保函资料清单第一篇：银行履约、预付款保函资料清单担保公司办理履约、预付款保函所需资料清单（分离式保函）1.中标通知书、招标文件或该项目的施工合同（盖公司章）2.营业执照（当年年检有限的、盖公司章）3.组织机构代码证（盖公司章）4.税务登记证（国税/地税）（盖公司章）5.完税证明（最近缴税的复印件盖公司章）6.工商登记查询（在企业注册地的工商局打印盖公司章）7.资质证书（当年年检有效、盖公司章）8.贷款卡复印件（用于银行查询有无不良记录、当年年检有效、盖公司章）9.法人证明书（原件），法人身份证复印件（盖公司章）10.公司章程（在企业注册地的工商局打印，或复印件上要有工商查询章的印记）(盖公司章盖骑缝章）11.验资报告（盖公司章盖骑缝章）12.最近一年审计报表（盖公司章盖骑缝章）13.本年度近三月财务报表（盖公司章盖骑缝章）14.以往近三年工程一览表及合同（盖公司章盖骑缝章）15.企业简介（盖公司章）16.银行对账单（盖公司章）以上16项是企业必备的基础资料复印件，复印件封面上需加盖公司章。
章印一定要清晰，不可盖半边章。
超过二页加盖骑缝章。
第二篇：保函、履约保函、预付款保函保函、履约保函、预付款保函2007-12-22 22:54保函是指银行应某交易（贸易项下、合约关系、经济关系）的一方当事人之要求，而向交易的另一方担保该交易项下某种责任或义务的履行所做出的在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面付款保证。
保函的基本作用是保证申请人去履行某种合约义务，并在一旦出现相反情况时，负责对受益人做出赔偿；或旨在保证受益人在其履行了合约义务后将肯定能得到其所应得的合同价款的权力。
保函是一种关于款项支付的信誉承诺，是一种货币支付保证书。
光大银行提供的保函种类主要有：预付款保函、投标保函、履约保函、质量保函、付款保函以及其它各种类型的保函。
预付款保函申请人通过银行开立的对预付之款项的归还向预付款方作出的一种保证承诺，用于保证申请人未能履约、或未能全部履约时，将申请人事先从付款方收到的预付款全部或部分款项退回付款方。
保函业务资料清单
开立保函业务材料清单一、首次办理贸金业务的企业请参照《首次办理贸金业务资料清单》；二、开立保函申请书暨承诺书(附件 1，盖章验印 )；三、保函格式1)企业盖章；2)若保函采用我行的格式则不需提交；3)若采用非我行格式，需提前至少三个工作日提交格式至贸金部审核，应在提交纸质格式的同时提供电子版格式；四、开立保函所依据的合同、协议或相关文件的正本复印件1)经营单位双人面签原件相符；企业盖章；2)合同买卖双方印章清晰可辨；保函申请人、受益人名称与合同买卖双方一致；合同载有明确的开立保函条款，包括保函金额、期限等；如为投标保函，需提供招标公告、招标答疑（如有）；如为质量保函，需提供第三方权威机构出具的质量检验报告；3)内保外贷保函项下，客户出具《内保外贷业务资金用途说明》，经营单位出具《内保外贷业务尽职调查报告》（详细内容请参照我行2015年3月20日《关于明确我行跨境担保外汇管理规定内部操作流程的通知》）；五、保证金相关（如需）：1)保证金开立、存入及冻结确认书；2)保函保证金质押协议（盖章验印）；六、经营单位审批资料及授信资料：1)使用授信额度材料清单/低风险业务审核材料清单、法人授信业务实地核保面签工作责任书、授信使用审批意见表（如需）；2)授信批复和额度启用通知书、额度调整通知书（若有），如为低风险业务则提交信贷业务通知书、低风险批复、低风险报告（客户经理需在低风险报告上标注低风险余额）；七、基础材料1)已年检的营业执照复印件2)已年检的组织机构代码证复印件3)法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（如需）、被授权人身份证复印件（如需）；4)企业工商公示登记信息查询；5)首次办理保函客户需提交公司章程；6)《贸易金融业务真实性情况表》（就该笔业务本身的情况进行描述，包括但不限于与交易对手合作情况，是否有合同、发票等）；八、其他材料1)根据风险管理部和授信管理部2014年5月19日《关于加强一般风险授信额度使用管理的通知》及2014年12月10日《关于要求经营单位加强对公一般风险授信额度使用的通知》要求，综合授信下单笔提款前须查询借款企业及其关联企业的企业信用报告、借款企业实际控制人的个人征信报告，并提交借款企业《授信情况对比分析说明》。
申请开立银行保函所需资料清单
中标通知书、招标文件、施工合同（含双方签字盖章的合同协议书及专用条款）
复印件
3.2
保函格式（按受益人要求填写完整）
电子版
3.3
建设用地规划许可证（工程款支付保函需提供）
建设工程规划许可证（工程款支付保函需提供）
复印件
3.4
土地证或土地款交清凭证（工程款支付保函需提供）
复印件
原件
1.4
法定代表人证明书（银行固定格式）及法人代表身份证复印件（一式两份）
原件
1.5
授权委托书（银行固定格式）及被授权人身份证复印件（一式两份）
原件
1.6
委托保证担保合同（一式两份）
原件
1.7
个人或企业反担保保证书及附件（有效的身份证明、资产证明文件等复印件）
原件
2
企业提资（二）
2.1
年检有效的营业执照正、副本（或如属事业单位则提供法人证书）
复印件
2.2
年检有效的资质证书
复印件
2.3
年检有效的税务登记证（国税、地税）
复印件
2.4
年检有效的安全生产许可证
复印件
2.5
年检有效的组织机构代码证正、副本
复印件
2.6
基本账户开户许可证
复印件
2.7
贷款卡、办理情况登记表（已年审）
复印件
2.8
企业机读档案登记资料（工商查询清单）
复印件
2.9
公司简介
复印件
2.10
在工商局备案的公司章程及修正案
复印件
2.11
验资报告
复印件
2.12
近两个年度审计报告和今年最近月份财务报表
复印件
2.13
中国建设银行保函资料清单(仅开履约或预付款保函)
份数
2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份
备注
盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章，经年检 盖公司公章，经年检 盖公司公章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章 盖公司公章 盖公司公章；在有效期 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章；在有效期 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章；在有效期 企业自有版本，盖公司公章， 12、法人简历情况表 2份 二页及以上另加盖骑缝章； 13、09、10、11年审计报告及附注 2份 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 包括资产负债表、损益表、现金流量表、 14、2013年最新一个月财务报表 2份 盖公司公章加骑缝章 年承接工程量达到3亿以上，盖公司公章， 15、企业以往工程承接情况表与在建项目情况表 2份 二页及以上另加盖骑缝章（按附表格式填） 16、中标通知书 2份 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 含封面、工程概况、工期，资金来源，评标办法， 招标控制价或标底价，预付款进度款支付情况，合同价 17、中标通知书 2份 方式，保函格式和保额计算根据；盖公司公章，二页及 以上另加盖骑缝章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章。 18、施工合同 2份 主要内容同上 19、投标工程量清单 1份 含个分项科目的单价、数量、总价。可发电子邮件 以下文件由建行和担保提供样本，需要被保证人按要求签字盖章 1、节能减排诺书 1份 盖公章，请不要填日期 2、出具分离式保函承诺书 1份 签字加盖公章，请不要填日期 签字加盖公章和骑缝章，并在打印合同时双面打印，请 3、反担保合同 2份 不要填日期 4、董事会或股东会决议 1份 符合章程的董事或股东签字并盖公章，请不要填日期 5、董事会或股东会成员名单及签字样本 1份 董事或股东签字并盖公章，请不要填日期 6、印鉴卡 1份 填写内容：营业执照号、税务登记证号，借款人名称， 担保人地址，电话。在“送存印鉴式样”盖公章，授权 人或法人签字，签字样本请与反担保合同签字保持一致 。其余栏目请不要填写 反担保人签字手模，请不要填日期。并提供身份证 及保额10%以上的财产证明。查原件留复印件。填写财产 清单并签字 签字盖公章，二页及以上另加盖骑缝章。 请不要填日期 均盖公章，提供法人身份证复印件。 有效期需涵盖保函期间 盖公章和法人签字或私章，有效期需涵盖保函期间，另 外提供委托人身份证复印件(二代）
履约保函如何办理之直接去银行办理
履约保函如何办理之直接去银行办理履约保函如何办理之直接去银行办理今天给大家讲述的是，客户直接去银行办理履约保函，需要知悉的流程以及需要的相关资料，以建行为例：一、申请人申请开立《履约保函》，填写《保函申请表》二、提交资料1）法人营业执照（副本）、施工资质等级证书、安全施工许可证、公司章程、贷款卡、税务登记证、组织机构代码、法人代表授权书原件2）法人代表及委托代理人身份证复印件3）法人单位最近三月财报和经合法中介机构出具的近两年财务报告4）公司情况简介、项目经理近两年施工项目情况、（项目、期间、进度、质量、造价）对应的施工单位和监理单位5）项目经理的证书及身份证原件、复印件6）双方签订的工程承包合同或者中标通知书7）客户拟提供的反担保措施三、审核资料1）申请人是否具备履行合同的能力2）提供符合要求的保证金或者反担保措施四、签订委托协议五、收取相关费用，落实保证金或者反担保并办理反担保相关手续六、开立《履约保函》但是直接去银行存全额保证金开过保函的朋友应该非常清楚，去银行开立保函的时候会遇到很多的问题：1、很多银行不具备开保函的资质，开不了保函；2、小金额的保函很多银行不愿意受理，因为保函业务属于银行的表外业务。
首先，公司在银行没有授信的，需要先申请授信，但是无论是多少金额的授信申请，银行的办理流程都是一样的，办保函的额度又小，收费又少，客户，经理赚不到钱，自然就不怎么愿意办了，但是这也是人之常情，没办法。
再说办理流程，各种签字，各种录系统，确实麻烦啊，最后才收你个500块不到，心情肯定不算好不好，态度不佳也是可想而知的！3、时间周期长。
首先，没开户的都会要求先开户，需要差不多一周吧；没银行授信的，再办个银行授信，又需要差不多一周；自己办理保函的时候，没个人指导，资料具体是哪些也不清楚，导致资料需要来回修改，来回递送，最起码也需要一周以上的时间。
这时间也花了，心情也坏的差不多了。
等老板们被折腾的差不多的时候，自然而然还是选择保证金了。
办理合同履约保函资料清单
开户许可证、安全生产许可证
7
工商登记查询
8
公司简介
9
被保证人近期工程一览表
验证报告
主任你先把这份签字盖章扫描候征信要连同资料一起打印
项目负责人准备资料：1.财产证明（房产证、汽车行驶证）；2.夫妻结婚证；3.夫妻身份证复印件及原件（签字的时候带好原件就行）
25 26
资料清单
被
保
证
人
企
业
基
础
资
料
1
中标通知书、招标文件、施工合同等协议文本（明确体现：保函金额、甲乙名称、项目名称及其他相关信息）
打印网上公布招标公告或中标公告，证明项目真实性
2
营业执照副本或其他有效证明（最新年检）*
3
公司章程（含最新章程修正案）
4
法定身份证复印件(复印件)
5
近一年审计报告、近期财务报表
建行履约保函(标准格式)
保函010-- A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
保函（履约）---建行境外履约保函标准格式
保函（履约）---建行境外履约保函标准格式PERFORMANCE GUARANTEE （履约保函）GUARANTEE NO.DATE OF ISSUE：PRINCIPAL：（NAME AND ADDRESS）BENEFICIARY：（NAME AND ADDRESS）GUARANTOR:CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BRANCH GUARANTOR ADDRESS:WE(THE GUARANTOR) HAVE BEEN INFORMED THAT ,(HEREINAFTERCALLED “THE PRINCIPAL”),HAS ENTERED INTO CONTRACT NO. DATED WITHYOU FOR THE SUPPLY OF (请填写货物或服务描述).FURTHERMORE, WE UNDERSTAND THAT , ACCORDING TO THE CONDITIONS OF THE CONTRACT,A PERFORMANCE GUARANTEE IS REQUIRED.AT THE REQUEST OF THE PRINCIPAL, WE HEREBY IRREVOCABLY UNDERTAKE TO PAY YOU AN AMOUNT NOT EXCEEDING IN TOTAL OF (SAY: ) AFTER RECEIPT BY US OF YOUR FIRST DEMAND IN WRITINGSTATING :1) THE NUMBER AND DATE OF OUR GUARANTEE UNDER WHICH YOUR CLAIM IS MADE AND2) THE AMOUNT YOU CLAIM AND3) THAT THE PRINCIPAL IS IN BREACH OF HIS OBLIGATION(S) UNDER THE CONTRACTCONDITIOINS; AND4) THE RESPECT IN WHICH THE PRINCIPAL IS IN BREACH;AND5) THAT YOU HAVE FULFILLED YOUR OBLIGATION（S）IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTAND THUS THE PRINCIPAL CAN NEITHER ASCRIBE THE BREACH OF HIS OWN OBLIGATIONS TO THEBENEFICIARY NOR EXEMPT HIMSELF FROM THE OBLIGATIONS THEREOF.FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION YOUR WRITTEN STATEMENT MUST BE DULY SIGNED ANDPRESENTED THROUGH YOUR LOCAL BANK AND YOUR SIGNATURE(S) ON THE DEMAND IN WRITINGMUST BE VERIFIED AND AUTHENTICATED BY THE PRESENTING BANK WHICH MUST CONFIRM TO THIS EFFECT THROUGH AUTHENTICATED SWIFT( OR TESTED TELEX) MESSAGE TO US.THIS GUARANTEE SHALL EXPIRE ON OR UPON SHIPMENT OF THE GOODSWHICHEVER IS EARLIER. THE SHIPMENT OF THE GOODS IS EVIDENCED BY PRESENTATION BY THEPRINCIPAL TO US OF COPY(IES) OF THE CORRESPONDING INVOICE AND THE BILL OF LADINGWHICH SHALL BE ACCEPTED AS CONCLUSIVE EVIDENCE THAT OUR GUARANTEE HAS EXPIRED.ANY DEMAND FOR PAYMENT AND DOCUMENTS REQUIRED UNDER THIS GUARNATEE MUST BE RECEIVEDBY US BEFORE ITS EXPIRY AT OUR ADDRESS STATED ABOVE. UPON EXPIRY PLEASE RETURN THEORIGINAL GUARANTEE TO US. BUT THIS GUARANTEE WILL BECOME NULL AND VOID UPON EXPIRYWHETHER THE ORIGINAL GUARANTEE IS RETURNED TO US OR NOT.THIS GUARANTEE WILL COME INTO EFFECT FROM THE ISSUING DATE OF LETTER OF CREDIT IN FAVOR OF AND ACCEPTABLE TO THE PRINCIPAL AND SUBJECT TO A NOTICE THROUGH AUTHENTICATED SWIFT OR TESTED TELEX SENT BY US CONFIRMING SUCH DATE. （履约保函通常与信用证搭配使用且应与信用证同时生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注
盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章，经年检 盖公司公章，经年检 盖公司公章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 盖公司公章 盖公司公章 盖公司公章；在有效期 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章；在有效期 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章；在有效期 企业自有版本，盖公司公章， 12、法人简历情况表 2份 二页及以上另加盖骑缝章； 13、09、10、11年审计报告及附注 2份 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 包括资产负债表、损益表、现金流量表、 14、2013年最新一个月财务报表 2份 盖公司公章加骑缝章 年承接工程量达到3亿以上，盖公司公章， 15、企业以往工程承接情况表与在建项目情况表 2份 二页及以上另加盖骑缝章（按附表格式填） 16、中标通知书 2份 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章 含封面、工程概况、工期，资金来源，评标办法， 招标控制价或标底价，预付款进度款支付情况，合同价 17、中标通知书 2份 方式，保函格式和保额计算根据；盖公司公章，二页及 以上另加盖骑缝章 盖公司公章，二页及以上另加盖骑缝章。 18、施工合同 2份 主要内容同上 19、投标工程量清单 1份 含个分项科目的单价、数量、总价。可发电子邮件 以下文件由建行和担保提供样本，需要被保证人按要求签字盖章 1、节能减排诺书 1份 盖公章，请不要填日期 2、出具分离式保函承诺书 1份 签字加盖公章，请不要填日期 签字加盖公章和骑缝章，并在打印合同时双面打印，请 3、反担保合同 2份 不要填日期 4、董事会或股东会决议 1份 符合章程的董事或股东签字并盖公章，请不要填日期 5、董事会或股东会成员名单及签字样本 1份 董事或股东签字并盖公章，请不要填日期 6、印鉴卡 1份 填写内容：营业执照号、税务登记证号，借款人名称， 担保人地址，电话。在“送存印鉴式样”盖公章，授权 人或法人签字，签字样本请与反担保合同签字保持一致 。其余栏目请不要填写 反担保人签字手模，请不要填日期。并提供身份证 及保额10%以上的财产证明。查原件留复印件。填写财产 清单并签字 签字盖公章，二页及以上另加盖骑缝章。 请不要填日期 均盖公章，提供法人身份证复印件。 有效期需涵盖保函期间 盖公章和法人签字或私章，有效期需涵盖保函期间，另 外提供委托人身份证复印件(二代）
中国建设银行保函资料清单（仅开履约或预付款保函）
资料名目
1、企业简介 2、章程 3、营业执照正、副本 4、机构代码证正、副本 5、国、地税登记证正、副本 6、验资报告 7、贷款卡及年检记录 8、开户许可证 9、安全生产许可证正、副本 10、资质证书 11、质量体系认证书
份数
2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份 2份
7、个人反担保函和财产清单、反担保人身份证 8、反担保协议书 9、法人代表证明书、法人身份证 10、法人授权委托书、被委Biblioteka 人身份证1份 2份 2份 2份